一级建造师考试真题及答案9卷 第1卷
某独立土方工程，招标文件中估计工程量为80万m3，合同中规定：土方工程单价为10元／m3．当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为9元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为100万m3，则土方工程款为()万元。
A.736
B.920
C.992
D.1150
答案：C
解析：
本题考核的是工程价款结算。本题的计算过程如下：合同约定范围内(15％以内)的工程款为：80×(1+15％)×10=920万元；
超过15％之后部分工程量的工程款为：[100-80×(1+15％)]×9=72万元；
则土方工程款合计=920+72=992万元。
某建设单位准备投资建设一大型火力发电站，现项目已得到批准并已完成设计， 正准备委托施工。因有多种委托施工的模式，可能作为该建设单位选择的有（ ）。
A．委托设计单位，再由设计单位委托分包单位
B．平行委托多个施工单位
C．委托施工总承包单位
D．委托施工总承包管理单位
E．委托监理单位，再由监理单位委托分包单位
矿山井巷工程的开拓方式分为（）。
A.单向掘进和对头掘进
B.单向掘进和双向掘进
C.双向掘进和对头掘进
D.单头掘进和单向掘进
答案：A
解析：
2020版教材页码P157-162
矿建工程是矿井开拓工程。矿山井巷工程的施工顺序也就形成了井巷工程的开拓方式。矿山井巷的开拓方式，分为单向掘进和对头掘进。
在巷道掘进循环中占时最多的工序是（ ）。
A．永久支护
B．钻眼爆破
C．安全检查
D．装渣运渣
答案：D
解析：
巷道施工的装载与运输是掘进中劳动量大，占循环时间最长的工序，一般情况下它可占掘进循环时间的35%∽50%。故选D。
下列关于定金的陈述正确的是（ ）。
A. 给付定金的债务人履行债务后，定金必须收回
B. 定金自合同订立之日起生效
C. 主合同无效，定金应予以返还
D. 定金数额不得超过主合同标的额的20％
E. 定金数额不得超过主合同标的额的30％
答案：C,D
解析：
C项：根据《物权法》的规定，设立担保物权，应当依照本法和其他法律的规定订立担保合同。担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，担保合同无效，但法律另有规定的除外。本题中，主合同无效，定金合同也无效，已经给付的定金应当返还，否则构成不当得利。因此，C项说法正确。
DE项：根据《担保法》的规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。因此，D项正确，E项错误。
A项：根据《担保法》的规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。故A项错误。
B项：根据《担保法》的规定，定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。故B项错误。
综上所述，本题的正确答案为CD。
背景资料
某三级公路，起讫桩号为K0＋000～K5＋300，双向两车道，路面结构形式为水泥混凝土路面。由于当地旅游经济的发展，此三级公路已发展为重要的旅游支线公路。通车10年后，路面发生局部网状开裂、纵向裂缝等病害。具有相应检测资质的检测单位采用探地雷达、（C）对水泥混凝土板的脱空和结构层的均匀情况、路面承载能力进行检测评估。设计单位根据检测评估结果对该路段进行路面改造方案设计。经专家会讨论，改造路面的结构形式决定采用原水泥混凝土路面破碎后加铺沥青混凝土面层的路面结构形式，如图3所示。
施工中发生如下事件：
事件一：改造路段中的K1＋000～K1＋600为滑坡、落石等不良地质路段，施工单位针对此路段的边坡防护编制了专项施工方案，并组织专家对边坡专项施工方案进行了论证。
事件二：施工单位对破碎后的水泥混凝土路面采用Z型压路机振动压实2～3遍，测标高并进行级配碎石调平，检测平整度。光轮压路机压实3～4遍，压实速度不超过5km/h。
事件三：水泥混凝土路面破碎颗粒粒径满足要求并压实后，施工单位用智能洒布车均匀洒布乳化沥青做透层。洒布施工中发现局部有花白遗漏现象。
事件四：沥青混凝土面层铺装后，施工单位会同监理单位对沥青混凝土路面平整度、弯沉值、渗透系数、抗滑（含摩擦系数和构造深度）、中线平面偏位、纵断高程、路面宽度及路面横坡进行了实测。
<1> 、写出图3中A、B以及背景材料中C的名称。
<2> 、事件一中，施工单位针对不良地质路段编制的专项施工方案应该包括哪些内容？
<3> 、说明事件二中水泥混凝土路面破碎后进行压实的主要作用。
<4> 、针对事件三中的花白遗漏处应如何处理？透层油还可选择哪些类型的沥青？
<5> 、补充事件四中沥青混凝土面层质量检验的实测项目。
答案：
解析：
<1> 、写出图3中A、B以及背景材料中C的名称。
A——路肩；B——边沟；C——弯沉仪
<2> 、事件一中，施工单位针对不良地质路段编制的专项施工方案应该包括哪些内容？
专项施工方案应包括下列主要内容：
（1）工程概况。
（2）编制依据。
（3）施工计划。
（4）施工工艺技术。
（5）施工安全保证措施。
（6）劳动力计划。
（7）计算书及图纸。
<3> 、说明事件二中水泥混凝土路面破碎后进行压实的主要作用。
压实的主要作用是将破碎的路面表面的扁平颗粒进一步破碎，同时稳固下层块料，为新铺沥青面层提供一个平整的表面，同时，使粒料基层压实度满足要求，避免不均匀沉降。
