一级建造师经典例题7章 第1章
建设工程索赔成立的前提条件有（ ）。
A. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目的额外支出或直接工期损失
B. 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常承受范围
C. 索赔费用计算正确，并且容易分析
D. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
E. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是索赔成立的前提条件的内容。
索赔的成立，应当同时具备以下三个前提条件：
（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；
（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；
（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
ADE项：ADE项对应着上边的第（1）、（2）、（3）条，故为正确选项。
综上所述，本题正确选项为ADE。
机械台班使用定额的编制内容包括（）。2018真题
A、拟定机械作业的正常施工条件
B、确定机械纯工作1小时的正常生产率
C、拟定机械的停工时间
D、确定机械的利用系数
E、计算机械台班定额
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是机械台班使用定额的编制。机械台班使用定额的编制内容包括：拟定机械工作的正常施工条件；确定机械净工作生产率，即机械纯工作1h的正常生产率；确定机械的利用系数；计算机械台班定额；拟定工人小组的定额时间。
关于工程量清单招标中计日工报价技巧的说法，正确的是（）。 (2013)
A．单纯对计日工程报价应报低价
B．招标文件中有名义工程量的计日工程报高价
C．单纯对计日工程报价应报高价
D．招标文件中有名义工程量的计日工应报低价
答案：C
解析：
如果单纯对计日工报价，可以报高一些，以便日后业主用工或使用机械时可以多盈利。但如果招标文件有一个假定的“名义工程量”时，则需要具体分析是否报高价，以免提高总报价。
@##
对于莱用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改 .再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是:（ ）。
A.分别调整单价和总价 B.按市场价调整单价
C.以总价为准调整单价 D.以单价为准调整总价.
答案：D
解析：
本题考核的是单价合同的特点。FIDIC 土木工程施工合同中,业主给出的工 程量清单表中的作数字是参考数字，商实际工程款则按实际完成的工程量和合同中确定 的单价计算。虽然在投标报价、评标以及签订合同中，：人们常常注重总价格；但在工 程款结算中单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评 标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。
乳化石油沥青可用于（ ）。
A.沥青表面处治路面
B.热拌沥青混合拌料路面
C.透层
D.粘层
E.封层
答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是乳化沥青适用范围。乳化沥青适用于沥青表面处治、沥青贯入式路面、冷拌沥青混合料路面，修补裂缝，喷洒透层、粘层与封层等。
施工现场专职安全生产管理人员的职责是()。
A.编制危险性较大工程安全专项施工方案
B.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场查封
C.制定施工现场生产安全事故应急救援预案
D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
答案：D
解析：
2020版教材P229 / 2019版教材P228
项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：(1)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；(4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；(6)依法报告生产安全事故情况。本题中，A、B、C选项均不是现场专职安全生产管理人员的职责。
当模板支架搭设高度和施工荷载超过有关规范或规定范围时，按规定需要组织专家论证时，必须按相关规定进行设计，进行结构计算和（ ）验算确定施工技术方案。
A、强度
B、刚度
