2022二级建造师考试答案8节 第1节
下列关于室内防水基本要求说法错误的是( )。
A.防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d
B.防水混凝土冬期施工时,其入模温度不应低于5℃
C.防水水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护时间不应小于14d
D.涂膜防水层施工时,涂刷方向相互垂直,宜先涂刷平面,后涂刷立面
答案：D
解析：
2019版教材P86页
防水工程(屋面防水、室内防水、地下防水)中屋面防水工程施工技术。屋面防水主要研究防水等级与设防要求、基本要求、卷材防水层屋面施工、涂膜防水屋面层施工等。涂膜防水层施工时,涂刷方向相互垂直,,宜先涂刷立面,后涂刷平面。
下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是（ ）。
A．工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理
B．工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
C．工程结构和技术简单，风险小
D．合同中有对承包商单方面保护的条款
钢筋的连接方式包括有( )。
A.焊接
B.胶膜连接
C.机械连接
D.螺钉连接
E.绑扎连接
答案：A,C,E
解析：
本题为一项基本知识的考核内容。因为钢筋自身材质的特点决定，钢筋的连接方式和钢材的连接有不同。钢筋的连接一般有焊接、机械连接、绑扎连接三种，其中机械连接是一种具有施工快、操作简单等特点的连接方式。钢筋无法采用螺钉连接，胶膜也不能连接钢筋。所以本题的合适答案应为ACE。
在结构物处的问填时，对于填土长度的规定，下面叙述正确的是（ ）。
A．一般在顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m，底部距基础内缘不小于2m
B．盖板涵两侧填土长度不小于孔径的1．5倍
C．拱桥台背不少于台高的3～4倍
D．涵洞两侧填土长度不少于孔径的2倍及高出涵管顶1．5m
E．挡土墙墙背回填部分顶部不少于墙高加2m，底部距基础内缘不小于2m
以下场所中可以采用 36V 电源电压的是（ ）。
A. 比较潮湿的场所的照明
B. 易触及带电体场所的照明
C. 有导电灰尘的场所的照明
D. 灯具离地面高度低于 2.5m 的照明
E. 金属容器内的照明
答案：A,C,D
解析：
施工现场照明用电：隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压不应大于 36V。
（）由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
答案：B
解析：
2020版教材P261页
《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案
施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检验方法中的（ ）。
A.目测法
B.实测法
C.理化试验法
D.无损检测法
答案：B
解析：
2020版教材P163页
：②实测法：量就是用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等偏差，例如，……混凝土坍落度的检测等。
住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》对建筑施工特种作业人员进行规定，下述不属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.建筑电工
B.建筑架子工
C.建筑起重机械安装拆卸工
D.建筑混凝土工
答案：D
解析：
2020版教材P213页
建筑施工特种作业包含：建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工，经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。
职业伤害事故按事故后果严重程度可分为（ ）。
A．轻伤事故
B．重伤事故
C．死亡事故
D．重大伤亡事故
E．特大伤亡事故
正确答案：ABC
D．E选项正确的描述应为“重大伤亡事故”和”特大伤亡事故”；另外，按事故后果严重程度分类还应再包括一种“急性中毒事故”。
2022二级建造师考试答案8节 第2节
某工程事故造成3 人死亡，10 人重伤，直接经济损失达2000 万元。根据《生产安全事故报告和调查处理案例》，该事故等级为（ ）
A.特别重大事故
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
答案：B
解析：
生产安全事故的等级划分
事故划分为：特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4 个等级。
特别重大事故，是指造成30 人以上死亡，或者100 人以上重伤，或者1 亿元以上直接经济损失的事故;
重大事故，是指造成10 人以上30 人以下死亡，或者50 人以上100 人以下重伤，或者5000 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故;
较大事故，是指造成3 人以上10 人以下死亡，或者10 人以上50 人以下重伤，或者1000万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故;
一般事故，是指造成3 人以下死亡，或者10 人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失的事故。@##
对于业主方项目管理的目标而言，其中“投资目标”指的是()。
A.项目总投资
B.项目建设投资
C.项目固定资产投资
D.项目总造价
答案：A
解析：