<4> 、针对事件三中的花白遗漏处应如何处理？透层油还可选择哪些类型的沥青？
有花白遗漏应人工补洒。
透层油可采用液体沥青、乳化沥青、煤沥青。
<5> 、补充事件四中沥青混凝土面层质量检验的实测项目。
沥青混凝土面层的实测项目还包括：厚度、压实度、矿料级配、沥青含量、马歇尔稳定度。
施工临时用水需求计划编制的主要根据是()等因素。
A.工程数量
B.职工数量
C.机械设备数量
D.施工工序
E.消防和环保要求
一级建造师考试真题及答案9卷 第2卷
钢筋混凝土剪力墙结构、砌体结构和木结构中墙是承重结构，受()作用。
A.弯矩和剪力
B.轴力和弯矩
C.弯矩和轴力
D.轴力和剪力
答案：B
解析：
本题考核的是混凝土基本构件受力特点。钢筋混凝土剪力墙结构、简体结构、砌体结构和木结构中墙是承重结构，受轴力和弯矩作用。
下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（ ）。
A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证
C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废
D．未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
正确答案：B
18.B【解析】A项，企业在安全生产有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，可以不必审查，只需经同意即可延期。C项，应先登报声明再补办。D项，未取得安全生产许可证，不颁发施工许可证。
下列建设工程项目进度控制的措施中，属于管理措施的有（）。
A.采用工程网络计划实现进度控制
B.选择合理的工程物资采购模式
C.明确进度控制管理职能分工
D.改变设计方案
E.重视信息技术在进度控制中的应用
下列案件属于专属管辖的有()。
A.因保险合同纠纷提起的诉讼
B.因不动产纠纷提起的诉讼
C.因侵权行为提起的诉讼
D.因合同纠纷提起的纠纷
答案：B
解析：
2020版教材P337 / 2019版教材P336
《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
根据《企业会计准则》，施工企业发生的固定资产日常修理费应作为( )予以确认。
A．当期费用 B．待摊费用
C．直接费用 D．维持运营投资
答案：A
解析：
《企业会计准则》规定，企业发生的支出不产生经济利益的，或者即使能够产生经济利益但不符合或者不再符合资产确认条件的，应当在发生时确认为费用，计入当期损益。企业的有些支出不能提供明确的未来经济利益，如果加以分摊也没有意义，对这类费用就应直接作为当期费用予以确认。固定资产日常修理费虽然与跨期收入有联系，但由于不确定性因素，往往不能肯定地预计其收益所涉及的期间，因而就直接列作当期的费用。
用于公路路基的土质填料，应通过取样试验确定填料的（ ）。
A．最小强度
B．级配
C．抗弯拉强度
D．最大粒径
E．最大CBR值
箱涵顶进中，()应欠挖，钢刃脚切土顶进。
A、顶部
B、两侧
C、底部
D、中刃脚
答案：B
解析：
2020教材P93 / 2019教材P94
（四）顶进挖土（2）两侧应欠挖50mm，钢刃脚切土顶进。当属斜交涵时，前端锐角一侧清土困难应优先开挖。如没有中刃脚时应紧切土前进，使上下两层隔开，不得挖通漏天，平台上不得积存土料。
一级建造师考试真题及答案9卷 第3卷
建设工程施工许可证的申请主体是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.项目管理服务单位
答案：B
解析：
2020 / 2019版教材P58
《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。。
关于地下卷材防水施工，说法正确的有( )。
A.防水卷材搭接长度要求长边不少于100mm，短边不少于150mm
B.在立面与平面转角处，卷材的接缝应在立面上
C.采用外贴法时，每层卷材应该先铺底面后铺立面
D.采用内贴法时，每层卷材应该先铺平面后铺立面
E.平面防水做完后应浇筑30～50mm厚细石混凝土保护层
答案：A,C,E
解析：
防水卷材的两幅卷材间搭接长度，要求长边不小于100mm，短边不小于150mm，搭接处应做附加增强处理；在立面与平面的转角处，卷材的接缝应在平面上，且距立面不小于60mm；采用外贴法时，每层卷材应先铺底面后铺立面；采用内贴法施工时，卷材宜先铺立面后铺平面；平面防水做完后应浇30～50mm厚的1：3水泥砂浆或细石混凝土保护层，并在其达到足够的强度后才能进行基础底板施工。
纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是( )。（2012）
A.有仲裁协议
B.有具体的仲裁请求、事实和理由
C.属于仲裁委员会受理范围
D.当事人双方口头同意仲裁
民事纠纷的法律解决途径有()。
A.和解
B.复议
C.诉讼
D.调解
E.仲裁
答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是民事纠纷的法律解决途径。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。
