一级建造师经典例题7篇 第1篇
西南沿海某港口港池疏浚工程，施工工期为1年，无备淤深度。疏浚土质为密实中粗砂和强风化岩，疏浚土吹填到码头后方吹填区，平均吹距为2．7km。吹填区面积为1．5km2，底质为密实砂，围埝为临时工程，采用抛石结构，围埝顶宽为3．0m，围埝总长为4．5km，外坡设计坡比为1：2，内坡设计坡比为1：1．5，内侧铺设倒滤层。该工程所在地区平均每年受1～3次台风影响，台风袭击时，风力可达12级以上，常伴有暴雨或大暴雨。
本工程采用大型绞吸挖泥船直接吹填的施工方式，排泥管直径为φ800mm。疏浚施工中，为了掌握陆上排泥管线输送砂和风化岩的沿程阻力系数，在陆地岸管上选择了长100m的平顺段进行了测试，测试期间的测试数据和挖泥船主要施工参数见表2。另外，根据国家工程造价管理部门公布的柴油价格，本工程中标时的柴油价格为5800元／吨，施工期间的柴油偷格为6200元／吨。
【问题】
?1．分别确定本工程两种疏浚土质适宜的绞刀型式和刀齿型式，并计算测试期间两种疏浚土质的绞刀挖掘系数。(计算结果取两位小数)
?2．计算本工程测试期间测试段两种疏浚土质的沿程阻力系数。(计算结果取四位小数，g=9．8m／s2)
?3．简述挖泥船防台锚地选择应考虑的因素。
?4．若合同专用条款中对合同价款的调整无另外约定，哪些情形下可调整合同价款?本工程可否因柴油价格的变化调整合同价款?
?5．根据《水运工程质量检验标准》JTS 257—2008，本工程的围埝工程划分为哪些分部工程、分项工程?本工程港池疏浚验收合格的标准是什么?
答案：
解析：
1．由题可知：(1)密实中粗砂：直径较小的冠形可换齿绞刀和凿形齿。(2)强风化岩：锥形可换齿绞刀和尖齿。 绞刀挖掘系数公式为：W=60K×D×T×V。
W—绞刀挖掘生产率m3／h,D—绞刀前移距m；T—绞刀切泥厚度m；V—绞刀横移速度m／min。则(1)密实中粗砂：K=W÷(60×D×T×υ)=1350÷(60×1．5×1．3×14)=0．82。
(2)强风化岩：K=W÷(60×D×T×υ)=310÷(60×1．2×0．6×10)=0．72。
3．挖泥船防台锚地选择应考虑的因素：(1)满足施工现场船舶、设施的水深要求；(2)在施工作业区或靠近施工作业区的水域；(3)周围无障碍物的环抱式港湾、水道；(4)有消除或减弱浪涌的天然屏障或人工屏障的水域；(5)有足够回旋距离的水域；(6)泥或泥沙混合的底质；(7)流速平缓；(8)便于通信联系和应急抢险救助。
4．若合同专用条款中对合同价款的调整无另外约定，则可调整合同价款的情形：(1)经监理工程师确认，建设单位批准的工程量增减或设计变更；(2)国家或地方工程造价部门公布的价格和费率调整；(3)一周内非施工单位原因造成的停水、停电、停气累计超过8h，使施工单位受到损失时；(4)合同约定的其他增减或调整。若合同专用条款中对合同价款的调整无另外约定，本工程因柴油价格变化可调整合同价款。
5．根据《水运工程质量检验标准》JTS 257—2008，围埝工程可划分为的分部工程是埝身、倒滤层；可划分为的分项工程是抛石、倒滤层。
本工程港池疏浚验收合格的标准：无备淤深度的港池疏浚工程设计底边线以内水域严禁存在浅点；底边线以内水域的开挖范围应满足设计要求；断面不应小于设计开挖断面；坡的开挖范围满足设计要求；坡的开挖坡度满足设计要求。
投标人应当具备（ ）的能力。
A． 编制标底
B．组织评标
C．承担招标项目
D．融资
建设工程项目实施过程中，质量控制系统涉及多个质量责任主体，其中属于监控主体的是（ ）
A．建设单位
B．劳务分包单位
C．施工单位
D．材料供应单位
除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当申请领取施工许可证。申请领取施工许可证应当具备的条件是（ ）。
A．已办理工程用地批准手续
B．在城市规划区内的，已经取得规划许可证
C．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
D．已确定建设单位
E．有满足施工需要的施工组织设计
正确答案：ABC
ABC均为《建筑法》第8条规定的，申请领取施工许可证应具备的条件之一。DE没有提及（P13）。
通过浆液灌入混凝土与基岩或混凝土与钢板之间缝隙，以增加接触面结合能力的灌浆方法称为（ ）。
A.固结灌浆
B.接缝灌浆
C.接触灌浆
D.回填灌浆
答案：C
解析：
本题考查的是灌浆分类。按灌浆目的分为帷幕灌浆、固结灌浆、接触灌浆、接缝灌浆、回填灌浆、预应力灌浆和补强灌浆等。
（1）帷幕灌浆。帷幕灌浆是用浆液灌入岩体或土层的裂隙、孔隙，形成防水幕，以减小渗流量或降低扬压力的灌浆。