业主方项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。其中投资目标指的是项目的总投资目标；进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标；项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括设计质量、材料质量、设备质量和影响项目运行或运营的环境质量等。
下列选项中，属于基建文件的有（）。
A.勘察、测绘、设计文件
B.征地、拆迁文件
C.建设规划用地
D.工程竣工备案文件
E.决策立项文件
答案：A,B,C,D,E
解析：
2019版教材P338页
基建文件：决策立项文件，建设规划用地、征地、拆迁文件，勘察、测绘、设计文件，工程招投标及承包合同文件，开工文件、商务文件，工程竣工备案文件等。@##
关于砌体结构工程施工的说法，正确的是有（ ）。
A．多孔砖孔洞应平行于受压面砌筑
B．构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下500mm 或锚入浅于500mm 的基础圈梁内
C．砖柱应采用整砖砌筑
D．多孔砖砌体应上下错缝、内外搭砌
E．多孔砖砖柱可以采用包心砌法
施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是（ ）。
A.明确各项管理工作的工作流程
B.落实各工作部门的具体人员
C.对项目管理任务进行详细分解
D.对各项管理工作的执行情况进行检查
答案：C
解析：
2020版教材P17页
为了编制项目管理任务分工表，首先应对项目实施的各阶段费用投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。
填石路堤压实质量标准的控制指标宜采用（ ）。
A、孔隙率
B、压实度
C、沉降差
D、密度
答案：A
解析：
2020版教材P9页
标准。填石路堤的压实 质量标准宜采用孔隙率作为控制指标.
验槽时，应重点观察( )。
A.基坑中心点
B.基坑边角处
C.受力较大的部位
D.最后开挖的部位
答案：C
解析：
2019版教材P53页
观察法(1)槽壁、槽底的土质情况，验证基槽开挖深度，初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符，观察槽底土质结构是否受到人为破坏;验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位，如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。
关于普通混凝土小砌块的施工做法，正确的是（）。
A.在施工前先浇水湿透
B.清除表面污物
C.底面朝下正砌于墙上
D.底面朝上反砌于墙上
E.小砌块在使用时的龄期已达到28d
答案：B,D,E
解析：
普通混凝土小型空心砌块砌体，砌筑前不需对小砌块浇水湿润，A错误；但遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其浇水湿润。清除表面污物，B正确。小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上，C错误、D正确。施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d，E正确。
(2013年73)项目目标动态控制过程中，属于事前控制内容的有（ ）。
A.分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素
B.针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施
C.定期进行目标计划值和实际值的比较
D.发现目标偏离时采取纠偏措施
E.分析目标偏离产生的原因和影响
答案：A,B
解析：
项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较， 当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施
2022二级建造师考试答案8节 第3节
模板及其支架在设计时应考虑的因素主要有( )。
A.承载能力
B.刚度
C.稳定性
D.强度
E.宽度
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P60页
模板及支架设计应包括的主要内容：(1)模板及支架的选型及构造设计；(2)模板及支架上的荷载及其效应计算；(3)模板及支架的承载力、刚度验算；(4)模板及支架的抗倾覆验算；(5)绘制模板及支架施工图。
（2017年） 在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（ ）。
A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言
C.无正当理由未出庭作证的证人证言
D.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言
E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是民事诉讼依据。不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智 力状况不想当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听材料； 无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。选项 A，不得作为认定案 件事实的依据。
泄漏性试验的试验介质宜采用空气，试验压力为（ ）。
A．设计压力
B．工作压力
C．设计压力的1.15倍
D．工作压力的1.15倍
无压管道的闭水试验，试验管段应按井距分隔，带井试验；若条件允许，可一次试验不超过( )个连续井段。
A.3
B.4
C.5
D.6
答案：C
解析：