C、稳定性
D、安全性
答案：D
解析：
2020教材P432 / 2019教材P433
（二）（2）当搭设高度和施工荷载超过有关规范或规定范围时，必须按相关规定进行设计，经结构计算和安全性验算确定，并按规定组织专家论证。
下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是（ ）。
A.流动性 B.黏聚性
C.耐久性 D.保水性
答案：C
解析：
和易性是一项综合的技术性质，包括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义
对负债理解有误的一项是( )。
A．负债是一种经济责任
B．偿债时会导致企业未来经济利益的流出
c．能够用货币确切计算
D．是由企业过去或者未来的交易形成的
一级建造师经典例题7章 第2章
（二） 背景资料 某热力管线暗挖隧道，长3．4km，断面有效尺寸为3.2×2.8m，埋深3.5m。隧道穿越地层为砂土层和砂砾层，除局部有浅层滞水外，无需降水。
承包方A公司通过招标将穿越砂砾层段468m隧道开挖及初期支护分包给B专业公司。
B公司依据A公司的施工组织设计，进专场后由工长向现场作业人员交待了施工做法后开始施。
施工后，B公司在距工作竖井48m时，发现开挖面砂砾层间有渗水且土质松散，有塌方隐患。B公司立即向A公司汇报。经有关人员研究，决定采用小导管超前加固技术措施。B公司采用劈裂注浆法，根据以往经验确定注浆量和注浆压力，注浆过程中地面监测发现地表有隆起现象，随后A公司派有经验的专业技术人员协助B公司研究解决。
质量监督部门在工程竣工前例行检查时，发现A公司项目部工程资料中初期支护资料不全，部分资料保留大B公司人员手中。
第36题：暗挖隧道开挖前的技术交底是否妥当？如有不妥，写出正确的做法。
正确答案：
不妥（1分）。因为技术交底由项目部技术负责人（1分）对分包方全体人员进行书面技术交底（1分），技术交底资料应**签字（1分）手续并归档（1分）。
工序能力指数记为CPK(或CP)可以判别工序施工状态好坏。理想的工序能力指数的范围是（ ）。
A.CPK≤0．67
B.1．0>CPK>0．67
C.1．33>CPK>1．0
D.1．67>CPK>1．3
答案：D
解析：
一般把工序能力指数分5级：特级，CPK>1．67，工序能力指数过分充裕；A级，1．67>CPK>1．33，工序能力指数充分；B级，1．33>CPK>1．0，工序能力指数合格，但不充分；C级，1．0>CPK>0．67，指数值不足，已有质量不合格情况，必须采取改进措施；D级，CPK≤0．67，能力指数严重不足，必须立即停工整顿。因此，理想的工序能力指数是1．33～1．67。
（2016年)施工测量计算依据是（）
A.测量手册
B.测量手薄
C.控制点成果
D.测量数据
（ ）应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
A.市政部门
B.设计单位
C.建设单位
D.勘测单位
答案：C
解析：
建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
最普遍、最常见和最易被对方接受的担保是（）。
A.不可撤销的银行备用信用证
B.保险公司的担保书
C.银行保证书
D.第三者保证书
答案：C
解析：
2020版教材页码P221-P223
工程合同担保包括投标担保、履约担保、工程预付款担保、工程保修担保、工程质量担保及业主支付担保等。工程合同担保的形式主要有银行保证书、第三者保证书、保险公司的担保书、不可撤销的银行备用信用证等，其中银行保证书是最普遍、最常见和容易被对方接受的备用的信用担保凭证。
掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列不属于建设单位相关安全责任的是()。
A.向施工单位提供真实、准确和完整的资料
B.审查施工组织设计
C.依法办理有关批准手续
D.确定建设工程安全措施所需费用
答案：B
解析：
2020版教材P278 / 2019版教材P277
本题考察的知识点是建设单位相关的安全责任。建设单位相关的安全责任：①依法办理有关批准手续;②向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料;③不得提出违法要求和随意压缩合同工期;④确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;⑤不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等;⑥申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料;⑦装修工程和拆除工程的规定。8.建设单位违法行为应承担的法律责任。
高桩码头在斜坡上打桩时，为保证桩位符合设计要求和防止岸坡滑动，应采取（ ）的方法。
