一级建造师模拟试题8章 第1章
关于评标的说法，正确的是（ ）。 2016
A、评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
B、招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果
D、投标文件中有含有不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明
答案：A
解析：
本题考查的是招标基本程序。选项B，标底只能作为评标参考；选项C，视为同意评标结果；选项D，应当书面通知投标人作出澄清、说明。
下列土钉墙基坑支护的设计构造，正确的有( )。
A.土钉墙墙面坡度1:0.2
B.土钉长度为开挖深度的0.8 倍
C.土钉的间距为2m
D.喷射混凝土强度等级C20
E.坡面上下段钢筋网搭接长度为250mm
答案：B,C,D
解析：
土钉墙设计及构造应符合下列规定：
(1)土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.1;
(2)土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措
施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接;
(3)土钉的长度宜为开挖深度的0.5～L2 倍，间距宜为1N 细，与水
平面夹角宜为50～200;
(4)土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400 级钢筋，钢筋直径宜为16～
32mm，钻孔直径宜为70～120mm;
(5)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于Ml0;
(6)喷射混凝土面层宜配置钢筋网，钢筋直径宜为6～10mm，间距宜
为150～250mm;喷射混凝土强度等级不宜低于C20，面层厚度不宜小于
80mm;
(7)坡面上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。
某企业现在对外投资200万元，5年后一次性收回本金和利息，若年基准收益率为i，已知（P/F，i，5）=0.6806，（A/P，i，5）=5.8666，（F/A，i，5）=0.2505，则总计可收回投资（ ）万元。
A：234.66
B：250.50
C：280.00
D：293.86
答案：D
解析：
本题考查利息的计算。题中已知本金P，利率i,投资年限n，求终值F。题目中给了已知本金F,i,n 求终值P 的系数，计算时乘此系数的倒数得结果，即F=200/（P/F，i，5）=200/0.6806=293.86 万元。
某港池开挖、吹填造陆工程，开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石，各层的开挖单价分别为18元/m3、46元/m3、250元/m3 (含炸礁、清渣等）。 分别采用1250m3/h绞吸式挖泥船、8m3/h抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄，不能分区施工。合同规定：在筑好抛石围堰后吹填中细砂，围堰石料由业主供料。该工程于2002年6月28日开工，合同工期180d，工程施工中，发生了如下事项：
(1)抛筑围堰时，附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工，导致停工28d(2002年 7月1日?7月28日）；
(2)抛筑围堰时，业主供料延误7d(2002年7月30日?8月5日）；
(3)开挖中细砂时，由于用船紧张，挖泥船进场推迟，为赶回工期，经监理同意，施工单位换用功率更大的1450m3/h绞吸式挖泥船进场，因此增加调遣费25万元，但仍使工期延误10d；