（2）固结灌浆。用浆液灌入岩体裂隙或破碎带，以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆。
（3）接触灌浆。通过浆液灌入混凝土与基岩或混凝土与钢板之间的缝隙，以增加接触面结合能力的灌浆。
（4）接缝灌浆。通过埋设管路或其他方式将浆液灌入混凝土坝体的接缝，以改善传力条件增强坝体整体性的灌浆。
（5）回填灌浆。用浆液填充混凝土与围岩或混凝土与钢板之间的空隙和孔洞，以增强围岩或结构的密实性的灌浆。
下列机场弱电系统工程中，属于运营支持类弱电系统工程的有（ ）。
A.航站楼公共广播系统工程
B.机场围界出入口控制系统工程
C.机场信息集成系统工程
D.旅客托运行李安全检查系统工程
E.旅客自助值机系统工程
答案：A,B,D
解析：
本题考核的是民航机场弱电系统工程的分类。民航机场弱电系统工程包括：信息类、运营支持类和弱电基础工程。其中机场信息集成系统工程、旅客自助值机系统工程属于信息类弱电系统工程。故选项CE错误。航站楼公共广播系统工程、机场围界出入口控制系统工程、旅客托运行李安全检查系统工程属于运营支持类弱电系统工程。故选项ABD正确。
支柱按照在接触网中的作用可分为（ ）等。
A.中间柱
B.转换柱
C.中心柱
D.道岔柱
E.柱格构
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材页码P175-181
支柱按照在接触网中的作用可分为中间柱、转换柱、中心柱、锚柱、道岔柱、软横跨柱、硬横跨柱及桥支柱等几种。
建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是 （ ）。
A．工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
D．第三方人员生命财产
下列钢材化学成分中，属于碳素钢中的有害元素有（ ）。
A、碳
B、硅
C、锰
D、磷
答案：D
解析：
【知识点】常用建筑结构材料的技术性能与应用。磷是碳素钢中很有害的元素之一。磷含量增加，钢材的强度、硬度提高，塑性和韧性显著下降。
一级建造师经典例题7篇 第2篇
在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（ ）最小。
A.自由时差
B.总时差
C.持续时间
D.时间间隔
答案：B
解析：
教2020教材P214 / 2019教材P216
关键工作：是网络计划中总时差最小的工作，在双代号时标网络图上，没有波形线的工作即为关键工作。
安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（ ）现场实施全过程监督。
A、施工单位负责项目管理的技术负责人
B、安装、拆卸单位的专业技术人员
C、监理单位负责安全的工程师
D、出租单位生产管理人员
答案：B
解析：
【知识点】机械设备等单位相关的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。
根据《农田水利条例》（国务院令第669号）第十六条规定，政府投资建设的农田水利工程由县级以上人民政府有关部门组织竣工验收，并邀请有关专家和（ ）参加。
A.农村集体经济组织
B.乡镇领导
C.农民用水合作组织
D.农民代表
E.监理单位
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P277 / 2019版教材P280
政府投资建设的农田水利工程由县级以上人民政府有关部门组织竣工验收，并邀请有关专家和农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民代表参加。
沉箱和扶壁式重力式码头，其抛填棱体需()后进行。
A.基础完成后
B.墙身安装好
C.上部结构完成
D.端头护岸完成
根据《企业会计准则第15号——建造合同》，工程成本中的其他直接费包括施工过程中发生的（ ）。
A. 材料二次搬运费
B. 临时设施摊销费
C. 施工机械安装、拆卸和进出场费
D. 工程定位复测费
E. 场地清理费
答案：A,B,D,E
解析：
2009年建设工程经济真题第68题
本题主要考查了工程成本及其核算的内容。
其他直接费用包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、工程定位复测费、场地清理费、生产工具使用费、检验试验费、工程点交费等。
综上所述，本题正确答案为ABDE项。
接入网(AN)和电信管理网(TMN)之间的接口是( )。
A.Q1
B.Q2
C.Q3
D.Q4