沉井施工中，刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木或素混凝土，且应满足的要求有（ ）。
A.砂垫层宜采用细砂，并应分层铺设、分层夯实
B.垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉标高的要求
C.素混凝土垫层的厚度应便于沉井下沉前凿除
D.采用素混凝土垫层时，其强度等级应符合设计要求，表面平整
E.砂垫层分布在刃脚中心线左侧
答案：B,C,D
解析：
本题考核的是沉井准备工作。刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木或素混凝土，且应满足下列要求：(1)垫层的结构厚度和宽度应根据土体地基承载力、沉井下沉结构高度和结构形式，经计算确定；素混凝土垫层的厚度还应便于沉井下沉前凿除；(2)砂垫层分布在刃脚中心线的两侧范围，应考虑方便抽除垫木；砂垫层宜采用中粗砂，并应分层铺设、分层夯实；(3)垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上，并符合设计起沉标高的要求；平面布置要均匀对称，每根垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合，定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点；(4)采用素混凝土垫层时，其强度等级应符合设计要求，表面平整。
深孔爆破是指( )的爆破作业。
A.炮孔深度大于2．5m
B.炮孔深度大于5m
C.炮孔直径大于50mm，并且深度大于5m
D.炮孔直径大于75mm，并且深度大于5m
答案：C
解析：
根据《爆破安全规程》GB 6722—2014的“术语和定义”规定，深孔爆破是指炮孔直径大于50mm，并且深度大于5m的爆破作业。因此，答案为C。
（2015 年真题）关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法，错误的是（ ）。
A．可采用补偿收缩混凝土
B．可采用组合钢模板和钢模板台车两种模板体系
C．采用泵送入模浇筑
D．混凝土应两侧对称，水平浇筑，可设置水平和倾斜解封
答案：D
解析：
本题考查的是复合式衬砌防水层施工。混凝土浇筑应连续进行，两侧对称，水平浇筑，不得出现水平和倾斜接缝。
一级建造师考试真题及答案9卷 第4卷
影响基坑稳定性的说法，不正确的是( )。
A．地下水一般是影响基坑稳定的不利因素
B．动荷载会降低土的稳定性质
C．支护程序不同对基坑稳定的影响不同
D．土坡越陡对基坑稳定越有利
关于对机坪泛光照明的要求，叙述正确的是（ ）。
A．高度超出过渡面规定的灯杆上应设一个A型低光强障碍灯
B．机坪泛光照明灯杆的高度不应超出过渡面
C．A型低光强障碍灯的颜色为黄色
D．高度超出过渡面规定的灯杆上应设两个A型低光强障碍灯
E．A型低光强障碍灯的颜色为白色
答案：B,D
解析：
见《民航机场工程管理与实务》1D415052，《民用机场飞行区技术标准》MH 5001--2013中6．4的规定。
在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（ ）
A．项目决策策划
B．制定纠偏措施
C．目标分解
D．收集实际数据
关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（）。
A.必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析
B.分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程
C.分部分项工程成本分析的方法就是进行实际成本与目标成本比较
D.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
E.对主要分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析
承担热核反应的主要设备是（ ）。
A.压水堆设备
B.核岛设备
C.常规岛设备
D.重水堆设备
答案：B
解析：
教材P15～16
核电站的设备包括核岛设备、常规岛设备、辅助系统。而核岛设备是承担热核反应的主要部分。
下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有( )。
A.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案
B.对成本目标进行风险分析，并制定防范对策
C.编制施工成本控制工作计划
D.确定合理详细的成本控制工作流程
E.做好资金使用计划，严格控制各项开支
答案：C,D
解析：
2020/2019教材P74
选项A是技术措施，组织措施的另一方面是编制施工成本控制工作计划、确定合理详细的工作流程。选项B、E是经济措施。选项C、D是组织措施。
甲、乙两方案借款的名义利率均为8％，甲方案每季度复利一次，乙方案每半年复利一次。在对甲、乙方案进行分析比较时，应采用的有效利率有（ ）
A.甲为8．24％，乙为8．16％
B.甲为4．04％，乙为4％
C.甲为2％，乙为8％
D.甲为8％，乙为4％
E.均为8％
答案：A,B
解析：
