2021二级建造师考试真题精选及答案9章 第1章
属于实施性施工进度计划的有（ ）。
A．项目施工的年度施工计划
B．项目施工总进度规划
C．项目施工总进度计划
D．项目施工的月度施工计划
E．项目施工的旬施工作业计划
正确答案：DE
项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工进度计划在一个旬中的具体安排。实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。
根据《水利工程建设项目施工监理规范》，施工监理在工程资金控制方面的工作不包括( )
A.工程资金控制审核承包人提交的资金流计划
B.对合同工程付款情况进行分析，必要时提出合同工程付款计划调整建议
C.建立合同工程付款台账
D.支付合同价款
答案：D
解析：
2019版教材P302页
四、工程资金控制审核承包人提交的资金流计划，并协助发包人编制合同工程付款计划；建立合同工程付款台账，对付款情况进行记录。根据工程实际进展情况，对合同工程付款情况进行分析，必要时提出合同工程付款计划调整建议；审核工程付款申请；根据施工合同约定进行价格调整；审核完工付款申请，签发完工付款证书；审核最终付款申请，签发最终付款证书等。
设备保温层施工时，其保温制品的层厚大于1OOmm时，应分两层或多层施工。方法是（ ），保温层的拼缝宽度不应大于5mm。
A．逐层施工
B．先内后外
C．同层错缝
D．异层压缝
E．层间紧贴
本工程进行严密性实验，应采用（）为介质做试验。
A.水
B.空气
C.氧气
D.油
施工企业质量管理的核心是( )。
A.建立并有效运行质量管理体系
B.建立并有效实施质量管理制度
C.建立并有效执行质量考核标准
D.建立并有效运行质量组织体系
答案：A
解析：
建立并有效运行质量管理体系是施工企业质量管理的核心，也是贯彻质量管理和质量保证标准的关键。
2021二级建造师考试真题精选及答案9章 第2章
国家标准规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在( )龄期的强度来评定的。
A.28d
B.3d、7d和28d
C.3d和28d
D.7d和28d
答案：C
解析：
2020版教材P29
国家标准规定，采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。
施工项目经理部在施工过程中编制的月度施工计划和旬施工作业计划，都属于()。
A.控制性施工进度计划
B.指导性施工进度计划
C.实施性施工进度计划
D.综合性施工进度计划
答案：C
解析：
2020新版教材P133页
从计划的功能区分，施工项目经理部编制的施工月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它属于实施性施工进度计划，故选项C正确。@##
按照《建设工程消防监督管理规定》规定，施工单位应当承担的消防施工的质量和安全责任有()。
A.选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品
B.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工
C.选用满足防火性能要求的建筑构件
D.查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量
E.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人
答案：B,D,E
解析：
2019新版教材P288页
设计单位在设计中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：(1)按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量；(2)查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料的质量，使用合格产品，保证消防施工质量；(3)建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人。
在代理关系中涉及的主体包括()
A、代理人
B、权利人
C、被代理人
D、义务人
E、第三人
答案：A,C,E
解析：
代理是指代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制度。代理涉及三方当事人，即被代理人、代理人和代理关系所涉及的第三人。
热拌沥青混合料面层质量检查与验收的主控项目有( )。
A.平整度
B.压实度
C.厚度
D.宽度
E.纵断面高程
答案：B,C
解析：
本题考察沥青混合料面层施工质量检查与验收。
根据住房城乡建设部颁发的市政行业标准——《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008规定：
(1)沥青混凝土面层施工外观质量要求是：表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、推挤裂缝、烂边、油斑等现象；不得有明显轮迹；不得污染其他构筑物；接缝紧密、平顺、无枯焦；面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺，不得有积水现象。
(2)施工质量检测与验收一般项目包括：平整度、宽度、中线偏位、纵断面高程、横坡、井框与路面的高差、抗滑7项。
(3)沥青混凝土面层施工质量验收主控项目：原材料、混合料，压实度，面层厚度，弯沉值。
2021二级建造师考试真题精选及答案9章 第3章
下列堤防的防渗加固技术中，适用于上游截渗的有()。
A、抛土法
B、放淤法
C、导渗沟法
D、灌浆法
E、贴坡排水法
答案：A,B,D
解析：
一、上游截渗法
