21年二级建造师模拟冲刺试题集5篇 第1篇
确定工程预付款起扣点的依据是：未完施工工程所需（ ）等于工程预付款的数额。
A．建安工作量费用
B．主要材料的费用
C．主要构件的费用
D．主要人工的费用
E．材料储备周期费用
(2018年)根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法， 正确的有（ ）。
A.承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理
B.承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告
C.发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供维任项目经理的证明文件
D.承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任
E.发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理
答案：B,D,E
解析：
本题考查的是施工项目经理的任务和责任。发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目 经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报 告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新 任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。承包人无正当理由拒绝更换项目经理 的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
某工程钢筋混凝土基础底板，长度120m，宽度100m，厚度2.0m。混凝土设计强度等级P6 C35，设计无后浇带。釆用跳仓法施工方案，分别按1/3长度与1/3宽度分成9个浇筑区（见图1-1)，每区混凝土浇筑时间3d，各区依次连续浇筑，同时按照规范要求设置测温点（见图1-2)。（资料中未说明条件及因素均视为符合要求。）
【问题】
1. 写出正确的填充浇筑区A、B、C、D的先后浇筑顺序（如表示为A-B-C-D)。
2. 在答题卡上画出A-A剖面示意图（可手绘)，并补齐应布置的竖向测量点位置。
3. 写出施工现场混凝土浇筑常用的机械设备名称。
答案：
解析：
1. 浇筑顺序为C-A-D-B。
2.布置五层测温点。
根据《大体积混凝土施工标准GB50496-2018》沿混凝土浇筑体厚度方向，应至少布置表面、底层和中心温度测点,测点间距不宜大于500mm；混土浇筑体表层温度，宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度；混凝土浇筑体底层温度，宜为混凝土土浇筑体底面上50mm处的温度。
3. 施工现场混凝土浇筑常用的机械设备名称：混凝土搅拌输送车、汽车泵(移动泵)、固定泵、混凝土布料机、机动翻斗车等。
属于项目动态控制管理措施的是（ ）。
A．调整项目组织结构
B．改进施工方法
C．强化合同管理
D．落实加快工程施工进度所需资金
受压墙体计算时，应验算（ ）。
A．高厚比
B．砌体与构造柱的连接强度
C．极限承载力
D．局部受压承载力
E．圈梁受拉强度
实行监理的工程,向建设单位提交工程竣工报告前,须经（ ）签署意见。
A．监理工程师
B．业主技术负责人
C．施工企业技术负责人
D．总监理工程师
生石灰的成分是( )。
A.CaCO3
B.CaO
C.Ca(HCO3)2
D.Ca(OH)2
答案：B
解析：
2019版教材P45页
1．石灰的原料及生产石灰是工程中常用的胶凝材料之一，其原料石灰石主要成分是碳酸钙(CaCO3)，石灰石经高温煅烧分解产生以CaO为主要成分(少量MgO)的生石灰。
施工项目降低成本的指导文件及设立目标成本的依据，指的是()。
A.施工成本预测
B.施工成本分析
C.施工成本计划
D.施工成本核算
答案：C
解析：
2020新版教材P98页
施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础，它是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。
甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是( )。
A.王某的行为为无权代理，合同无效
B.王某的行为为表见代理，合同无效
C.王某的行为为表见代理，合同有效
D.王某的行为为委托代理，合同有效
答案：C
解析：
本题考查的是表见代理。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。@##
21年二级建造师模拟冲刺试题集5篇 第2篇
如没有采取适当防护措施，则应立刻停止焊接作业的情况是 （ ）
A.环境相对湿度达80% B.采用电弧焊焊接，风速达到6m/sC.采用CO2气体保护焊，风速达到2m/s D.天气酷热，阳光下地表温度达38°C
答案：C
解析：
在没采取适当的防护措施时，应立即停止焊接工作的情况具体包括：（1)采用电弧焊 焊接时，风速≥8m/s; (2)采用CO2气体保护焊接时，风速≥2m/S; (3)相对湿度大于 90%; (4)下雨或下雪。故选C。
