2021一级建造师考试真题及答案8辑 第1辑
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下 1 层、地上 11 层，建筑檐高 48m；实验楼 6 层，建筑檐高 22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定电梯安装工程由建设单位指定分包。
施工过程中，发生了如下事件：
事件 1：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施。现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。
事件 2：针对某分部工程，施工单位编制双代号进度计划网络图，在工程进行到第 9 周结束时，检查发现 A、B、C、D、E、G 工作均全部完成，F 工作和 H 工作实际完成的工程量为原计划的 50%。且前 9 周各项工作已完工程的实际工程量与计划均相符（单位：周）
事件 3：在随后的施工过程中，J 工作由于施工质量问题，工程师代表下达了停工令使其暂停施工，并进行返工处理 1 周 ，造成返工费用 4 万元；M 工作因建设单位要求的设计变更，使该工作因施工图纸晚到，推迟 2 周施工，并造成施工单位因停工和机械闲置而损失 3.2 万元。为此施工单位提出了 3 周工期索赔和 7.2 万元的费用索赔。
事件 4：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完成，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。
问题：
1、事件一中，除了国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批？
2、事件二中，试绘制该工程的时标网络进度计划。根据第 9 周末的检查结果标出实际进度前锋线，分析 D、F 和 H 三项工作的进度偏差并分析发生的进度偏差对计划工期产生什么影响？
3、事件三中，乙方提出的索赔要求是否合理？并说明原因？如果合理，则工期索赔、费用索赔分别是多少？
4、指出事件四中的错误之处，并分别给出正确做法。
答案：
解析：
1.除国家标准发生重大修改的情况外，需要修改施工组织设计并重新审批的情况还有：工程设计有重大修改：
（1）主要施工方法有重大调整；
（2）主要施工资源配置有重大调整；
（3）施工环境有重大改变；
（4）有关法律、法规、规范和标准的实施和废止。
2.绘制时标网络图，并标明前锋线如下：
根据时标网络图上进度前锋线，可知：D 工作进度正常；F 工作进度拖后 1 周；H 工作进度拖后 1 周。
通过分析可知：
（1）F 工作的进度拖后 1 周，影响工期，因为该工作在关键线路上，导致工期延长 1 周,总工期将大于合同工期 1 周。
（2）H 工作的进度拖后 1 周，不影响工期，因为该工作不在关键线路上，有 1 周的总时差，拖后的时间没有超过总时差。
3.（1）施工单位提出的索赔要求不合理。因为 J 工作由于施工质量问题造成返工，是施工单位自身的责任；而 M 工作造成的损失属于非施工方的责任。故施工单位仅能就设计变更使M 工作造成的损失向甲方提出索赔。
（2）M 工作拖延时间为 2 周，而 M 工作的总时差 1 周。由此可知 M 工作的拖延使计划工期又延长 1 周，可索赔工期为 1 周。费用索赔为 M 工作因停工和机械闲置造成的损失 3.2 万元。
4.事件四中错误之处及其正确做法如下：
（1）错误之处：电梯工程验收总承包单位未参加。
正确做法：电梯工程验收总承包单位应派人参加。
（2）错误之处：验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。
正确做法：应将电梯工程有关资料移交给总承包单位。
光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的（）。
A.6倍
B.10倍
C.12倍
D.15倍
答案：D
解析：
2020版教材P132 / 2019版教材P122
( 4 )在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍;光缆敷设完毕，光缆端头应做密封防潮处理，不得浸水。
矿井入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过（ ）。
A.0．5mg／m3
B.1．0mg／m3
C.2．0mg／m3
D.5．0mg／m3
答案：A
解析：
本题考核的是井下空气要求。入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过0．5mg／m3。
下列内容中，属于用户用电申请内容的是（）。
A.用电地点
B.用电设备清单
C.用电规划
D.供电条件勘查
答案：D
解析：
2020版教材P450 / 2019版教材P438
工程建设用电申请内容包括：用电申请书的审核、供电条件勘查、供电方案确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检查、竣工检验、供用电合同（协议）签约、装表接电等项业务。
水运工程投标人属于下列情况之一者，作为废标（）。
A.以不正当手段从事投标活动 B.投标文件报价超过标底2%
