21年二级建造师答疑精华9篇

根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长，查吊车的吊装特性曲线图表，查出吊车在此配置下的额定起重量，这是流动式起重机选择的重要一步，所以选A，BCD和流动式起重机选择没有关系。

2020版教材P76页
招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。

用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系。

本题主要考查对“2Z101021项目结构分析”的掌握

建筑施工安全检查评定的等级划分为：优良、合格和不合格。正确答案：ADE

系统的运行和调试（重点）
（3）无负荷联合试运转与调试应包括的内容：
1) 监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
2) 系统风量的测定和调整。
系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%;各风口或吸风罩的总风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
[风不能漏太多]
3) 空调水系统的测定和调整。
空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%，各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于20%。[水不能少太多]

本题考查的是建设项目固体废物污染环境的防治。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。

考查内容：常用水泥的技术要求。
常用水泥的技术要求：凝结时间、体积安定性、强度及强度等级、标准稠度用水量、水泥的细度及化学指标。

2019版教材P239页
(6) 施工现场及生活区的消防通道应布置成环形，以便于出入，路面应硬化处理，且宽度不应小于3.5m。

施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。
考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com

2019新版教材P180页
《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。

本题考查的是建设工程分包的规定。分包单位要根据分包合同的约定，对总承包单位承担责任。同时，分包单位与总承包单位要就分包工程承担连带责任。

根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203--2011第3．0．15条，砌体施工质量控制等级分为三级，分别为A、B、C三个等级。

2019版教材P328页
沉入桩施工安全控制要点：1）桩的制作；2）桩的吊运、存放；3）沉桩施工。

本题考查的是喷锚暗挖法与初期支护。暗挖隧道内常用的技术措施：超前锚杆或超前小导管、小导管周边注浆或围岩深孔注浆、设置临时仰拱、管棚超前支护；暗挖隧道外常用的技术措施：地表锚杆或地表注浆加固、冻结法固结地层、降低地下水位法。

2019版教材P79页
预裂爆破是沿设计开挖轮廓钻一排预裂炮孔，在开挖区未爆之前先行爆破，从而获得一条预裂缝，利用这条预裂缝，在开挖区爆破时切断爆区裂缝向保留岩体发展，防止或减弱爆破震动向开挖轮廓以外岩体的传播，达到保护保留岩体或邻近建筑物免受爆破破坏目的。

2019版教材P235页
按照施工企业常用的成本计入方法分为直接成本和间接成本。直接成本由人工费、材料费、机械费和措施费构成；间接成本包括企业管理费和规费。@##

2020版教材P156
（ 7 ） 大体积混凝土应优选矿渣水泥、粉煤灰水泥等低水化热水泥；采用遮阳凉棚的降温措施以降低混凝土水化热、推迟水化热峰值出现；同一结构物的不同位置温差应在设计 允许范围内。

2020版教材P103页
注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。

2020版教材P321
（二）施工作业安全措施中（3）在列车运行间隙或避开交通高峰期开挖和顶进，列车通过时，严禁挖土作业，人员应撤离开挖面。

(1)国务院负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定，对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。

混凝土养护作业与混凝土混合料所使用的材料、施工方法、天气因素、工程部位等密切相关，混凝土养护的相关要求如下：
（1）一般混凝土浇筑完成后，应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。对干硬性混凝土、炎热天气浇筑的混凝土、大面积裸露的混凝土，有条件的可在浇筑完成后立即加设棚罩，待收浆后再予以覆盖和养护；
（2）洒水养护的时间，采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土，不得少于7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，不少于14d。使用真空吸水的混凝土，可在保证强度条件下适当缩短养护时间。采用涂刷薄膜养护剂养护时，养护剂应通过试验确定，并应制定操作工艺。采用塑料膜覆盖养护时，应在混凝土浇筑完成后及时覆盖严密，保证膜内有足够的凝结水；
（3）当气温低于5℃时，应采取保温措施，不得对混凝土洒水养护。较长的混凝土养护时间可使混凝土混合料充分水化，保持表面湿度，降低混凝土温度，防止表面开裂。因此，本题的正确选项是ABC。

