21年一级建造师考试真题5节 第1节
建设工程项目策划的最终目的是为了（ ）。
A. 分析和论证项目的投资目标
B. 选择项目的融资方式
C. 使项目建设的决策和实施增值
D. 确定项目管理的组织形式
答案：C
解析：
本题主要考查建设工程项目策划的目的。
建设工程项目策划指的是通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对建设工程项目的决策和实施，或决策和实施中的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证。建设工程项目策划旨在使项目建设的决策和实施增值。
综上所述，本题正确选项为C项。
盖挖顺作法的施工顺序:自地表向下开挖一定深度后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑，达到设计高程后（ ）浇筑结构。
A.由下向上
B.由上向下
C.由中间向两端
D.由两端向中间
答案：A
解析：
盖挖逆作法施工时，先施作车站周边围护桩和结构主体桩柱，然后将结构盖板置于桩（围护桩）、柱（钢管柱或混凝土柱）上，自上而下完成土方开挖和边墙、中隔板及底板衬砌的施工。盖挖逆作法是在明挖内支撑基坑基础上发展起来的，施工过程中不需设置临时支撑，而是借助结构顶板、中板自身的水平刚度和抗压强度实现对基坑围护桩（墙）的支护作用。
工程勘察报告关于地下水的描述中应包括：地下水类型、形成条件、水位特征、含水层()的渗透系数。地下水活动对不良地质现象的发育和基础施工的影响。地下水水质对建筑材料的侵蚀性。
A.水平方向
B.垂直方向
C.各个方向
D.垂直和水平方向
无方向信标台天线中心应远离（ ），与其允许的最小间隔距离为150m。
A.铁路、电气化铁路
B.交通流量大的公路
C.110kV以上架空高压输电线
D.110kV以下架空高压输电线
E.高于3m的树木
对项目寿命不等于项目周期的投资决策，可采用的决策方法有（ ）。
A．内部收益率法
B．静态回收期法
C．净现值法
D．投资收益率法
隧道拱顶下沉和净空变化的量测断面间距中，Ⅳ级围岩不得大于()m，V级围岩不得大于()m。
A.20；15
B.15；10
C.10；5
D.20；10
根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ ）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 5
B. 15
C. 10
D. 30
答案：B
解析：
2011年建设工程法规真题第61题
本题考查的是规划、消防、节能、环保等验收的规定。
根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
综上所述，本题的正确答案为B。
在双代号网络计划中，关键工作是指（）的工作。
A.最迟完成时间与最早完成时间相差最小
B.持续时间最长
C.两端节点均为关键节点
D.自由时差最小
答案：A
解析：
关键工作是指总时差最小的工作。而总时差是指最迟完成时间与最早完成时间相差值，所以A正确。
关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（ ）。
A.表格核算法的优点是覆盖面较大
B.会计核算法方便操作，实用性较好
C.表格核算法进行工程项目成本核算
D.项目财务部门一般采用会计核算法
答案：D
解析：
选项 A，会计核算法科学严密，人为控制的因素较小而且核算的覆盖面较大；
选项 B，表格核算法简便易懂，方便操作，实用性较好；C 选项，用表格核算法进行工程项目施工岗位成本的责任核算和控制，用会计核算法进行工程项目成本核算。
21年一级建造师考试真题5节 第2节
有关项目目标控制方法的说法，正确的有（）。
A.项目目标控制在实施过程中首先是收集实际值
B.当计划值与实际值产生偏差时，必须调整项目的目标
C.为避免项目目标偏离的发生，应重视事前的主动控制
D.项目目标的确定之后就不会变化
答案：C
解析：
A：项目目标动态控制工作程序的第一步是将项目目标进行分解；B：通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏；D：项目在实施过程中主客观条件变化是绝对的，不变则是相对的。
背景资料
某路桥公司承担一座40×30m的C50预应力混凝土简支T形梁桥的施工。桥位地质为较密实土层，且无地下水，基础采用挖孔灌注桩，桩身15m。施工中发生如下事件：
事件1：挖孔桩施工照明、起吊设备和人员安全控制要点如下：
（1）孔内不得使用超过110V电压的灯具照明；
（2）作业人员乘吊桶上下；
（3）孔内遇到岩层，孔深大于5m时必须采用导爆索爆破。
事件2：大桥所用T梁采用后张法预制施工，桥位处有一大块空地可作为预制场。制定了如下的主要施工组织要求：