C.投标文件未盖本单位公章 D.投标文件报价超过标底5%
E.未按要求提交投标保证金
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第2辑
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（ )。
A. 自保险合同生效之日起至保险合同解除止
B. 自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止
C. 自实际施工之日起至竣工结算完毕止
D. 自工程开工之日起至竣工验收合格止
答案：D
解析：
2009年建设工程法规真题第22题
本题考查的是建筑职工意外伤害险。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
综上所述，本题的正确答案为D。
下列属于火山灰水泥和粉煤灰水泥共同点的有（ ）。
A.凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快
B.水化热较大
C.抗冻性较好
D.耐热性较差
E.耐蚀性较差
答案：A,D
解析：
2020/2019版教材P36
火山灰水泥和粉煤灰水泥的共同点。六大常用水泥的主要特性见表2。
不属于建设工程勘察单位安全责任规定内容的是（ ）。
A.勘察标准
B.勘察文件
C.勘察操作规程
D.勘察人员
答案：D
解析：
本题考查的是水利工程勘察设计与监理单位的安全生产责任。对建设工程勘察单位安全责任的规定中包括勘察标准、勘察文件和勘察操作规程三个方面。
某工程项目土方工程采用人工挖土方、人工运输和机械运输，招标工程量清单中挖土方数量为2000m3，投标人计算的施工挖土方数量为3800m3，取土外运，投标人计算的人工挖土费用为42000元、人工运土费用为15000元、机械运土费用38000、管理费用人、料、机之和的14%，利润取人、料、机与管理费之和的8%，根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不考虑其他因素，投标人报价的挖土方综合单价为（ ）元/m3。
A、33.41
B、58.48
C、61.56
D、73.10
答案：B
解析：
本题考查的工程量清单计价的方法。
管理费=人、料、机总费用×管理费费率=（42000+15000+38000）×14%=95000×14%=13300
利润=（人、料、机总费用+管理费）×利润率=（95000+13300）×8%=8664
综合单价=（人、料、机总费用+管理费+利润）÷清单工程量=（95000+13300+8664）÷2000=58.482元/m3。
一般情况下，事故调查组应当自（ ）之日起60d内提交事故调查报告。
A.事故发生
B.事故调查组进驻现场
C.事故原因确定
D.事故调查组成立
答案：A
解析：
2020教材P361 / 2019教材P362
事故调查组应当自事故发生之日起60d内提交事故调查报告；
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第3辑
【2015 年案例】背景资料：机电工程工期紧，作业区域分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度，质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。
……
问：本工程应重点进行风险识别的作业有哪些？应急预案分为哪几类？
答案：
解析：
应重点进行风险识别的作业：根据施工现场作业特点，应进行重点风险识别的作业有：①不熟悉的作业，如采用新材料、新工艺、新设备、新技术的“四新”作业；②临时作业，如维修作业、脚手架搭设作业；③造成事故最多的作业，如动火作业易引起火灾；④存在严重伤害危险的作业，如起重吊装作业；
⑤已有控制措施不足以把风险降到可接受范围的作业。
应急预案的主要内容有：①综合应急预案；②专项应急预案；③现场处置方案。
发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。
A.1%
B.3%
C.5%
D.10%
答案：B
解析：
发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结 算总额的3%。
下列施工组织设计的基本内容中，用以衡量组织施工水平的是()。
A.施工部署及施工方案
B.施工进度计划
C.施工平面图
D.技术经济指标
答案：D
解析：
2020/2019教材P45
本题考察的是技术经济指标的作用。技术经济指标用以衡量组织施工的水平，它是对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价。
吊装方法基本选择步骤有（）。
A.环境分析
B.安全性分析
C.技术可行性论证
D.进度分析
E.成本分析
答案：B,C,D,E
解析：
教材P40
二、吊装方案
选择步骤1.技术可行性论证。2.安全性分析。3.进度分析。4.成本分析。5.综合选择。@##
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（ ）。
A、以合同约定的竣工日期为准
B、相应顺延
C、以承包人提交竣工报告之日为准
D、以实际通过的竣工验收之日为准
答案：C