（四）背景：某隧道为上、下行双线四车道隧道，其中左线长858m，右线长862m，隧道最大埋深98m，净空宽度9.64m，净空高度6.88m，设计车速为100km/h。其中YK9+928～YK10+004 段为Ⅴ级围岩，采用环形开挖留核心土法施工，开挖进尺为3m。该段隧道复合式衬砌横断面示意图如图3 所示，采用喷锚网联合支护形式，结合超前小导管作为超前支护措施，二次衬砌采用灌注混凝土，初期支护与二次衬砌之间铺设防水层。
（四）断面示意图在一个模筑段长度内灌注边墙混凝土时，施工单位为施工方便，先灌注完左侧边墙混凝土，再灌注右侧边墙混凝土。施工单位根据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南（试行）》，在总体风险评估基础上，对YK9+928～YK10+004 段开展了专项风险评估，确定风险等级为Ⅳ级，撰写了风险评估报告，报告内容包括：评估依据、工程概况……
【问题及答案】
1.指出环形开挖留核心土施工中的错误之处，并改正。
2.根据图3，写出结构层⑥的名称，并写出初期支护、防水层、二次衬砌分别由哪几部分组成？（只需写出相应的编号）
3.为充分发挥喷锚网联合支护效应，资料中系统锚杆应与哪些支护彼此牢固连接？（只需写出相应的编号）
4.资料中边墙灌注施工错误，写出正确的做法。
5.补全资料中风险评估报告内容的缺项。
答案：
解析：
1.答：“环形开挖留核心土法施工，开挖进尺为3m”错误。改正：环形开挖留核心土法施工，开挖进尺为0.5—1m。
2.答：⑥为喷射混凝土。初期支护④⑤⑥⑦，防水层为②③，二次衬砌为①。
3.答：锚杆与④⑤之间牢固连接。
4.答：“先灌注完左侧边墙混凝土，再灌注右侧边墙混凝土”错误。改正：灌注边墙混凝土时，要求两侧混凝土保持分层对称地均匀上升。
答：风险评估报告还补充：评估方法、评估步骤、评估内容、评估结论及对策建议。
【2016 案例四~3】
某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程，除土建及设备安装中的主体工程自己施工外，其余工程分别分包给五个分包单位，并与之签定了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件：
事件1：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。
事件2：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。
事件3：B公司分包了全厂机电设备安装工程（主体工程除外）。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用（人工、材料、机械）。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。
总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设单位。
3．按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔?
答案：
解析：
按索赔发生的原因分析，B公司可提出：工期索赔、设计变更索赔、赶工索赔。
下列关于试用期的时间长度限制的说法不正确的是()。
A.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月
B.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月
C.3年以上固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月
D.无固定期限的劳动合同，试用期不得超过12个月
答案：D
解析：
2019新版教材P130页
劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
（2017年） 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是（ ）。
A.以他人名义投标
B.将承包的工程违法分包
C.未在规定期限内办理资质变更手续
D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重
答案：C
解析：
考查施工单位不良行为记录的认定标准，选项 A、B、C，全部属于承揽业务不良，
关于建设工程项目施工总承包管理模式的说法，正确的是（ ）。
A.施工总承包管理单位应参与全部具体工程的施工
B.业主进行施工总承包管理单位招标时，应先确定工程总造价
C.施工总承包管理单位负责所有分包合同的招标投标工作
D.业主不需要等待施工图设计完成后再进行施工总承包管理单位的招标
立井井筒施工时，当采用伞钻打眼时，为充分发挥机械设备的性能，炮眼深度以（ ）m为宜。
A.1．O～2．0
B.2．0～3．0
C.3．0～5．0
D.5．0～6．0
答案：C
解析：
P67-69
立井基岩掘进宜采用伞钻钻眼（井筒直径小于5m时，可采用手持式风动凿岩机），超大直径井筒可采用双联伞钻。手持钻机钻眼深度以1.5-2.0m为宜，伞钻钻眼深度一般为3.0-5.0m.
