22年二级建造师预测试题8章

2019版教材P76页
热拌沥青混合料面层施工技术检查试验：(1)按施工技术规范要求的频率认真做好各种原材料、施工温度、矿料级配、马歇尔试验、压实度等试验工作。(2)在施工过程中随时检查铺筑厚度、平整度、宽度、横坡度、高程。(3)所有检验结果资料报监理工程师审批和申报计量支付。

2020版教材P116
承包人工程价款的优先受偿权(3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

参见教材P314。根据《民事诉讼法》第I47条规定，民事诉讼的当事人不服地方各级人民法院未 生效的第一审裁判，应当在法定期限内向上级人民法院提起上诉。其中，对判决不服，提起上诉的时间为 15天；对裁定不服，提起上诉的期限为10日。

2020新版教材P109页
因为施工成本计划是根据施工项目具体情况而制定的成本控制方案，它应包括成本控制目标、实现控制目标的措施和规划等。

2019版教材P281页
喷锚暗挖（矿山）法施工质量检査与验收分为开挖、支护、防水、二衬四个环节

2020版教材P334
申请仲裁的条件。教材P332当事人申请仲裁，应当符合的条件有:（1）有效的仲裁协议；(2)有具体的仲裁请求和事实、理由；(3）属于仲裁委员会的受理范围。

2020新版教材P194页
由于建设工程规模大，周期长，参与单位多，技术复杂以及环境复杂多变等因素，导致建设工程安全生产管理的难度很大。

有效工作时间包括：基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间，具体见下表。

2019版教材P340页
交工验收应具备的条件：
1.合同约定的各项内容已完成，各方就合同变更的内容达成书面一致意见；
2.施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对工程质量自检合格；
3.监理工程师对工程质量的评定合格；
4.质量监督机构按公路工程质量鉴定办法对工程质量进行检测，并出具检测意见；检测意见中，需要整改的问题已经处理完毕。
5.竣工文件按公路工程档案管理的有关要求，完成公路工程项目文件归档范围第三，四，五部分（不含缺陷责任期资料内容）的搜集整理及归档工作.

2020版教材P145
城镇供热管网工程施工中供热管道的分类。二级管网为在设置一级换热站的供热系统中，从换热站至热用户的供热管道系统。

项目目标动态控制的工作程序如下：
1.项目目标动态控制的准备工作：将对项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。
2.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制：
（1）收集项目目标的实际值，如实际投资／成本、实际施工进度和施工的质量状况等；
（2）定期（如每两周或每月）进行项目目标的计划值和实际值的比较；
（3）通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。
如有必要（即原定的项目目标不合理，或原定的项目目标无法实现），进行项目目标的调整，目标调整后控制过程再回到上述的第一步。

2020版教材P108
（4） 水泥混凝土散水、明沟，应设置伸缩缝，其间距不得大于10m；房屋转角处应做45°缝。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。

建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。 施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。

2019新版教材P198页
《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

2020新版教材P175页
（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿以下直接经济损失的事故。

2020新版教材P150页
二、施工方进度控制的管理措施：1.缺乏进度计划系统的观念；2.缺乏动态控制的观念；3.缺乏进度计划多方案比较和优选的观念。

2020版教材P222页
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离办公、生活区的选址应当符合安全性要求；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

本题考查的是预应力筋及管道。在桥梁的某些特殊部位，设计无要求时，可采用符合要求的平滑钢管或高密度聚乙烯管，其管壁厚不得小于2mm。

1．储槽制作安装污染环境的因素有：锤击产生的噪声与振动污染、电焊产生的弧光污染和烟尘污染、射线辐射污染（储槽进行射线探伤）、夜间的光污染、施工废弃物污染等。
防治措施包括：尽量少用锤击或者避开人们休息时间进行锤击作业；电焊作业加强通风,采取遮挡措施,防止电焊弧光外漏,焊工戴好防护用品（防护服、防护眼镜等）,各焊工相互之间的操作协调；射线防护包括检测与施工时间错开,设置射线安全警戒区并有专人看护,操作人员穿戴好防护用品等；夜间施工室外照明加设灯罩,透光方向指向作业区域；施工废弃物回收集中处理。
2．节水与水资源利用主要有以下几个方面：
(1)提高用水效率,包括：施工中采用先进的节水施工工艺；施工现场供水管网应根据用水量设计布置,采取措施减少管网和用水器具的漏损；现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置；采用节水系统和节水器具,项目临时用水应使用节水型产品,采取针对性的节水措施；确定用水定额指标,计量管理；建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用；签订分包或劳务合同时,将节水定额指标纳入合同条款,进行计量考核等。
(2)非传统水源利用,包括：现场机具、设备、车辆冲洗等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水；争取增大施工中非传统水源和循环水的再利用量等。
(3)用水安全：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中,应制定有效的水质检测与卫生保障措施,确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。
3．用空气进行压力试验（气压试验）的要求：介质（气体）为干燥洁净的空气；试验压力为设计压力的1.15倍；试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍；试验前用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。气压试验过程：试验时逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,进行泄漏检查。气压试验合格标准：以发泡剂检验不泄漏为合格。
4．外观检验、致密性试验和强度试验。