(4)在用8m3/h抓斗式挖泥船开挖黏土时，发现实际土质标高与设计不符，实际岩面标高浅于设计岩面标高，经监理确认，岩石开挖工程量增加了 1. 5万m3，应业主、监理要求，施工单位增加炸礁设备进场，保证了该阶段工期，因此增加了调遣费62万元。
问题：
(1)施工单位从上述事项中哪些可获得工期补偿？哪些不能获得索赔？并说明理由。
(2)村民阻挠施工，应按怎样的程序向监理提出索赔？可提出哪些费用索赔？
(3)换用更大功率的绞吸式挖泥船进场造成的费用增加，可否提出索赔？为什么？
(4)因土质不符增加的成本，应怎样索赔？计算炸礁、清渣的可索赔额。
答案：
解析：
(1)可获得的工期索赔：28d+7d=35d。依题意这28d与7d是不重复的，所以总计是 35d。
村民阻挠施工导致停工28d属业主责任；
业主供料不及时，延误工期7d，合同规定属业主责任；
施工单位因为用船紧张，挖泥船进场推迟，换用大功率船，尽管经监理同意，但由于是施工单位自己的原因，所延误的10d工期不能获得索赔。
(2) 1)书面向监理提出索赔通知书：延误发生后，在合同约定的时间内，项目部向监理提出书面索赔通知书；
2)提交索赔资料：项目部向监理提出书面索赔通知书后，在合同约定的时间内向监理提交延长工期和费用索赔的有关资料和数据；
本项目可提出以下的费用索赔：设备停置费、现场管理费。
(3)换用更大功率的绞吸式挖泥船进场造成的费用增加不应索赔，因为这是施工单位的责任所致。
(4)由于地质条件与设计不符所造成的费用增加，应通过设计变更进行索赔。
可索赔额：设备调遣费：62万元。
岩面标高浅了炸、清岩费增加：250×1. 5万= 375万元。
相应的挖黏土费减少：46×1. 5万=69万元。
费用总（增加）索赔额：（375-69)+62 = 368万元。
在某工程双代号时标网络计划中，除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线的波形线表示（ ）。
A. 工作的总时差
B. 工作与其紧前工作之间的时间间隔
C. 工作的持续时间
D. 工作与其紧后工作之间的时间间隔
答案：D
解析：
本题主要考查双代号时标网络计划。
双代号时标网络计划（时标网络计划）是以时间坐标为尺度编制的网络计划，时标网络计划中应以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差，即工作与其紧后工作之间的时间间隔。
综上所述，本题正确选项为D。
下列是根据管道内物质性能而标注的基本识别色，正确的有（）。
A.水是艳绿色
B.空气是淡灰色
C.气体是黄色
D.水蒸气是红色
E.氧是淡蓝色
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P93 / 2019版教材P82
1.基本识别色
根据管道所输送介质一般性能，基本识别色分为八类。例如：水是艳绿色，水蒸气是大红色，空气是淡灰色，气体是中黄色，酸或碱是紫色，可燃气体是棕色，其他液体是黑色，氧是淡蓝色。
下列由受要约人发出的意思表示中，法律性质上属于新的要约的是（ ）。
A．完全同意要约内容
B．受要约人对要约中的某些条款提出修改、补充
C．附有条件的承诺
D．受要约人另行提出新的条件
E．迟到送达的承诺
正确答案：BCDE
如果受要约人对要约中的某些条款提出修改、补充、部分同意，附有条件或者另行提出新的条件，以及迟到送达的承诺，都不被视为有效的承诺，而被称为新要约。
一级建造师模拟试题8章 第2章
港口与航道工程中高桩码头的预制构件采用绳扣吊运时，其吊点位置偏差不应超过设计规定位置（ ）。
A.±100mm
B.±150mm
C.±200mm
D.±300mm
答案：C
解析：
2020版教材页码P131-P133
预制构件采用绳扣吊运时，其吊点位置偏差不应超过设计规定位置±200mm 。如用钢丝绳捆绑时，为避免钢丝绳损坏构件棱角，吊运时宜用麻袋或木块等衬垫。
原施工网络计划中，关键工作是哪些？计划工期是多少？
针对上述每一件事，乙方如提出工期和费用索赔,索赔是否成立？请简述理由.
