21年二级建造师模拟试题5篇 第1篇
如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。
A.可以自己强制执行
B.可以申请行政主管部门强制执行
C.可以申请仲裁委员会强制执行
D.可以申请人民法院强制执行
答案：D
解析：
2019新版教材P336页
仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决，一方当事人不履行，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。
下列项目目标动态控制的纠偏措施中,属于技术措施的有()。
A.改进施工方法
B.调整项目管理工作流程组织
C.调整进度控制的方法和手段
D.选择高效的施工机具
E.调整项目管理任务分工
答案：A,D
解析：
2020新版教材P28页
技术措施分析由于技术(包括设计和施工的技术)的原因而影响项目目标实现的问题,并采取相应的措施,如调整设计,改进施工方法、和改变施工机具等。
关于箱涵顶进的说法，正确的是( ) 。
A. 箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度的75%
B. 当顶力达到0.9 倍结构自重时箱涵未启动，应立即停止顶进
C. 箱涵顶进必须避开雨期
D. 顶进过程中,每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程
答案：D
解析：
A项,箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度,防水层级保护层按设计完成。B项,当顶力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动，应立即停止顶进；找出原因采取措施解决后，方可重新加压顶进。C项,箱涵顶进应尽可能避开雨期。需在雨期施工时,应在汛期之前对拟穿越的路基、工作坑边坡等采取切实有效的防护措施。D项，箱涵顶进过程中，每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程罗计算相对高差,展图,分析结构竖向变形。P53
施工方法的控制主要包括（ ）等方面的控制。
A．施工技术方案
B．施工工艺
C．施工技术措施
D．施工技术标准
E．施工检验方法
《绿色施工导则》对提高用水效率进行了规定，下列不属该规定是()。
A.施工中采用先进的节水施工工艺
B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施
C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置
D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核
答案：B
解析：
2019新版教材P189页
1.提高用水效率：（1）施工中采用先进的节水施工工艺。（4）现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。（8）对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。
若施工作业所能依据的定额齐全，则在编制施工作业计划时宜采用的定额是( )。
A.概算指标
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额
正确答案：D
施工定额是以同一性质的施工过程一工序，作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。施工定额是施工企业(建筑安装企业)组织生产和在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。施工定额直接应用于施工项目的施工管理，用来编制施工作业计划签发施工任务单、签发限额领料单，以及结算计件工资或计量奖励工资等。
关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（ ）。
A、 具有中级以上职称
B、 自然人
C、 热心人民调解工作
D、 具有大学本科学历
答案：C
解析：
人民调解员由人民调解委员会委员和人民调解委员会聘任的人员担任。人民调解员应当具备的基本条件是：（1）公道正派；（2）热心人民调解工作；（3）具有一定文化水平；（4）有一定的法律知识和政策水平；（5）成年公民。
压浆混凝土与普通混凝土相比，具有( )等特点。
A.强度高
B.收缩率小
C.造价低廉
D.拌合工作量小
E.可用于水下加固
答案：B,D,E
解析：
2019版教材P111页
压浆混凝土与普通混凝土相比，具有收缩率小，拌合工作量小，可用于水下加固等优点。
某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是( )。
A.比较法
B.构成比率法
C.因素分析法
D.动态比率法
答案：C
解析：
因素分析法，又称连环置换法，这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。
21年二级建造师模拟试题5篇 第2篇
隧道洞身按断面形状分为（ ）。
A.曲墙式
B.直墙式
C.连拱式
D.前竹式
E.薄壁式
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P160
1. 洞身类型：按隧道断面形状分为曲墙式、直墙式和连拱式等。
地下防水卷材及其胶粘剂应其有良好的（ ）。
A.难燃性
B.耐水性
C.耐穿刺性
D.耐腐蚀性
E.相容性
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P207
该题主要考察的是：卷材及其胶粘剂要求，卷材外观质量、品种规格应符合国家现行标准的规定，卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性。基层处理剂应与卷材及其粘结材料的材性相容。