2020版教材P140
无压力管道的闭水试验，试验管段应按井距分隔，抽样选取，带井试验；若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。
在野外常见的边坡变形破坏类型中，边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生变形现象，称为（ ）。
A．松弛张裂
B．滑坡
C．崩塌
D．蠕动变形
答案：D
解析：
(2)蠕动变形。指边坡岩（土）体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动（侧向张裂）两种类型。表层蠕动又分为倾倒和溃屈。
甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由()人民法院管辖。
A.房屋所在地
B.合同备案地
C.甲住所地
D.乙房地产公司注册登记地
答案：A
解析：
2019新版教材P307页
因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权纠纷等。
关于钢结构焊接加固的说法，正确的是( )。
A.由对应类别合格的焊工施焊
B.施焊镇静钢板的厚度不大于30mm时，环境空气温度不应低于-20℃
C.施焊镇静钢板的厚度超过30mm时，温度不应低于-5℃
D.当施焊沸腾钢板时，环境空气温度应高于10℃
答案：A
解析：
2020版教材P125页
钢结构焊接加固时，施焊镇静钢板的厚度不大于30mm时，环境空气温度不应低于-15℃，B错误。当厚度超过30mm时，温度不应低于0℃，。当施焊沸腾钢板时，环境空气温度应高于5℃。
（ ）是完成规定计量单位分项工程计价的人工、材料和机械台班消耗的数量标准。
A．施工定额
B．预算定额
C．概算定额
D．设计定额
水处理(调蓄)构筑物和泵房多数采用地下或半地下钢筋混凝土结构，不属于其特点的是（ ）。
A．构件断面较薄，属于薄板或薄壳型结构B．配筋率较低
C．具有较高抗渗性D．具有良好的整体性要求
2022二级建造师考试答案8节 第4节
(2018年)根据施工组织总设计编制程序,编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工 程量、确定施工的总体部署和（ ）。
A.编制资源需求计划
B.编制施工准备工作计划
C.拟订施工方案
D.计算主要技术经济指标
答案：C
解析：
施工组织总设计的编制通常采用如下程序：（1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资 料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；（2）计算主要工种工程的工程量；（3）确定施工的总 体部署；（4）拟订施工方案；（5）编制施工总进度计划；（6）编制资源需求量计划；（7）编制施工准 备工作计划（8）施工总平面图设计；（9）计算主要技术经济指标。
对进口钢筋的长度和直径进行测量检查属于（ ）检验。
A．书面
B．外观
C．理化
D．无损
混凝土的技术性能中，对坍落度值小于( )mm的干硬性混凝土拌和物，用维勃稠度试验测定其稠度作为流动性指标。
A.8
B.9
C.10
D.11
答案：C
解析：
2019版教材P29页
对坍落度值小于l0mm的干硬性混凝土拌合物，则用维勃稠度试验测定其稠度作为流动性指标，
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。
A、与合同计划工期一致
B、自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
C、自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
D、自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
答案：B
解析：
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
（2018年）建设工程主体结构施工中，政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是（??）
A.每周一次
B.每旬一次
C.每月一次
D.每季度一次
答案：C
解析：
监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查，对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。
违反《建筑工程安全生产管理条例》的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
A．建设费用20％以上50％以下
B．工程费用20％以上50％以下
C．挪用费用20％以上50％以下
D．总费用20％以上50％以下
分包单位对所承担的工程项目质量负责，并应按规定的程序进行（ ）。
A.自我检查评定
B.交工资料整理
C.提供规范的试验报告
D.保存好验评记录
答案：A
解析：
2020版教材P364
4、分包单位对总承包单位负责，亦对建设单位负责，因此，分包单位对承建的项目进行检验时，总包单位应参加，检验合格后，分包单位应将工程的有关资料移交总包单位，待建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人应参加验收。
砌筑工程冬期施工措施中，正确的有（ ）。
A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围温度不应低于5℃
C.砌筑完成后，若不能立即烘炉，周围温度不应低于0℃
D.耐火砖和预制块应预热至0℃以上
E.耐火泥浆施工时的温度不宜低于5℃以上
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P126
