一级建造师考试试题题库8节 第1节
对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容不完全一样。在我国建设工程索赔实践中，下列费用中未包括在索赔金额中的是（ ）。
A.分包费用
B.利息
C.收集整理索赔资料发生的费用
D.施工机械使用费
答案：C
解析：
2020教材P330 / 2019教材P325
由图1Z206063可索赔费用的组成部分，
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。2018真题
A、发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任
B、建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C、建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任
D、建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复
答案：B
解析：
本题考查的是竣工工程质量争议的处理。选项A，发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷的，发包人应承应当承担过错责任。选项C，发包人擅自使用未经竣工验收的工程，承包人除了对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任外，不承担工程质量保修的责任。选项D，建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。
排水固结法加固软基排水砂井所用中粗砂的含泥量应小于()。
A.2％
B.3％
C.4％
D.5％
成本分析的基础是（ ）。
A.分部分项工程成本分析
B.单位工程成本分析
C.单项工程成本分析
D.月（季）度成本分析
答案：A
解析：
2020/2019教材P107
分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。
背景资料
某公路工程施工总承包一级企业承包了单跨跨度为1100m的悬索桥项目，合同总价3.6亿元，采用猫道作为临时架手架进行施工。锚碇基坑深8m，需要进行支护和降水作业。
施工单位对有关分部分项工程组织了专家论证，参加专家论证会的施工单位人员有：分管安全的负责人、技术负责人和专项方案编制人员。审核合格后，经施工单位A签字后报B批准执行。
桥梁上部结构施工中出现垮塌事故，经济损失4000万元。事故发生后，施工单位立即向建设单位和监理工程师报告，在监理单位初步确定了事故的类别性质后，随即向省级交通主管部门报告。
【问题】
1.根据《公路工程施工安全技术规范》JTGF90-2015，请指出该工程哪些分部分项工程需要组织专家论证？
2.请补充施工单位参加专家论证会的成员。
3.请指出专项方案中审核人员A和B的名称。
4.该质量事故的调查处理由谁负责？该质量事故为几级质量事故？由谁负责报告报告哪些单位？
5.指出事故报告中的错误，并改正。
答案：
解析：
1.锚碇基础开挖、支护和降水；索塔；猫道。
2.项目负责人、项目技术负责人、项目专职安全生产管理人员。
3.A——施工单位技术负责人；B——监理工程师。
4.该质量事故的调查处理由交通运输部会同省级交通主管部门负责调查处理。事故等级为重大事故（因为是特大桥主体结构垮塌）。该质量事故应由施工单位报告。
5.监理单位确定性质错误，应当由质量监督站确定。
高桩码头预制构件存放按三点以上受力状态设计的预制构件，宜采用（ ）支垫存放。垫木应均匀铺设，并应注意场地不均匀沉降对构件的影响。
A.两点 B.五点
C.三点 D.多点
一级建造师考试试题题库8节 第2节
通风机、鼓风机、压缩机等采取降低噪声的措施是（ ）。
A.改变振动源连接方式
B.利用消声器
C.设置隔声室
D.设置隔声罩
答案：B
解析：
2020教材P250 / 2019教材P247
3）消声：利用消声器阻止传播。允许气流通过的消声降噪是防治空气动力性噪声的主要装置。如对空气压缩机、内燃机产生的噪声等。
洒水养护的时间，采用（）的混凝土，不得少于 7d。
A. 火山灰硅酸盐水泥
B. 大坝水泥
C. 粉煤灰水泥
D. 普通硅酸盐水泥
答案：D
解析：
洒水养护的时间，采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥的混凝土，不得少于 7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，不少于 14d；P51。
丁施工企业于2007年末，根据企业会计准则第30号——财务报表列报，编制了资产负债表和利润表。根据企业会计准则及其相关规定： 资产各项目分类分项列示的标准是（ ）。
A．收益性
B．流动性
C．获利性
D．风险性
正确答案：B
资产负债表的左方列示资产各项目，资产按照其流动性分类分项列示．包括流动资产和非流动性资产。故本题选B。
航向天线基础施工定位要求天线阵（ ）位于跑道中心线延长线上批复台址的位置。
A.中心基准点
B.横向基准线
C.基础平面
D.基础
答案：A
解析：