解析：
【知识点】建设工程工期。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第4辑
建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某安装工程分包给乙施工单位，乙又 将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人 民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）。
A.仅可起诉甲 B,不能起诉丙 C.仅可起诉乙
D..可单独起诉甲 E.可起诉甲、乙、丙
答案：D,E
解析：
本题考核的是起诉对象的确定。被告是指原告诉称侵犯原告民事权益而由法院通知其应诉的当事人。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第25条的规定，建设单位可以以总承包人、分包人、实际施工人为共同被告提起诉讼。A、C选项片面，B选项过于绝对。
下列属于印花税的应纳税凭证的有
A.建设工程承包合同或者具有合同性质的凭证
B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证
C.产权转移书据
D.权利、许可证照
E.财产所有人将财产赠给政府所立的书据
答案：A,B,C,D
解析：
2020 / 2019版教材P51
下列凭证为应纳税凭证：（ 1 )购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证； （2）产权转移书据；( 3 ) 营业账簿； （4)权利、许可证照；（ 5 ) 经财政部确定征税的其他凭证。
根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。( 2015真题 )
A.业主单位负责人
B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门
C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门
D.本单位负责人
答案：D
解析：
本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。
在以下所列的给水处理工艺中，（ ）是处理高浊度水的常用工艺流程。
A、预沉→混凝→沉淀→过滤→消毒
B、混凝→接触过滤→消毒
C、混凝→沉淀→过滤→消毒
D、混凝→沉淀→消毒
答案：A
解析：
2020教材P183 / 2019教材P185
表1K414012-2高浊度水二级沉淀，适用于含砂量大，沙峰持续时间长，预沉淀后原水含砂量应降低到1000mg/L以下，黄河中上游的中小型水厂和长江上游高浊度水处理多采用二级沉淀（澄清）工艺，适用于中小型水厂，有时在滤池后建造清水调蓄池。工艺流程：原水→调蓄预沉→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒。
某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续是()。
A.向发证机关申请延期
B.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告
C.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证
D.向发证机关申请施工许可证废止
答案：B
解析：
2020 / 2019版教材P61
《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第5辑
2014年4月10日，甲某认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2014年5月1日，人民法院作出了一审判决；2014年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在()前向上一级人民法院提起上诉。
A.2014年5月15日
B.2014年5月17日
C.2014年5月22日
D.2014年6月7日
答案：C
解析：
本题考核的是上诉期间。当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。
债权人留置财产后，债务人应当在（ ）的期限内履行债务。
A．不少于1个月
B．不少于两个月
C．不多于1个月
D．不多于两个月
工程项目成本计划应在（ ）的组织和主持下。
A.公司总经济师
B.公司造价师
C.项目经理
D.项目造价师
答案：C
解析：
2020版教材P378/2019版教材P370
工程项目施工成本计划应在项目经理的组织和主持下，根据合同文件、企业下达的责任目标成本、企业施工定额、经优化选择的施工方案以及生产要素成本预测信息等进行编制。
在使用概算指标法编制工程概算时，如果拟建工程在某些方面与概算指标相同或相近，则可以直接套用概算指标编制概算，这些相同或相近的方面包括（ ）。
A、建筑面积
B、建设地点
C、结构特征
D、使用功能
E、地质及自然条件
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P214 / 2019版教材P208