施工项目现场管理包括以下内容：(1)合理规划施工用地；(2)做好施工总平面设计；(3)适时调整施工现场总平面布置；(4)对现场的使用要有检查；(5)建立文明的施工现场；(6)及时清场转移。

2019版教材P55页
企业合并的，合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质等级条件；企业分立的，分立后企业的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照《建筑业企业资质管理规定》规定的审批程序核定；企业改制的，改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准及本规定申请重新核定；企业资质证书的变更采用的是分级管理、有关部门相配合的模式，不是统一由国务院建设主管部门负责。 @##

2020版教材P76页
投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

【考点】行政诉讼时人民法院审判庭的组成
人民法院审理行政案件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合议庭。合议庭成员应当是3人以上单数。C、D项正确。

P63、P284。考查内容：钢筋混凝土结构工程施工技术。 钢筋加工要求有： （1）HPB300 光圆钢筋的冷拉率不宜大于 4%；其余的冷拉率不宜大于1%。 （2）钢筋除锈：一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈；二是可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗 除锈和手工除锈等。 （3）钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等 现象。 （4）光圆钢筋末端应作 180°弯钩，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍。作受压钢筋 使用时，光圆钢筋末端可不作弯钩，光圆钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍。

2020版教材P35页
建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

1.施工总进度计划还需补充：工程建设概况、工程施工情况、分阶段进度计划、单位工程准备工作计划，劳动力需用量计划、主要材料设备及加工计划、主要施工机械和机具需要量计划、主要施工方案、各项经济技术指标要求等。
2.调整后的施工进度计划网络图：

网络图中关键线路有两条，分别是 A→B→F→H→I 和 A→D→G→H→I。
总工期为 T=5+7+5+4+4=25 个月或 T=5+8+4+4+4=25 个月。
3.(1)工期索赔：索赔不成立。
理由：因为 C 工作总时差为 1 个月，工期延误 2 个月，对总工期影响只有 1 个月，C 工作的工期索赔 2 个月不成立。
费用索赔：索赔成立。
理由：该事件是由于项目功能调整变更设计所致，造成施工人员窝工损失 27.2 万元属于非承包商责任风险范围，且施工单位在有效时限内提出。
(2)工期索赔：索赔不成立。
理由：因为 E 总时差为 4 个月，偏差时间 3 个月，不影响总工期，所以工期索赔不成立。
费用索赔：索赔不成立。
理由：理由：该事件是由于当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流所致，属于不可抗力，施工设备损失 8.2 万是承包商承担范围，故施工单位提出 32.7 万费用索赔不合理。
4.该梁跨中底模的最小起拱高度 10.5mm。
跨中混凝土的浇筑高度为 900mm。
对有裂缝的砌体应按下列情况进行验收：
(1)对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；
(2)对不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。
针对本案例中砌体裂缝问题，因本工程为框架结构，砌体仅为填充墙，故为不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，但对影响使用功能和观感质量的部分，应进行处理。

要约失效也即要约消灭，是指要约生效后，因特定事由而使其丧失法律效力，要约和受要约人均不受其约束。要约失效的原因是：1）要约人依法撤销要约2）拒绝要约的通知到达要约人3）承诺期限届满，受要约人为作出承诺4）受要约人对要约内容作出实质性变更本题B项属于要约未生效，E项属于合同成立；A、C、D正确。考点：考查要约失效的情形

1、施工单位在下列情况下可以进行工程的变更：
(1)合同中任何工作工程量的改变；
(2)工作质量或其他特性的变更；
(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；
(4)删减任何合同约定的工作内容；
(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更；
(6)改变原定的施工顺序或时间安排；
(7)施工中提出的合理化建议；
(8)其他变更，如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。