航向天线阵基础定位要求，天线阵中心基准点位于跑道中心线延长线上批复台址的位置，天线阵横向基准线与跑道中心线垂直。
根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由( )办理，并支付保险费用。
A.发包人
B.工程承包人
C.劳务分包人
D.工程师
下列灯具安装中，灯具外壳必须与保护导体可靠连接的是（ ）。
A.离地3.5m的Ⅱ类灯具
B.离地3m的Ⅰ类灯具
C.离地2.3m的Ⅱ类的灯具
D.离地2m的Ⅲ类灯具
答案：B
解析：
教材P174
灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
（1）Ⅰ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘，还需把外露可导电部分连接到保护导体上，因此Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识；铜芯软导线（接地线）的截面应与进入灯具的电源线截面相同，导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。（2）Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘，还具有双重绝缘或加强绝缘，因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。
（3）Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压，电源电压不超过交流50kV采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。
排水盲沟开挖应（ ），其断面尺寸应满足设计要求。
A.分片分段
B.自上而下
C.分条分段
D.自下而上
E.分层分段
答案：A,D
解析：
2020版教材页码P170-P176
排水盲沟施工应符合下列规定:
（1）盲沟开挖应分片分段、自下而上进行，其断面尺寸应满足设计要求。
（2）盲沟开挖经验槽合格后应及时铺设土工织物、填充料等倒滤层。
（3）盲沟内土工织物与沟壁应紧密贴实，不得形成地下过流通道;铺设在同一直线段基槽内的土工织物宜采用整幅布料，不得拼接。
（4）盲沟填充骨料的粒径、级配、铺设厚度应满足设计要求，骨料回填宜采用人工分段自下而上、从一端往另一端铺设施工。
一级建造师考试试题题库8节 第3节
在建设工程项目管理中，代表不同利益方的项目管理都承担了进度控制的任务。按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，项目管理包括（ ）。
A．业主方项目管理
B．设计方项目管理
C．担保方项目管理
D．总承包方项目管理
E．营运方项目管理
单相三孔插座，面对插座板，正确的接线是（）。
A.右孔接相线，左孔接零线，上孔接地线
B.右孔接零线，左孔接相线，上孔接地线
C.右孔接相线，左孔接地线，上孔接零线
D.右孔接零线，左孔接地线，上孔接相线
答案：A
解析：
2020版教材P187 / 2019版教材P176
单相三孔插座，面对插座板，右孔与相线连接，左孔与零线连接，上孔与接地线或零线连接。
可以不设行政许可的事项有()。
A.有限自然资源开发利用的
B.市场竞争机制能够有效调节的
C.公民能够自主决定的
D.中介机构能够自律管理的
E.行政机关采用事中监督能够解决的
答案：B,C,D
解析：
本题考核的是可以不设行政许可的事项。能够通过下列予以规范的事项可以不设行政许可：(1)公民、法人或者其他组织能够自主决定的；(2)市场竞争机制能够有效调节的；(3)行业组织或者中介机构能够自律管理的；(4)行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。
商业信用的形式不包括（ ）。
A. 应付账款
B. 应付票据
C. 预收账款
D. 其他应付款
答案：D
解析：
本题主要考查了短期筹资方式。
短期负债筹资常用的方式有商业信用和短期借款。
商业信用的具体形式有应付账款、应付票据和预收账款等。
短期借款的具体形式有生产周转借款、临时借款和结算借款等。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D项。
按用途和平面形状，铁路道岔分为（ ）等
A.单开道岔
B.多分道岔
C.交叉渡线
D.立开道岔
E.交分道岔
答案：A,C,E
解析：
此题主要要求考生熟悉铁路道岔类型。相关知识点是根据用途和平面形状，道岔分为普通单开道岔、单开对称道岔、三开道岔、交叉渡线、交分道岔等。解题的思路是根据以上内容寻找干扰项，从五个选项与以上内容对比可以看出，选项B．多分道岔、D．立式道岔是干扰项，理由是没有多分道岔和立式道岔类型，只有立式道岔扳道器，其他三个选项是符合题意。 故本题正确选项应为“ACE”。
某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天。则工作F的总时差和自由时差分别为（ ）天。
A.5；4
B.5；5
C.4；4
D.11；7
答案：A
解析：