（1）人工清表后，对预制场地整平压实，完善排水系统，预制台座均设置反拱；
（2）模板采用定型钢模板，所有模板均需试拼；
（3）混凝土振捣以插入式振捣器为主，安装在侧模上的附着式为辅；
（4）为保证工期，每片梁在混凝土浇筑3天后必须进行张拉作业；
（5）张拉时，按设计提供的应力控制千斤顶张拉油压，按理论伸长量进行校核，张拉到设计应力相应油表刻度时立即锚固；
（6）拆除张拉设备，将孔道冲洗干净，吹除积水，尽早压注水泥浆。施工中，先期预制的两片梁出现锚具下混凝土破坏现象。
事件3：桥梁面层铺装厚度为5cm、宽度为12m的改性沥青AC-13，采用摊铺机施工，该摊铺机施工生产率为80m3/台班，机械利用率为0.75，若每台摊铺机每天工作2个台班，计划5天完成沥青混凝土面层铺设任务。
【问题】
1.改正事件1中挖孔桩安全控制要点的错误之处。
2.逐条判断事件2中T梁预制施工组织要求的正确性，并改正错误之处。
3.针对事件2中背景中出现的预制梁破坏现象，提出补救措施。
4.若按计划完成桥面沥青混凝土铺装，计算每天所需要的摊铺机数量。
答案：
解析：
1. （1）“孔内不得使用超过110KV电压的灯具照明“错误，应改为”孔内照明必须使用12V低电压”。（2）“作业人员乘吊桶上下”错误，人员走常备梯子上下。
（3）必须采用导爆索爆破错误，应采用电雷管爆破。
2. 第一条正确；
第二条正确；
第三条错误，混凝土振捣以安装在侧模上的附着式为主，插入式振捣器为辅；
第四条错误，混凝土强度达到设计要求（或规程要求）后，再进行张拉；
第五条错误，应按实际伸长量校核，张拉到设计应力相应油表刻度时，应稳压一段时间后再锚固。
第六条正确。
3.补救措施，将预应力释放后，用环氧混凝土或高强度混凝土补强后重新张拉。
4.P=1200×0.05×12＝720m3
N=P/W1QKB=720/(5×2×80×0.75)＝1.2台。取N＝2。
（）可以在不切断电源的条件下扑救电气火灾，尤其用于那些含油的电气设备火灾，如室内外变压器、油浸开关等火灾。
A.自动喷水灭火系统
B.气体灭火系统
C.干粉灭火系统
D.泡沫灭火系统
答案：C
解析：
2020版教材P230 / 2019版教材P218
干粉灭火系统是由干粉供应源通过输送管道连接到固定的喷嘴上，通过喷嘴喷放干粉的灭火系统。该系统主要用于扑救易燃、可燃液体、可燃气体和电气设备的火灾。
具备独立施工条件，建成后能够发挥设计功能的工程称为()。
A.单项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.分项工程
（2017年真题）编制设计任务书是项目（ ）阶段的工作。
A、设计准备
B、决策
C、设计
D、施工
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程项目管理的目标和任务。编制设计任务书是设计准备阶段的工作。
地空数据链的技术采用地空数据链方式将（ ）与地面处理系统结合起来，实现对飞机实时跟踪和在线监控。
A.导航设备
B.监视设备
C.通信设备
D.机载设备
对于等额系列现金流量，当计息周期与资金收付周期不一致时，应采用（ ）计算资金等值。
A. 计息周期利率
B. 收付期实际利率
C. 计息周期名义利率
D. 收付期名义利率
答案：B
解析：
本题主要考查了计息周期小于（或等于）资金收付周期时的等值计算。
当计息周期小于（或等于）资金收付周期时，等值的计算方法有以下两种：按收付周期实际利率计算和按计息周期利率计算。只有计息周期与收付周期一致时才能按计息期利率计算，当计息周期与资金收付周期不一致时只能使用收付周期实际利率来计算。
综上所述，本题正确答案为B项。
劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员主任由（）担任。（2014）
A.同级工会代表
B.劳动行政部分代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员
答案：B
解析：
劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员主任由劳动行政部门代表担任。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》,关于变更权的说法，正确的有（）。2018真题
A、发包人和监理人均可以提出变更
B、承包人可以根据施工的需要对工程非重要的部分做出适当变更
C、监理人发出变更指示一般无需征得发包人的同意
D、变更指示均通过监理人发出
E、设计变更超过原批准的建设规模时,承包人应先办理规划变更审批手续
答案：A,D
解析：
本题考查的是工程变更价款的确定。发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。选项E应由发包人办理。
