2021二级建造师模拟冲刺试题集6节 第1节
路基施工中，中线放样的方法有（ ）。
A.切线支距法
B.偏角法
C.渐近法
D.图解法
E.坐标法
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P40
中线测量：切线支距法、偏角法、坐标法。
钢结构构件防腐涂料涂装的常用施工方法有（ ）。
A.涂刷法
B.喷涂法
C.滚涂法
D.弹涂法
E. 粘贴法
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P79
该题主要考察的是：钢结构构件防腐涂料涂装施工方法， 油漆防腐涂装可采用涂刷法、 手工滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法。
单元工程在施工单位自检合格的基础上，由（ ）进行终检验收。
A．设计单位
B．项目法人
C．监理单位
D．质量监督部门
关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法，正确的是（）。（2015年）
A.房屋四角构造柱的截面应适当减小
B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密
C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧
D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高
答案：B
解析：
考查内容：多层砌体房屋的抗震构造措施。
A错误，房屋四角构造柱应适当加大截面及配筋；C错误，构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵向钢筋
应在圈梁纵筋内侧穿过，保证构造柱纵筋上下贯通；D错误，横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高。
燃气管道做水压试验时，当压力达到规定值后，应稳压( )。
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h
答案：A
解析：
2020版教材P174
城镇燃气管网附属设备安装要求。 水压试验时，当压力达到规定之后，应稳压1h。
材料供应商张某对工商局违法扣押其货物提起行政复议，在复议期间，工商局具体行政行为可以继续执行，但有下列情形（ ）之一的，可以停止执行。
A.张某申请停止执行，复议机关认为合理
B.工商局将扣押改为查封
C.工商局认为需要停止执行
D.行政复议机关认为需要停止执行
E.张某提起行政诉讼
答案：A,C,D
解析：
行政复议期间具体行政行为不停止执行。但是，有下列情形之一的，可以停止执行：被申请人认为需要停止执行的；行政复议机关认为需要停止执行的；申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；法律规定停止执行的。
污水处理常用的生物膜法有()
A、接触氧化法
B、生物滤池法
C、生物转盘法
D、催化氧化法
E、深井曝气法
答案：A,B,C
解析：
城市污水生物处理法包括利用好氧微生物作用的好氧氧化法和利用厌氧微生物作用的厌氧还原法。好氧氧化法广泛用于处理城市污水，主要有活性污泥法（氧化沟、曝气池等）和生物膜法（生物转盘、生物滤池、接触氧化法等）；厌氧还原法主要有厌氧塘和污泥的厌氧消化池等。（注：本题知识点在第四版新教材中已删除）
2021二级建造师模拟冲刺试题集6节 第2节
下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是()。
A、安全可靠性技术
B、安全限控技术
C、安全保（排）险技术
D、安全保护技术
答案：A
解析：
【考点】施工安全保证体系。
施工安全保证体系包括组织保证体系、制度保证体系、技术保证体系、投入保证体系和信息保证体系。施工安全技术保证由专项工程、专项技术、专项管理、专项治理四种类别构成，每种类别又有若干项目，每个项目都包括安全可靠性技术、安全限控技术、安全保险与排险技术和安全保护技术等四种技术。技术保证方面，首先是技术本身可靠性，可靠性失灵时，其他技术进行补救或补偿，可见第一关是可靠性。可见，正确选项是A。
某施工企业和某建设单位于1999年5月10日签订了一份工程施工合同，合同约定建设单位应于2001年9月10日前支付所有工程款，但建设单位一直未按约定支付。那么，施工企业的诉讼有效期限至（）。
A. 2001年5月10日
B.2001年9月10日
C. 2002年9月10日
D.2003年9月10日
答案：D
解析：
普通诉讼时效，向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为2年。诉讼时 效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。本题中诉讼时效期间应从2001年9月10日起计算，故答 案为D。@##
根据下面的文字资料回答 22～25 题。水源建筑公司在南方某县城城区(地震烈度7度)施工六层砖混住宅楼，无地下室，地质条较好，肥槽及房心回填均从当地取土。施工所用砂浆现场拌制，砌筑用砖采用烧结普通砖，墙面通抹灰。