乙方共可得到的索赔工期是多少天？费用为多少元？
答案：
解析：
乙方共可得到的索赔工期：3天。乙方共可得到的索赔费用：5 + 1 + 2 = 8（万元）。
分析技术方案盈利能力的指标包括方案财务内部收益率和财务净现值、资本金财务内部收益率、静态投资回收期，以及( )。
A、净现金流量
B、总投资收益率
C、利息备付率
D、累计盈余资金
E、资本金净利润率
答案：B,E
解析：
2020/2019版教材P14
一、经济效果评价的基本内容 (1)技术方案的盈利能力。 技术方案的盈利能力是指分析和测算拟定技术方案计算期的盈利能力和盈利水平。其主要分析指标包括方案财务内部收益率和财务净现值、项目资本金财务内部收益率、静态投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率等，可根据拟定技术方案的特点及经济效果分析的目的和要求等选用。
内河航运建设单位工程预算中其他直接费包括（ ）。
A.冬、雨期施工增加费；夜间施工增加费
B.材料二次倒运费
C.施工队伍进退场费（调遣费）
D.浚前扫床费
E.外海工程拖船费
下列关于保险索赔的说法中，正确的是( )。
A.投保人进行保险索赔必须提供有效的证明
B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人
C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔
D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔
E.只有投保人有索赔权
答案：A,B,C
解析：
保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料；A、B 正确。保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔；C 正确。财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔；D 错误
关于桥梁明挖基础开挖和降水施工的说法中，正确的是()。
A.开挖应采用局部开挖深坑或从底层向四周掏土的方法施工
B.基坑顶面应设置截水沟
C.爆破开挖宜采用光面爆破法
D.在电力管线、通信管线、燃气管线5m范围内挖土时，应有专人监护
答案：B
解析：
本题考核的是桥梁明挖基础开挖和降水施工的要点。开挖应视地质和水文情况，基坑深度按规定坡度分层进行，不得采用局部开挖深坑或从底层向四周掏土的方法施工，故A选项错误。爆破开挖宜采用浅眼松动爆破法，故C选项错误。在电力管线、通信管线、燃气管线2m范围内及上下水管线1m范围内挖土时，应有专人监护，故D选项错误。
关于视频监控系统摄像机镜头的安装位置，应尽量避免（ ）。
A.顺光
B.正对出入口
C.灯光直射
D.太阳光直射
E.逆光
答案：C,D,E
解析：
摄像机逆光成像会使画面图像较暗，不利于图像观看，为了使整体画面亮度适宜，往往将摄像机顺光安装。
一级建造师模拟试题8章 第3章
某板长边与短边之比为 2.5， 该板（）。
A.必须按双向板计算
B.可按沿长边方面受力的单向板计算，且应沿短边方向布置足够数量的构造筋
C.可按沿短边方向受力的单向板计算，且应沿短边方向布置足够数量的构造筋
D.可按沿短边方向受力的单向板计算，且应沿长边方向布置足够数量的构造筋
答案：D
解析：
根据板的长边与短边的关系，可有如下三种计算方法：
（1）L1：L2≤2（长、短相差不大）时，应按双向板计算。
（2）2＜L1：L2＜3（长边较长、短边较短）时，有两种计算方法：
①宜（适宜、最好）按双向板计算；
②可按单向板计算， 沿短边方向布置受力筋， 沿长边方向布置足够数量的构造筋。
（3）L1：L2≥3 时，可按单向板计算。
承包商可以提出索赔的事件有（ ）。
A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失
B.因工程变更造成的时间、费用损失
C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加
D.贷款利率上调造成贷款利息增加
E.发包人延误支付期限造成承包人的损失
答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P325 / 2019教材P321
承包商可以提起索赔的事件有:（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;（2）因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失;（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加;（4）发包人提出提前完成项目;或缩短工期而造成承包人的费用增加;（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失;（6）对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;（7）非承包人的原因导致工程暂时停工;（8）物价上涨，法规变化及其他。
整体安装时将设备整体运输到安装现场，将其直接安装到（ ）的位置。
A.设计指定
B.建设方指定
C.规范规定
D.施工方案
答案：A
解析：
教材P61
整体式安装。是指对于体积和重量不大的设备，现有的运输条件可以将其整体运输到安装现场，直接将其安装到设计指定的位置
钢绞线的进场检验项目有()。
A.冷弯试验
B.拉力试验
C.屈服负荷
D.伸长率
E.松弛性能