甲、乙两方案以一年为计息周期时，甲方案的有效利率=(1+8％／4)4-1≈8．24％， 乙方案的有效利率=(1+8％／2)2-1=8．16％；以半年为计息周期时，甲方案的有效利率=(1+4％／2)2-1=4．04％，乙方案的有效利率为4％。
一级建造师考试真题及答案9卷 第5卷
符合工程计量程序的工作是（ ）。
A.承包人依据工程量清单要求监理签认
B.承包人负责的任何工作
C.施工单位按规定向监理工程师提交完成的工作量报表
D.监理工程师在规定时间内对收到的报表审核签认
E.监理工程师未向承包商通知而自行测量的工作量
答案：C,D
解析：
2020版教材页码P235-P238
1.己标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量
2. 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
3. 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按合同约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
4. 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
5. 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
6. 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7d 内进行复核，监理人未在合同约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
工程勘察报告《勘察点平面位置图》以（ ）为底图，标有各类勘察点、剖面线的位置和序号，勘探点坐标、高程数据表。
A.地形图
B.基线图
C.水深图
D.地貌图
计量依据一般有质量合格证书、《计量规范》、技术规范中的“计量支付”条款和（ ）。
A、设计图纸
B、计算规则
C、设计说明
D、企业定额
答案：A
解析：
2020版教材P260 / 2019版教材P254
此题主要是考查工程计量的依据内容的记忆。计量依据一般有质量合格证书、《计量规范》、技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸。
某段铁路复线工程全长32km，位于平原地区，主要工程内容为复线路基填筑，框构桥接长和圆涵接长，两座1-8m下穿公路的顶进桥，以及铺轨整道工程。沿铁路有一条并行的围道，间距在300?500m范围内。工地100km范围内无道砟场，两处大型铁路道砟场距工地中心140km，可以就近挖塘取土，车站位于管区中间。
问题：
1.简述该段路基工程的主要步骤。
2.简述路基施工的质量控制重点。
3.简述8m公路立交桥主要施工步骤。
4.顶进桥的安全控制重点。
答案：
解析：
1.该段路基工程的主要施工步骤是：
(1)基底处理；(2)路基上土平整；(3)碾压检测；(4)路基基床填筑路碾压；(5)路基排水边坡防护。
2.路基施工的质量控制重点：
(1)原地面清理及平整碾压；
(2)填料分层摊铺及压实厚度和压实工艺；
(3)路堤填筑层压实质量(压实系数，地基系数，相对密度，孔隙率)。
3-该案例的公路立交桥主要施工步骤是：
(1)桥侧位基坑开挖；(2)顶进框构桥预制；(3)钢便梁架设与线路防护；(4)框构桥顶进；(5)钢便拆除及线路恢复。
4.顶进桥的安全控制重点：
(1)防护便桥架设后列车安全。
(2)施工时需要拆除现有框构桥端翼墙、桥台护锥时，营业线路基安全。
(3)顶进现场施工人员安全。
(4)施工机具堆放和作业机械在营业线旁的施工安全。
【分析与提示】
1.钢便梁是铁路部门上研制的专门用于顶进施工时保护铁路线路安全的装置。
2.钢便梁的架设和拆除要分次要点封锁线路多次作业才能完成。
关于预制拼装钢筋混凝土综合管廊，以下说法错误的是（ ）。
A. 构件运输及吊装时，当设计无要求时，不应低于设计强度的 80%。
B. 预制构件安装前应对其外观、裂缝等情况进行检验。
C. 预制构件安装前应按设计要求及规范规定进行结构性能检验。
D. 当构件上有裂缝且宽度超过 0.2mm 时，应进行鉴定。
答案：A
解析：
构件运输及吊装时，混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时，不应低于设计强度的 75%。P247。
水运工程（）工程完工后，交通主管部门或其委托的质监机构应当对该工程进行质量鉴定，并签发《水运工程质量鉴定书》。
A.分项 B.分部
C.单位 D.主体
某施工单位租赁一建筑设备公司的塔吊，经组织有关方验收合格，施工单位应在验收合格之日起（ ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．5日
B．10日
C．20日
D．30日
一级建造师考试真题及答案9卷 第6卷
在铁路工程项目站前工程施工中，线上工程工期主要是指()的工期。
A.路基工程
B.桥涵工程
C.隧道工程
D.铺架工程
一般建设工程项目很少发生或一些具有明显行业特征的工程建设其他费用项目，具体发生时根据有关政策规定列入，如下列（ ）。
A、水资源费
B、办公家具购置费
C、移民安置费
D、水土保持评价费
E、航道维护费