第22题：基础墙防潮层宜用1：2水泥砂浆加适量防水剂铺设，其厚度宜为（ ）mm。
A．10
B．15
C．20
D．25
按有关规定，本工程屋面防水使用年限为（ ）年。
A．5
B．10
C．15
D．25
自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，总承包单位用自备电源（如柴油发电机组）时，总承包单位要（ ），同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误人市政电网。
A．上报供电部门备案
B．通过有关专家评定
C．确保自备电源工作安全可靠
D．告知供电部门并征得同意
下列关于混凝土运输的说法中正确的有( )。
A.运送混凝土的容器或管道应不漏浆、不吸水、内壁光滑平整
B.应保持混凝土的均匀性，不产生分层、离析现象
C.出现分层、离析现象时，应对混凝土进行二次快速搅拌
D.运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求
E.坍落度不符合要求时，可向搅拌车内加适量的水并搅拌均匀
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P41页
1.混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求，使浇筑工作不间断。2运送混凝土拌合物的容器或管道应不漏浆、不吸水，内壁光滑平整，能保证卸料及输送畅通。3.混凝土拌合物在运输过程中，应保持均匀性，不产生分层、离析等现象，如出现分层、离析现象，则应对混凝土拌合物进行二次快速搅拌。4.混凝土拌合物运输到浇筑地点后，应按规定检测其坍落度，坍落度应符合设计要求和施工工艺要求。6.严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水。
特种设备的安全管理包括( )。
A.特种设备的证件档案管理
B.设备维修、保养、使用、检验检查记录
C.操作人员持证情况、安全教育
D.特种设备的购买(租赁)与安装
E.特种设备的生产
答案：A,B,C,D
解析：
特种设备的安全管理包括：特种设备的购买(租赁)与安装；特种设备的证件档案管理：出厂合格证、检验合格证、使用地报检合格证，设备维修、保养、使用、检验检查记录等；操作人员持证情况、安全教育、技术交底等的安全管理。
2021二级建造师模拟冲刺试题集6节 第3节
控制整个项目实施阶段的进度是（ ）进度控制的任务。
A.施工方
B.施工监理方
C.设计方
D.业主方
答案：D
解析：
业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度以及项目动用前准备阶段的工作进度。
（2013年）下列费用中，属于直接费的有（ ）。
A.人工费
B.材料费
C.施工机械使用费
D.规费
E.企业管理费
答案：A,B,C
解析：
P237。考查内容：工程施工成本的构成。
直接费包括人工费、材料费、机械费和措施费，故选 ABC
200MW及以下容量机组的火力发电厂，火灾报警区域设置的基本原则是（ ）各为一个火灾报警区域。
A．每台机组
B．控制楼、微波楼和通信楼
C．运输系统
D．点火油罐区
E．汽机房
某建设项目在施工过程中发生一起百年一遇的洪水冲进施工现场事件，导致了相关损失，根据《建设工程工程量清单计价规范》，应由业主承担责任的有（）。
A.承包商购买用于工程的材料设备损坏
B.业主购买用于工程的材料设备损坏
C.承包商自有施工机械设备损坏
D.承包商租赁施工机械设备损坏
E.承包商施工人员窝工费损失
答案：A,B
解析：
2020新版教材P83页
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。
(2）承包人施工设备的损坏由承包人承担。
(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失。
(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
(5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。
6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担
建筑施工企业项目经理是指受（）委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。
A.企业法定代表人的代表
B.业主
C.企业法人
D.企业法定代表人
答案：D
解析：
2020新版教材P31页
建筑施工企业项目经理（以下简称项目经理），是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。
下列合同中，属于可变更、可撤销的合同有（）。
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
答案：A,E
解析：
2019新版教材P123页