本题主要考查考生合同管理工程变更，变更范围的规定。特别是有关施工企业提出变更的原则、要求、范围的规定。
2、针对本井筒的施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。本工程对表土采用化学注浆和基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔；而对并筒验收的涌水量超过规定进行壁后注浆不可以进行索赔，因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的结果，是施工单位自己的责任。

本题主要考查考生合同管理工程变更与索赔。索赔的程序规定。
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：
与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序和事件提交索赔意向通知书和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。
承包人的索赔程序：(1)意向通知，首先由承包人发出索赔意向通知。承包人必须在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。(2)提交索赔报告和有关资料，索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。这是索赔程序中最重要的一环。(3)索赔报告评审。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在28天内予以答复。(4)确定合理的补偿额。
3、本工程施工单位可索赔到的费用是1504-240=390万元，工期是40+80=120天。

本题主要考查考生合同管理工程变更与索赔。费用索赔、工期索赔的确定。原则根据合同约定，分清责任按责分担费用与工期。本题表土施工由于地质报告的失误是建设单位的责任所以给予补偿；基岩段同样应由建设方承担，应给予补偿。井筒淋水超标是施工单位施工质量问题应自行担责，所以不予补偿。
4、主要原因一般为井壁施工质量不合格造成，混凝土本身配比不合适，强度等级低，地压大开裂，浇筑混凝土时施工段涌水量大采取防水措施不合适，短段掘砌施工接缝不好，检查井壁质量钻孔不适合，均是造成井壁漏水的因素。
《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213--2010规定普通法施工全井筒建成后，井筒深度≤600m的总漏水量≤6m3／h，井筒深度>600m的总漏水量≤10m3／h，井壁不得有0．5m3／h以上的集中出水水孔。
采用特殊法施工的井筒段，除执行上述规定外，其漏水量应符合下列规定：钻井法施工井筒段，总漏水量≤0．5m3／h；冻结法施工井筒段，井筒深度≤400m段，总漏水量≤0．5m3／h，井筒深度>400m，每百米漏水增加量≤0．5m3／h；以及，不得有集中出水孔和含砂的水孔。

本题主要考查考生《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213—2010有关建成后井筒涌水的要求。具体涌水要求见本答案。

查 表2K315031中，压力P〈0.01MPa为低压燃气管道，故选A

2019版教材P223页
四、防护栏杆的设置要求（6）防护栏杆必须自上而下用安全网封闭，或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或40cm挡脚笆，板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm，选项E错误。

本题考查的是汽轮机的安装技术要求。转子吊装应使用有制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索，否则应进行200%的工作负荷试验（时间为1h）。

2020新版教材P157页
施工质量保证体系的内容：1.项目施工质量目标、2.项目施工质量计划、3.思想保证体系、4.组织保证体系、5.工作保证体系。

在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有唯一指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。

2020版教材P307页
施工合同纠纷执行专属管辖；根据最高人民法院的规定，可以确定有管辖权的第一审人民法院管辖

2020版教材P348页
行政诉讼受案范围。
2020版二建法规教材中删除了：第十三条人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：
(一)国防、外交等国家行为;
(二)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;
(三)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;
(四)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。