在使用概算指标法时，如果拟建工程在建设地点、结构特征、地质及自然条件、建筑面积等方面与概算指标相同或相近，就可直接套用概算指标编制概算
地质年代和地层年代的关系是（）。
A.两者是一回事
B.是同一过程的两方面
C.年代单位的对应
D.两者属于顺序关系
E.彼此没有联系
答案：B,C
解析：
2020版教材页码P13-15
地质年代和地层年代反映的是同一过程的两方面内容，两者的联系是它们间的年代单位的对应。与地质年代单位代、纪、世对应的年代地层单位是界、系、统。
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第6辑
（ ）适用于单一河道中急弯险滩的整治。
A.在凹岸建顺坝或丁坝
B.炸除礁石
C.在突嘴上游建丁坝
D.废弃老槽、另辟新槽
湿式报警装置最大工作压力为（）MPa。
A.1．0
B.1．2
C.1．5
D.1．8
答案：B
解析：
本题主要考查的是闭式喷水灭火系统中的湿式系统。湿式系统主要由闭式洒水喷头、水流指示器、管网、湿式报警阀组以及管道和供水设 施等组成。该系统仅有湿式报警阀和必要的报警装置。湿式喷水灭火系统管道内充满压 力水，火灾时能立即喷水灭火。湿式系统适用于环境温度不低于4℃并不高于70℃的建筑 物。湿式报警装置最大工作压力为1.2MPa 。要注意和干式系统的区别。
某项目 6 月底时， 对前 6 个月各个工作进行统计检查。 有关情况如下表所示：
问题：
1.计算工作 B、 C、 D、 E 的已完工作预算成本及 6 月底该项目的已完工作预算成本。
2.计算本项目 6 月底成本偏差及进度偏差， 并分析成本与进度情况
答案：
解析：
1.计算工作 B、 C、 D、 E 的已完工作预算费用：
工作 B 的已完工作预算成本=300*50%=150 万元
工作 C 的已完工作预算成本=200*120%=240 万元
工作 D 的已完工作预算成本=400*100%=400 万元
工作 E 的已完工作预算成本=500*80%=400 万元
因此， 6 月底本项目的已完工作预算成本=200+150+240+400+400+600=1990 万元。
2.本项目 6 月底计划工作预算成本=2200 万元。
本项目 6 月底已完工作实际成本=1970 万元。
成本偏差=已完工作预算成本-已完工作实际成本=1990-1970=20 万元＞0， 因此成本节支。
进度偏差=已完工作预算成本-计划工作预算成本=1990-2200=-210 万元＜0， 因此进度延误。
某项目部承担一段位于北方的铁路线下工程施工，施工内容包括路基、桥涵和隧道。路基填筑除利用隧道弃碴外，均为借土填方路基，有800m长度的路基填筑高度达10m，取土场至工地道路穿越村镇。
桥涵均为扩大基础，个别基础开挖深度达到6.5m，地质为砂黏土，覆盖层8~10m。墩台身最高10m，无特殊结构。桥梁跨越的河道，水流较慢，施工期水深为2m，河面宽40m，跨河主跨为32m。
隧道除洞口60m为IV级围岩外，其余均为II、III级围岩。隧道基本无水，无不良地质，洞口段采取长管棚法进洞施工。
项目部进场后，对隧道的施工场地进行了初步布置，进出口场地充足且较为平坦，场地内规划了营房区、变电配电区、高山水池区、混凝土拌合区、炸药库。
问题
1.根据背景资料，措出该项目有哪些施工安全控制重点。
2.指出隧道洞口段的开挖方法。
3.背景资料中隧道洞口平面布置还缺少哪些重要区域？
4.针对背景资料，给出跨河桥墩基础开挖采取的施工措施。
答案：
解析：
1.【参考答案】
施工安全控制重点主要有：高路堤填筑、土石方运输、深基坑开挖、隧道爆破作业、火工品管理。
【考点解析】此题考查安全风险管理。解题思路是根据背景资料给出的信息进行判断，背景资料中反映有一段路基高度达到10m，说明高路堤填筑属于安全控制重点；取土场至工地道路穿越村镇，说明汽车运输经过村镇，运输安全属于安全控制重点；基础开挖深度达到6.5m，地质为砂黏土，易发生边坡坍塌，深基坑开挖属安全控制重点；对于隧道工程，n、m级围岩需爆破作业，钻爆作业和火工品管理都属安全控制重点。
2.【参考答案】
隧道洞口段的开挖方法可采取三台阶法或CRD法。
【考点解析】此题主要考查隧道开挖施工工法的应用。从背景资料中可以看出洞口段为IV级围岩，采取长管棚法进洞。这种情况下，地质偏好的情况下可以采取三台阶法开挖；如果地质偏差，就应采取CRD法开挖。
3.【参考答案】
洞口平面布置缺少的重要区域是：钢筋加工区，空压机站。
【考点解析】此题主要考查隧道工程临时生活区和生产区布置。从背景资料中可以看出洞口段已经布置了一些重要作业区，但是缺少钢筋加工和高压风供应生产区域。钢筋加工区主要进行钢格栅的下料和焊接，空压机站主要布置高压风机和储风罐及高压风管。这两个作业区是重要的作业区，不能遗漏。
4.【参考答案】
跨河桥墩基础开挖应采取土袋围堰的施工措施。
【考点解析】此题主要考查桥梁工程水中墩基础开挖施工方法的应用。从背景资料中可以看出河水不深，水流不急，河面不宽，墩身靠近河岸，采取土袋围堰是很合适的施工措施。无需采用钢板桩围堰和钢套箱围堰。
固定盘是设置在井筒内邻近井口的第二个工作平台，一般位于封口盘以下（）处。
A.1-2m
B.3-6m
C.4-8m
D.5-10m
答案：C
解析：
2020版教材页码P119-122
固定盘是设置在井筒内邻近井口的第二个工作平台，一般位于封口盘以下4~8m处。固定盘主要用来保护井下施工安全，同时还用作测量和接长管路的工作平台。