供热管网中，占据空间大的补偿器是（）。
A．球形补偿器
B．方形补偿器
C．套筒补偿器
D．波纹管补偿器
适用于各类材质和形状的燃气管道修复技术是()。
A、 裂管法
B、 短管内衬法
C、 均匀缩径法
D、 原位固化法
答案：D
解析：
(三)翻转内衬法修复技术（CIPP原位固化法）的3. 主要特点：(1) 定点开挖且开挖量小，无污染，对周边环境影响小。(2) 施工设备简单，周期短。(3) 施工不受季节影响。(4) 适用各类材质和形状的管线。(5) 可提高管线的整体性能。选D
21年二级建造师模拟冲刺试题集5篇 第3篇
某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是( )。
A.编制资源需用量计划
B.编制施工总进度计划
C.编制施工准备工作计划
D.施工总平面面设计
答案：B
解析：
2020新版教材P26页
施工组织总设计的编制程序如下所示：①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；②计算主要工种工程的工程量；③确定施工的总体部署；④拟定施工方案；⑤编制施工总进度计划；⑥编制资源需求量计划；⑦编制施工准备工作计划；⑧施工总平面图设计；⑨计算主要技术经济指标。@##
发电机设备安装的下述几个工序中，符合发电机安装一般程序的是（）。
A.定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装
B.定子及转子水压试验→定子就位→发电机穿转子→氢冷器安装
C.定子就位→定子及转子水压试验→氢冷安装→发电机穿转子
D.定子就位→发电机穿转子→定子及转子水压试验→氢冷器安装
答案：A
解析：
2019版教材P81页
发电机设备安装的一般程序：定子就位—定子及转子水压试验—发电机穿转子—氢冷器安装—端盖、轴承、密封瓦调整安装^励磁机安装—对轮复找中心并连接—整体气密试验等。
楼层测量放线最常用的距离测量方法是（ ）。
A.全站仪测距
B.经纬仪测距
C.水准仪测距
D.钢尺量距
答案：D
解析：
目前业界常用的测量仪器主要有：钢尺、水准仪、经纬仪、激光铅直仪、全站仪等几种。
钢尺的主要作用是距离测量，钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。铜尺量距时应使用拉力计，拉力与检定时一致。距离丈量结果中应加入尺长、温度、倾斜等改正数。
水准仪是进行水准测量的主要仪器，主要功能是测量两点间的高差，它不能直接测量待定点的高程，但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。另外，利用视距测量原理，它还可以测量两点间的大致水平距离。
经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器，它还可以借助水准尺，利用视距测量原理，测出两点间的大致水平距离和高差，也可以进行点位的竖向传递测量。
激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递，如高层建筑施工中轴线点的竖向投测等。
全站仪又称全站型电子速测仪，是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器，由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。
全站仪具有操作方便、快捷、测量功能全等特点，使用全站仪测量时，在测站上安置好仪器后，除照准需人工操作外，其余操作可以自动完成，而且几乎是在同一时间测得平距、高差、点的坐标和高程。
上述仪器中，除激光铅直仪通常不能用来进行距离测量外，其他仪器都能测量距离。题干中限定为楼层内距离测量，业界通常的方法是采用钢尺量距，这也是最为便捷的方式。
为确定悬臂浇筑段前段标高，施工过程中应加强监测，但监测项目不包括( )。
A.挂篮前端的垂直变形值
B.预拱度
C.施工中已浇段的实际标高
D.温度影响
答案：D
解析：
2020版教材P66页
确定悬臂浇筑段前段高程时，应考虑：1）挂篮前端的垂直变形。2）预拱度设置。3）施工中已浇筑段的实际高程。4）温度影响等。因此，施工过程中的监测项目为前三项；必要时结构物的变形值、应力也应进行监测，保证结构的强度和稳定。
工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对（ ）工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。
A．施工程序
B．施工环境
C．施工标准
D．施工规范
关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）。
A.仲裁协议应当是书面形式
B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可
C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成
D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E.有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P332页
二、排除法院管辖制度：仲裁和诉讼时两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中一种。 仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。 《仲裁法》规定：仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。 当事人申请仲裁，应当符合的条件：有效的仲裁协议、有具体的仲裁请求和事实、属于仲裁委员会的受理范围。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44 号），下列组合中，应计入建筑安装企业管理费的是（ ）。