砌筑应在供暖环境中进行。工作地点和砌体周围温度均不应低于5℃。砌筑完毕后，若不能随即烘炉投产时，应采取烘干措施：否则砌体周围温度不应低于5℃。耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上；
耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌应在暖棚内进行。耐火泥浆、耐火可塑料、耐火喷涂料和水泥耐火浇注料等在施工时的温度均不应低于5℃。 @##
合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有（ ）。
A.赔礼道歉
B.继续履行
C.赔偿损失
D.采取补救措施
E.支付违约金
答案：B,C,D
解析：
参见教材P123。《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的， 应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等担违约责任。违约金、定金也可作为承担违约责任的表 现形式，本题未约定违约责任，故E不选。
2022二级建造师考试答案8节 第5节
关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有（ ）。
A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费的，不予支持
B.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持
C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
D.建设工程经竣工验收不合格，发包人有过失的，可以不承担相应的民事责任
E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P121页
本题考查的是无效合同的法律后果。-----建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；则A选项不正确；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。故B、C选项正确。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。故D选项不正确。
【背景资料】
A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建合同。B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序，C施工单位中标。
C施工单位经过5个月的努力，完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整；完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温，随后对管道系统组包试压。
管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿，外输气压缩机的涡壳进水。C施工单位按质量事故处理程序，更换了盲板并立即组织人员解体压缩机，清理积水，避免了叶轮和涡壳遭受浸湿。由于及时调整了后续工作，未造成项目工期延误。
【问题】
1.分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由。
2.管道系统试压中有哪些不妥之处？
3.管道系统试压还应具备哪些条件？
4.C施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当？说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式？
答案：
解析：
1.(1)A单位不能被接受。理由：A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。属于废标。
(2)B单位在投标截止日期前对原投标标的的变更按规定是允许的，可以被接受。理由：B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。是补充文件，属于有效投标文件。
2.(1)隔离盲板采用耐油橡胶板；(2)电气自动化仪表工程和管道的连接；(3)涂漆、保温后对管道系统组包试压。
3.管道系统试压必须具备的条件：(1)试验范围内的管道安装工程，除油漆、绝热未施工完毕外，均已按设计图纸全部完成，安装质量符合有关规定。(2)有热处理和无损检验要求的部位，其结果均已合格。(3)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置，管道已按试验要求进行加固。(4)试验用压力表在周检期内并已经校验，其精度符合规定要求，压力表不得少于两块。(5)待试管道系统与不试验的管道系统已采取隔离措施。采用盲板隔离的，设置盲板的部位应有明显的标记和记录。
(6)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离，中间阀门应全部开启。(7)输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道，在压力试验前，有关资料已经建设单位复查。(8)试验方案已批准，并已进行了技术交底。
4.该质量缺陷经过修补后不能满足规定的质量标准要求，不具备补救的可能性。此处理属于返工处理。
根据《有色金属矿采矿设计规范》GB 50771—2012关于施工防渗帷幕的规定， 采用防渗帷幕时，必须具备下列水文地质基础条件（）
A.区域地下水进入矿坑的通道在平面和剖面上都比较窄
B.进水通道两侧和底部应有稳定、可靠和连续分布的隔水层或相对隔水层
C.含水层必须具备良好的灌注条件，其灌注深度不宜大于400m
D.含水层必须具备良好的灌注条件，其灌注深度不宜大于200m
E.防渗帷幕只能用在防止地表水渗透的地质条件下
施工现场对墙面平整度进行检查对，适合采用的检查手段是（ ）。