某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10％的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（ ）。
A. 该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更
B. 该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案
C. 由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据
D. 该补充协议应当作为工程款结算的依据
答案：C
解析：
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条的规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
本题中，建设单位要求施工单位出具降价10%的让利承诺协议书未办理备案，因此，在结算工程款时应以备案的中标合同为依据。
综上所述，本题的正确答案为C。
同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（ ）。
A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追偿
答案：C
解析：
债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。同一债权既有保证又有物的担保，保证人对物的担保以外的债权承担保证责任。债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任。
土体应力应变中决定土的力学性质的是土的（ ）。
A.含水量
B.抗剪强度
C.密实状态
D.塑性指数
答案：C
解析：
本题考核的是土体应力应变。土体应力应变关系的复杂性从根本上讲都与土颗粒相互作用有关，土的密实状态决定其力学性质。
一级建造师经典例题7篇 第3篇
机械开挖土方时，基底标高以上预留20～30cm土，由人工挖掘修整的目的是( )。
A.避免基底土遭受扰动
B.减少机械费用
C.保证施工安全
D.保持基底充分平整
答案：A
解析：
基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。人工挖土，基坑挖好后应先预留15～30cm土，待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖，应在基底标高以上预留20～30cm土，由人工挖掘修整。@##
当混凝土生产条件能在较长时间内保持一致，且同一品种混凝土强度变异性能保持稳定时，可采用（ ）评定。
A.加权平均法
B.标准差已知的统计方法
C.算术平均法
D.专家评估方法
竣工总图编绘完成后，应经（ ）审核、会签。
A.施工单位项目技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.项目总监
D.监理单位技术负责人
E.施工单位法人代表或授权人
答案：A,C
解析：
本题考查的是竣工图编绘与实测。竣工总图编绘完成后，应经施工单位项目技术负责人、监理单位总监理工程师审核、会签。教材P271。
边坡开挖应该满足的条件有()。
A.标出边桩连接线
B.经常检查边坡开挖标高
C.坡面应该平顺，无明显凹凸，无危面、浮土、碴堆、杂物
D.需设防护的边坡，应按设计及时防护
E.当能紧跟开挖防护时，应预留一定厚度的保护层
燃气管道附属设备应包括（ ）。
A.阀门
B.放散管
C.补偿器
D.疏水器
E.凝水器
答案：A,B,C
解析：
为了保证管网的安全运行，并考虑到检修、接线的需要，在管道的适当地点设置 必要的附属设备。这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。@##
探水钻孔的超前距一般取多少（ ）。
A．50
B．25
C．20
D．5
答案：A
解析：
超前距一般采用 20m，在薄煤层中可缩短，但不得小于 8m。故 C 正确。
某化工建设项目设计年生产能力5万吨，预计年固定总成本为800万元，产品销售价格1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是（ ）。
A．100%
B．40%
C．80%
D．55%
某建设工程项目的施工图上部结构与标准设计图纸做法相同，依据现场地质情况对基础部分做了局部改变，则在进行施工图预算审查时，最合适的方法是（ ）。
A、筛选审查法
B、对比审查法