计量基准的量值应当与（ ）量值保持一致。
A.施工所在省区的
B.施工所在国的
C.国际上的
D.本国的
答案：C
解析：
教材P432
（2）计量基准的量值。计量基准的量值应当与国际上的量值保持一致。国务院计量行政部门有权废除技术水平落后或者工作状况不适应需要的计量基准。
工程项目施工成本分析的基本方法有（ ）。
A.统计核算法
B.比较法
C.因素分析法
D.差额计算法
E.比率法
答案：B,C,D,E
解析：
施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。
某施工企业年末资产总额为1258560元，年末流动负债为215310元，年末长期负债为185200元，则该企业年末的资产负债率为（ ）。
A、11.72%
B、14.72%
C、17.11%
D、31.82%
答案：D
解析：
2020版教材P145 / 2019版教材P138
资产负债率=负债总额/资产总额×100%=（215310-185200）/1258560×100%=31.82%。
一级建造师模拟试题8章 第4章
箱涵顶进前应检查()。
A、测量器械
B、箱涵主体结构混凝土强度
C、后背是否符合施工设计要求
D、顶进设备
E、施工人员是否持证上岗
答案：B,C,D
解析：
2020教材P92 / 2019教材P93
（二）箱涵顶进前检查工作(1)箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度，防水层级保护层按设计完成。(2)顶进作业面包括路基下地下水位已降至基底下5 0 0 m m以下，并宜避开雨期施工，若在雨期施工，必须做好防洪及防雨排水工作。(3)后背施工、线路加固达到施工方案要求；顶进设备及施工机具符合要求。(4)顶进设备液压系统安装及预顶试验结果符合要求。(5)工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场。(6)所穿越的线路管理部门的配合人员、抢修设备、通信器材准备完毕。
某建设项目于2006年8月30日竣工，因建设单位未按合同约定支付工程款，2006年11月10日被承包商告上法庭，该案应当在（ ）之前审结。
A．2006年12月10日
B．2007年2月31日
C．2007年5月10日
D．2007年11月10日
承包商可以向业主索赔利润的情况有（ ）。
A．工程范围变更
B．文件有缺陷
C．分部工程延期施工
D．文件技术性错误
E．业主未能提供现场
在合同计价争议的鉴定中，鉴定项目发包人对承包人材料采购价格高于合同约定不予认可的说法，正确的有（ ）。
A、材料采购前经发包人批准的，应按签批的材料价格进行鉴定
B、材料采购前经发包人批准的，应按材料采购时的市场价格进行鉴定
C、材料采购前未报发包人认质认价的，应按合同约定的价格进行鉴定
D、材料采购前未报发包人认质认价的，应按采购时的市场价格进行鉴定
E、发包人认为承包人采购的材料不符合质量要求，不予认价的，应按双方约定价格进行鉴定，质量争议应告知发包人另行申请质量鉴定
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P304 / 2019版教材P298
“（1）材料采购前经发包人或其代表签批认可的，应按签批的材料价袼进行鉴定；（2）材料采购前未报发包人或其代表认质认价的，应按合同约定的价格进行鉴定；（3）发包人认为承包人采购的原材料、零配件不符合质量要求，不予认价的，应按双方约定的价格进行鉴定，质量方面的争议应告知发包人另行申请质量鉴定。”
1建设工程项目总进度目标论证的工作步骤包括：①调查研究和收集资料；②进度计划系统的结构分析；③项目的工作编码；④项目结构分析。正确的顺序为（ ）。
A.③-①-②-④
B.①-②-④-③
C.①-④-②-③
D.④-①-②-③
答案：C
解析：
建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：
（1）调查研究和收集资料；
（2）项目结构分析；
（3）进度计划系统的结构分析；
（4）项目的工作编码；
（5）编制各层进度计划；
（6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；
（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；
（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。
根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。（2013）
A.1/3
B.1/2
C.1/5
D.2/3
答案：C
解析：
分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
5
某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（ ）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.2005年4月15日
B.2005年5月1日
C.2005年5月15日
D.2005年6月1日
答案：B
解析：
本题考核的是订立书面合同的时间。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
一级建造师模拟试题8章 第5章
下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。
A.存有疑点的视听资料
B.与原件核对无异的复印件