项目管理组织机构形式应根据施工项目的规模、复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定。

2019版教材P328页
电力设施保护的主体有：电力管理部门、公安部门、电力企业。@##

1．①项目招标公告只在本市日报上发布是不正确的。 理由:项目招标公告应按有关规定在《中国日报》《中国经济导报》以及《中国建设报》、中国采购与招标网之一发布招标公告。
②招标人要求采用邀请招标是不正确的。
因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定"全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目，应当采用公开招标方式招标 。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。
③招标人提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查是不正确的。
理由:资格审查的内容还应包括:信誉；技术；拟投入人员；拟投入机械；财务状况等 。
2019黑钻押题，请用瑞牛题库考试软件 ,考前免费更新 www.niutk.com
2．A投标人无不妥之处。理由:经评审后最低报价的应推荐为中标人。
B投标人在开标后降价不妥。理由:投标文件在投标文件有效期内不得修改。
C投标人无不妥之处。理由:投标人的投标函(或投标文件)应加盖企业及其法定代表人的印章，但不要求加盖项目负责人的印章。
D投标人无不妥之处。理由:根据有关规定，联合体投标，应有联合体共同投标协议书。
E投标人投标文件无效。理由:根据有关规定，开标后合同谈判中投标人提出的优惠条件，不作为评标的依据。
3．F投标人的投标文件有效。投标文件在投标文件有效期内不得撤回。G投标人撤回其投标文件，项目法人可没收其投标保函。
4．该项目中标人应为A，合同价为8000万元。

施工组织总设计的编制通常采用如下程序： (1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；
(2)计算主要工种工程的工程量；
(3)确定施工的总体部署；
(4)拟订施工方案；
(5)编制施工总进度计划；
(6)编制资源需求量计划；
(7)编制施工准备工作计划；
(8)施工总平面图设计；
(9)计算主要技术经济指标。

1.（1）符合要求的网络进度计划图：

（2）增加的费用：10+25=35（万元）。
2.四通一平的具体内容：通车、通水、通电、通信、平整场地。
3.承包人提出赶工费和工期的索赔要求合理。
因为业主未及时提供场地导致工期延长，是业主的责任，承包人提出赶工费的索赔合理；业主的责任，且C1工作于2013年7月11日开始，超过了C1的总时差（4个月），故提出工期延长的索赔合理。
4.由有资质的检测单位进行检测，若检测混凝土质量合格，该费用由发包人承担，此时承包人应该获得增加费用 4 万元的索赔；若检测混凝土质量不合格，该费用由承包人承担，此时承包人不应该获得增加费用4万元的索赔。

2020新版教材P152页
质量由一组固有的特性来表 征（所谓“固有的”特性是指本来就有的、永久的特性），这些固有特性是指满足顾客和其他相关方要求的特性，以其满足要求的程度来衡量；而质量要求是指明示的、隐含的或必须履行的需要和期望，这些要求又是动态的、发展的和相对的。

2020版教材P33页
（二）砂浆的主要技术性质,砂浆稠度的选择与砌体材料的种类、施工条件及气候条件等有关。对于吸水性强的砌体材料和高温干燥的天气，要求砂浆稠度要大些；反之，对于密室不吸水的砌体材料和湿冷天气，砂浆稠度可小些。

本题考查的是建筑管道施工技术要点。排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于4m。

2020版教材P247
施工进度计划编制的依据：1.以合同工期为依据安排开、竣工时间2.设计图纸、定额材料3.机械设备和主要材料的供应及到货情况4.项目部可能投入的施工力量及资源5.工程项目所在地的水文、地质等方面情况6.工程项目所在地资源可利用情况7.影响施工的经济条件和技术条件8.工程项目的外部条件

2020版教材P32

土工膜袋与坡面之间按设计要求铺设好土工织物滤层。

2020新版教材P210页
实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

2020新版教材P209页
有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：①施工单位因兼并、重组。专制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；②生产工艺和技术发生变化的；③周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；④应急组织指挥体系或者职责已经调整的；⑤依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；⑥应急预案演练评估报告要求修订的；⑦应急预案管理部门要求修订的。

本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。钢架安装找正方法主要是：用拉钢卷尺检查中心位置和大梁间的对角线误差；用经纬仪检查立柱垂直度；用水准仪检查大梁水平度；用水平仪测查炉顶水平度，同时要注意标尺正负读数与炉顶高低的偏差关系等。

P65-67

移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁： (1)模架长度必须满足施工要求。
(2 )模架应利用专用设备组装，在施工时能确保质量和安全。
(3)浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。
(4)箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。
(5)混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求