A.严格按设计桩位下桩
B.严格按设计桩位下桩并削坡
C.恰当偏离桩位按顺序沉桩
D.恰当偏离桩位，削坡并分区跳打
二次搬运费属于（ ）。
A、直接工程费
B、措施费
C、间接费
D、企业管理费
答案：B
解析：
2020版教材P171 / 2019版教材P165
措施费一般包括下列项目：一、环境保护费二、文明施工费三、安全施工费四、临时设施费五、夜间施工增加费六、二次搬运费七、大型机械设备进出场及安拆费八、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费九、脚手架费十、已完工程及设备保护费十一、施工排水降水费
背景材料：
某高速公路第五施工合同段地处城郊，主要工程为路基填筑施工。其中K48+010-～K48+328段原为路基土方填筑，因当地经济发展和交通规划需要，经各方协商，决定将该段路基填筑变更为(5×20+3×36+5×20m)预应力钢筋混凝土箱梁桥，箱梁混凝土标号为C40。变更批复后，承包人组织施工，上部结构采用满堂式钢管支架现浇施工，泵送混凝土。支架施工时，对预拱度设置考虑了以下因素：
(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；
(2)支架在荷载作用下的弹性压缩挠度；
(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度；
(4)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。
根据设计要求，承包人对支架采取了预压处理，然后立模、普通钢筋制作、箱梁混凝土浇筑、采用气割进行预应力筋下料；箱梁采用洒水覆盖养护；箱梁混凝土强度达到规定要求后，进行孔道清理、预应力张拉压浆，当灰浆从预应力孔道另一端流出后立即终止。
箱梁现浇施工正值夏季高温，为避免箱梁出现构造裂缝，保证箱梁质量，施工单位提出了以下三条措施：
(1)选用优质的水泥和骨料；
(2)合理设计混凝土配合比，水灰比不宜过大；
(3)严格控制混凝土搅拌时间和振捣时间。
问题：
1．确定上述变更属于哪类变更 列出工程变更从提出到确认的几个步骤
2．上述施工预拱度设置考虑的因素是否完善 说明理由。支架预压对预拱度设置有何作用
3．预应力筋下料工艺是否正确 说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标，并指出主要指标。
4．上述预应力孔道压浆工艺能否满足质量要求 说明理由。
5．除背景中提到的三条构造裂缝防治措施外，再列举两条防治措施。
答案：
解析：
1．属于原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”的变更(或设计变更)。工程变更确认过程和环节包括：提出工程变更→分析提出的工程变更对项目目标的影响→分析有关的合同条款和会议、通信记录→初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求→确认工程变更。
2．不完善，设置预拱度时还应考虑支架在荷载作用下的非弹性沉陷和张拉上拱的影响。支架预压的目的是为了收集支架地基的变形数据，作为设置预拱度的依据。
3．预应力筋宜使用砂轮锯(砂轮切割机)下料，预应力张拉过程中应控耐张拉应力和伸长值两项指标，以张拉应力控制为主(以伸长值作为校核)。
4．不能满足要求，压浆应使孔道另一端饱满和出浆，并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。
5．(1)避免出现支架下沉；(2)避免脱模过早，以及模板的不均匀沉降；(3)加强箱梁混凝土浇筑后的养护工作。
一级建造师经典例题7章 第3章
排水固结法加固软土地基时，为监控施工和优化设计，在施工全过程中必须进行观测。监测项目有()。
A.孔隙水压力
B.土的自重
C.侧向变形
D.分层沉降
E.总沉降
二衬施工质量控制中，下列表述正确的有（ ）。
A、结构变形基本稳定的条件下施作
B、模板支架应预留沉降量
C、应从下向上浇筑，各部位应对称浇筑、振捣密实，且振捣器不得触及防水层
D、拆模时间应根据结构断面形式及混凝土达到的强度确定
E、减水型、缓凝型外加剂，其掺量应按设计要求确定
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P371 / 2019教材P373
（二）二次衬砌施工（1）结构变形基本稳定的条件下施作；（2）2）模板支架预留沉降量为：0~30mm；（3）3）应从下向上浇筑，各部位应对称浇筑、振捣密实，且振捣器不得触及防水层；（4）3）减水型、缓凝型外加剂，其掺量应经试验确定；（5）拆模时间应根据结构断面形式及混凝土达到的强度确定；
企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用，其内容包括（ ）。