总时差=21（最迟完成时间）-11（最早开始时间）-5（持续时间）=5； 自由时差=20（紧后工作最早开始时间）-11-5=4。
下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是( )。（2012）
A.投标担保
B.支付担保
C.履约担保
D.预付款担保
答案：B
解析：
支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。
作用在于，通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施，确保工程费用及时支付到位;一旦业主违约，付款担保人将代为履约。因此保证了承包人的合法权益。
一级建造师考试试题题库8节 第4节
目视助航灯光监视系统应在（ ）s内显示停止排灯的状态改变。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 2
答案：D
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D415042和《民用机场目视助航设施施工及验收规范》MH/T 5012——2010的规定。目视助航灯光监视系统应在2s内显示停止排灯的状态改变是对目视助航灯光监视系统的要求。
背景
某钢厂将一条年产100万宽厚板轧制生产线的建设项目，通过招标确定本工程中的板坯加热炉车间和热轧制车间由具有冶金施工总承包一级资质的企业进行施工总承包，负责土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t桥式起重机的安装，设备安装与调试，三电工程的施工，各能源介质管道施工等内容。建设工期为16个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，为不影响该工程的建设速度，拟将该工程中的部分土建工程和车间内桥式起重机的安装进行分包。
问题
1.总承包单位拟将土建工程，车间内的桥式起重机的安装任务分包给其他单位是否可以？对各分包单位有哪些要求？ '
2.整个项目的施工组织设计应由谁编制？该设计中应怎样确定施工方案？
3.总承包单位在策划实施该项目时应注意协调哪些内、外联系环节？
答案：
解析：
1.总承包单位在分包前应将工程项目拟分包的内容、分包单位的信息通知给业主，并征得业主同意，并检验各分包单位是否具有相应的施工资质，土建分包商不但要有房屋建筑资质，而且还应有大型设备基础的施工经验，大型桥式起重机安装分包商应具备桥式起重机（起重机械）制造、维修A级资质。
2.整个项目的施工组织设计应由总承包单位进行编制。在该设计中（项目管理实施规划）应规定需要编制施工方案（或作业设计）的目录，和负责编制这些施工方案的单位。
根据本工程的施工内容应编制：1)土建（设备基础）施工方案；2)钢结构制作、安装方案；3)桥式起重机施工方案；4)加热炉施工和加热炉耐材料砌筑施工方案；5)乳制设备施工方案（含工艺配管）；6)三电工程施工方案；7)能源介质管道施工方案；8)设备的调试方案；9)液压、润滑管道酸洗、油循环冲洗、试压方案。
项目施工组织设计应对各方案提出具体的要求，包括工期衔接、质量验收要求、移交规定、安全要求等，特别是属于分包的内容，应有明确的协调措施和执行要求；而对于所有各种方案，则除应依据通常的技术文件外，还应依据项目施工组织设计的要求，协调项目间的各方面关系。
3.根据本案例情况，需要协调的关系包括：1)涉及的内部联系环节有：总承包与分包之间，土建与安装之间，安装工程各专业之间的关系；2)外部联系环节：总承包与业主之间；总承包与设计之间；总承包与设备制造厂之间；总承包与监理公司之间；质量、技术监督部门；另外应根据具体情况，联系地方政府部门、银行部门、供电部门、消防部门等关系。
路基填方材料最小强度控制指标是（）。2015年
A.回弹模量
B.压实度
C.CBR值
D.塑性指数
下列设备验收内容中，属于外观检查的是()。
A.润滑油脂
B.非加工表面
C.管缆布置
D.焊接结构件
E.工作平台
答案：B,C,D,E
解析：
教材P268
(二）外观检查1.主要检验内容(1)设备的完整性、管缆布置、连接件、焊接结构件。(2)工作平台、加工表面、非加工表面。(3)外观、涂漆、贮存、接口。(4)非金属材料、备件、附件专用工具。(5)包装、运输、各种标志。
（2014年真题）某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。 厂房及厂房内的 2 台额定吊装重量为 35t 的桥式起重机（简称桥吊）安装分包给专业安装公司。气体压缩 机是气体处理装置的核心设备，分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥吊安装完成后，用桥吊进行气体压缩机的吊装，超过 30t 的压缩机大部件用 2 台桥吊抬吊的吊装方法，其余较小部件采用 1 台桥吊 吊装，针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。
施工过程中发生了如下事件：
事件 1：专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制专项方案，组织了专家论证，上报了项目总 监理工程师。总监理工程师审查方案时，要求桥吊安装实施监督检验程序。