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P188 / 2019版教材P182
此题主要是考查与未来企业生产经营有关的其他费用内容的记忆。一般建设工程项目很少发生或一些具有明显行业特征的工程建设其他费用项目，如移民安置费、水资源费、水土保持评价费、地震安全性评价费、地质灾害危险性评价费、河道占用补偿费、超限设备运输特殊措施费、航道维护费、植被恢复费、种质检测费、引种测试费等，具体项目发生时依据有关政策规定列入。
采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由（ ）进行。
A. 施工总承包单位
B. 施工总承包管理单位
C. 业主方
D. 监理方
答案：B
解析：
本题主要考查施工任务委托的模式的内容。
采用施工总承包管理模式时，对各分包单位的质量控制由施工总承包管理单位进行。
综上所述，本题正确答案为B。
下列属于施工成本计划的编制依据的有（ ）。
A.合同文件
B.项目管理规划大纲
C.招标文件
D.价格信息
E.相关设计文件
答案：A,D,E
解析：
成本计划编制依据包括：（1）合同文件；（2）项目管理实施规划；（3）相关设计文件；（4）价格信息；（5）相关定额；（6）类似项目的成本资料。
单位工程概算不包括（ ）。
A、人料机费用
B、管理费用和利润
C、规费和税金
D、工程建设其他费用
答案：D
解析：
2020版教材P210 / 2019版教材P204
单位工程概算只包括单位工程的工程费用，由人、料、机费用和企业管理费、利润、规费、税金组成。
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整约定有（ ）。
A.如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付
B.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价
C.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目、但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按合同约定商定或确定变更工作的单价
D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按合同约定商定或确定变更工作的单价
E.如果本工程的变更指示是因双方过错或双方责任造成的，则发包人只承担50%这种引起的任何额外费用
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P371/2019版教材P363
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照如下约定处理：1.如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。2.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。3.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目、但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理工程师按合同约定商定或确定变更工作的单价。4.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按合同约定商定或确定变更工作的单价。5.如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
某新建住宅楼工程，建筑面积43200m2，砖混结构，投资额25910万元。建设单位自行编制了招标工程量清单等招标文件，其中部分条款内容为：本工程实行施工总承包模式：承包范围为土建、水电安装、内外装修及室外道路和小区园林景观；施工质量标准为合格；工程款按每月完成工作量的80%支付，保修金为总价的5%，招标控制价为25000万元；工期自2013年7月1日起至2014年9月30日止，工期为15个月；园林景观由建设单位指定专业分包单位施工。
某施工总承包单位按市场价格计算为25200万元，为确保中标最终以23500万元作为投标价，经公开招投标，该总承包单位中标，双方签订了工程施工总承包合同A，并上报建设行政主管部门，建设单位因资金紧张，提出工程款支付比例修改为按每月完成工作量的70%支付，并提出今后在同等条件下该施工总承包单位可以优先中标的条件。施工总承包单位同意了建设单位这一要求，双方据此重新签订了施工总承包合同B，约定照此执行。
施工总承包单位组建了项目经理部，于2013年6月20日进场进行施工准备，进场7天内，建设单位组织设计，监理等单位共同完成了图纸会审工作，相关方提出并会签了意见，项目经理部进行了图纸交底工作。
2013年6月28日，施工总承包单位编制了项目管理实施规划，其中：项目成本目标为21620万元，项目现金流量表如下（单位：万元）：
项目现金流量表（单位：万元）
截止2013年12月末，累计发生工程成本10395万元，处置废旧材料所得3.5万元，获得贷款资金800万元，施工进度奖励146万元。