A.管理人员工资
B.办公费
C.差旅交通费
D.固定资产使用费
E.住房公积金
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P302 / 2019教材P304
企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用。企业管理费包括：管理人员工资；办公费；差旅交通费；固定资产使用费；工具用具使用费；劳动保险费和职工福利费；劳动保护费；检测试验费；工会经费；职工教育经费；财产保险费；财务费；税金（房产税、车船使用税、土地使用税、印花税）；其他（技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费）。
关于光缆接头套管封装的要求，错误的是（ ）。
A.接头套管内装防潮剂
B.接头套管内装接头责任卡
C.若热可缩套管加热时少许烧焦，应用胶带缠紧
D.封装完毕，测试检查接头损耗并做记录
答案：C
解析：
本题考查的是通信系统光、电缆线路施工要求。若采用热可缩套管，加热应均匀，热缩完毕原地冷却后才能搬动，热缩后外形美观，无烧焦等不良状况。参见教材P276。
接通率是指在开局前应用模拟呼叫器和人工拨打进行大话务测试，包括对局内和局间(移动局和本地局)接通率的测试。局内接通率应达到( )，局间接通率应达到98％。
A.99．96％
B.99．98％
C.98．96％
D.98．98％
答案：A
解析：
本题考核的是移动交换子系统设备性能指标测量中接通率的概念。在开局前应用模拟呼叫器和人工拨打进行大话务测试，包括对局内和局问(移动局和本地局)接通率的测试。局内接通率应达到99．96％，局间接通率应达到98％。
下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有( )工程项目。（2012）
A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的
C.施工主要技术需要使用某项特定专利的
D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的
E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的
答案：D,E
解析：
《 招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（ 1 ) 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（ 2) 采用公幵招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
5
承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前（ ）通知监理人进行验收。
A.8h
B.12h
C.24h
D.48h
答案：D
解析：
承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48h，通知监理人进行验收;监理人在接到通知48h内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工;若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。
对混凝土结构表面或局部出现的损伤，在不影响其使用和外观的情况下，可采取的处理方法是（ ）。
A. 修补处理
B. 限制使用
C. 不作处理
D. 加固处理
答案：A
解析：
本题主要考查施工质量事故处理方法。
（1）修补处理
当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过修补后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取修补处理的方法。例如对混凝土结构局部出现的损伤，当这些损伤仅仅在结构的表面或局部，不影响其使用和外观，可进行修补处理。
（2）加固处理
主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性与可靠性的要求，使结构能继续使用或改作其他用途。
（3）返工处理
当工程质量缺陷经过修补处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取返工处理。
（4）限制使用
当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。
（5）不作处理