C、分组计算审查法
D、标准预算审查法
答案：D
解析：
2020版教材P232 / 2019版教材P226
标准预算审查法，对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为准来审查工程预算的一种方法。按标准设计图纸施工的工程，一般上部结权和做法相同，只是根据施工现场施工条件和地质情况不同，仅对基础部分做局部改变。凡是这样的工程，以标准预算为准。
对金属、水泥、道砟等工程材料必须坚持()的原则。
A.先检验后使用
B.先使用后检验
C.边使用边检验
D.以上均可
答案：A
解析：
2020版教材页码P383-384
对工程材料必须坚持先检验后使用的原则，金属、水泥、道砟、红砖和防水材料等应具有出厂合格证书，经试验确认材料合格后方可使用。
一级建造师经典例题7篇 第4篇
（四） 背景资料：某民用机场飞行区水泥混凝土道面面层损坏严重，跑道边灯单芯电缆老化，不能满足正常运行要求。为确保飞行安全和机场正常运行，该机场决定对跑道和跑道边灯进行整修，其方案是对原有道面加盖沥青混凝土面层，更换跑道边灯单芯电缆。工程计划总投资约6000万元。
由于任务紧，工期短，建设单位直接委托了具有相应施工资质的机场场道工程和机场目视助航工程施工单位，并分别签定了施工合同，在合同中约定了有关工程的质量、进度、经济条款。在约定工期内，每天晚上10：00停航进入施工，次日早上6：30确保准时开航。
施工单位为尽快能实施上述项目，立即按相关要求准备好不停航施工申请资料，并报送民航主管部门审批，同时按要求编制了不停航施工管理实施细则。
由于机场管理机构和施工单位的共同努力，本工程按期完成并按相关规定完成竣工移交手续。
第43题：指出上述题目中具体操作中的不妥之处，并说明正确做法。
正确答案：
（1）建设单位直接委托施工单位不妥（1分），按规定应通过工程招标来确定施工单位（1分）。
（2）由施工单位准备不停航施工申请资料并报民航主管部门审批不妥（1分），应由机场管理机构来实施（1分）。
（3）由施工单位编制不停航施工管理实施细则不妥（1分），应由机场管理机构来编制（1分）。
发电机转子穿装工作，必须在完成机务、电气与热工仪表的各项工作后，会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查，确信其内部清洁，无任何杂物并（）后方可进行。
A.项目经理同意
B.项目总工同意
C.制造商认可
D.经签证
答案：D
解析：
2020版教材P128 / 2019版教材P117
发电机转子穿装工作要求。必须在完成机务（如支架、千斤顶、吊索等服务准备工作）、电气与热工仪表的各项工作后，会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查，确信其内部清洁，无任何杂物并经签证后方可进行。
地下连续墙导墙的深度一般为（）cm。
A．50～100
B．100～200
C．200～300
D．300～4001
答案：B
解析：
地下连续墙导墙的厚度一般为10∽20cm，深度为100∽200cm，顶面应高出施工地面约100mm。故选B。
下列关于项目进度控制说法不正确的是（ ）。
A.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度
B.控制设计准备阶段的工作进度是设计方进度控制的任务
C.施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度
D.设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的出图计划
答案：B
解析：
2020/2019教材P114
B正确的说法为：业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前准备阶段的工作进度。
环境管理体系的运行过程，实现对管理评审中提出的问题进行不断的改进是指（ ）。
A.持续改进
B.强化改进
C.过程改进
D.环境改进
答案：A
解析：
2020教材P214 / 2019教材P212
管理评审中应注意以下问题： (1)信息输入的充分性和有效性； (2)评审过程充分严谨，应明确评审的内容和对相关信息的收集、整理，并进行充分的讨论和分析； (3)评审结论应该清楚明了，表述准确； (4)评审中提出的问题应认真进行整改，不断持续改进。
关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。2018真题
A、法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力