A.量
B.靠
C.吊
D.套
答案：B
解析：
所谓靠，就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面等的平整度。
根据《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建[1998]16号），水利工程质量由( )负全面责任。
A.工程审批单位
B.主管部门
C.土建施工单位
D.项目法人
答案：D
解析：
2019版教材P136页
水利工程质量由项目法人（建设单位）负全面责任。
（2018年案例一）
【背景资料】
某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地上20层，总建筑面积25000m2，其中地下建筑面积3000m2，施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“…至2014年6月15日竣工，工期目标470日历天：质量目标合格：主要材料由施工单位自行采购：因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。
柱基施工时遇地下溶洞（地质勘探未探明），由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期20日历天，补偿误工费20万元，地下室结构完成，施工单位自检合格后，项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位，勘察单位，设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
施工至十层结构时，因商品混凝土供应迟缓，延误工期10日历天。施工至二十层结构时，建设单位要求将该层进行结构变更，又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期25日历天，补偿误工费25万元。
【问题】施工单位索赔成立的工期和费用是多少？逐一说明理由。
答案：
解析：
（1）桩基施工：工期索赔20天；费用索赔20万。
理由：地下溶洞，不可探明的地质条件，建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，20×1=20万元。
（2）商品混凝土供应迟缓，工期和费用均不能索赔。
理由：商品混凝土供应，是施工单位的责任。
（3）施工至二十层结构时，工期索赔15天；费用索赔15万。
理由：结构设计变更，是建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，15×1=15万元。
工期总计索赔：35天，费用总计索赔35万。
岩体的节理面会影响岩体力学性质，其表现是()。
A.强度降低
B.变形模量增大
C.密度增大
D.抗冻性能增加
答案：A
解析：
此题主要考核岩体的力学性质。如果岩体中存在弱面如节理面等，会严重影响岩石的力学性质，通常会使岩石的强度降低，变形模量降低，并且还会导致岩体变形和强度呈现各向异性。但不一定会影响到密度，对于抗冻性能主要取决于岩石开型孔隙的发育程度、亲水性和可溶性矿物含量及矿物颗粒间联结强度，与节理面没有直接的联系。因此答案应为A。
施工合同示范文本中一般不包括的是（ ）
A.协议书
B.通用条款
C.补充条款
D.专用条款
根据《水土保持法》，位于省级水土流失重点治理区的建设项目，其水土流失防治标准应为（ ）。
A:一级
B:二级
C:三级
D:四级
答案：B
解析：
本题考查的是与工程建设有关的水土保持规定。依法划定的省级水土流失重点治理区和重点监督区确定水土流失防治标准执行等级为二级标准。
2022二级建造师考试答案8节 第6节
在成本计划编制过程中，不同阶段形成作用不同的成本计划，包括()。
A.竞争性成本计划
B.指导性成本计划
C.实施性成本计划
D.按子项目组成编制的施工成本计划
E.按工程进度编制的施工成本计划
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P101页
A、B、C三个选择项是施工成本计划的类型，他们互相衔接和不断深化，构成了整个工程施工成本的计划过程。选项D和E两个选项属于施工成本计划的编制方式。
某工程项目承包人于2018年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2018年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2018年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于当年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，本项目的实际竣工日期为( )。
A.2018年7月12日
B.2018年8月5日
C.2018年8月10日
D.2018年8月20日
答案：A
解析：
经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
检验批的划分的主要依据是（ ）。
A.楼层
B.专业性质
C.施工段
D.工种
E.材料
答案：A,C
解析：
2020新版教材P164页
检验批通常是按照楼层、施工段、变形缝进行划分的。选项B是分部工程划分的依据，选项D、E是分项工程的划分依据。
下列属于施工单位责任保修范围的是( )。
A.使用者造成的质量缺陷
B.第三方失误造成的质量缺陷
C.施工工艺不当造成的质量缺陷
D.不可抗力造成的质量缺陷
答案：C
解析：
2020版教材P269页
四、不属于本办法规定的保修范围：（1）因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；（2）不可抗力造成的质量缺陷。
目前常用的确定合同价款的方式不包括下列的()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.成本加系数合同