21年一级建造师考试真题5节 第3节
钢丝绳在使用时主要考虑的因素有（ ）。
A.钢丝绳绳芯材质
B.钢丝的强度极限
C.钢丝绳的直径
D.吊索
E.安全系数
答案：B,C,D,E
解析：
教材P35。
钢丝绳的选用主要考虑以下几点：1、钢丝绳钢丝的强度极限。2、钢丝绳的规格。3、钢丝绳的直径。4、吊索（俗称千斤绳或绳扣）用于连接起重吊钩和被吊装设备5、安全系数。@##
职业健康安全管理体系的一级要素“实施与运行”中，属于核心要素的是（ ）。
A.责任和权限
B.协商和沟通
C.运行控制
D.文件
E.应急准备和响应
答案：A,C
解析：
2020教材P207 / 2019教材P205
核心要素包括以下10个要素：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；法律法规和其他要求；目标和方案；资源、作用、职责、责任和权限；合规性评价；运行控制；绩效测量和监视；内部审核；管理评审。
下列地基处理方法中，最为经济的深层地基处理方法是（ ）。
A．强夯地基法
B．夯实水泥土复合地基法
C．振冲地基法
D．水泥土搅拌桩地基法
钢材耐热而不防火，在温度达到（）以后，强度逐渐下降。
A.200℃
B.250℃
C.280℃
D.300℃
答案：D
解析：
2020版教材页码P39-43
钢材耐热而不防火。钢材从常温到250℃时，性能变化不大，耐热性较好。在温度达到300℃以后，强度逐渐下降;在450-650℃时，强度几乎全部丧失，结构失去承载力。钢结构适用于温度不高于250℃的场合。
某工程屋面如果采用刚性防水混凝土做卷材防水保护层，不宜采用（ ）。
A.普通水泥
B.矿渣水泥
C.火山灰水泥
D.硅酸盐水泥
答案：B
解析：
2020版教材P36 / 2019版教材P37
在混凝土工程中，根据使用场合、条件的不同，可选择不同种类的水泥，具体可参考 表1A412011- 4
编制人工定额主要包括两项工作，即（ ）。
A、拟定正常的技术条件和拟定定额时间
B、拟定正常的技术条件和拟定定额形式
C、拟定正常的施工条件和拟定定额时间
D、拟定正常的施工条件和拟定定额形式
答案：C
解析：
2020版教材P193 / 2019版教材P187
编制人工定额主要包括拟定正常的施工条件以及拟定定额时间两项工作.
【2012 年案例】背景资料：某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程，该工程主要包括4 台50000m3 浮顶原油储罐及其配套系统和设施。工程公司项目部对50000m3 浮顶储罐的施工方案进行了策划，确定罐壁焊缝采用自动焊的主体施工方案，为了减少脚手架的搭设和投入，选用了适宜的内挂脚手架正装法组装管壁，确定主体施工方案后项目部编制了施工组织设计，并按规定程序进行了审批。施工过程中，发生了如下事件：
事件一：由于管壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场，为不影响工程进度，项目部决定将罐臂焊缝自动焊改为焊条电弧焊（手工焊）。为此，项目部根据电弧焊方法修改了施工组织设计，由项目总工程师批准后实施，在施工过程中专业监理工程师发现，认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改，项目部的施工组织变更的审批手续不符合要求，因此报请总监理工程师下达了工程停工指令。……
问：事件一中，施工组织设计的审批程序是什么？施工单位在修订原施工组织设计后的审批和实施程序是否正确？为什么？
答案：
解析：
不符合要求的理由：施工单位的审批和实施程序不正确。施工组织设计一经批准，施工单位和工程相关单位应认真贯彻执行，未经审批不得擅自修改，原则的重大变更，须履行原审批手续。
原因：
原施工组织设计修订后，需重新按规定履行审批手续，不能项目总工程师批准后实施。正确的是由项目由项目部总工程师组织研究、论证后，提交建设单位组织设计、施工、监理单位进一步论证、审核，决定后由设计单位修改设计图纸并出具设计变更通知书，还应附有工程预算变更单，经建设、监理、施工单位会签后生效。
土袋围堰适用于水深（ ）的土。
A.不大于2m、流速小于1.5m／s、河床为渗水性较大
B.不大于2m、流速小于1.8m／s、河床为渗水性较大
C.不大于3m、流速小于1.5m／s、河床为渗水性较小
D.不大于3m、流速小于1.8m／s、河床为渗水性较小
答案：C
解析：
2020版教材页码P46-48
土袋围堰适用于水深不大于3m、流速小于1.5m/s、河床为渗水性较小的土。
根据《环境保护税法》，环境保护税的计税依据有（ ）。
A、排放量
B、个数
C、污染当量数
D、超标分贝数
E、立方米数
答案：A,C,D