工业安装单位工程划分的标准有（ ）。
A.工业厂房
B.专业性质
C.建筑部位
D.车间
E.区域
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是工业安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序。单位工程应按区域、装置或工业厂房、车间（工号）进行划分，较大的单位工程可划分为若干个子单位工程。
下列关于租赁合同法律特征中表述不正确的是()。
A.租赁合同是诺成合同
B.租赁合同是双务合同
C.租赁合同是有偿合同
D.租赁合同是转移租赁物所有权的合同
答案：D
解析：
2020版教材P163
租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。
背景
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：
(1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。
(2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。
(4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0．5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0．5个月。
问题
(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处
(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处
(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理
答案：
解析：
(1)施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处：1)施工现场关系的协调不应由施工单位负责，而应由业主负责，因为施工单位不是总承包单位，业主负责更有利于开展工作；2)工程变更的约定没有相关的依据。
(2)施工单位要求进行工程变更的做法，不合理之处在于变更水泥标号，不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计，施工单位应积极提高自身的施工技术水平，才能更好地确保工程质量。
(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延l个月进行罚款5万元，是不合理的。因为工期拖延l个月，并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买，但施工单位无法实施，已在规定时间内通知了业主，是业主供应材料延误工期0．5个月；运输走廊施工进度发生拖延0．5个月，关键原因是选矿厂房发生工期延误，虽没有对选矿厂房工期造成影响，但对运输走廊施工产生了影响，由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划，由此造成的损失由业主自己负责，不应向施工单位进行罚款。
下列成本中，属于建设工程直接成本的是( )。
A.管理人员工资
B.差旅交通费
C.管理人员办公费
D.施工措施费
答案：D
解析：
建设工程成本包括直接成本和间接成本。直接成本包括人工费、材料费、施工机械使用费和施工措施费等。间接成本包括管理人员工资、办公费、差旅交通费等。
成本分析的方法有()。
A.动态控制法
B.因素分析法
C.差额计算法
D.比较法
E.比率法
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P224
本题主要考察的是：项目施工成本分析。见原文：由于工程成本涉及的范围很广，需要分析的内容很多，应该在不同的情况下，采取不同的分析方法。应该在不同的情况下，采取不同的分析方法。常用的分析方法有比较法、因素分析法、差额计算法和比率法。
在国家级风景名胜区范围开采矿产资源，应当经（）。
A.国务院同意
B.国务院授权的有关主管部门同意
C.省级人民政府同意
D.市级人民政府同意
宜采用邀请招标的充足条件是（）。
A.招标人已依法成立
B.初步设计及概算已获批
C.招标范围、方法、在投新形式等已经核准
D.只有少数几家潜在投标人可供选择的
答案：D
解析：
2019版教材P211
(2)符合公开招标条件，又有下述情形之一的，经批准可以进行邀请招标：1)项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家潜在投标人可供选择的。2)受自然地域环境限制的。3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的。4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的。5)法律、法规规定不宜公开招标的。
21年二级建造师模拟试题5篇 第3篇
（2017年） 关于建筑工程施工质量验收单元划分的说法，错误的是（ ）。
A.单位工程可以是一个构筑物
B.分部工程可划分为若干个子分部工程
C.分项工程可划分为若干个子分项工程
D.检验批可按变形缝划分
答案：C
解析：
参见教材P250。建筑工程质量验收的划分 （1）建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 （2）具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。对于规模较大的 单位工程，可将其能形成独主使用功能的部分划分为一个子单位工程，所以A正确。 （3）分部工程可按专业性质、工程部位确定。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特 点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程，所以B正确。（4）分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分，所以C错误。 （5）检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分， 所以D正确。 （6）施工前，应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案，并由监理单位审核。