【问题】
1.结合背景，指出压缩机吊装可能出现哪些方面的吊装作业失稳？
2.35t 桥吊安装为何要实施监检程序？检验检测机构应如何实施监检？
答案：
解析：
1.压缩机吊装可能出现的起重吊装失稳：起重机械失稳、吊装系统失稳、被吊设备或构件失稳。
2.35t 桥吊属于起重类特种设备，按照起重机械的监督检验规定，应实施安装监检。检验检测机构应 到施工现场实施监检，按照相应安全技术规范进行。
浅埋暗挖法的主要开挖方法中沉降较小的是（ ）。
A.正台阶环形开挖法
B.CRD法
C.CD法
D.双侧壁导坑法
答案：B
解析：
本题考查的是喷锚暗挖法的掘进方式与选择条件。CRD工法沉降较小。教材P167。
资本溢价是指企业在筹集资金的过程中，企业投资者投入的资金（ ）的数额。
A.超出企业其他投资人投入的资金 B.高于其评估价值C.高于其账面价值 D.超出其在企业注册资本中所占份额
答案：D
解析：
资本溢价是指企业在筹集资金的过程中，投资人的投入资本超过其注册资金的数额。所有制单一的企业，当企业创立时，出资者认缴的出资额即为注册资本，不存在资本溢价问题。只有在由两个以上的投资者合资经营的企业（非股份有限公司），才会有资本溢价发生。
【说明】根据最新版考试教材’该考点已删除。
一级建造师考试试题题库8节 第5节
对工程质量状况和质量问题，按总包、专业分包和劳务分包分门别类地进行调查和分析，以准确有效的找出问题及其原因所在。这是质量管理统计方法中（ ）的基本思想。
A.分层法
B.因果分析图法
C.排列图法
D.直方图法
关于企业赊销现金折扣策略的说法，正确的有（ ）。
A、目的在于吸引顾客提前付款
B、现金折扣要与信用期间结合起来考虑
C、招揽顾客前来购货以扩大销售量
D、缩短企业的平均收款期
E、现金折扣策略只会增加收入不会增加成本
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P162 / 2019版教材P155
“现金折扣是企业对顾客在商品价格上所做的扣减。向顾客提供这种价格上的优惠，主要目的在于吸引顾客为享受优惠而提前付款，缩短企业的平均收款期。另外，现金折扣也能招揽一些视折扣为减价出售的顾客前来购货，借此扩大销售量。企业采用什么程度的现金折扣，要与信用期间结合起来考虑。不论是信用期间还是现金折扣，都可能给企业带来收益，但也会增加成本。当企业给予顾客某种现金折扣时，应当考虑折扣所能带来的收益与成本孰高孰低，权衡利弊，抉择决断。”
对于营业线Ⅰ、Ⅱ级施工的施工方案设计，除包括施工项目名称、作业内容、地点和时间、施工等级(预定)、影响范围、施工方案、验收安排、应急预案外，还应包括()。
A.封锁慢行计划图
B.施工方案示意图
C.接触网停电范围示意图
D.施工作业流程计划图
E.安全关键卡控表
某建设工程项目基础筏板（采用 C35P8 混凝土浇筑） 厚 1m， 施工期间日平均气温为 20℃。基础筏板混凝土浇筑时入模温度为 25℃， 混凝土浇筑完毕养护期间表面温度为 55℃， 内部温度为80℃。
混凝土浇筑完毕后第二天仅进行常规浇水养护， 养护时间为 14 天。在底板混凝土浇筑时， 施工单位留置了 100cm 宽的后浇带， 后浇带处钢筋断开设置， 保留了 21d后仅用比原结构高一强度等级的混凝土浇筑并进行 14d 湿润养护。
问题： 指出不妥之处， 并给出正确做法。
答案：
解析：
不妥之处有：
（1） 浇筑完毕后内部温度为 80℃不妥。
正确做法为： 混凝土浇筑体的最大温升值不宜大于 50℃。
（2） 筏板浇筑完毕后第二天仅进行自然养护不妥。
正确做法为： 筏板浇筑完毕后应在终凝前， 一般为浇筑后 8-12h 内进行养护， 且还应根据温控技术措施进行保温养护
（3） 后浇带处钢筋断开设置不妥。
正确做法为， 后浇带处钢筋应贯通。
（4） 该混凝土的后浇带保留 21d 不妥。
正确做法为： 应根据设计要求留设一段时间， 设计无要求时应至少保留 28d。
（5） 后浇带采取仅比原结构强度提高一级的混凝土浇筑不妥。
正确做法为： 还应采用微膨胀混凝土浇筑。
（6） 该后浇带混凝土养护 14d 不妥。
正确做法为： 该后浇带混凝土有防水要求， 应保持至少 28d 的湿润养护。
根据条件回答 3～5 题： 建设工程项目信息编码是信息处理的一项重要的基础工作，编码是由一系列符号和数字组成，一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息。为了有组织地存储信息、方便信息检索和信息加工处理，必须对项目的信息进行编码。
第3题：项目的结构编码是对项目结构的每一层的每一组成部分进行编码，应依据（ ）进行。
A．项目管理组织矩阵图
B．项目组织结构图
C．系统流程图
D．项目结构图
正确答案：D
项目的结构编码是对项目结构的每一层的每一组成部分进行编码，应依据项目结构图进行。
关于隧道施工爆破作业安全技术要求说法，正确的有（ ）2016年
A．洞内爆破必须统一指挥，由专业人员进行作业
B．爆破加工房应设在洞口50m 以外的安全地点
C．发现有“盲炮”时，必须由原爆破人员按规定处理
D．可用自卸汽车运送爆破器材
E．装炮时，应使用木质炮棍装药，严禁火种
答案：A,B,C,E
解析：