风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等方面的工作。施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。

2019版教材P84页
禁止串通投标的其他不正当竞争行为的规定： 一、禁止投标人相互串通投标； 二、禁止招标人与投标人串通投标； 三、禁止投标人以行贿手段谋取中标； 四、投标人不得以低于成本的报价竞标； 五、投标人不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标。 @##

2020新版教材P163页
目测法：即凭借感官进行检查.也称观感质量检验。其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字。所谓看，就是根据质量标准要求进行外观检查。例如，清水墙面是否洁净，喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀，工人的操作是否正常，内墙抹灰的大面及口角是否平直，混凝土外观是否符合要求等。选项AC采用的是“摸”的手段。

2020版教材P64
透层的作用：为使沥青面层与基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。

《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。

2020版教材P75页
《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力，是指招标人具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员。

2020版教材P289
(一)沟槽开挖与地基处理后的质量应符合的规定(1)槽底不得受水浸泡或受冻。(2)沟槽开挖不应扰动原状地基。(3)槽壁应平整，边坡坡度应符合相应技术要求的规定。(4)沟槽中心线每侧的最小净宽不应小于沟槽设计底部开挖宽度的1/2。(5)开挖土方时槽底高程的允许偏差应为±20mm；开挖石方时槽底高程的允许偏差应为-200～+20mm。(6)地基处理应符合设计要求。

2019版教材P323页
供电企业的用电营业机构统一归口办理用户的用电申请和报装接电工作。

1.不妥之处一：施工总承包单位只编制了基坑支护、降水及开挖分项工程安全专项施工方案不全。
正确做法：施工总承包单位还应该编制人工挖孔桩工程、玻璃幕墙工程、起重吊装及安拆工程、模板工程及支撑体系、脚手架工程、悬挑式卸料平台等工程的专项施工方案。
不妥之处二：经专家论证后，施工单位进行了修改完善，经施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施。
正确做法：经专家论证后，施工单位进行了修改完善，经施工单位技术负责人、总监理工程师及建设单位项目负责人签字后，方可实施。
不妥之处三：专项方案实施前，项目技术员对项目现场管理人员进行了安全技术交底。
正确做法：专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人对项目现场管理人员和作业人员进行了安全技术交底。

2.不妥之处一：清孔换浆→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→下钢筋笼和钢导管→终孔验收→浇筑水下混凝土→成桩的施工顺序
正确做法：成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→二次清孔→浇筑水下混凝土→成桩的施工顺序，增加二次清孔工序。
不妥之处二：采用导管进行混凝土浇筑，浇筑过程中导管埋深控制在1m以上。
正确做法：采用导管进行混凝土浇筑，浇筑过程中导管埋深2～6m。
不妥之处三：灌注桩桩顶标高高于设计标高0.5m。正确做法：灌注桩桩顶标高高于设计标高0.8～1m。

3.验槽时必须具备的资料和条件
（1）详勘阶段的岩土工程勘察报告；
（2）附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构图；
（3）其他必须提供的文件或记录。

4.不对。按照相关规定，对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对所采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证也不能取代业主对其采购物资的质量责任。所以由施工单位承担全部责任是不对的。

P243-248
领导的承诺与责任是职业安全健康管理体系中最重要的要素，其作用体现在体系的众多方面，包括为体系的正常运行配置充分的资源、建立管理机构并赋予相应的权利等。

缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送和滑模混凝土施工以及远距离运输的商品混凝土等，不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土，也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。正确答案：B

2019版教材P77页
高强度螺栓连接处的摩擦面的处理方法通常有喷砂(丸)法、酸洗法、砂轮打磨法和钢丝刷人工除锈法等。

2020版教材P15
（2）阻燃型仪表电缆:如ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP等，阻燃仪表电缆具有防干扰性能高、电气性能稳定，能可靠地传送数字信号和模拟信号，兼有阻燃等特点，所以广泛应用于电站、矿山和石油化工等部门的检测和控制系统上。常固定敷设于室内、隧道内、管道中或户外托架中。