某些工程质量问题虽然达不到规定的要求或标准，但其情况不严重，对工程或结构的使用及安全影响很小，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计单位等认可后可不作专门处理。
（6）报废处理
出现质量事故的工程，通过分析或实践，采取上述处理方法后仍不能满足规定的质量要求或标准，则必须予以报废处理。
综上所述，本题正确答案为A。
在固定总价合同条件下，承包商的风险主要有（ ）。
A.价格风险和工作量风险
B.价格风险和国家法律法规、政策风险
C.承包人履约水平风险和工作量风险
D.承包人履约水平风险和价格风险
答案：A
解析：
2020教材P295 / 2019教材P291
采用固定总价合同，双方结算比较简单，但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。
一级建造师经典例题7章 第4章
企业按照交易或者事项的经济特征而进行的基本分类项目称为（ ）。
A、会计假设
B、会计要素
C、会计原则
D、会计分录
答案：B
解析：
2020版教材P89 / 2019版教材P87
会计要素，又称会计对象要素，是指按照交易或事项的经济特征对会计对象所作的基本分类，是用以反映企业财务状况和确定经营成果的因素。
钢结构的连接中，()施工简单、结构拆装方便，常适用于安装连接和需要经常拆装的结构。
A.焊缝连接
B.普通螺栓连接
C.铆钉连接
D.高强度螺栓连接
答案：B
解析：
本题考核的是普通螺栓连接的特点。普通螺栓连接的优点是施工简单、结构拆装方便；缺点是连接节点只能承受拉力、用钢量多。适用于安装连接和需要经常拆装的结构。
下列检查项目中，不属于《基坑工程检查评分表》中保证项目的是（ ）。
A.施工方案
B.安全防护
C.基坑支护
D.基坑监测
答案：D
解析：
2020教材P258 / 2019教材P260
《基坑工程》检查评定保证项目包括：施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护。
铁路建设工程承包合同文件的组成包括()。
A.招标文件
B.合同协议书
C.中标通知书
D.投标函及投标函附录
E.技术标准和要求
某建设项目实施到第2年时，由于规范变化导致某分项目工程量增加，因此增加的费用应从建设投资中的（ ）支出。
A、基本预算费
B、涨价预备费
C、建设期利息
D、工程建设其他费用
答案：A
解析：
2020版教材P188 / 2019版教材P182
基本预备是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，又称不可预见费。主要指设计变更及施工中可能增加工程量的费用。
某企业与运输公司签订了货物运输合同,在合同履行过程中,该企业未按照合同内容履行合同,则运输公司可将其货物()。
A.留置
B.抵押
C.扣押
D.质押
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P38
由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。
挖泥船分层施工应遵循的原则是（ ）。
A.上层厚、下层薄
B.上层薄、下层厚
C.分层厚度均匀
D.不作要求
答案：A
解析：
2020版教材P120 / 2019版教材P122
分层施工应遵循“上层厚、下层薄”的原则。
工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有（ ）。
A.压缩空气管道
B.煤气管道
C.冷凝水管道
D.天然气管道
E.氧气管道
答案：B,E
解析：
例如，工业管道中，按管道工作介质划分时，氧气管道、煤气管道是易燃、易爆危险介质的管道，这类管道安装视为主要分项工程。
关于《合同法》中的自愿原则，下列表述错误的是( )。
A.合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定
B.当事人与谁订合同自愿
C.当事人订不订合同自愿
D.当事人选择由哪一级法院管辖合同纠纷自愿
答案：D
解析：
《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。 因此，当事人可以根据情况选择由哪家法院管辖，但前提是不能违反级别管辖和专属管辖。
一级建造师经典例题7章 第5章
建设工程项目进度计划系统分为总进度计划、子系统进度计划和单项工程进度计划，这是 根据进度计划的不同（ ）编制的。
A.功能 B.深度
C.周期 D.编制主体
答案：B
解析：
根据施工组织设计编制的广度、深度和 作用的不同，可分为：（1)施工组织总设计；（2〉单位工程施工组织设计；（3)分部（分项）工程施工组 织设计[或称分部（分项）工程作业设计]。
建设工程安全事故处理的原则有（ ）。
A.事故单位未受到处理不放过
B.事故原因未查清不放过
C.责任人员未处理不放过
D.整改措施未落实不放过
E.有关人员未受到教育不放过