严禁用翻斗车、自卸车、拖车、拖拉机、机动三轮车、人力三轮车、自行车、摩托车和皮带运输机运送爆破器材。
（2019年真题）某混凝土工程招标清单工程量为200m3，合同约定的综合单价为600元/m3，当实际完成并监理工程师确认的工程量超过清单工程量15%时可调整综合单价，调价系数为0.9。施工过程中，因设计变更导致实际工程量为250m3。则该混凝土工程的工程价款为()万元。
A.12.00
B.14.88
C.14.74
D.15.00
答案：B
解析：
P257-268
超出工程量百分比：（250-200）/200=25%>15%，需调价。
超过15%的工程量：250-200×（1+15%）=20m3；
超过部分的综合单价：600×0.9=540元/m3。
故工程款：230×600+20×540=148800元。
一级建造师考试试题题库8节 第6节
隧道施工中，新奥法施工变形观测现场一般采用()观测。
A.经纬仪
B.全站仪
C.收敛仪
D.激光仪
质量控制点设置以后，还要根据重要质量特性进行重点控制，预应力钢筋的张拉工艺操作过程及张拉力的控制属于质量控制点中的重点控制对象的（ ）。
A.人的行为
B.材料的质量与性能
C.施工方法与关键操作
D.施工技术参数
答案：C
解析：
施工方法与关键操作：某些直接影响工程质量的关键操作应作为控制的重点，如预应力钢筋的张拉工艺操作过程及张拉力的控制，是可靠地建立预应力值和保证预应力构件质量的关键。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，由专业承包单位编制，经审核合格且不需要专家论证的专项施工方案，经（ ）签字后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字后实施。
A.建设单位项目负责人和专业承包单位项目负责人
B.总承包单位项目负责人和项目技术负责人
C.总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人
D.总承包单位项目技术负责人和专业承包单位项目负责人
答案：C
解析：
专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后监理单位，由项目总监理工程师审核签字。
规范规定埋地排水管的沟槽槽边（ ）以内不应堆置弃土和材料。
A.0.3cm
B.0.5m
C.0.8m
D.1.0m
给水排水管道若采用哈夫连接，应留出不小于（ ）mm的伸缩空隙。
A．7
B．8
C．9
D．10
TBM施工方法的缺点是（ ）。
A.施工速度慢，工期长
B.对围岩的损伤大
C.振动大、噪声大
D.机械的购置费和运输、组装、解体等的费用高
答案：D
解析：
TBM施工方法缺点：（1）机械购置费和运输、组装、解体等费用高，机械设计制造时间长，初期投入大，因此，不适用于短隧道。
（2）施工途中不易改变开挖直径和形状。
（3）地质适应性受到一定限制。目前虽然正在开发全地质型机种，但还满足不了这种要求，对软弱围岩，还存在不少问题；当硬岩强度超过200MPa，刀具成本急剧增大，开挖速度也降低。
建设工程合同的订立程序中，属于要约的是（ ）。
A.招标人通过媒体发布招标公告
B.投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件
C.向符合条件的投标人发出招标文件
D.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书
答案：B
解析：
2020教材P262 / 2019教材P259
招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺。
一级建造师考试试题题库8节 第7节
异常直方图呈偏态分布，常见的异常直方图有折齿型（ ）。
A.鱼刺型
B.缓坡型
C.孤岛型
D.双峰型
E.峭壁型
答案：B,C,D,E
解析：
2020/2019教材P199
：（3）异常直方图呈偏态分布，常见的异常直方图有折齿型、缓坡型、孤岛型、双峰型、峭壁型，
可用于深水桩基承台施工的围堰有（ ）。
A.土袋母爆
B.土围堰
C.钢板桩困堰
D.钢套箱围堰
E.钢吊箱围堰
第三代移动通信WCDMA标准是在（ ）移动通信技术的基础上发展起来的。
A．TD-SCDMA B．GSM C．IS-95CDMA D．CDMA2000
某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签订后，供应商未按合同约定交货，则（）
A 施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
B 供应商应向施工单位承担违约责任
C 供应商应向贸易公司承担违约责任
D 施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
正确答案：C
60.C【解析】《合同法》第64条规定，“债务人未向第 三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向 债权人承担违约责任”。第65条规定，“第三人不 履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当 向债权人承担违约责任”。在本案例中，贸易公司 是债权人，建材供应商是债务人，施工单位是第三 人，供应商违约，应向贸易公司承担违约责任。