施工单位于 6 月 1 日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年 10 月 8 日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10 月 20 日建设单位实际使用该工程，则该工程的缺陷责任期应于（ ）起计算。
A.6 月 1 日
B.8 月 30 日
C.10 月 8 日
D.10 月 20 日
见证取样的试块、试件和材料应送至（）进行检测，并由检测单位出具检测报告。
A.项目质量监督机构指定的质量检测单位
B.经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位
C.经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可的质量检测单位
D.监理单位指定的质量检测单位
答案：B
解析：
2020新版教材P288页
2.施工试验记录和见证检测报告由施工单位的现场试验人员对工程中设计结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测，并由检测单位出具检测报告。
（2018年） 关于施工合同变更的说法，正确的是（ ）。
A.合同变更应当办理批准、登记手续
B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
答案：B
解析：
A 错误，合同依法需要办理批准、登记手续的，才办理相应手续；C 错误，工程变更不一定导致 合同的变更；D 错误，合同中任何内容的变更都须经双方当事人协商一致。
有抗震要求的钢筋混凝土框架结构， 其楼梯的施工缝宜留置在（ ） 。
A． 任意部位
B． 梯段板跨度中部的 1/3 范围内
C． 梯段与休息平台板的连接处
D． 梯段板跨度端部的 1/3 范围内
答案：D
解析：
参见教材 P66。 本题考查内容： 施工缝的留置位置。 楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的 1/3 范围内。
在某建筑公司工地工作的李某，工作时因发生安全事故，导致手臂伤残。针对该事件，下列表述正确的是()。
A.李某不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与李某的劳动合同
B.李某所受损失应向导致事故发生的工友索要赔偿
C.建筑公司因此解除与李某的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知李某
D.建筑公司在对李某作出相应经济赔偿的前提下可以解除与李某的劳动合同
答案：A
解析：
2020版教材P135
劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依据本法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。
关于采矿权、探矿权转让的规定是（ ）。
A.探矿权、采矿权可以经所有人同意转让
B.探矿权、采矿权不得转让
C.除规定可以外，探矿权、采矿权不得转让
D.探矿权、采矿权可以通过交易转让
答案：C
解析：
P263-265
勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请，经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记;国家保护探矿权和采矿权不受侵犯，保障矿区和勘查作业区的生产秩序、工作秩序不受影响和破坏。从事矿产资源勘查和开采的，必须符合规定的资质条件。除规定可以转让外，探矿权、采矿权不得转让。禁止将探矿权、采矿权倒卖牟利。
关于常用水泥凝结时间和体积安定性的说法,错误的是( )。
A.水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间
B.初凝时间不宜过短,终凝时间也不宜过长
C.常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于10h
D.体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀裂缝
答案：C
解析：
2020版教材P29
结构用材料中水泥,对于水泥主要研究常用六类水泥及水泥的技术要求和特性应用。其中水泥属于水硬性材料,石膏和石灰属于气硬性材料。硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥终凝时问不得长于10h。
负责对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理的机构是（）。
A.县级以上地方人民政府
B.省、自治区、直辖市人民政府
C.县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门
D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门
答案：C
解析：
2020新版教材P196页
县级以上地方人民政府负责安全生产监督管理的部门对本行政区域内建设工程安全生产工作实施综合监督管理。
21年二级建造师模拟试题5篇 第4篇
根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008，关于工程施工质量验收的说法，正确的有()。
A、 工程施工质量应符合相关规范的规定
B、 参加工程施工质量验收的人员应具备规定的资格
C、 只有具备相应检测资质的单位才能承担见证取样检测业务