1.黏土斜墙法黏土斜墙法是直接在上游坡面和坝端岸坡修建贴坡黏土斜墙，或维修原有黏土斜墙。这种方法主要适用于均质土坝坝体肉施工质量问题造成严重渗漏；斜墙坝斜墙被水顶穿；坝端岸坡岩石节理发育、裂隙较多，或岸坡存在溶洞产生绕坝渗流等情况。
2.抛土和放淤法这两种方法用于黏土铺盖、黏土斜墙等局部破坏的抢护和加固措施，或当岸坡较平坦时堵截绕坝渗漏和接触渗漏。当水库不能放空时，可用船只装运黏土至漏水部位，从上向下均匀倒入水中，抛土形成一个防渗层封堵渗漏部位。也可在坝顶用输泥管沿坝坡放淤或输送泥浆齡积一层防渗层。
3.灌浆法当均质土坝或心墙坝施工质量不好，坝体坝基渗漏严重，可采用灌浆法处理。从坝顶钻孔，分段灌浆，形成一道灌浆帷幕，阻断渗漏通道。这种方法不用放空水库，可根据实际情况选用黏土、水泥、化学材料等浆液灌浆防渗。
4.防渗墙法混凝土防渗墙法适用于坝体、坝基、绕坝和接触渗漏处理。三峡、小浪底工程的上、下游围堰均采用了混凝土防渗墙防渗。
5.截水墙（槽）法根据截水墙的材料，可将其分为黏土截水墙、混凝土截水墙、砂桨板桩以及泥浆截水槽等方法。这类方法适用于土坝坝身质量较好，坝基渗漏严重，岸坡有覆盖层、风化层或砂卵石层透水严重的情况。
装药期间，由炮孔引出的起爆导线应（）。
A.短路
B.接地
C.悬空
D.连接母线
乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失（）。
A.1万元
B.2万元
C.3万元
D.5万元
答案：B
解析：
2020版教材P118
依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，
关于保证模板拆除施工安全基本要求的说法，正确的有()。
A.拆模前必须要办理拆模申请手续
B.同条件养护试块强度记录达到规定要求时，技术负责人方可批准拆模
C.拆模作业区应设安全警戒线，以防有人误入
D.吊运必须使用卡环连接，稳起稳落，模板就位连接牢固后，方可摘除卡环
E.先支的后拆，后支的先拆，先拆承重的模板及支架，后拆非承重的模板
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P219
保证模板拆除施工安全的基本要求(1）现浇混凝土结构模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求.当设计无要求时，应符合下列规定:1)承重模板，应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时，方可拆除.2)后张预应力混凝土结构底模必须在预应力张拉完毕后，才能进行拆除。3)在拆模过程中，如发现实际混凝土强度并未达到要求，有影响结构安全的质量问题时，应暂停拆模，经妥善处理实际强度达到要求后，才可继续拆除.4)已拆除模板及其支架的混凝土结构，应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后，才允许承受全部设计的使用荷载.5)拆除芯模或预留孔的内模时。应在混凝土强度能保证不发生塌陷和裂缝时，方可拆除。(2)拆模之前必须要办理拆模申请手续，在同条件养护试块强度记录达到规定要求时，技术负责人方可批准拆模。(3)各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的要求进行.如果模板设计无具体要求时，可按先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板。后拆承重的模板及支架。(4)模板不能采取猛撬以致大片塌落的方法拆除.(5)拆模作业区应设安全普戒线，以防有人误人。拆除的模板必须随时清理。(6)用起重机吊运拆除模板时，模板应堆码整齐并捆牢，才可吊运。吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点，水平吊运不应少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。
租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（ ）。
A.留置权
B.抗辩权
C.优先受偿权
D.优先购买权
答案：D
解析：
2020版教材P164页
出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。
2021二级建造师考试真题精选及答案9章 第4章
某施工企业进行爆破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民因（ ）产生了债权债务关系。
A、 合同
B、 侵权行为
C、 不当得利
D、 无因管理
答案：B
解析：
在侵权之债中，最常见的是施工单位的施工活动产生的侵权。如施工噪声或者废水、废弃物排放等扰民，可能对工地附近的居民构成侵权。施工企业进行爆破。对临近住宅墙体震裂，构成侵权。选B
高空作业指凡是在()有可能坠落的高处进行的作业。
A.距离地面坠落高度3m以上
B.距离地面坠落高度2m以上
C.坠落高度基准面3m以上
D.坠落高度基准面2m以上
答案：D
解析：
2020版教材P220页
高空作业指凡是在坠落高度基准面2m以上有可能坠落的高处进行的作业。
现场临时用电架空线路中，直线杆和15°以下的转角杆，采用（ ）。
A.单横担、双绝缘子
B.单横担、单绝缘子
C.双横担、双绝缘子
D.十字横担
答案：B
解析：
2020版教材P65
本题考查的是电力架空线路施工要求。直线杆和15°以下的转角杆，采用单横担、单绝缘子；跨越机动车道，采用单横担、双绝缘子；耐张杆和15°～45°转角杆采用双横担、双绝缘子；分支杆和45°以上转角杆采用十字横担。
某建筑公司注册登记成立后，经有关部门批准向社会公开招聘人员。在与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列不符合劳动法规定的情形是( )。
A、劳动合同约定试用期为1 年