关于施工企业工程成本核算的任务，下列（ ）是项目成本核算的根本目的。
A. 正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本
B. 反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，为参与项目施工成本生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促进项目改善经营管理，降低成本，提高经济效益
C. 执行国家有关成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额和预算、成本计划的有关规定，控制费用，促进项目合理、节约地使用人力、物力和财力
D. 正确确定成本核算对象，准确诡计和分配施工生产费用
答案：B
解析：
本题主要考查了工程成本核算的任务和基本要求。
B项：施工项目成本核算的根本目的是：反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，为参与项目施工成本生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促进项目改善经营管理，降低成本，提高经济效益。因此，B项正确。
A项：正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本，这是项目成本核算的主体和中心任务。因此，A项错误。
C项：执行国家有关成本开支范围、费用开支标准、工程预算定额和预算、成本计划的有关规定，控制费用，促进项目合理、节约地使用人力、物力和财力，这是项目成本核算的先决前提和首要任务。因此，C项错误。
D项：正确确定成本核算对象，准确核算和分配施工生产费用，这是工程成本核算的第一步，不是工程成本核算的任务。因此，D项错误。
综上所述，本题正确答案为B项。
建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是 ( )
A.相邻权 B地役权
C. 土地出租权 D.建设用地使用权
答案：B
解析：
地役权是指为自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。故应选B项。
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果的承担原则是（ ）。
A.永久工程以及因工程损害造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担
B.承包人设备的损坏由承包人承担
C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用
D.承包人的停工损失由发包人承担
E.不能按期竣工的，应合理延长工期
答案：A,B,C,E
解析：
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担。①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因T.程损害造成的第兰者人员伤亡和财产损失由发包人承担。
②承包人设备的损坏由承包人承担。
③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。
④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。
⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
一级建造师考试试题题库8节 第8节
单价分析应首先计算出工程中拟使用的人工、材料、施工机具使用费的基础单价,还要选择好适用的工程定额,然后对工程量清单中每一个分项进行分析与计算。单价分析通常采用的方法是（ ）。
A、对比方法
B、图例方法
C、分类方法
D、列表方法
答案：D
解析：
2020版教材P318 / 2019版教材P311
单价分析就是对工程量清单中所列分项单价进行分析和计算,确定出每一分项的单价和合价。单价分析之前,应首先计算出工程中拟使用的人工、材料、施工机具使用费的基础单价,还要选择好适用的工程定额,然后对工程量清单中每一个分项进行分析与计算。单价分析通常列表进行。
根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（ ）。
A、总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位
B、未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业
C、未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成
D、分包单位将其承包的工程再分包
E、施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位
答案：A,C,D,E
解析：