C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
答案：B
解析：
2020版教材P344 / 2019版教材P343
本题考察的是：可以作为认定案件事实依据的证据。可以作为认定案件事实依据的证据： ( 1 )一方当事人提出的下列证据，对当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的 ， 法院应当确认其证明力 ：① 书证原件或者与书证原件核对无误的复印件 、 照片 、 副本 、 节录本 ；② 物证原物或者与物证原物核对无误的复制件 、 照片 、 录像资料等 ； ③ 有其他证据佐证并以合法手段取得的 ， 无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件 ；④ 一方当事人申请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录 。( 2 ) 法院委托鉴定部门作出的鉴定结论 ， 当事人没有足以反驳的相反证据和理由的 ， 可以认定其证明力 。 ( 3 )方当事人提出的证据 ， 另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的 ，法院可以确认其证明力 。 ( 4 )诉讼过程中 ， 当事人在起诉状 、 答辩状 、 陈述及其委托代理人的代理词中承认的 对己方不利的事实和认可的证据 ， 法院应当予以确认 ， 但当事人反悔并有相反证据足以推 翻的除外 。 ( 5 )有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供 ， 如果对方当事人主张该证 据的内容不利于证据持有人 ， 可以推定该主张成立 。
在建筑物的组成体系中，承受竖向和侧向荷载的是()。
A.结构体系
B.设备体系
C.围护体系
D.支撑体系
答案：A
解析：
2020/2019版教材P3
结构体系承受竖向荷载和侧向荷载，并将这些荷载安全地传至地基，一般将其分为上部结构和地下结构： 上部结构是指基础以上部分的建筑结构， 包括墙、柱、梁、屋顶等；地下结构指建筑物的基础结构。
终端节点功能包括( )。
A.接收信令和输出信息的处理
B.发送信号和接收信号
C.用户信息和信令信息的处理
D.接收信号和用户信息
答案：C
解析：
本题考核的是终端节点的功能。最常见的终端节点有电话机、传真机、计算机、视频终端、智能终端和用户小交换机。其主要功能有：(1)用户信息的处理：主要包括用户信息的发送和接收，将用户信息转换成适合传输系统传输的信号以及相应的反变换；(2)信令信息的处理：主要包括产生和识别连接建立、业务管理等所需的控制信息。
按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括（ ）的项目管理。
A.施工总承包方
B.建设项目承包方
C.施工总承包管理方
D.施工分包方
答案：B
解析：
按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，项目管理包括：①业主方的项目管理；②设计方的项目管理；③施工方的项目管理（施工总承包方、施工总承包管理方和分包方的项目管理）；④建设物资供货方的项目管理（材料和设备供应方的项目管理）；⑤建设项目总承包（建设项目工程总承包）方的项目管理。
在保证项目完整性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（ ）。
A.丙设计单位直接对甲建设单位负责
B.丙设计单位仅对乙设计单位负责
C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责
D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任
答案：A
解析：
委托方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承接方时，必须选定其中一个承接方作为主体承接方，负责对整个建设工程项目设计的总体协调，各分包单位对建设单位分别负责。
机场弱电系统中，可直接发送IATA标准报文的是（ ）
A、信息集成
B、离港
C、资源分配
D、行李
建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为（ ）。
A．先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工 B．下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工 C．按照先地下、后地上的原则施工 D．先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收 E．先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工
一级建造师模拟试题8章 第6章
以下关于时效中止的正确表述是（ ）
A．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止
B．因原告起诉，诉讼时效中止
C．因被告应诉，诉讼时效中止
D．因证人要求，诉讼时效中止
现场制作的人工补偿器须优先采用（ ）。
A、普通低合金无缝钢管
B、优质碳素钢无缝钢管
C、普通碳素钢管
D、优质合金钢管
答案：B
解析：
2020/2019教材P225
（4）L形、Z形、Ⅱ形补偿器一般在施工现场制作，制作应采用优质碳素钢无缝钢管。
企业所有者权益表明了企业的（ ）。
A、产权关系
B、劳动关系
C、工资关系
D、负债关系