B、人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
C、人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力
D、基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E、仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是调解的规定。选项C，人民调解书不具备强制执行力，人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。选项E，仲裁调解书调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。
有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（ ）。（2014）
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁事项
C.仲裁地点
D.选定的仲裁员
E.请求仲裁的意思表示
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础，墩身平均高10m。
项目为单价合同，且全部钢筋由业主提供，其余材料由施工单位自采或自购。
在离本工程不远的江边有丰富的砂源，经检验，砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处，施工用砂均取自这里。项目部拟就1～3号排架组织流水施工，各段流水节拍见下表：
根据施工组织和技术要求，基础施工完成后至少10d才能施工墩身。施工期间，还发生了如下事件：
事件1：由于业主大型安装设备的进场，业主委托承包商对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目，承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件2：在桥梁基础开挖完成后，施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收，随即进入下一道工序。
事件3：施工单位准备开始墩身施工时，由于供应商的失误，将一批不合格的钢筋运到施工现场，致使墩身施工推迟了10d开始，承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。
问题：
(1)计算排架施工的流水工期（列出计算过程），并绘制流水横道图。
(2)事件1中，承包人的要求是否合理 说明理由。
(3)事件2中，隐蔽工程的检查验收项目是否完善 说明理由。并指出检查方式的错误之处。
(4)针对事件3，承包商是否可以提出工期和费用索赔 说明理由。
(5)指出背景资料中施工单位存在的违法行为，以及违反了哪部法律或法规 按有关规定应如何处理
答案：
解析：
所以：T=10+30+(10+10+10)+10=80d
(2)不合理。因为按照索赔的一般要求,由于需要加强桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔,承包商只能索赔有关工程费用,无权得到利润。但单价合同中的单价包含了利润在内的一切费用。
(3)不完善。检查项目还应有：土质情况、地基处理。还应请监理单位、建设单位、设计单位相关人员参加。
(4)可以。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因,而且该推迟会使工期延
长,并会带来人员、设备的窝工,所以承包商可以提出工期和费用索赔。
(5)存在的违法行为是：在大中型公路桥梁周围200m(施工单位是在150m)范围内取砂。违反了《公路法》的规定。应由交通主管部门责令停止违法行为,并可以处以3万元以下罚款。
项目计算期指项目财务评价中为动态分析所设定的期限，包括（ ）．
A、投产期和运营期
B、建设期和运营期
C、投产期和达产期
D、建设期和达产期
答案：B
解析：
2020/2019版教材P18
技术方案的计算期是指在经济效果评价中为进行动态分析所设定的期限，包括建设期和运营期。
一级建造师经典例题7篇 第5篇
项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（ ）。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.危害公共安全罪
答案：B