1.试验段还应确定的技术参数有：(1)路基预沉量值；(2)压实遍数；(3)路基宽度内每层虚铺厚度。

2.事件一中压实作业的错误之处(1)：压路机碾压时，先高后低、先快后慢。正确做法：压路机碾压时，应先低后高、先慢后快、先轻后重，轮迹重叠。错误之处(2)：由路基中心向边缘碾压。正确做法：碾压应从路基边缘向中央碾压，在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。

3.施工单位的索赔成立。理由：因农田补偿问题延误工期20天是建设单位的责任，并且导致施工无法进行，理应索赔。

4.借土回填费用：（30000-25000）/25000=20%＞15%，故实际支付费用为：25000*(1+15%)=28750*21-603750（元）；(30000-28750)*21*0.9=23625（元）；603750+23625=627375(元).抛石挤淤费用：（16000-12800）/16000=20%＞15%，故实际支付费用为：12800*76*1.1=1070080（元）。

本案例第1问主要考查路基压实施工试验段的目的。在正式进行路基压实前，有条件时应做试验段，以便取得路基施工相关的技术参数。试验的目的有：(1)确定路基预沉量值；(2)合理选用压实机具，选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、施工条件和工期要求等；(3)按压实要求，确定压实遍数；(4)确定路基宽度内每层虚铺厚度；(5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。

本案例第2问主要考查压实的作业做法。路基压实的做法包括：(1)压实方法（式）。重力压实（静压）和振动压实两种。(2)土质路基压实原则为“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠”。压路机最快速度不宜超过4km/h。(3)碾压应从路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。(4)碾压不到的部位应采用小型夯压机夯实，防止漏夯，要求夯击面积重叠1/4～1/3。

本案例第3问主要考查施工单位可以索赔的条件。施工过程中主要有工期索赔和费用索赔。产生的原因有：(1)延期发出图纸产生的索赔；(2)恶劣的气候条件导致的索赔；(3)工程变更导致的索赔；(4)以承包方能力不可预见引起的索赔；(5)由于外部环境而引起的索赔；(6)监理工程师指令导致的索赔；(7)其他原因导致的承包方的索赔。本题的情况属于由于外部环境而引起的索赔。其责任属于发包方。

本案例第4问主要考查由于工程量变更引起费用变化的计算。根据题意，合同约定分部分项工程量增加（减少）幅度在15%以内时执行原有综合单价；工程量增幅大于15%时，超出部分按原综合单价的09倍计算；工程量减幅大于15%时，减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。借土回填的工程量超过原来约定的工程量，并且工程量增幅大于15%，所以超出部分的综合单价零调整；同理抛石挤淤也需调整。借土回填费用：(30000-25000)/25000=20%＞15%，故实际支付费用为：25000*(1+15%)=28750*21=603750（元）；(300010-28750)*21*0.9=23625（元）；603750+23625=627375（元）。抛石挤淤费用：（16000-12800）/16000=20%＞15%，故实际支付费用为：12800*76*1.1=1070080(元)。

2020新版教材P293页
施工文件归档的时间和相关要求：施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位归档。选项B错误。

在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时， 项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48 小时内向发包人代 表和总监理工程师提交书面报告

2020版教材P6页
对于选项A，施工总承包方（GC，GeneralContractor）对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任，而非施工总承包管理方。对于选项B，不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。可见，施工方项目管理服务除须考虑自身利益，也应考虑各方利益。对于选项C，建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。C选项错误。对于选项D，施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等。因此，由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可，否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总的责任。因此，正确选项是D。

2020版教材P230页
职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

2020版教材P224页
2.工程质量监督的主要内容根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。

水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。除隧洞、竖井以外的土石方开挖施工、混凝土浇筑施工、混凝土搅拌系统、制冷系统、供水系统、供风系统、混凝土预制构件厂等主要设备属于二类负荷。木材加工厂、钢筋加工厂的主要设备属于三类负荷。

1.选择监控设备产品应考虑的技术因素有：

（1）产品的品牌和生产地，应用实践以及供货渠道扣供货周期等信息。

（2）产品支持的系统规模及监控距离。

（3）产品的网络性能及标准化程度。

2.因监控设备、材料为进口产品，并由外商代理负责供货，故应由外商代理、保险公司和商检局、海关、报关代理、项目部有关技术人员共同参加开箱验收。

3.对验收不合格的双绞线处理方式有：更换、退货、让步接收或降级使用。保存前要注意做好明显标记，单独存放。

4.本工程施工技术交底主要内容包括：监控设备安装的施工工艺与方法，风门驱动器、传感器安装技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。