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第7辑
焊条按焊渣性质可分为（）。
A.酸性焊条
B.结构钢焊条
C.碱性焊条
D.钼及钼合金焊条
E.不锈钢焊条
答案：A,C
解析：
2020版教材P54 / 2019版教材P43
按焊渣碱性分类：酸性焊条、碱性焊条两大类
焊条的分类如下：（1）按药皮成分可分为：不定型、氧化钛型、钛钙型、氧化铁型、低氢钾型、低氢钠型、纤维类型、石墨型、钛铁矿型、盐基型十大类。（2）按焊渣性质可分为：酸性焊条、碱性焊条两大类。（3）按焊条用途可分为：结构钢焊条、钼及钼合金焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、低温钢焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条和特殊用途焊条十大类。（4）按特殊性能分为：超低氢焊条、低尘低毒焊条、立向下焊条、底层焊条、铁粉高效焊条、抗潮焊条、水下焊焊条、重力焊焊条、仰焊焊条等。
如果承包商选择了仲裁，则（ ）。
A．若对仲裁结果不服，依然可以上诉
B．就没有权利选择仲裁员
C．未经许可不到庭，就视为撤回仲裁
D．申请仲裁后就不可以再达成和解了
气吹微缆的优点有( )。
A.光缆接头多，可以在任何地方、任何时候改变光缆通道
B.更快的吹缆速度
C.可以在开挖的基础上随时对现有的管道进行扩容
D.初期建设成本低
E.使用范围广，适用于室外光缆网络的各个部分
答案：B,D,E
解析：
本题考核的是气吹微缆的优点。气吹微缆的优点：(1)更快的吹缆速度；(2)使用范围广，适用于室外光缆网络的各个部分(长途网、接入网)；(3)灵活的大楼布线和线路分歧；(4)光缆接头少，可以在任何地方、任何时候改变光缆通道；(5)可以在不开挖的基础上随时对现有的管道进行扩容；(6)新的敷缆技术可以随时满足商业和客户对网络的需求，在有需求的地方可采用子母管分歧技术，将子母管分歧，光纤不需在分歧点进行接续；(7)初期建设成本低，投资随着需求的增长而增长。
环境管理体系的一级要素是（ ）。
A．环境因素、运行与控制、信息交流、检查、内部审核 B．环境方针、方案、权限、监测、管理评审 C．指标、规划、文件控制、合规性评价、内部审核 D．环境方什、规划、实施与运行、检查、管理评审
各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因，可申请暂停网问互联或业务互通。运营商之间中止互联互通应具备的条件有( )。
A.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患
B.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施对人身安全造成威胁
C.经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响
D.经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案
E.互联或业务互通严重影响到人员安全
答案：A,B,C,D
解析：
运营商之间中止互联互通应满足以下条件要求: (1)经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患或对人身安全造成威胁。
(2)经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响。
(3)有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案等，能够使暂停网间互联或业务互通所造成的影响降至最低。
2021一级建造师考试真题及答案8辑 第8辑
下列边坡防护形式中，需要同时设置伸缩缝、泄水孔和反滤层的是（ ）。
A.边坡植物防护
B.骨架植物防护
C.边坡挂网锚喷
D.浆砌片石护坡
下列费用中，属于工程项目建设征用耕地的补偿费用的有（ ）。
A、土地补偿费
B、安置补助费
C、青苗补偿费
D、地上附着物补助费
E、水土保持补偿费
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P184 / 2019版教材P178
“征用耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费”
灌注桩桩基检测方法的低应变法的目的是（）。
A.检测桩身混凝土强度
B.检测灌注桩桩长
C.检测桩底沉渣厚度
D.判定完整性类别
E.检测桩身缺陷及其位置
水准仪的主要功能是（ ）。
A.测量两点间的高差
B.测量待定点的高程
C.测量两个方向之间的水平夹角
D.测量竖直角
答案：A
解析：
2020/2019版教材P79
水准仪的主要功能是测量两点间的高差，它不能直接测量待定点的高程，但可由控制点的已知高程来推算测点的高程；另外，利用视距测量原理，它还可以测量两点间的水平距离，但精度不高。
在重力式码头棱体坡面铺设土工织物，主要是应用其（ ）功能。
A.防护
B.加筋
C.防渗
D.反滤
答案：D
解析：
重力式码头的棱体通常采用块石材料，在其坡面铺设土工织物的目的是阻止后方回填土体通过棱体块石间的缝隙流失，是用其反滤功能。