解析：
【几种工程事故犯罪】
可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是( )。（2014）
A.人民法院
B.建设行政主管部门
C.工商行政主管部门
D.监理单位
答案：A
解析：
需要注意的是，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人其他项目费编制的说法，正确的有（）。
A、专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写
B、材料暂估价由投标人根据市场价格变动自主测算确定
C、暂列金额应按照招标工程量清单列出的金额填写，不得变动
D、计日工应按照招标工程量清单列出的项目和数量自主确定各项综合单价
E、总承包服务费应根据招标人要求提供的服务和现场管理需要自主确定
答案：A,C,D,E
解析：
教材P247
本题考查的是投标报价的编制与审核。选项B，暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得随意修改。
临时用电施工单位未装用电计量装置时，可按（ ）计收电费。
A.用电容量、使用时间、最高电价
B.用电容量、使用时间、规定电价
C.用电容量、固定时间、规定电价
D.计算容量、平均时间、平均电价
答案：B
解析：
教材P441
1.临时用电安装用电计量装置的要求：临时用电的施工单位，只要有条件就应安装用电计量装置。对不具备安装条件的，可按其用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。
（2014年真题）在消火栓系统施工中，消火栓箱体安装固定的紧后工序是（ ）。
A.支管安装
B.附件安装
C.管道试压
D.管道冲洗
答案：B
解析：
本题考查的是消防工程施工程序。施工准备→干管安装→支管安装→箱体稳固→附件安装→管道 调试压→冲洗→系统调试
背景资料
某 10 万t 级高桩煤码头工程，桩基采用预应力混凝土大管桩，上部结构为钢筋混凝土梁
板，业主通过招标选定了某监理单位，沉桩及上部结构主体工程由某单位中标组织了煤码头
项目部施工承包，并在施工合同中明确，装、卸煤设备安装工程由主体工程中标的施工单位
通过招标选择具有相应资质的设备安装单位，另行发包；预应力混凝土大管桩由业主指定供
应单位供桩，并运抵现场，并与之签订了合同。
施工过程中，供桩单位因种种原因发生了供桩数量、时间等没有及时到货，部分桩的质
量没有达到规范要求质量标准等情况，使主体工程的沉桩进度滞后了12 天，并进而使装、卸
煤设备安装工程的进度滞后了10 天。
问题：
对于预应力大管桩，可否视为“甲供构件”？为什么？大管桩的进场验收应由哪个单位
来组织？应有哪些单位参加？验收的主要项目有哪些？
答案：
解析：
可视为“甲供”构件。
因为供桩单位是业主选定的，业主与之有供货合同，码头主体施工单位与供桩单位无合
同关系。
桩验收由码头主体工程施工单位负责组织。业主、供桩单位、监理单位参加。
验收的主要项目有：桩的质量、数量及相关的质量证明材料。
长期资产包括（ ）。
A.长期投资
B.固定资产
C.无形资产
D.长期待摊费用
E.土地
答案：A,B,C,D
解析：
长期资产是指变现期间或使用寿命超过一年或长于一年的一个营业周期的资产，包括长期投资、固定资产、无形资产、长期待摊费用、其他资产。
设计概算是（ ）的重要组成部分。
A.项目建议书 B.可行性研究报告
C.初步设计 D.施工图设计
根据现行《企业会计准则》，关于企业财务报表列报基本要求的说法，正确的有（ ）。
A：企业应当以持续经营为基础编制财务报表
B：重要项目应单独列报
C：报表列示项目不应相互抵消
D：当期报表列报项目与上期报表项目应当具有可比性
E：企业至少应当按月编制财务报表
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是财务报表列报的基本要求。《企业会计准则（2006）》对编制财务报表列报的基本要求主要包括以下六个方面：
①企业应当以持续经营为基础。
②财务报表项目的列报应当在各个会计期间保持一致，不得随意变更。
③重要项目单独列报。
④报表列示项目不应相互抵消。
⑤当期报表列报项目与上期报表列报项目应当具有可比性。
⑥其他相关要求。选项E 应为企业至少应当按年编制财务报表。
一级建造师经典例题7篇 第6篇
价值工程活动的核心工作是对产品进行（ ）。
A、成本分析
B、功能分析
C、方案创造
D、设计方案优化
答案：B
解析：
2020版教材68 / 2019版教材P67
（二）价值工程的核心，是对产品进行功能分析.