解析：
P48-49
本题考查的是环境保护税的规定。应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：（1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；（4）应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。
21年一级建造师考试真题5节 第4节
以建筑机械设备抵押的，该抵押权自()时设立。
A.抵押人做出意思表示
B.抵押合同生效
C.抵押物登记
D.抵押物交付
答案：B
解析：
2020 / 2019版教材P37
当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记的，不得对抗善意第三人：（1）生产设备、原材料、半成品、产品；（2）交通运输工具；（3）正在建造的船舶、航空器。
进度计划系统的结构分析过程中对项目进行工作编码时，应考虑（ ）。
A.对不同计划层的标识
B.对不同楼层标高的标识
C.对不同工作的标识（如设计工作、招标工作和施工工作等）
D.对不同柱网尺寸的标识
E.对不同计划对象的标识（如不同子项目）
答案：A,C,E
解析：
2020/2019教材P117
项目的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码有各种方式，编码时应考虑下述因素：（1）对不同计划层的标识；（2）对不同计划对象的标识（如不同子项目）；（3）对不同工作的标识（如设计工作、招标工作和施工工作等）。
用项目管理专用软件编制工程网络计划能够（）。
A．确保工程网络计划计算的准确性
B．确保工程网络计划原始资料的准确性
C．确保工程网络计划计算的按时完成
D．有利于工程网络计划的及时调整
E．有利于编制资源需求计划
吹填工程吹填土质为黏性土时，其本身固结引起的下沉量在吹填原厚度的（）以上。
A. 5% B. 10%
C. 15% D. 20%
（2013年真题）某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气总站（压缩天然气 CNG），工艺流程如图 3：
气源由 D325×8 埋地无缝钢管，从距离总站 420m 的天然气管网接驳，管网压力 l.0Mpa。主要设备工 艺参数如图示，P 表示工作压力，Q 表示流量。
【问题】 3.埋地管道 D325×8 施工中，有哪些关键工序?
答案：
解析：
关键工序：管道安装前检验；管道焊接，管道系统试验；管道系统调试及试运行，管道隐蔽。埋地 敷设的管道，试验前不得埋土，以便试压时进行检查。
某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后 一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划计划工作逻辑关系及持续时间表, 并经业主同意；在计划执行过程中， 出现了下列一些情况：
(1) 因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天， H延误3天。
(2) 因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误2天，M延 误1天。
(3) 因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4) 因场外停电，使N延误1天。
(5) 安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使L施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如表
【问题】
1. 为A单位项目部绘制双代号网络计划图。
2. 找出关键线路？工期多少天？
3. 施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿？共补偿工期多少天？
4. 该工程的实际工期为多少天？
答案：
解析：
1. 绘制双代号网络计划图如下：
2. 关键性线路为A-E-L-N 。工期为80 天。
3. （1 ) 业主不能及时供应设备，是业主的责任，因为只有E 工作在关键线路上，B、H 不在关键线路上，且延误时间没有超过其总时差。所以可以补偿工期2 天。
（2）因机械发生故障检修是施工单位责任，不能索赔。
（3 ) 因土建设备基础部分重捣，是业主的责任，但C 工作不在关键线路上，且延误3 天没有超过总时差， 因此不能提工期补偿要求。
（4）因停电是业主应承担的风险责任，且N 工作在关键线路上，所以可以补偿工期1 天。
（5）采取加快施工的技术措施是施工单位的责任（因为保证进度是施工单位的责任，且工期提前有奖励），不能索赔。