A．增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
B．工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、养老保险费
C．材料的采购保管费与检验试验费
D．房产税、车船使用税、土地使用税、印花税
甲、乙、丙、丁、戊等单位参与某办公楼项目的投标,甲、乙是存在控股关系的两个公司,丙因在别的项目施工中受到降低资质等级处罚,不再满足招标文件规定的资格条件,甲、丁相互串通投标.在提交投标文件时间截止前,戊对原提交的投标文件进行了书面补充,以下投标有效的是（ ）。
A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 戊
按混凝土表观密度的大小进行分类，哪种类型的混凝土( )常用作保温隔热材料。
A.重混凝土
B.普通混凝土
C.轻混凝土
D.沥青混凝土
答案：C
解析：
2020版教材P42页
按表观密度的大小可分为重混凝土（干表观密度大于2800kg/m3）、普通混凝土（干表观密度在2000～2800kg/m3之间）及轻混凝土（干表观密度小于2000kg/m3）。重混凝土可用作防辐射材料；普通混凝土广泛应用于各种建筑工程中；轻混凝土分为轻骨料混凝土、多孔混凝土及大孔混凝土，常用作保温隔热材料。
21年二级建造师模拟冲刺试题集5篇 第4篇
工期索赔，一般指（ ）要求延长工期。
A.分包人向业主或者分包人向承包人 B.承包人向业主或者分包人向承包人
C.承包人向业主或者承包人向分包人 D.业主向承包或者分包人向承包人
答案：B
解析：
本题主要考査对“2Z106052施工合同索赔的程序”的掌握。
施工承包合同中承包人的一般义务包括( )。
A.组织竣工验收
B.依法纳税
C.完成各项承包工作
D.保证工程施工和人员的安全
E.为他人提供方便
答案：B,C,D,E
解析：
本题涉及的考点是承包人的一般义务。承包人的一般义务包括遵守法律、依法纳税、完成各项承包工作、对施工作业和施工方法的完备性负责、保证工程施工和人员的安全、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作、避免施工对公众与他人的利益造成损害、为他人提供方便等。
城市污水处理厂的一级处理工艺单元有( )。
A.格栅
B.沉砂池
C.澄清池
D.沉淀池
E.接触池
答案：A,B,D,E
解析：
本题涉及的考点为城市污水处理厂的一级污水处理工艺流程。一级处理工艺流程如图所示。主要针对水中悬浮物质，常采用物理的方法，经过一级处理后，污水悬浮物去除可达 40%左右，附着于悬浮物的有机物也可去除 30%左右。
常用绝热材料有（ ）。
A．膨胀珍珠岩类
B．玻璃钢类
C．泡沫塑料类
D．岩棉类
E．轻质黏土砖
盾构法的主要施工步骤包括( )。
A.工作井建造
B.掘进出土（泥）
C.管片安装
D.地表注浆
E.衬砌背后注浆
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P78
盾构法施工示意图见图2K313012-2所示，其基本施工步骤：(1)在盾构法隧道的始发端和接收端各建一个工作（竖）井。(2)盾构在始发端工作井内安装就位。(3)依靠盾构千斤顶推力（作用在已拼装好的衬砌环和工作井后壁上）将盾构从始发工作井的墙壁开孔处推出。(4)盾构在地层中沿着设计轴线推进，在推进的同时不断出土和安装衬砌管片。(5)及时地向衬砌背后的空隙注浆，防止地层移动和固定衬砌环位置。(6)盾构进人接受工作井并被拆除，如施工需要，也可穿越工作井再向前推进。
施工项目管理机构编制项目管理任务分工表之前要完成的工作是()。
A、 明确各项管理工作的工作流程
B、 落实各工作部门的具体人员
C、 对项目管理任务进行详细分解
D、 对各项管理工作的执行情况进行检查
答案：C
解析：
为了编制项目管理任务分工表，首先应对项目实施的各阶段费用投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。@##
在公路工程中用于以借为填或移挖作填地段，特别是在深挖高填相间、工程量大的鸡爪形地区，为减少挖、装、运、夯等工序，提高生产效率，宜采用（ ）。
A.光面爆破
B.微差爆破
C.预裂爆破
D.定向爆破
答案：D
解析：
2020版教材P4
它减少了挖、装、运、夯等工序，提高生产效率。在公路工程中用于以借为填或移挖作填地段，特别是在深挖高填相间、工程量大的鸡爪地区，采用定向爆破，一次可形成百米以至数百米路基。
CD工法适用于地层条件差、修建跨度不大于（ ）m的隧道。
A.14
B.16
C.18
D.20
答案：C
解析：
本题考查的是浅埋暗挖法掘进方式的选择条件。中隔壁法（CD工法）适用于地层差、跨度不大于18m的隧道。
采暖管道安装应符合设计及规范的规定，坡度应为3‰，不得小于2‰的是()
A、汽、水同向流动的热水采暖管道
B、汽、水同向流动的蒸汽管道
C、汽、水逆向流动的蒸汽管道
D、凝结水管道
E、散热器支管
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P 132
采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如：汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰。@##
21年二级建造师模拟冲刺试题集5篇 第5篇
（2015年真题）下列现浇混凝土需洒水养护不少于14d的有（ ）。
A．抗渗混凝土
B．缓凝型混凝土
C．高强混凝土