答案：A
解析：
2020版教材P90 / 2019版教材P88
（三）所有者权益所有者权益表明了企业的产权关系，即企业归谁所有。
噪声控制技术可从（ ）等方面来考虑。
A.声源
B.减振降噪
C.传播途径
D.在声源处安装消声器消声
E.接收者防护
答案：A,C,E
解析：
2020教材P250 / 2019教材P247
噪声控制技术可从声源、传播途径、接收者防护等方面来考虑。
动产质押合同从（ ）时生效。
A．登记之日
B．签字之日
C．质物移交质权人占有
D．债务人不履行合同之日
企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的， 经责令限期改正并向社会公告后，逾期仍未达到建筑企业企业资质标准要求条件的，资质许可要关可以( )回其建筑业企业资质证书。
A.撤回
B.撤销
C.注销
D.吊销
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P69
企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，县级以上地方人民政府建设主管部门、其他有关部门应当责令其限期改正并向社会公告。整改期限最长不超过3个月。企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级，增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑企业企业资质标准要求条件的，资质许可要关可以撤回其建筑业企业资质证书。
某道路工程在进行基层和面层施工时，为了给面层铺设提供工作面和工作条件，需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺，这种时间间隔是（ ）时距。
A．STS
B．FTS
C．FTF
D．STF
一级建造师模拟试题8章 第7章
光缆的曲率半径最小值应为光缆直径的( )倍。
A.10
B.15
C.20
D.30
根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。
A、仅供本团体成员约定采用
B、由社会团体协调相关市场主体共同制定
C、技术要求不得髙于强制性国家标准
D、应当免费向社会公开标准文本
答案：B
解析：
教材P291
本题考查的是工程建设标准的分类。在标准制定主体上，鼓励具备相应能力的学会、协会、商会、联合会等社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准，供市场自愿选用。
在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（ ）。
A．业主方自行完成其项目管理任务
B．业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理
C．业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务
D．业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务
E．业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务
应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时，相对于工程合同价而言，投资的计划值有（ ）。
A. 投资规划
B. 工程概算
C. 工程预算
D. 工程进度款
E. 工程决算
招标文件评审评分标准中关于风险管理体系及措施的评分属于（ ）。
A、履约能力
B、商务标
C、技术标
D、经济标
答案：C
解析：
2020教材P278 / 2019教材P279
（二）3技术部分（主要内容）：（1）主要施工方案；（2）进度计划及措施；（3）质量保证体系及措施；（4）安全管理体系及措施；（5）消防、保卫、健康体系及措施；（6）文明施工、环境保护体系及措施；（7）风险管理体系及措施；（8）机械设备配备及保障;（9）劳动力、材料配置计划及保障；（1 0）项目管理机构及保证体系；（1 1）施工现场总平面图。
【背景资料】
某施工单位承建巷道工程．该巷道净断面20m2，所穿过的岩层属于Ⅳ～V类稳定性围岩，采用锚喷支护．锚杆长度2．0m。间排距800mm×800mm，喷射混凝土强度等级C20，厚度100mm．同时架设铜棚支架，支架间距0．8m．地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。
施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外50mm处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。
爆破后，待工作面的炮烟被吹散．班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时．钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落，将班组长等3人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后15d。事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。
【问题】
1．针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。
2．为安全通过该巷道断层破碎带．可采取哪些有效措施?