本案例第1问主要考查选择监控设备产品应考虑的因素。建筑智能化产品选择主要考虑的因素有：①产品的品牌和生产地，应用实践以及供货渠道和供货周期等信息；②产品支持的系统规模及监控距离；③产品的网络性能及标准化程度。本案例第2问主要考查开箱验收需要参与的单位。进口设备，由外商代理、保险公司和商检局、海关、报关代理、项目部有关技术人员共同开箱验收，检查设备及配件的外包装、外观，核对包装上的唛头、件数和发票提单、装箱单等是否相符，包装方法是否符合合同要求。开箱检查时，根据装箱单逐一清点数量是否缺少，件号是否相符，设备有无缺陷、损坏、锈蚀、弄错等现象，检查结果，由参与验收的各方在检查记录上签字认可。

本案例第3问主要考查验收不合格材料的处理方式。对于库外材料、余料、设施用料应按材料管理程序办理回收手续；对验收不合格的材料应更换、退货、让步接收或降级使用，并做好明显标记，单独存放。

本案例第4问主要考查施工技术交底包含的内容。施工技术交底主要包括技术交底和安全技术交底两项。技术交底主要内容包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。安全技术交底是对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施。其主要包括的项目：大件物品的起重与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。

工程建设项目竣工验收后，一般经过1～2年生产(运行）后，要进行一次系统的项目后评价。

2020新版教材P137页
生产性工作之间由工艺过程决定的，非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序称为工艺关系

本题考查的是不开槽管道施工方法选择的依据与适用条件。表 2K315012 不开槽管道施工方法与适用条件，夯管适用于钢管。

【考点】开槽埋管施工技术要求

承插式甲型接口、套环口、企口应平直，环向间隙应均匀，填料密实、饱满，表面平整，不得有裂缝现象。所以，A、B和C均是正确的表述；而“D.抹带宽度、厚度合格”是水泥砂浆抹带接口的安装质量要求，对于题干来说是不正确的选项。所以，答案是D。

施工企业技术负责人签字（总包单位技术负责人、相关专业承包单位技术负责人）、总监签字。

主要考察的是排除地下水的方法，排除地下水的方法较多，有支撑渗沟、边坡渗沟、暗沟、平孔等。

2019版教材P128页
①对高度大于30m的桥墩，在钢筋安装时宜设置劲性骨架。

2020版教材P113页
合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括合同价款约定方式，预付工程款、工程进度款、工程竣工价款的支付和结算方式，以及合同价款的调整情形等。

　　1.储槽制作安装污染环境的因素有：锤击产生的噪声与振动污染、电焊产生的弧光污染和烟尘污染射线辐射污染（储槽进行射线探伤）、夜间的光污染、施工废弃物污染等。
　　防治措施包括：尽量少用锤击或者避开人们休息时间进行锤击作业；电焊作业加强通风，采取遮挡措施，防止电焊弧光外漏，焊工戴好防护用品（防护服、防护眼镜等），各焊工相互之间的操作协调；射线防护包括检测与施工时间错开，设置射线安全警戒区并有专人看护，操作人员穿戴好防护用品等；夜间施工，室外照明加设灯罩，透光方向指向作业区域；施工废弃物回收集中处理。
　　2.（1）提高用水效率，包括：施工中采用先进的节水施工工艺；施工现场供水管网和用水器具不应有渗漏；现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置，采用节水系统和节水器具；确定用水定额指标，计量管理；建立施工现场再利用水的收集处理系统。
　　（2）非传统水源利用，包括：现场机具、设备、车辆冲洗等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水；争取增大施工中非传统水源和循环水的再利用量等。
　　（3）用水安全：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。
　　3.用空气进行压力试验（气压试验）的要求：介质（气体）为干燥洁净的空气；试验压力为设计压力的1.15倍；试验时应装有压力泄放装置，其设定压力不得高于试验压力的1.1倍；试验前用空气进行预试验，试验压力宜为0.2MPa。
　　气压试验过程：试验时逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。在试验压力下稳压10min，再将压力降至设计压力，进行泄漏检查。
　　气压试验合格标准：以发泡剂检验不泄漏为合格。
　　4.钢制储罐焊后的检查还应进行：焊缝的外观检查、严密性试验（罐底的所有焊缝）、煤油渗漏（浮顶）、充水试验。

2020版教材P113
单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内，中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层，镀膜层应朝向室内。

2020版教材P262页
危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（以下简称“专项方案”），是指施工单位在编制施工组织(总）设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件，即在危险性较大的分部分项工程施工前施工单位应当编制专项方案。