B、在试用期内，张某不得通知建筑公司解除劳动合同
C、在试用期间，张某被证明不符合录用条件，建筑公司可随时解除劳动合同
D、张某如被依法追究刑事责任，建筑公司可以随时解除劳动合同
E、张某如果患病，建筑公司可以随时解除劳动合同
答案：A,B,E
解析：
根据《劳动合同法》的规定：“劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过 6 个月。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反劳动纪律或者用人单位规童制度的；(3)严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的；(4)被依法追究刑事责任的。”选项 C、D 符合劳动法。故选项 A、B、E 正确。
适用于挖掘浅且短的路堑的施工方法是（ ）。
A.单层横向全宽挖掘法
B.多层横向全宽挖掘法
C.分层纵挖法
D.通道纵挖法
答案：A
解析：
横向挖掘法包括适用于挖掘浅且短的路堑的单层横向全宽挖掘法和挖掘深且短的路堑的多层横向全宽挖掘法。
2021二级建造师考试真题精选及答案9章 第5章
风管系统安装完后，对风管进行严密性检验的主要部位有（ ）。
A.咬口缝
B.板材
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.管段连接处
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P148
风管系统安装完后，应对安装后的主，干风管分段进行严密性试验。严密性试验，主要检验风管，部件制作加工后的咬口缝，铆接孔，风管的法兰翻边，风管管段之间的连接严密性，检验合格后方能交付下道工序。
一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按（ ）工程组卷。
A．建设
B．单位
C．分部
D．分项
（2019年）A公司中标承建一项热力站安装工程，该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃，二次给回水设计温度为80℃/60℃，设计压力为1.6MPa；热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等；采取整体隔声降噪综合处理，热力站系统工作原理如图4所示。?
?
工程实施过程中发生如下事件：?
事件一：安装工程开始前，A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验，划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点，并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴 线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。?
事件二：鉴于工程的专业性较强，A公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质，且具有多年施工经验的下属B公司来完成。?
事件三：为方便施工，B公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件，并征得了建设、监理单位的同意。?
事件四：工程施工过程中，质量监督部门对热力站工程进行监督检查，发现施工资料中施工单位一栏均填写B公司，且A公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华人民共和国建筑法》，A公司与B公司涉嫌违反相关规定。?
问题：
1.按系统形式划分,该热力管网系统属于开式系统还是闭式系统?根据背景资料分析其原因。
2.指出图4中①、②、③、④、⑤的设备名称。
3.补充事件一中设备基础的复验项目。
4.事件三中B公司还需要征得哪方的同意?请说明理由。
5.结合事件二和事件四，说明A公司和B公司的违规之处。
答案：
解析：
1.闭式系统。闭式系统为一次热网和二次热网采用换热器连接,该热力站主要设备有板式换热器,所以该系统属于闭式系统。 2.①:板式换热器;②:温控阀;③:补水泵;④:过滤器;⑤循环水泵。
3.管道及设备安装前，土建施工单位、工艺安装单位及监理单位应对预埋吊点的数量及位置，设备基础位置、表面质量、几何尺寸、高程及混凝土质量，预留孔洞的位置、尺寸及高程等共同复核检查，并办理书面交验手续。
4.设计单位。理由:拟将建筑结构作为临时承力构件时,需由设计单位对结构的承载力进行核算,判断其能否满足起吊和搬运设备的受力要求,核算满足要求后方可实施。
5.A公司将全部工作转包给B公司为非法转包。
转包认定:承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的。《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》。
施工现场室外消火栓间距不应大于()。
A.120m
B.140m
C.160m
D.180m
答案：A
解析：
主要考核施工现场临时消防的知识点。 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720--2011第5．3．7条，施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列规定：
(1)给水管网宜布置成环状；
(2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于DN100；
(3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置，与在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m；