某设计单位委托王律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则王律师在诉讼中有权实施的行为是( )。
A.提起反诉
B.提出和解
C.提出管辖权异议
D.部分变更诉讼请求
答案：C
解析：
根据最高人民法院的司法解释，在授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权的情况下，不能认定诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。而提出管辖权异议则是诉讼代理人的基本权利，无须特别授权。
关于人民调解的说法，正确的有（ ）。
A. 人民调解是一种司法制度
B. 人民调解应当遵循公开原则
C. 人民调解员必须由当事人双方共同指定
D. 人民调解协议不具有强制执行力
E. 人民调解协议书经法院司法确认后生效
为实现进度目标而采取的经济激励措施所需要的费用，应在“)中考虑。
A.工程预算 B.投标报价C.投资估算 D. 工程概算
答案：A
解析：
在工程预算中应考虑加快工程进度所需的资金，其中包括为实现进度目标将要采取 的经济奖励措施所需要的费用。
下列费用中，()是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料价款以及专业工程金额。
A.暂列金额
B.暂估价
C.企业管理费
D.规费
答案：B
解析：
本题考核的是暂估价的概念。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料价款以及专业工程金额。暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用。规费是指按国家法律法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。
自动化仪表工程的高压管道上开孔时，应采用（）的方法。
A.气割加工
B.机械加工
C.电弧加工
D.凿子加工
答案：B
解析：
2020版教材P136 / 2019版教材P125
在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时，应采用机械加工的方法。
在吊装作业中，平衡梁的作用有（ ）。
A. 保持被吊设备的平衡
B. 避免吊索损坏设备
C. 合理分配各吊点的载荷
D. 平衡各吊点的载荷
E. 减少起重机承受的载荷
大体积混凝土的浇筑方案主要有（ ）等方式。
A.全面分层
B.分段分层
C.斜面分层
D.竖直分层
E.交错分层
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P101
大体积混凝土浇筑时，浇筑方案可以选择整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式，保证结构的整体性。
实现在施工组织设计中所确定的()是编制施工组织设计要实现的最终效果和目的。
A.最优施工方案
B.协调各方面的关系
C.技术经济指标
D.统筹安排各项工作
一级建造师经典例题7篇 第7篇
某机电工程安装公司(以下简称 A 公司)总承包了某石化装置安装工程的施工任务。装置施工的主要内容包括：28 台重 30～80t 的机电设备吊装、安装；燃气和其他介质的工艺及系统管道 4500m 安装、组对、焊接；电气仪表工程、给水排水工程及防腐绝热工程施工。A 公司将工程的给水排水工程和防腐绝热工程分包给具有专业承包资质的 B 公司。由于工程正值夏季施工、天气炎热，且工期十分紧迫，建设单位认为安全施工形势较严峻，要求做好安全工作。为之 A 公司项目经理部在开工前组织各部门及各分包单位制定了安全生产
责任书，明确了各单位及相关人员的安全责任。施工过程中，对各管道系统和设备进行相应试验，其中燃气管道组织泄漏性试验时采用空气作为介质，按相关要求确定试验压力，采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查。后由于建设单位订货的几台大型工艺设备晚到，延误了设备防腐绝热施工的工期，致使 B 公司经济损失约 10 万元。B 公司向建设单位提出工期和费用索赔。
管道和设备工程的防腐绝热施工严格按照相关标准和规范进行，质量检验合格后进行到试运行阶段，试运行合格后组织工程竣工验收。
问题：
1.分析该安装工程施工有哪些危险源？
2.合同分析应进行哪些工作？
3.B 公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当？说明理由。
4.燃气管道泄漏性试验应重点注意哪些内容？采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括哪些？
答案：
解析：
1主要危险源：
(1)设备运输、吊装，存在安全和吊装伤害风险；(2)管道组对焊接、无损检测，存在火灾、射线辐射伤害风险；(3)设备、管道试压、吹扫、气密等，存在机械伤害、化学物质伤害风险；(4)临时用电、电气仪表施工，存在触电风险；(5)高处作业，存在高空坠落风险；(6)多工种交叉作业，存在机械伤害、物体击打风险；(7)工期紧，夏季施工温度较高，对工人造成中暑及其他损害。
2. 合同分析应进行的工作有：（1）分析合同风险，制定风险对称，分解、落实合同任务，
（2）分析合同中的漏洞，解释合同争议的内容。
3.不妥当。 理由：索赔程序不对。虽然建设单位提供的几台大型工艺设备晚到，延误了工期，造成了 B 公司的实际损失，责任在建设单位。但 B 公司与建设单位没有合同关系，而是 A 公司的分包商，无权向建设单位直接索赔。只有向总承包单位 A 公司提出索赔事项，通过总承包单位 A 公司向建设单位索赔。同时，应按索赔程序和要求，并提供足够证据，经监理单位(或建设单位)认可，才能达到索赔要求。