答案：D
解析：
2019版教材P243页
目前常用的合同价款约定方式有3种：单价合同、总价合同、成本加酬金合同。
油浸电力变压器的一般安装程序中，变压器就位后的工序有（）。
A.绝缘判定
B.吊芯检查
C.附件安装
D.滤油注油
E.通电运行
答案：B,C,D
解析：
油浸式电力变压器的施工程序：开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→交接试验→验收@##
根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求有（ ）。
A.应采取生态保护措施
B.建筑材料和装修材料必须符合国家标准
C.经行政部门批准后可以引进低于我们环保规定的特定技术
D.建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计，同时施工和同时投产使用
E.尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P
建设工程对施工环境管理的基本要求如下：（7） 禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备。C错误；
（6）应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏，A正确；
（2）建筑材料和装修材料必须符合国家标准，B正确；
（3）建设工程项目中的防治污染设施，必须与主体工程同时设计，同时施工和同时投产使用，D正确；
（4）尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响，E正确。
柔性排水管道在设计管基支承角2α范围内应采用()回填。
A、 黏性土
B、 粉质黏土
C、 细砂
D、 中粗砂
答案：D
解析：
书中
管基有效支承角范围应采用中粗砂填充密实，与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。故选D
注册建造师继续教育证书可作为申请()的证明。
A.初始注册、增项注册、减项注册和重新注册
B.初始注册、延续注册、增项注册和变更注册
C.初始注册、变更注册、增项注册和重新注册
D.初始注册、延续注册、增项注册和重新注册
答案：D
解析：
2020版教材P64页
注册建造师按规定参加继续教育，是申请初始注册、延续注册、增项注册和重新注册的必要条件。@##
2022二级建造师考试答案8节 第7节
下列关于综合成本分析的说法，正确的有()。
A.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
B.必须对已完成的全部的分部分项工程进行成本分析
C.进行“三算对”比分析时，目标成本来自于施工图预算
D.对一次性施工特点的施工项目来说，月度成本分析有特别重要的意义
E.年度成本分析的重点是针对下一年度的施工进展情况规划可行的成本管理措施
答案：A,D,E
解析：
2020新版教材P122~125页
(二)综合成本的分析方法。1.分部分项工程成本分析：分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。
月（季）度成本分析，是施工项目定期的、经常性的中间成本分析。对于具有一次性特点的施工项目来说，有着特别重要的意义。
年度成本分析的内容，除了月（季）度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现。
根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）
A．按专用合同条款约定提供施工场地
B．提供施工场地内地下管线和地下设施等材料，并保证资料的真实、准确、完整
C．负责办理法律规定的有关施工证件和批件
D．负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失
答案：C
解析：
参见教材P231～232。此题考查的是发包人的责任与义务，网校2014年习题班练习中心第六章第16题与此题考点相同。该知识点的题目习题班、模考班都有体现。@##
（2014年）施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法 5 年内不得担任任何施工企业的主要负 责人、项目负责人，该期间的起算时间为（ ）。
A.犯罪行为发生之日
B.刑罚执行完毕之日
C.案件移送审查之日
D.刑事判决生效之日
答案：B
解析：
生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执 行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全 事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。
城市道路的路面结构常由多层次构成，其中主要起承重作用的是（ ）。
A.上面层
B.下面层
C.基层
D.垫层
答案：C
解析：
基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。
索赔过程中的28d时效规定，适用于索赔程序中的()过程。
A.承包人提出索赔申请
B.承包人提出索赔报告和相关证据资料
C.监理工程师和业主审核承包人的索赔申请
D.索赔事件终了承包人提供最终索赔报告
E.发包人审批监理工程师的索赔处理证明
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P218~219页
(1)根据招标文件及合同要求的有关规定提出索赔意向书，合同实施过程中，凡不属于承包方责任导致项目拖延和成本增加事件发生后的28d内，必须以正式函件通知监理工程师，声明对此事件要求索赔。
(2)正式提出索赔申请后，承包方应抓紧准备索赔的证据资料。