D、 隐蔽工程验收可在下道工序开始后组织
E、 工程施工结束后，应先由施工单位自行组织验收
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是城市桥梁工程施工质量验收的规定。隐蔽工程在隐蔽前，应由施工单位通知监理工程师和相关单位进行隐蔽验收，确认合格后，形成隐蔽验收文件。@##
关于横道图特点的说法，正确的是（ ）。
A．横道图无法表达工作间的逻辑关系
B．可以确定横道图计划的关键工作和关键路线
C．只能用手工方式对横道图计划进行调整
D．横道图计划适用于大的进度计划系统
下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（ ）。
A、 财产继承纠纷
B、 劳动争议
C、 婚姻纠纷
D、 工程款纠纷
答案：D
解析：
根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁不受《仲裁法》的调整。
注册建造师不得同时相任两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中的（ ）情况例外。
A.同一工程相邻分段发包或分期施工的
B.因非承包方原因使工程停工120天以上且承包方同意的
C.合同约定的工程进人收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的
D.因工作需要经工程发、承包双方协商同意的
E.合同约定的工程验收合格的
答案：A,E
解析：
?注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，三种除外情形：
1. 同一工程相邻分段发包或分期施工的
2. 合同约定的工程竣工验收合格的
3. 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，单位工程竣工验收应由()组织。
A、建设单位（项目）负责人
B、监理单位（项目）负责人
C、施工单位（项目）负责人
D、质量监督机构
答案：A
解析：
5）建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。所以选A。
根据《建设工程施工劳务分包合同》（GF－2003－0214），下列说法中正确的是（）。
A. 经过承包人授权或者允许，劳务分包人也不得和发包人建立工作联系
B. 劳务分包人需服从承包人转发的发包人及工程师的指令
C. 劳务分包人需编制施工组织设计
D. 全部工作完成后，经承包人认可后的28 天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料
同一建设单位其工程由几个施工单位独立承担时，由( )负责收集、整理立卷工程文件。
A.建设单位
B.各承包单位
C.工程管理单位
D.建设单位委托第三方
答案：B
解析：
2019版教材P278页
（4）建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并及时向建设单位移交。
根据《建设工程施工现场管理规定》，对施工现场泥浆水进行处理的要求是()
A.未经处理可直接排入河流，但不得直接排入城市排水系统
B.未经处理不得直接排入城市排水设施和河流
C.在无其他污染物的情况下，可直接排入城市设施和河流
D.在泥浆水中不含砂石的情况下，可直接排入城市排水设施和河流
答案：B
解析：
2020新版教材P219页
(1)施工现场搅拌站的污水、水磨石的污水等须经排水沟排放和沉淀池沉淀后再排人城市污水管道或河流，污水未经处理不得直接排人城市污水管道或河流。
根据《招标投标法》的规定，对联合体各方资质条件的要求包括()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
C.由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.不得随意改变联合体的构成
E.必须有代表联合体的牵头人
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P81页
《招标投标法》规定：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
21年二级建造师模拟试题5篇 第5篇
保护地下管线要做好监测工作。管线监测点布置应优先考虑（ ）。
A．天然气管
B．雨水管
C．煤气管
D．污水管
E．大口径上水管
关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有()。
A、经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B、设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改
C、建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D、设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准
E、设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计
答案：A,D
解析：
【考点】本题考查建设工程设计文件的修改权限
根据《建设工程勘察设计管理条例》第28条规定：建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。建设单位、施工企业、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件，E选项不正确。确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。在我国常见的平行发包模式下，施工企业与设计单位并无法律关系，施工企业无权要求设计单位修改，B选项不正确。C选项中的“任意”明显不妥。A、D选项正确。