内装修施工前，项目经理部发现建设单位提供的工程量清单中未包括一层公共区域楼地面面层子目。铺贴面积1200m2。因招标工程量清单中没有类似子目，于是项目经理部按照市场价格信息重新组价。综合单价1200元/m2。经现场专业监理工程师审核后上报建设单位。
2014年9月30日工程通过竣工验收，建设单位按照相关规定，提交了工程竣工验收备案表，工程竣工验收报告，人防及消防单位出具的验收文件，并获得规划、环保等部门出具的认可文件。在当地建设行政主管部门完成了相关备案工作。
＜1> 、双方签订合同的行为是否违法？双方签订的哪份合同有效？施工单位遇到此类现象时，需要把握哪些关键点？
＜2> 、工程图纸会审还应有哪些单位参加？项目经理部进行图纸交底工作的目的是什么？
＜3> 、项目经理部制定项目成本计划的依据有哪些？施工至第几个月时项目累计现金流为正？该月的累计现金流量是多少万元？
＜4> 、截止2013年12月末，本项目的合同完工进度是多少？建造合同收入是多少万元（保留小数点后两位）？资金供应需要考虑哪些条件？
＜5> 、招标单位应对哪些招标工程量清单总体要求负责？除工程量清单漏项外，还应有哪些情况允许调整招标工程量清单所列工程量？依据本合同原则计算一层公共区域楼地面面层的综合单价（单价：元/m2）及总价（单位：万元，保留小数点后两位）分别是多少?
＜6> 、在本项目的竣工验收备案工作中，施工总承包单位还要向建设单位提交哪些文件？
答案：
解析：
＜1> 、双方签订合同行为违法。双方签订的合同A有效。
施工单位遇到此类问题时，应把握关于工期、质量、造价的约定是否符合招标、中标文件；还应把握对工程进度拨款和竣工结算程序是否与招、中标文件相悖。
＜2> 、工程图纸会审还应有施工单位参加。
项目经理部进行图纸交底的目的是：
（1）明确存在重大质量风险源的关键部位或工序，提出风险控制要求或工作建议；
（2）使具体的作业者和管理者明确计划的意图和要求，掌握质量标准及其实现的程序与方法；
（3）在质量活动的实施过程中，则要求严格执行计划的行动方案,规范行为,把质量管理计划的各项规定和安排落实到具体的资源配置和作业技术活动中去。
＜3> 、项目经理部制定成本计划的依据包括：（1）合同文件；（2）项目管理实施规划；（3）可研报告和相关设计文件；（4）市场价格信息；（5）相关定额；（6）类似项目的成本资料。
施工至第8个月时累计净现金流量为正。该月累计净现金流量是425万元。
＜4> 、截止2013年12月末，本项目合同完工进度为：
10395/21620×100%=48.08% ；
建造合同收入是：
23500×48.08% +146=11444.80万元
资金供应需要考虑：可能的资金总供应量、资金来源（自有资金和外来资金）以及资金供应的时间。
＜5> 、招标单位应对工程量清单的完整性和准确性负责。
除工程量清单漏项外，工程变更、工程量偏差均可以调整清单所列工程量。
报价浮动率为L=(1-中标价 / 招标控制价)x100%=（1-23500/25000）×100%=6%
故：一楼公共区域楼地面面层综合单价为1200×（1-L）=1128元/㎡
总价为1200㎡×1128元/㎡=135.36万元。
＜6> 、施工总包单位还应向建设单位提交以下文件：
（1）工程竣工验收备案表；（2）工程竣工验收报告；
（3）法律行政法规规定应当由规划环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；
（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；
（5）由人防部门出具的验收文件；（6）施工单位签署的工程质量保证书；
（7）法规规章规定必须提供的其他文件。
住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
一级建造师考试真题及答案9卷 第7卷
业主和承包商都不存在工程量方面的风险的合同是()。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.变动总价合同
D.成本加酬金合同
答案：A
解析：
2020教材P294 / 2019教材P290
由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价， 业主和承包商都不存在工程量方面的风险，因此对合同双方都比较公平。
高层建筑管道安装的特点，描述正确的是（ ）。
A 高层建筑给水排水系统妥善处理好排水管道的通气问题，保证供排水安全通畅是关键
B 高层建筑设计时必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备
C 穿墙套管的封堵应使用阻燃材料
D 高层建筑排水管道水流自重大不必设置管道坡度
E 高层建筑对防噪声、防振等要求较高，必须考虑管道的防振、降噪措施
（2016年）水利工程施工中，基坑经常性排水量的组成包括（ ）。
A.围堰渗流量
B.覆盖层含水量
C.施工弃水量
D.坑初期积水量
E.排水时段降水量
答案：A,B,C,E
解析：
经常性排水应分别计算围堰和地基在设计水头的渗流量、覆盖层中的含水量、排水时降水量及施工弃水量。
双代号时标网络计划中；波形线表示工作的（ ）。
A.总时差 B. 自由时差.C.相干时差 D.工作时间
答案：B
解析：
时标网络计划中以实箭线表示工，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。
下列关于机电工程设备验收管理要求的说法，错误的是（ ）.