(3)监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，于28d?内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28d内未予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
下列关于业主方项目管理中的质量目标的说法中，正确的有（ ）。
A．质量目标不涉及影响项目运行或运营的环境质量
B．满足施工的质量要求就完全实现了项目的质量目标
C．质量目标需要满足工期短质量高投资最少的要求
D．质量目标要满足相应的技术规范和技术标准的规定
E．质量目标包括对设计施工材料设备及环境质量的要求
答案：D,E
解析：
业主项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括设计质量材料质量设备质量和影响项目运行或运营的环境质量等。质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定，以及满足业主方相应的质量要求。因此，ABC 选项不正确。正确选项为D、E。
水泥混凝土路面板分二次摊铺混凝土时，下部摊铺厚度宜为总厚的（ ）。
A．3/4
B．3/5
C．1/2
D．2/5
答案：B
解析：
混凝土面层分两次摊铺时，上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成，且下层厚度宜为总厚的3/5。P25
按照交通部颁发的《公路工程基本建设管理办法》规定，公路建设项目应当按照国家有关规定实行的四项基本制度包括（ ）。
A．发行股票
B．项目法人责任制度
C．招标投标制度
D．工程监理制度
E．合同管理制度
机械挖基时，土围堰堰顶的宽度不宜小于（）。
A.3．5m
B.3．0m
C.2．5m
D.2．0m
答案：B
解析：
P54-56
土围堰施工要求：堰顶宽度可为1~2m 。机械挖基时不宜小于3m。堰外边坡迎水流一侧坡度宜为 1:2~1:3，背水流一侧可在 1:2 之内。堰内边坡宜为 1:1~1:1.5。内坡脚与基坑边的距离不得小于1m。
2022二级建造师考试答案8节 第8节
细粒土的密度测试方法一般选用( )。
A.环刀法
B.击实试验法
C.振动台法
D.贝克曼梁法
答案：A
解析：
2019版教材P37页
环刀法适用范围：用于细粒土的密度测试。
下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有( )。
A.职工教育经费
B.工会经费
C.高空作业津贴
D.节约奖金
E.探亲假期间工资
答案：C,D,E
解析：
本题涉及的考点是人工费的组成。人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括：计时工资或计件工资;奖金(节约奖、劳动竞赛奖等);津贴补贴(流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温(寒)作业临时津贴、高空津贴等);加班加点工资;特殊情况下支付的工资。
依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（ ）人以上的单数
A.11
B.3
C.7
D.5
答案：D
解析：
2019新版教材P78页
依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数
需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（ ）等。
A.压力容器
B.电梯
C.起重机械
D.锅炉
E.大型游乐设施
答案：A,D
解析：
本题考查特种设备的检验检测。监督检验的范围包括：锅炉、压力容器、压力管道元件的制造过程；锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程。要注意题干问的是“制造过程”。
项目专业技术负责人组织相关人员对桩基础工程进行验收后，应由()签署验收意见及验收结论，并签字盖章。
A、 施工企业施工员
B、 专业监理工程师
C、 项目专业技术负责人
D、 建设单位参加验收的人员
答案：B
解析：
检验批及分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。可见，正确选项是B。
下列（ ）一般不能用作填方土料。
A．膨胀土
B．含水量适当的黏土
C．淤泥
D．含有机物≥8%
E．页岩
关于沉井法说法中，正确的是（??）
A.沉井法是超前支护的一种方法
B.井筒靠其自重克服其外壁与土层间的摩擦阻力和刃脚下部的正面阻力而不断下沉
C.沉井法施工工艺简单
D.所需设备少，易于操作
E.井壁质量好，成本高
答案：A,B,C,D
解析：
沉井法属于超前支护的一种方法（答案A正确），其实质是在井筒设计位置上，预制好底部附有刃脚的一段井筒。在其掩护下，随着井内的掘进出土，井筒靠其自重克服其外壁与土层间的摩擦阻力和刃脚下部的正面阻力而不断下沉，随着井筒下沉，在地面相应接长井壁（答案B正确）。 如此周而复始，直至沉到设计标高。 沉井法施工工艺简单（答案C正确）， 所需设备少，易于操作（答案D正确），井壁质量好，成本低（答案E错误），操作安全，广泛应用于如大型桥墩基础、地下厂房、仓库、车站等各类地下工程领域。
竣工图是真实、准确、完整反映和记录各种地下和地上建筑物、构筑物等详细情况的技术文件，竣工图应由承包人根据()提交。
A.设计单位的要求
B.施工合同约定
C.监理单位的要求
D.竣工验收的要求
答案：B
解析：
2020新版教材P289页
竣工图的编制整理、审核盖章、交接验收应按国家对竣工图的要求办理。承包人应根据合同约定，提交合格的竣工图。
后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设计无要求时，不低于( )MPa。
A.15
B.20
C.30
D.35
答案：C
解析：
2019版教材P278页
张拉后，应及时进行孔道压浆，宜采用真空辅助法压浆；水泥浆的强度应符合设计要求，且不得低于30MPa。