2020版教材P 48
本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

2019版教材P218页
市政公用工程项目施工管理中的合同管理。 当合同约定内容完成后，承包方应进行总结与评价。

2019版教材P65页
安装支架时，应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形，设置预拱度。地基的沉降值一般用预压的方法消除。

2020新版教材P175页
管理原因引发的质量事故：指管理上的不完善或失误引发的质量事故。例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管理不善而失准，材料检验不严等原因引起的质量事故。A正确。BD属于技术原因，C属于社会经济原因。

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。故A、C两项错误。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。注意，D项的说法是“可以”，应该是“应当”。选B

＜1> ①堤防工程专业承包一级的资质要求不合理；② xx 省投标许可证的要求不合理；③招标文件的出售时间不合理；④投标人必须参加标前会的要求不合理。考点:水利水电工程招投标。由于此拦河闸工程的闸流量 2000m3/s，地方工程专业承包二级及以上的资质即可；投标许可证应由省建委颁发；自招标文件或者资格预审文件出售之日至停止出售之日，最短不
＜2> ①承包人可以同意。承包人必须与分包人 A 签订分包合同，并对分包人 A 的行为负全部责任。②承包人有权拒绝。可以自行选择分包人，承包人自行选择分包人必须经发包人书面认可。考点:水利水电工程施工分包的要求。如果承包人同意，则应由承包人与分包人签订分包合同，并对该推荐分包人的行为负全部责任；如果承包人拒绝，承包人自行选择分包人，但需要经过项目法人书面认可。
＜3> 其他直接费：（10+389+1） x2%=8 元/m3；现场经费：（10+389+1） x6%=2.4 元/m3；间接费：（10+389+1+8+24）x6%=25.92 元/m3 或（10+389+1）x（1+2%+6%）x6%=25.92 元/m3；企业利润：（10+389+1+8+24+25.92） x7%=32.05 元/m3 或（10+389+1） /（1 +2%+6%}/（1+6%） x7%=32.05 元/m3其他直接费、现场经费计算公式为（人+材+机） x 费率%。对应人工费、机械费、材料费分别为 10 元/m3，389 元/m3， 1 元/m3；间接费计算公式为（人+材+机+其他直接费+现场经费） x 费率%；企业利润计算公式为（人+材+机+其他直接费+现场经费+间接费） x 费率%。
黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
＜4> ①补充勘探费用不应计入。承包人为其临时工程所需进行的补充勘探费用由承包人自行承担。②不可避免的土方开挖超挖量不应计入。该费用己包含在基坑土方开挖单价中。③以合同工程量作为申报结算工程量有错误。合同工程量是合同工程估算工程量，结算工程量应为按设计图示尺寸计算的有二建水利历年真题章节练习效实体方体积量。

2020版教材P270页
施工单位的检验要依据工程设计要求、施工技术标准和合同约定。检验对象是将在工程施工中使用的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土。合同若有其他约定的，检验工作还应满足合同相应条款的要求。检验结果要按规定的格式形成书面记录，并由相关的专业人员签字。对于未经检验或检验不合格的，不得在施工中用于工程上。

一般板厚小于等于1. 2mm的金属板材采用咬口连接，咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法。板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法。

工程规模、安全设防标准、枢纽总体布置、主要建筑物形式、施工期度汛标准及其他涉及工程安全的重大问题的设计原则、标准和方案发生重大变更时，必须由项目法人组织设计单位编制相应的设计文件，并由项目法人报原设计审批部门审查批准。

2020版教材P14页
占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。占有权是行使物 的使用权的前提条件，是所有人行使财产所有权的一种方式。占有权可以根据所有人的意志 和利益分离出去，由非所有人享有。

参见教材 P14。 安全性、 适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

本题考查的是场区控制测量。建（构）筑物高程控制的水准点，可单独埋设在建（构）筑物的平面控制网的标桩上，也可利用场地附近的水准点，其间距宜在200m左右。

2020新版教材P46页
施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工程的项目监理机构。

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系。[注：此知识点新版教材已删除

2019版教材P49页
对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。