综上：共补偿工期：2+1=3 天。
4.关键线路因F 增加2 天、M 增加1 天、L 减少4 天而改变为A-D-F-M 。
实际工期为：22+16+(19+2)+(22+1) ＝82 天。
临时用电的检查验收中，临时用电工程检查内容包括（ ）。
A. 架空线路
B. 电气设备安装
C. 照明装置
D. 负荷计算
E. 接地与防雷
某人现在准备存入一笔钱，以便在以后的 20 年中每年年底得到 3000 元，假设银行
存款利率为 10％，则此人目前应该存人()。
A．25542 元 B．32253 元 C．28763 元 D．30877元
21年一级建造师考试真题5节 第5节
某企业预购买一批材料，在购买之前，要分析一下产品产量、材料消耗量以及材料单价对材料费用总额的影响，应采用的财务分析方法是（ ）。
A：结构分析法
B：趋势分析法
C：比率分析法
D：因素分析法
答案：D
解析：
本题目考察的内容是财务分析常用的四种方法的区分。因素分析法是依据分析指标与其驱动因素之间的关系，这种方法的分析思路是，当有若干因素对分析指标产生影响时，在假设其他各因素都不变的情况下，顺序确定每个因素单独变化对分析指标产生的影响。
施工单位申领《污水排水许可证》的部门是()。
A.市政管理部门
B.环境卫生管理部门
C.环境保护管理部门
D.建没行政主管部
答案：A
解析：
2020教材P181 / 2019教材P184
(5)施工现场污水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部门签署污水排放许可协议，申领《临时排水许可证》。雨水排人市政雨水管网，污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网。施工现场泥浆、污水未经处理不得直接排人城市有_水设施和河流、湖泊、池塘。
行车荷载和自然因素对路面的影响随深度的增加而（ ）。
A.逐渐减弱
B.逐渐增强
C.没有太大变化
D.趋于稳定
机场仅一条跑道，其磁方向角度为49°~229°，常年主导风向为东北风。则该跑道的主降方向为（ ）。
A.东北向西南
B.西南向东北
C.东南向西北
D.西北向东南
答案：B
解析：
该跑道为东北-西南走向。飞机大多逆风起降，而主导风向为东北风，故主降方向为B。
钢制储罐充水试验前，所有附件及其他与罐体焊接的构件全部完工并（ ）。
A.完成中间交接
B.检验合格
C.质量评定合格
D.经监理确认
答案：B
解析：
教材P102
充水试验前，所有附件及其他与罐体焊接的构件全部完工并检验合格。
下列不属于盾构刀盘功能的是（ ）。
A.开挖功能
B.运输功能
C.稳定功能
D.搅拌功能
答案：B
解析：
刀盘具有三大功能： (1)开挖功能。刀盘旋转时，刀具切削隧道开挖面的土体，对开挖面的岩土层进行开挖，开挖后的渣土通过刀盘的开口进入土仓。
(2)稳定功能。支撑开挖面，具有稳定开挖面的功能。
(3)搅拌功能。对于土压平衡盾构，刀盘对土仓内的渣土进行搅拌，使渣土具有一定的塑性、流动性并在一定程度上避免形成"泥饼"的作用。
在矿井建设过程中，属于二期工程项目的是()。
A.主要运输大巷
B.箕斗装载硐室
C.采区变电所
D.主副井短路贯通巷道
答案：A
解析：
本题考核的是矿井工程施工阶段(期)二期丁程的项目。二期工程主要以巷道为代表。主、副井施工区的二期工程，主要指井底车场及各类硐室、主要运输巷道、铺轨工程等。风井施工区的二期工程，主要指由风井安排施工的巷道等工程。
某双代号时标网络计划如下图，工作F、工作H的最迟完成时间分别为（）。2018真题
A、第8天、第11天
B、第8天、第9天
C、第7天、第11天
D、第7天、第9天
答案：C
解析：
本题考查的是双代号时标网络计划。识图发现，工作F的最早完成时间为第5天，工作F的总时差为2天，所以工作F的最迟完成时间=5+2=7（天）。工作H的最早完成时间为第9天，工作H的总时差为2天，所以工作H的最迟完成时间=9+2=11（天）。所以选项C正确。参见教材25。
下列关于物资采购合同违约责任的说法中，错误的是（ ）
A.供货方不能按期交货分为逾期交货和提前交货
B.供货方不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款来计算违约金
C.采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方不能交付时，派车损失应由供货方承担
D.对于提前交货的情况，如果属于采购方自提货物，采购方接封提前提货通知后，必须提前提货
答案：D
解析：
对于提前交货的情况，如果属于采购方自提货物，采购方接到提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货。