验收批一般项目验收合格标准是：实测（允许偏差）项目抽样检验的合格率应达到( )，且超差点的最大偏差值应在( )倍范围内。
A.70%，1.0
B.80%，1.5
C.70%，1.5
D.80%，1.0
答案：B
解析：
2020版教材P326
1：检验批中，一般项目中的实测项目抽样检验的合格率应达到80%，且超差点的最大偏差值应在允许偏差值的1.5倍范围内。
建筑材料公司聘请王某任推销员，双方签订劳动合同，合同中约定王某若完成承包标准，每月基本工资1 千元，超额部分按40%提成，若完不成任务，可由公司扣减工资。在试用期内，王某没有完成承包标准，下列选项表述正确的是( )。
A、建筑材料公司不得扣减王某的工资
B、由于在试用期内，所以建筑材料公司的做法是符合《劳动合同法》的
C、建筑材料公司可以扣发王某的工资，但是不得低于用人单位所在地的最低工资标准
D、试用期内的工资不得低于本单位相同岗位的最低档工资
答案：C
解析：
根据《劳动合同法实施条例》第十五条的规定“劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的 80%或者不得低于劳动合同约定工资的 80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准”。故选项 C 正确。
某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后,分立成乙、丙两个公司,乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土,丙公司负责收受货款,并得到了甲公司许可,则()。
A.乙、丙对此合同应享有连带债权,承担连带债务
B.由批准原企业分立的上级.単位承担合同义务
C.乙、丙的内部约定,对甲不发生法律效力
D.应当按照乙、丙的约定履行合同
E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移
答案：D,E
解析：
2020版教材P123
《合同法》规定，当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。
背景资料：
某施工单位承建一项城市污水主干管道工程，全长1000m。设计管材采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管，管道内径d1000mm，壁厚100mm；沟槽平均开挖深度为3m，底部开挖宽度设计无要求。场地地层以硬塑粉质粘土为主，土质均匀，地下水位与槽底设计标高以下，施工期为旱季。
项目部编制的施工方案明确了下列事项：
（1）将管道的施工工序分解为：①沟槽放坡开挖；②砌筑检查井；③下（布）管；④管道安装；⑤管道基础与垫层；⑥沟槽回填；⑦闭水试验。
施工工艺流程：①→A→③→④→②→B→C。
（2）根据现场施工条件，管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽底部一侧的工作面宽度为500mm，沟槽边坡坡度为1∶0.5。
（3）质量管理体系中，管道施工过程质量控制实行企业的“三检制”流程。
（4）根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽开挖土方量（不考虑检查井等构筑物对土方量估算值的影响）。
（5）由于施工场地受限及环境保护要求，沟槽开挖土方必须外运，土方外运量根据表3《土方体积换算系数表》估算。外运用土方车辆容量为10m3/车?次，外运单价为100元/车?次。
表3 土方体积换算系数表
<1> 、写出施工方案（1）中管道施工工艺流程中A、B、C的名称。（用背景资料中提供的序号①～⑦或工序名称作答）
<2> 、写出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。
<3> 、写出施工方案（3）中“三检制”的具体内容。
<4> 、根据施工方案（4）、（5），列式计算管道沟槽开挖土方量（天然密实体积）及土方外运的直接成本。
<5> 、指出本工程闭水试验管段的抽取原则。
答案：
解析：
<1> A—⑤；B—⑦；C—⑥
<2> 地质条件和土的类别，坡顶荷载情况，地下水位，开挖深度
<3> 班组自检、工序或工种间互检、专业检查专检。
<4> （1）沟槽开挖土方量＝沟槽断面面积×沟槽长度
＝（沟槽顶宽＋沟槽底宽）×平均开挖深度÷2×沟槽长度
＝［（3÷2×2＋0.5×2＋1000+100×2）＋（0.5×2＋1000+100×2）］×3÷2×1000＝11100m3
（2）根据土方体积换算系数表，土方天然密实体积为11100m3，虚方体积为11100×1.30＝14430m3。
<5> 本工程管径大于700mm，所以可按井段数量抽样选取1/3进行试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
根据《标准施工招标文件》“通用条款”，承包人应在接到开工通知后的()内向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告
A.7天
B.42天
C.14天
D.28天
答案：D
解析：
2020新版教材P236页
(2)承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，
监理机构可采用( )方法对承包人的检验结果进行复核。
A.现场记录
B.指令文件
C.跟踪检测
D.平行检测
E.抽样检测
答案：C,D
解析：
2019版教材P301页
监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。
在电缆敷设过程中，应做的工作包括()
A、标明电缆型号
B、排列整齐
C、避免平行重叠
D、横平竖直
E、标明起讫地点
答案：A,B,D,E
解析：
电缆敷设中应及时整理，做到横平竖直、排列整齐，避免交叉重叠。及时在电缆终端、中间接头、电缆拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端等地方的电缆上装设标志牌。标志牌上应标明电缆线路的编号、电缆型号、规格与起讫地点。