3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，冒顶事故属于哪一等级?说明理由。
4．施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。
答案：
解析：
1．施工单位正确的做法为： (1)点眼位时不应戴手套领钎；
(2)应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内50mm；
(3)爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近；
(4)装药前应先进行瓦斯检查。
2．可采取的有效措施有：
(1)超前支护(如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固)；
(2)加强支护(如增加锚杆长度和采用锚索、网片)；
(3)减小掘进炮眼深度，短掘短支；
(4)采取多打眼、少装药的爆破措施。
3．冒顶事故属于一般事故。
理由：10人以下重伤的事故。
4．施工单位提出工期顺延的要求不合理。
理由：地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带，班组长违章作业(或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架)，属于施工单位自身承担的风险范围和责任。
关于劳务派遣的说法，正确的是（ ）。( 2015真题 )
A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬
B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可
C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式
D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担
答案：B
解析：
本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法，所以A错误；经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可，B正确；劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施，D错误。
一级建造师模拟试题8章 第8章
关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（ ）。2017真题
A、文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准
C、在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D、因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
答案：D
解析：
本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
国际工程招标项目中，开办费包括的内容（ ）。
A、现场勘察费
B、检验试验费
C、施工用水电费
D、脚手架及小型工具费
E、职工交通费
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P316 / 2019版教材P310
开办费在不同的招标项目中包括的内容可能不相同，一般可能包括以下内容。1.现场勘察费2.现场清理费3.进场临时道路费4.业主代表和现场工程师设施费5.现场试验设施费6.施工用水电费发电的燃料动力费用。7.脚手架及小型工具费8.承包商临时设施费9.现场保卫设施和安装费用10.职工交通费11.其他杂项
常用的不确定分析的方法有盈亏平衡分析和敏感性分析，具体选择哪种分析方法 应综合考虑的因素是( )。
A、技术方案的类型和特点
B、未来经济形势的变化
C、决策者的要求
D、相应的人力、财力
E、技术方案对经济的影响程度
答案：A,C,D,E
解析：
2020/2019版教材P33
在具体应用时，要综合考虑技术方案的类型、特点、决策者的要求，相应的人力、财力，以及技术方案对经济的影响程度等来选择具体的分析方法。
链斗挖泥船至今已有两百多年历史，是最早的一种（ ）挖泥船。
A.机械式 B.水力式
C.气动式 D.电动式
《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第九条规定在港区水域内洗舱的，取得（ ）的许可。
A.港口管理机构
B.海事管理机构
C.海洋管理机构
D.环保管理机构
答案：B
解析：
船舶从事下列作业活动，应当遵守有关法律法规、标准和相关操作规程，落实安全和防治污染措施，并在作业前将作业种类、作业时间、作业地点、作业单位和船舶名称等信息向海事管理机构报告;作业信息变更的，应当及时补报:（一）在沿海港口进行舷外拷铲、油漆作业或者使用焚烧炉的。
（二）在港区水域内洗舱、清舱、驱气以及排放垃圾、生活污水、残油、含油污水、含有毒有害物质污水等污染物和压载水的。
（三）冲洗沾有污染物、有毒有害物质的甲板的。
（四）进行船舶水上拆解、打捞、修造和其他水上、水下船舶施工作业的。
（五）进行船舶油料供受作业的。
以下属于大型工程的是( )。
A．飞行区指标4E、单项工程合同额为3500万元的机场场道土方工程
B．飞行区指标4D、单项工程合同额为5100万元的机场场道基础工程
C．飞行区指标4E、单项工程合同额为1500万元的机场目视助航工程
D．飞行区指标4D、单项工程合同额为2050万元的机场目视助航工程
E．飞行区指标4E、单项工程合同额为540万元的空管工程
案例5
背景资料
某项目部承建一城市主干路工程。该道路总长2．6km，其中K0+600—K0+800设置了一段挡土墙，路基填方高度为11m，挡土墙横断面示意图如下：
该挡土墙墙后填料采用粘性土分层回填，分层压实。路基工程施工前项目部进行了技术交底，技术交底工作由项目经理主持，向项目部主要负责人进行了口头交底。
沥青路面施工时，已经进入冬季，连续五天平均气温均在-5℃。
1．写出该挡土墙的类型，并给出构件A的名称，并阐述设置A的作用。
2．指出挡土墙施工错误之处，并指出正确做法。
3．对于沥青路面进入冬季施工，应该采取哪些措施。
4．写出正确的技术交底程序。
答案：
解析：
1．该挡土墙为扶壁式挡土墙，A为扶壁，主要作用是增加墙面板的刚度，减少其变形及开裂。
2．
错误之处：该挡土墙墙后填料采用粘性土分层回填，分层压实；
正确做法：墙后填料应该透水性好的土进行回填并压实。
3．
（1）城市快速路、主干路的沥青混合料在低于5℃时严禁冬期施工。
（2）粘层、透层、封层严禁冬期施工。
4．工程技术交底应该由项目技术负责人对承担施工的负责人或全体分包人员进行书面技术交底。交底资料应该办理签字手续并归档。