D．普通硅酸盐水泥混凝土
E．矿渣硅酸盐水泥混凝土
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是钢筋混凝土施工技术。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，养护时间不少于14d。
运用安全检查表法识别危险源的缺点是()。
A.只能做出定性评价
B.不容易掌握
C.操作复杂
D.检查做不到系统化、完整化
答案：A
解析：
2020新版教材P203页
安全检査表Check List)实际上是实施安全检査和诊断项目的明细表。运用已编制好的安全检査表，进行系统的安全检査，识别工程项目存在的危险源。检査表的内容一般包括分类项目、检査内容及要求、检査以后处理意见等。可以用“是”、“否”作回答或“√”、“×”符号作标记，同时注明检査日期，并由检査人员和被检单位同时签字。安全检查表法的优点是简单易懂、容易掌握，可以事先组织专家编制检査内容，使安全、检査做到系统化、完整化；缺点是只能做出定性评价。
矿山应当有保障安全生产、预防事故和职业危害的安全设施，并符合（）。
A.每个矿井有独立的通风系统，保证井下作业场所有足够的风量
B.相邻矿井之间根据防水的需要预留安全隔离矿柱
C.矿井地面和井下应布置防水、排水系统
D.矿井地面和井下应有综合防尘措施
E.放射性矿物的开采应采用前进式采矿方法
《刑法》（《刑法修正案（六）》）规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成()。
A.工程重大安全事故罪
B.串通投标罪
C.重大劳动安全事故罪
D.重大责任事故罪
答案：C
解析：
2019版教材P41页
重大劳动安全事故罪：《刑法》第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。
施工进度计划的调整方式主要有()。
A.单纯调整工期
B.优化最佳施工成本
C.资源有限、工期最短调整
D.工期固定、资源均衡调整
E.工期、成本调整
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P182
3.进度计划的调整4.工期优化5.资源优化“资源有限、工期最短”的优化，“工期固定、资源均衡”的优化。6.费用优化。
下列选项中，属于监理单位安全责任的事项有（ ）。
A、 编制安全施工大纲
B、 制定安全技术措施
C、 监督施工企业对安全事故隐患进行整改
D、 确定建设工程安全费用
答案：C
解析：
依据《建设工程安全生产管理条例》第14条，监理的安全生产责任主要包括：(1)工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改；(2)情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位；(3)施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；(4)工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。则C选项正确。A、B选项属施工企业的安全责任，D选项属建设单位的安全责任，均非正确选项。
某装修写字楼工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是（ ）。
A.由甲承担责任，乙无责
B.由甲和乙承担连带责任
C.甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责
D.甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任
答案：D
解析：
根据《建筑法》第 29条第 2款规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。”本题中，地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修工程，应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任；飘窗处墙体是由总承包单位甲施工，应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故选项D为正确答案。
工程项目质量安全第一责任人是（）。
A.总经理 B.部门经理 C.安全经理 D.项目经理
答案：D
解析：
参见教材：P204。项目负责人是工程质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。
有关消防水架空管道中的防晃支架，下列说法正确的是（ ）。
A.管径为DN100的，每段配水干管设置防晃支架不应少于1个
B.防晃支架的间距不超过10m
C.管道改变方向时，应增设1个防晃支架
D.防晃支架的强度，应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的竖直方向推力时不损坏
E.当管道穿梁安装时，管道用紧固件固定于混凝土结构上，宜可作为1个防晃支架
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是消防工程施工技术要求。消防水架空管道，当管径等于或大于DN50时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个，且防晃支架的间距不宜超过15m；当管道拐弯、三通及四通等改变方向时，应增设1个防晃支架。防晃支架的强度，应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形；当管道穿梁安装时，管道用紧固件固定于混凝土结构上，宜可作为1个防晃支架处理。