投资者投资某一个技术方案，首先要考虑在一定时间内获取的收益是否高于银行利息，所以利息常被视为资金的（ ）。
A、沉没成本
B、机会成本
C、基准收益率
D、内部收益率
答案：B
解析：
2020/2019版教材P2
考点:利息的概念，16版2020/2019版教材P2页从本质上看利息是由贷款发生利润的一种再配。在工程经济分析中，利息常常被看成是资金的一种机会成本。
基坑需开挖至地下水位线以下时，降水工作应当延续到（）。
A.基坑开挖前
B.基坑挖至地下水位线前
C.基础施工完成
D.基础土方开挖完毕
答案：C
解析：
2020版教材页码P60-63
基坑（槽）和管沟周围的地面应有可靠的排水措施，杜绝地面水流入坑内，防止因冲刷造成边坡塌方和基土破坏。在地下水位以下挖土，应采取降、排水措施，将水降至槽底以下500mm，降水工作应持续到基础施工完成。
某民航机场拥有两条平行跑道，磁方位角为46~226，常年主导风向为西南风，则两条跑道主降端的跑道号码标志为（）。
A、23L、23R
B、23L、05R
C、05L、05R
D、05L、23R
某工程由于安装的生产设备存在质量缺陷,导致其中某分部工程质量不合格，施工单位 在更换了该生产设备后，该分部工程应（ ）。
A.按验收程序，重新组织检查验收
B.经有资质的检测单位检测鉴定后，予以验收
C.征得建设单位同意后，可予以验收
D.按技术处理方案和协商文件进行验收
答案：A
解析：
按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300—2001)的规定，在检验 批验收时,对严重的缺陷应推倒重来，一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决 后重新进行验收。
关于现金等价物特点的说法，正确的是（ ）。
A. 持有的期限较长
B. 易于转换为现金，但是转换的金额不能确定
C. 价值变动风险较大
D. 流动性强
答案：D
解析：
2011年建设工程经济真题第23题
本题主要考查了现金等价物的特点。
ACD项：作为现金等价物的短期投资必须同时满足以下四个条件：期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小。所以，D项正确，AC项错误。
B项：作为现金等价物的短期投资要求易于转换为已知金额的现金，当转换的金额不能确定时不能作为现金等价物。所以，B项错误。
综上所述，本题正确答案为D项。
预制安装水池满水实验能否合格的关键因素有（ ）。
A.底板混凝土的施工质量
B.预制混凝土壁板的施工质量
C.现浇板缝混凝土的施工质量
D.预应力筋张拉应力的控制
E.顶板混凝土的施工质量
答案：A,B,C
解析：
现浇壁板缝混凝土：预制安装水池满水试验能否合格，除底板混凝土施工质量和预制混凝土壁板质量满足抗渗标准外，现浇壁板缝混凝土也是防渗漏的关键，必须控制其施工质量。
承担跨省长输管道安装的安装单位，应当向（）履行告之手续。
A．省级质量技术监督部门
B．国家安全生产监督管理局
C．设区的市级质量技术监督部门
D．国家质检总局
答案：D
解析：
本题考查的是特种设备制造、安装、改造的许可制度。承担跨省长输管道安装的安装单位，应当向国家质检总局履行告之手续；承担省内跨市长输管道安装的安装单位，应当向省级质量技术监督部门履行告知手续；其他压力管道的安装单位，应当向设区的市级质量技术监督部门履行告之手续。
一级建造师经典例题7章 第6章
下列噪声源中，会产生工业噪声的是（）。
A.鼓风机
B.推土机
C.打桩机
D.火车
答案：A
解析：
2020教材P250 / 2019教材P247
按噪声来源可分为交通噪声如汽车、火车、飞机等）、工业噪声（如鼓风机、汽轮机、冲压设备等）、建筑施工的噪声（如打桩机、推土机、混凝土搅拌机等发出的声音)、社会生活噪声（如高音喇叭、收音机等）
根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。2018真题
A、同一工程相邻分段发包的
B、合同约定的工程验收合格的
C、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的
D、合同约定的工程提交竣工验收报告的
答案：D
解析：
本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
背景资料
我国北方海港某集装箱码头工程，码头长700m，承台宽36m，共2 个泊位，结构形式为
高桩梁板结构。设计高水位+4.5m，设计低水位+0.5m。码头设计使用年限为50 年。码头主要
施工工序有沉桩、现浇上横梁、现浇下横梁、现浇桩帽、安装预制面板、安装预应力纵梁、
附属设施施工、码头面层施工。
桩基为Φ1200 钢管桩，钢管桩壁厚20mm，其中按桩承载力和强度计算的最小管壁厚为