【知识点】建设工程分包的规定。《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。
用于城市地下管道全断面修复的方法是（ ）。
A、内衬法
B、补丁法
C、密封法
D、灌浆法
答案：A
解析：
【知识点】管道修复与更新。全断面修复的方法有内衬法、缠绕法和喷涂法。
建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国《担保法》中的 ( )
A.抵押担保
B.留置担保
C.定金担保
D.保证担保
答案：D
解析：
投标保函是指投标人向招标人递交投标书时，必须随附银行的投标保函。开标后，中标的投标人先前附来的银行投标保函立即生效。履约保函是指应劳务方和承包方（申请人）的请求， 向工程的业主方（受益人）做出的一种履约保证承 诺。抵押，是指债务人或者第三人不转移对《担保 法》第三十四条所列财产的占有，将该财产作为债 权的担保。留置担保的范围包括主债权及利息、 违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置 权的费用。定金是在合同订立或在履行之前支付 的一定数额的金钱作为担保的担保方式，又称保’ 证金。保证，是指保证人和债权人约定，当倩务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承 担责任的行为。因此，建设工程中采用的投标保 函、履约保函等方式，属于我国《担保法》中的保证担保
关于民间借款合同，以下说法正确的是（ ）。
A.自然人之间的借款合同，自贷款人签订合同时生效
B.借贷双方约定的利率超过年利率24%，超过部分的利息约定无效
C.借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效
D.借贷双方约定的利率超过年利率36%，利息约定全部无效
答案：C
解析：
自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。 借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民 法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求 出借人返还双方约定的超过年利率36%的利息的，人民法院应予支持。
下列关于该设备公司通知义务的说法，正确的有（ ）。
A．乙公司在权利转让时，可以通知甲承包商
B．乙公司在权利转让时，应当通知甲承包商
C．未经通知，该转让对甲承包商也发生效力
D．未经通知，该转让对甲承包商不发生效力
E．该公司转让权利的通知不得撤销，但经丙企业同意的除外
正确答案：BDE
未经通知，债权转让对债务人发生效力
背景
某建筑一级总承包资质的企业中标承担了一个中型机场航站楼的施工任务，土建和普通安装工程由自己施工，钢结构和装修工程采用一般分包，由总包单位和指挥部共同招标确定，航站楼内民航专业工程为指定分包(由于总承包单位没有施工能力)，分包单位与总包单位签订合同。
事件一：虽然本招标工程风险大，但由于总包单位目前施工任务严重不足。因此，在投标决策上采用了风险标的投标策略。
事件二：施工过程中，总承包单位只管做自己的事情，不对分包单位的施工组织设计进行审查，也没有要求分包单位必须按照总体计划组织实施。分包单位产生了一些质量问题，并使总工期延误，业主按合同要求对总承包单位进行了处罚。
事件三：合同规定民航专业工程除国内没有，其他均采用国内设备，但业主在施工阶段提出要大量采用国外设备，由于国外设备比国内造价高，因此施工单位及时提出了索赔要求。
问题
(1)何谓风险标?
(2)影响投标决策的主观因素有哪些?
(3)总承包是否履行了合同约定，业主处罚是否合理?
(4)施工单位的索赔要求能否被业主接受?请简述索赔发生的原因。
答案：
解析：
分析与答案 (1)明知工程承包难度大、风险大且技术、设备、资金上都有未解决的问题，但因企业施工营业额(任务)不足，或因工程盈利丰厚，或为了开拓新技术领域而决定参加投标，同时设法解决存在的问题，即是风险标。
(2)影响投标决策的主管因素有技术实力、经济实力、管理实力、业绩信誉实力。
(3)总承包没有履行合同约定，业主处罚合理。在合同中总承包单位应根据分包合同对分包单位进行全面管理，并对进度、质量、安全等承担连带责任，如果总承包单位进行了有效的管理，而分包单位违反合同，则由分包单位对总承包单位承担责任。
(4)索赔应被业主接受。民航工程索赔发生的原因有：
设计和施工过程中的难度和复杂性增大，新技术、新工艺不断出现，业主对质量和功能要求越来越高，越来越完善。
合同文件(包括技术规范)描述前后矛盾。如果几个文件的解释和说明有矛盾时，虽可按合同文件的优先顺序，排列在前的文件解释和说明更具有权威性。但有些矛盾仍不好解决，从而发生索赔。
合同文件用词不严谨导致双方对合同条款的不同理解，而引发工程索赔。
项目及管理模式的变化。工程总包方、分包方、指定分包方、劳务分包方、设备材料供应方等，在整个项目的建设中发生经济、技术、工作方面的联系和影响。在工程施工全过程中，若一方失误，不仅会对自己造成损失，也会连累与此有关系的单位。如处于关键路线上的工程发生较大延期，就难以补救整个工程便产生连锁反应，可能会产生一系列重大索赔。