(4)消火栓的间距不应大于120m；
(5)消火栓的最大保护半径不应大于150m。
故本题正确选项应为“A．120m”。
关于施工现场临时用电的做法，正确的是（）
A、总配电箱设置在靠近外电电源处
B、开关箱中作为末级保护装置的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2s
C、室外220V灯具距地面高度为2.8m
D、现场施工电梯未设置避雷装置
答案：A
解析：
2020版教材P 223
施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱（配电柜）要尽量靠近变压器或外电电源处，以便于电源的引入。在开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.ls。室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯具距地面不得低于2.5m。现场金属架（照明灯架、塔吊、施工电梯等垂直提升装置、高大脚手架）和各种大型设施必须按规定装设避雷装置。
2021二级建造师考试真题精选及答案9章 第6章
建设工程索赔通常可分为（）。
A.合同内索赔
B.工期索赔
C.费用索赔
D.合同外索赔
E.道义索赔
答案：B,C
解析：
2019版教材P151页
施工合同变更与索赔，施工合同索赔包括经济补偿和工期补偿两种情况。
控制大体积混凝土温度裂缝的常见措施有（ ） 。
A． 提高混凝土强度
B． 降低水胶比
C． 降低混凝土入模温度
D． 提高水泥用量
E． 采用二次抹面工艺
答案：B,C,E
解析：
参见教材 P53。 本题考查内容： 大体积混凝土工程。 大体积混凝土裂缝的控制方法包括：
（1） 优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土， 并适当使用缓凝减水剂。
（2） 在保证混凝土设计强度等级前提下， 适当降低水胶比， 减少水泥用量。
（3） 降低混凝土的入模温度， 控制混凝土内外的温差（当设计无要求时， 控制在 25℃以内） 。 如降低拌合水温度（拌合水中加冰屑或用地下水） ； 骨料用水冲洗降温， 避免暴晒。
（4） 及时对混凝土覆盖保温、 保湿材料。
（5） 可在基础内预埋冷却水管， 通入循环水， 强制降低混凝土水化热产生的温度。
（6） 在拌合混凝土时， 还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥， 使混凝土得到补偿收缩， 减少混凝土的收缩变形。
（7） 设置后浇缝。 当大体积混凝土平面尺寸过大时， 可以适当设置后浇缝， 以减小外应力和温度应力；同时， 也有利于散热， 降低混凝土的内部温度。
（8） 大体积混凝土可采用二次抹面工艺， 减少表面收缩裂缝。
按幕墙施工方法分类( )。
A.单元式幕墙
B.构件式幕墙
C.点式幕墙
D.框架式幕墙
E.悬挂式幕墙
答案：A,B
解析：
2019版教材P116页
“（二）按幕墙施工方法分类（1）单元幕墙：将面板与金属框架（横梁、立柱）在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式在现场完成安装施工的框支承建筑幕墙（通常单元板块高度为一个楼层的层高）。（2）构件式幕墙：在现场依次安装立柱、横梁和面板的匡之城建筑幕墙。
在爆破工程的安全管理中，对人的管理不包括（ ）。
A．培训考核
B．技术交底
C．安全警示
D．考试取证
存放在室外的预应力筋不得直接堆放在地面上，必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露，时间不宜超过 ( )个月。
A．3
B．6
C．9
D．12
2021二级建造师考试真题精选及答案9章 第7章
城市排水构筑物的整体稳定除了在设计时加以控制外，施工时的（ ）是关键。
A．地基处理及基坑回填
B．基坑开挖及基坑回填
C．地基处理及基坑开挖
D．基坑开挖及施工排水
下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）
A.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师的责令暂停施工，致使工期延误
B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
D.由于工人投保意处伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
答案：C
解析：
2019新版教材P126页
《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
电力设施的保护范围包括（ ）。
A.发电设施
B.用电安全保护设施
C.电力线路设施
D.变电设施
E.用电故障报警设施
答案：C
解析：
本题考查的是电力设施保护区施工作业的规定。电力设施的保护范围包括: 发电设施、变电设施；电力线路设施；电力线路。
下列关于举证时限的说法，错误的是（）。
A.举证时限是指法律规定或法院、仲裁机构指定的当事人能够有效举证的期限
B.当事人逾期提交的证据材料，人民法院审理时应组织质证
C.当事人在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利
D.当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料
答案：B
解析：
当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。故B的说法是不正确的。
某工程项目承包人于 2018 年 5 月 1 日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到 2018 年 7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应（ ）。