16mm，其余为预留腐蚀厚度。桩帽底高程为+4.0m，桩帽高2.0m，桩帽混凝土设计采用C40、
F300。预应力纵梁采用先张法施工，预应力筋为冷拉Ⅳ级钢筋，采用电弧切割下料。预应力
张拉用应力控制，张拉的控制应力值取0.9 倍的冷拉钢筋屈服强度，张拉结束后，预应力筋实
际伸长值比计算伸长值大14%。为了加快预制台座周转，项目部规定纵梁混凝土浇注完成后
48h，立即放松预应力筋。
本工程码头设施分部工程共有7 个分项工程，分项工程质量等级评定结果如下：
问题：
根据背景材料，列出本工程的施工工艺流程。
答案：
解析：
本工程的施工工艺流程为：沉桩→现浇桩帽→现浇下横梁→安装预应力纵梁→现浇上横
梁→安装预制面板→码头面层施工→附属设施施工。
某单位就滨海护岸工程项目向社会公开招标，2005年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，则根据招标投标法的有关规定，下列说法正确的有（ ）。
A．中标通知书就是正式的合同
B．双方应在2005年3月15日前订立书面合同
C．双方应在2005年3月30日前订立书面合同
D．建设单位应在2005年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
E．建设单位应在2005年3月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3 个的，应当（ ）。
A.暂停招标
B.增加申请人
C.重新招标
D.直接发包
答案：C
解析：
根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3 个的，应当重新招标。
（ ）一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形；具有施工简单，适合大型机械施工的优点。
A.明渠导流
B.隧洞导流
C.涵管导流
D.束窄河床导流
答案：A
解析：
明渠导流一般适用于岸坡平缓或有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形。具有施工简单，适合大型机械施工的优点；有利于加速施工进度，缩短工期；对通航、放木条件也较好。
某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总，“*”位置对应的数量应为（）。
A、1.93
B、1.60
C、0.63
D、0.52
答案：A
解析：
教材P251
本题考查的是投标报价的编制与审核。清单量为5800m3，投标单位实际工程量为11200m3，进行综合单价分析时，工程量换算数量为11200/5800=1.93。
目视助航灯光系统工程质量情况目测检查内容包括（）。
A.检查灯具的发光颜色
B.指点标安装牢固
C.导航系统表面清洁
D.泊位系统易折件
答案：A
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D435012和《民用机场目视助航设施施工及验收规范》MH/T 5012——2010 中 16. 3. 1。
关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是( )。
A.一般主、副井筒应设在井田四周
B.工业场地内必须设立铁路装运站
C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直
D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地
答案：C
解析：
一般主、副井筒应设在井田中央，以尽量减少矿井通风、运输的投入、有利于加快矿井建成。尽量减少场地面积和井筒矿柱损失，通常采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直。工业场地应满足与外部铁路及公路联系的运输线路布局，无外部铁路时应有公路联系的运输线路。选矿工业场地一般应靠近采矿工业场地，应尽量利用自然地形条件，简化矿石的运输环节和选矿工艺过程。
一级建造师经典例题7章 第7章
关于支垫上立模制作钢筋混凝土沉井底节的说法，错误的是（ ）。
A.支垫顶面应与钢刃脚底面紧贴，应使沉井重力均匀分布于各支垫上
B.模板及支撑应具有足够的强度和刚度
C.内隔墙与井壁连接处的支垫应分离，底模应支承于支垫上，并应防止不均匀沉陷
D.定位支点处的支垫，应按设计要求的顺序尽快地抽出
答案：C
解析：
在支垫上立模制作钢筋混凝土沉井底节时，应符合下列规定： (1)支垫的布置应满足设计要求并应使抽垫方便。支垫顶面应与钢刃脚底面紧贴，应使沉井重力均匀分布于各支垫上。模板及支撑应具有足够的强度和刚度。内隔墙与井壁连接处的支垫应连成整体，底模应支承于支垫上，并应防止不均匀沉陷；外模应平直且光滑。