A.验收工作在承能人的组织下进行
B.设备管理人员必须掌握了解有关技术协议以作为设备开箱验收、入库、发放的依据
C.随机资料，尤其是将压力、焊接、渗漏等有特殊要求试验报告存档
D.开箱检检以供货方提供的装箱单为依据，检收结果让各方代表签字，将签字资料存档
E.按设计要求的标识方法进行编号、挂牌、隔离
答案：A,E
解析：
本题考核的是机电工程设备验收管理要求。机电工程设备验收管理要求：
（1）验收工作在业主的组织下进行。
（2）设备管理人员必须掌握了解有关技术协议以作为设备开箱验收、入库、发放的依据。
（3）开箱检验以供货方提供的装箱单为依据，验收结果让各方代表签字，将签字资料存档。
（4）随机资料，尤其是将压力、焊接、渗漏等有特殊要求试验报告存档.
（5）按规定的标识方法进行编号、挂牌、隔离.
（6）特种设备随附的安全技术文件、资料、产品铭牌、安全警示标志及其说明书。
标准养护试件的养护环境条件是，在（ ）的标准养护室中养护。
A.温度为18±3℃和相对湿度为85％以上
B.温度为18±3℃和相对湿度为90％以上
C.温度为20±3℃和相对湿度为85％以上
D.温度为20±2℃和相对湿度为95％以上
答案：D
解析：
2020版教材页码P108-P113
标准养护的试件应在温度为20±2°C和相对湿度为95% 以上的潮湿空气中养护。采用标准养护的试件，在成型后应覆盖表面，防止水分蒸发，并在温度为20 ±5°C 、相对湿度为50% 以上的环境下至少放置一昼夜（但不得超过两昼夜） ，然后编号拆模，并立即移入标准养护室中养护。
建设工程项目估算过程中，在初步可行性研究阶段的估算误差为()。
A．10％ B．20％ C．25％D．30％
一级建造师考试真题及答案9卷 第8卷
营业利润计算中的营业税金及附加包括()
A.营业税、消费税、城市维护建设税
B.资源税
C.地方教育附加投资性房地产相关的房产税和土地使用税
D.教育费附加
E.土地增值税
答案：A,B,C,D
解析：
营业税金及附加是指企业经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、地方教育附加投资性房地产相关的房产税和土地使用税等。
项目部成本管理工作的内容包括（）。
A.开展项目管理策划和施工方案优化工作，按照责任主体和工程项目分别进行分解，编制分项成本预算，明确各责任主体成本目标，签订责任合同，定期考核兑现
B.在投标时应按企业定额测算成本，做好标前成本控制
C.中标后及时开展成本策划工作，编制责任成本预算
D.落实劳务招标、工序分包管理制度，定期开展劳务成本分析工作
E.对材料实行计划采购、规范招标，对作业层限额发料、日清月结，进行节超分析
答案：A,D,E
解析：
2020版教材页码P373-378
项目部成本管理工作的主要内容：
1.成本目标分解：项目部在公司编制的成本预算基础上，进一步开展项目管理策划和施工方案优化工作，按照责任主体和工程项目分别进行分解，编制分项成本预算，明确各责任主体成本目标，签订责任合同，定期考核兑现。
2.施工方案优化：项目部应按照"技术入手、经济结束"的原则开展施工方案优化工作。
3.工程数量管理：应按月对图纸数量、成本预算数量和实际完成数量进行对比分析，发现问题及时解决。
4.劳务管理：落实劳务招标、工序分包管理制度，定期开展劳务成本分析工作。
5.材料管理：项目部应对材料实行计划采购、规范招标，对作业层限额发料、日清月结，进行节超分析。
6.机械设备管理：有效配置机械设备，实行单机单车核算，进行费用节超分析。
7.间接费管理：落实责任目标，进行费用节超分析。
8.变更索赔管理：落实责任有效开展变更索赔工作。
9.资金管理：加强资金管理，提高资金使用效率。
10.工期、质量、安全、环保管理：认真履约，确保工期、质量、安全、环保受控。
在初步可行性研究阶段，主要应选用( )。
A．确定性指标
B．不确定性指标
c．静态分析指标
D．动态分析指标
与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能（ ）。
A.直观表示计划中工作的持续时间
B.确定实施计划所需要的资源数量
C.直观表示计划完成所需要的时间
D.确定计划中的关键工作和时差
按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（ ）。
A. 收回国有资金
B. 重新审批该项目
C. 暂停项目执行或资金拨付
D. 撤销承包单位的资质证书
答案：C
解析：
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。
综上所述，本题的正确答案为C。
下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（ ）。
A.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的
B.在提交投标文件截止日后撤销投标文件的
C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的