A.承包人应继续承担工程保管责任
B.承包人可以自行组织竣工验收
C.视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第 56 天为准
D.视为验收合格，实际竣工验收日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准
2021二级建造师考试真题精选及答案9章 第8章
某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的（ ）。
A．成本加固定费用合同
B．成本加固定比例费用合同
C．最大成本加费用合同
D．成本加奖金合同
答案：D
解析：
本题考查的是成本加酬金合同的形式。成本加奖金合同，在招标时，当图纸、规范等准备不充分，
不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用这种形式。
矿业工程进度计划编制的基本程序是( ）。
A.调查研究、确定方案、划分工序并估算时间、绘制进度计划图表
B.调查研究、确定方案、分组编制、总体合成
C.调查研究、划分项目、确定方案、分组编制、总体合成
D.调查研究、划分项目、确定方案、划分工序、计算时间、编制计划、审查计划、确定 计划
答案：A
解析：
矿业工程施工进度计划的编制基本程序是：调查研究-确定方案-划分工 序并估算时间-绘制进度计划图表。
确定套箱围堰的套箱顶标高应考虑（）。
A.浪高
B.封底混凝土厚度
C.承台高度
D.水的浮力
E.施工期间可能出现的最高水位
答案：A,E
解析：
2019版教材P127页
本题考查的是承台施工。套箱顶标高应根据施工期间可能出现的最高水位和浪高等因素确定。@##
由于业主原因引起承包商索赔施工机械闲置费时，当机械设备是从外部租赁的，索赔费用标准一般按照设备的()计算。
A.台班费
B.台班费与进出场费用
C.机械折旧费
D.租赁费
答案：D
解析：
由于非承包商原因引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
未经安全生产教育和（ ）的从业人员，不得上岗作业
A．技能认证
B．知识考核
C．培训合格
D．考试不合格
2021二级建造师考试真题精选及答案9章 第9章
对非黏性土料的试验，只需作铺土厚度、压实遍数和（）的关系曲线，据此便可得到与不同铺土厚度对应的压实遍数，根据试验结果选择现场施工的压实参数。
A.含水量
B.最佳含水量
C.干密度
D.最大干密度
答案：C
解析：
2019版教材P86页
对非黏性土料的试验，只需作铺土厚度、压实遍数和干密度的关系曲线，据此便可得到与不同铺土厚度对应的压实遍数，根据试验结果选择现场施工的压实参数。
HDPE膜不允许出现（）。
A.穿孔修复点
B.气泡和杂质
C.僵块
D.接头和断头
E.裂纹和分层
答案：A,B,D,E
解析：
P175-183
某城市道路设有六条机动车道和有分隔带的非机动车道，采用扩大交叉口的办法提高通行能力，该道路属于()。
A、 快速路
B、 主干路
C、 次干路
D、 支路
答案：B
解析：
【考点】城市道路的级别与类别
城市主干路一般设4或6条机动车道和有分隔带的非机动车道，一般不设立体交叉，而采用扩大交叉口的办法提高通行能力，个别流量特别大的主干路交叉口，也可设置立体交叉。所以，最符合本题题意的选项是B。
球罐散装法施工程序，正确的是（ ）。
A.赤道带安装→下寒带安装→下温带安装→上温带安装→上寒带安装
B.赤道带安装→下温带安装→上温带安装→下寒带安装→上寒带安装
C.赤道带安装→下温带安装→下寒带安装→上温带安装→上寒带安装
D.赤道带安装→上温带安装→上寒带安装→下温带安装→下寒带安装
答案：C
解析：
本题考查的是钢制球形储罐安装方法。散装法的施工程序为：支柱上、下段组装→赤道带安装→下温带安装→下寒带安装→上温带安装→上寒带安装→上、下极安装→调整及组装质量总体检查。
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发实施。
问题：
1.该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确？为什么？
2.该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计？为什么？
3.新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么？
4.施工组织设计的审批程序是什么？施工单位在修订原施工组织设计后的审批和实施程序是否正确？为什么？
答案：
解析：
1．这种做法不正确。因为施工组织设计作为对工程实施的前期策划性文件,对工程实施的全过程具有指导作用,包括工程的准备阶段、开工阶段,所以应在工程开工前完成施工组织设计的编制。
2．有必要编制施工组织设计。因为新增加工程不是简单的工程量的增加,而是增加了不同专业工程,在原施工组织设计中并没有包含这部分内容,根据有关要求,需要补充编制施工组织设计,对新增加的工程进行统筹策划和安排。
3．因为新增加的工程量对原有工程的施工组织没有必然的影响,所以对施工组织设计进行补充较为合理；对于原施工组织设计内容产生影响的方面,应在补充的施工组织设计中予以修订。
4．施工组织设计审批程序为：施工单位项目部完成内部编制、审核、批准程序后,报总承包单位审批,由总承包单位项目经理或其授权人签章后向监理单位报批,必要时监理单位批准后还需报建设单位审批。无总承包单位的,施工单位项目部完成内部编制、审核、批准程序后,由施工单位项目经理或其授权人签章后向监理单位报批。施工单位的审批和实施程序不正确。原施工组织设计修订后,需重新按规定程序履行审批程序,不能在项目总工程师批准后立即实施,并且,在施工作业队实施前还应进行施工组织设计的交底工作。