4.（1）燃气管道泄漏性试验应重点注意：
泄漏性试验应在压力试验合格后进行。泄漏性试验压力为设计压力。泄漏试验应逐级缓慢升压，当达到试验压力，并且停压 10min 后，采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查所有密封点无泄漏为合格。（2）采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括：阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点。
设计概算的“三级概算”是指（ ）。
A. 建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算
B. 建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算
C. 主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算
D. 单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程项目总概算
答案：D
解析：
2013年建设工程经济真题第24题
本题考查的是设计概算的概念。
设计概算是设计文件的重要组成部分，是由设计单位根据初步设计图纸及说明、概算定额、各项费用定额或取费标准、设备、材料预算价格等资料或参照类似工程预决算文件，编制和确定的建设工程项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的文件。设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设工程项目总概算三级。
综上所述，本题的正确答案为D。
隧道穿越下列地段时，容易发生坍方的有（ ）。
A、洞口浅埋段
B、断层破碎带
C、两种岩性接触带
D、高地应力硬岩段
E、有害气体地段
答案：A,B
解析：
教材P249
【知识点】塌方地段施工特点。隧道穿过断层及其破碎带，或在薄层岩体的小褶曲、断层错动发育地段，一经开挖，潜在应力释放快、围岩容易失稳，小则引起围岩掉块、塌落，大则引起塌方；隧道穿越地层覆盖过薄地段，如在沿河傍山、偏压地段、沟谷凹地浅埋和丘陵浅埋地段极易发生塌方。
超前小导管注浆施工应根据土质条件选择注浆法，以下关于选择注浆法说法正确的是（ ）。
A、在砂卵石地层中宜采用高压喷射注浆法
B、在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法
C、在砂层中宜采用渗入注浆
D、在淤泥质软土层中宜采用劈裂注浆法
答案：B
解析：
2020教材P170 / 2019教材P172
（8）注浆施工应符合下列要求：1）注浆工艺应简单、方便、安全，应根据土质条件选择注浆工艺法。在砂卵石地层中宜采用渗人注浆法；在砂层中宜采用挤压、渗透注浆法；在黏土层中宜采用劈裂或电动硅化注浆法。
因发包人提供资料错误导致承包人返工或造成工程工期及费用损失引起施工索赔时，下列说法正确的是（ ）。
A.增加工作内容的人工费应按照综合单价计算
B.停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算
C.工作内容增加引起设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算
D.因窝工引起的设备费索赔，按照机械折旧费计算索赔费用
E.承包人可以索赔工期，费用和利润
单代号网络计划的自由时差等于（ ）。
A.该工作与紧前工作时间间隔的最大值
B.该工作与紧后工作时间间隔的最大值
C.该工作与紧前工作时间间隔的最小值
D.该工作与紧后工作时间间隔的最小值
答案：D
解析：
2020/2019教材P135
本题考察的是单代号网络计划时间参数的计算。原文：（五）计算工作自由时差工作i若无紧后工作，其自由时差FFj等于计划工期T p减该工作的最早完成时间EFn“即:FFll=Tp-EFn 02203033-24）当工作i有紧后工作j时，其自由时差FFi等于该工作与其紧后工作j之间的时间间隔LAGi.j的最小值，即:FFi=min{LAGi.j}
根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19-2014），大型项目进行竣工决算时，未完工程投资和预留费用的比例不得超过（）的3%。
A、总概算
B、总估算
C、预算总价
D、合同总价
答案：A
解析：
教材P170
本题考查的是水利工程建设稽察、决算与审计的内容。建设项目未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总概算的3%以内，小型项目应控制在5%以内。
安全检查的重点是查违章指挥和（ ）。
A.查管理
B.查整改
C.查事故处理
D.查违章作业
答案：D
解析：
2020教材P221 / 2019教材P219
安全检查的重点是检查“三违”和安全责任制的落实。三违指领导违章指挥，员工违章操作，违反劳动纪律。
港口与航道工程沉降、位移观测使用的监控网宜采用独立坐标和假定高程系统。每次应固定观测人员和仪器设备，采用（ ），在规定的环境条件下进行观测。
A.相同的观测线路和不同观测方法
B.不同的观测线路和相同观测方法
C.相同的观测线路和相同观测方法
D.不同的观测线路和不同观测方法
E.选择最佳时段