答案：B
解析：
有下列情形之一的.投标保证金将被没收：（1）在提交投标文件截止时间后到投标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的；（2）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。故选B。
【2010 年案例】背景：某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000 万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B 制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200 万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277 天，双方每延误工期1 天，罚款5000 元，提前1 天奖励5000 元：预付款按中标价25% 支付，预付款延期付款利率按每天1‰计算。
问：该工程项目目标工期应为多少天？说明理由。
答案：
解析：
工期目标应为277 天。
按照合同文件的解释顺序，合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准。
一级建造师考试真题及答案9卷 第9卷
采用盾构法修建隧道时，盾构的类型按开挖方式可以分为手掘式盾构、半机械式盾构和（ ）盾构。
A．固定机械支护式
B．机械式
C．泥水加压式
D．土压式
（2017年真题）编制设计任务书是项目（ ）阶段的工作。
A、设计准备
B、决策
C、设计
D、施工
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程项目管理的目标和任务。编制设计任务书是设计准备阶段的工作。
根据《钢结构工程施工质量验收规范》的规定，钢结构焊接工程的焊缝感观应达到（ ）的要求。
A.焊道与基本金属间过渡较平滑
B.焊渣和飞溅物基本清理干净
C.外形均匀、成型较好
D.焊道与焊道之间过渡较平滑
E.焊缝表面有气孔、夹渣缺陷
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P405 / 2019教材P406
本题考核的是钢结构焊接工程的焊缝感观应达到的要求。焊缝感观应达到：外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净。
建设工程项目质量政府监督的的内容包括（ ）。
A.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况
B.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为
C.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量
D.对工程竣工验收进行监督
E.工程质量事故的调查处理报告的编制
答案：A,B,C,D
解析：
2020/2019教材P202
质量监督的内容
政府建设行政主管部门和其他有关部门的工程质量监督管理应当包括下列内容：
( 1 )执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；
( 2 )抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；
( 3 )抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；
( 4 )抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；
( 5 )对工程竣工验收进行监督；
( 6 )组织或者参与工程质量事故的调查处理；
( 7 )定期对本地区工程质量状况进行统计分析；
( 8 )依法对违法违规行为实施处罚。
《中华人民共和国航道法》第六条规定航道规划应当包括（ ）。
A.规划目标
B.环境保护目标
C.防洪目标
D.水资源利用目标
答案：A
解析：
航道规划应当符合依法制定的流域、区域综合规划，符合水资源规划、防洪规划和海洋功能区划，并与涉及水资源综合利用的相关专业规划以及依法制定的城乡规划、环境保护规划等其他相关规划和军事设施保护区划相协调。
下列基站天馈线驻波比最合适的是（）。
A.0.8
B.0.9
C.1.3
D.1.8
答案：C
解析：
基站天馈线测试包括天馈线电压驻波比(VSWR ) 测试。电压驻波比理论公式为:
以下关于常见建筑结构体系适用高度的说法中错误的是（ ）。
A.混合结构体系一般适用 6 层以下
B.框架结构一般不超过 15 层
C.剪力墙体系一般适用 180m 高度范围内
D.框架—剪力墙结构适用于不超过 150m 高的建筑
答案：D
解析：
框架—剪力墙结构可以适用于不超过170m高的建筑。