(2)沉井的混凝土强度满足抽垫后受力的要求时方可将支垫抽除。支垫应分区、依次、对称、同步地向沉井外抽出，并应随抽随用砂土回填捣实；抽垫时应防止沉井偏斜。定位支点处的支垫，应按设计要求的顺序尽快地抽出。
(3)沉井的分节制作高度，应能保证其稳定，且应具有适当重力便于顺利下沉。底节沉井的最小高度，应能抵抗拆除支垫后的竖向挠曲，土质条件许可时，可适当增加高度。混凝土浇筑前应检查沉井纵、横向中轴线位置是否符合设计要求。
选项C，内隔墙与井壁连接处的支垫应连成整体，底模应支承于支垫上，并应防止不均匀沉陷。
下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（ ）。
A. 合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议
B. 承包人与发包人签订的分包合同
C. 承包人安全交底会议纪要
D. 承包人技术交底纪要
答案：A
解析：
本题主要考查索赔的依据。
总体而言，索赔的依据主要是三个方面：
（1）合同文件；（2）法律、法规；（3）工程建设惯例。
A项：合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件应视为合同文件的组成部分。所以A项正确。
B项：分包合同是由总承包人和分包人或业主和分包人签订的，不是由承包人和业主签订的，所以不能作为承包人向业主索赔依据。所以B项错误。
CD项：CD项不属于以上索赔依据的三个方面，但可以作为索赔的证据。所以CD项错误。
综上所述，本题正确选项为A项。
关于委托代理的说法，正确的是（）。2018真题
A、委托代理授权必须采用书面形式
B、数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权
C、代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任
D、被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任
答案：C
解析：
本题考查的是委托代理。A选项错误，委托代理授权可以采用书面形式，也可以采用其他形式；选项B错误，数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当共同行使代理权；选项D错误，被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人和代理人承担连带责任。
砌筑普通黏土砖墙时，如留斜槎，斜槎长度一般不应小于高度的（）。
A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 3/4
答案：C
解析：
解析 砌墙的转角处和交接处伺时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时椒筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（ ）。
A、简易交付
B、占有决定
C、指示交付
D、拟制交付
答案：D
解析：
【知识点】相关合同制度。
为了实现有序和科学的项目住处管理。应由（ ）
A．业主方编制统一的信息管理职能分工表
B．业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册
C．业主方制定统一的信息安全管理规定
D．业主方制定统一的信息管理保密制度
下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的有（ ）。
A. 进度计划
B. 施工方案
C. 隐蔽验收记录
D. 桩基检测报告
E. 工程量清单
答案：B,C,D
解析：
本题主要考查建设工程项目信息中技术类信息的内容。
建设工程项目信息分为组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息，其中技术类信息包括：（1）前期技术信息（2）设计技术信息（3）质量控制信息（4）材料设备技术信息（5）施工技术信息（6）竣工验收技术信息。见下图：
B项：施工方案属于前期技术信息，所以B项正确。
C项：隐蔽验收记录属于质量控制信息，所以C项正确。
D项：桩基检测报告属于竣工验收技术信息，所以D项正确。
A项：进度计划属于管理类信息。所以A项错误。
E项：工程量清单属于经济类信息。所以E项错误。
综上所述，本题正确选项为BCD项。@##
抓斗式挖泥船作业时应根据（ ）确定下斗间距和前移量。
A.土质
B.挖宽
C.挖深
D.泥层厚度
E.斗容
答案：A,D
解析：
2020版教材页码P198-P201
挖泥作业时，应根据土质和泥层厚度确定下斗的间距和前移量。
膺架的类型主要有()。
A.满堂式
B.长梁式
C.墩梁式
D.密墩无梁式
E.独立支墩式