可撤销合同的种类：1.因重大误解订立的合同2.在订立合同时显失公平的合同3.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立的合同。@##
关于路基工程石方施工安全要点的说法错误的是( )。
A.深度不超过10m的爆破用火花起爆
B.多人同时点炮时，每个人的点炮数量不应相同
C.在雷雨季节，潮湿场地等情况下，应采用非电起爆法
D.深度超过10m的爆破必须采用电力起爆
答案：B
解析：
在雷雨季节，潮湿场地等情况下，应采用非电力起爆法；深度不超过10m的爆破用火花起爆，深度超过10m的爆破不得采用火花起爆，必须采用电力起爆。多人同时点炮时，每个人的点炮数量应相同。
2021二级建造师模拟冲刺试题集6节 第4节
根据《标准施工招标文件》“通用条款”，下列有关隐蔽工程与重新检验的作法中正确的有()
A.承包人自检确认后应提前书面通知工程师监理人验收
B.监理人按到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验
C.若监理人未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人不能自行履盖
D.若工监理人已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验
E.重新检验如果合格，应由发包人承担全部费用和（或）工期延误
答案：A,B
解析：
2020新版教材P238页
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。
施工现场的机动车道与外电架空线路(电压1—10kV)交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于( )m。
A.6
B.7
C.8
D.9
答案：B
解析：
2020版教材P124
外电线路电压1~10KV，最小垂直距离7m。
刚性防水屋面的结构层当采用预制混凝土屋面板时，应用细石混凝土灌缝，其强度等级不应小于（ ）。
A．C20
B．C50
C．C30
D．C40
某隧道是IV~ V级围岩，其覆盖层厚度为80~ 250m。有关隧道量测内容和方法论述错误的是（ ）。
A.该隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下沉量测
B.该隧道初期支护完成后应进行喷层表面的观察和记录，并进行裂缝描述
C.该隧道如果围岩差、断面大或地表沉降控制严格时，宜进行围岩体内位移量测
D.该隧道全线应进行地表沉降量测
答案：D
解析：
2020版教材P164
隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测，拱顶下沉量测；安设铺杆后，应进行锚杆抗拔力试验。当围岩差、断面大或地表沉降控制严时宜进行围岩体内位移量测和其他量测。位于IV ~VI级围岩中且覆盖层厚度小于40m的隧道，应进行地表沉降量测。 @##
热力管道球阀焊接时错误的做法是( )。
A.球阀焊接过程中要进行冷却
B.球阀水平安装焊接时球阀阀门应完全打开
C.阀门焊接完应降温后才能投入使用
D.阀板的轴应安装在水平方向上，严禁垂直安装
答案：D
解析：
2020版教材P153
(11)焊接球阀的安装应符合下列规定：
1)当焊接球阀水平安装时应将阀门完全开启；垂直管道安装，且焊接阀体下方焊缝时应将阀门关闭。
2)球阀焊接过程中应对阀体进行降温。
预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还（ ）万元。
A.50
B.70
C.100
D.150
答案：B
解析：
2020版教材P32页
收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。定金只为为20万，因此返还金额=20×2+30=70万
下列属于特殊高处作业的是( )。
A.高度超过30m的特级高处作业
B.强风高处作业
C.异温高处作业
D.雨天高处作业
E.悬空高处作业
答案：B,C,D,E
解析：
2019版教材P123页
特殊高处作业：强风高处作业，异温高处作业，雪天高处作业，雨天高处作业，夜间高处作业，带电高处作业，悬空高处作业，抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。
2021二级建造师模拟冲刺试题集6节 第5节
（2018年）施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（??）批准后方可实施
A.施工项目经理
B.总监理工程师
C.甲方工程师
D.项目技术负责人
答案：D
解析：
项目开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。
建设工程项目立项包括( )阶段。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.项目建议书、可行性研究报告
D.项目建议书、可行性研究报告和初步设计
答案：C
解析：
2020版教材P132
水利工程建设项目的立项报告要根据国家的有关政策，已批准的江河流域综合治理规划、专业规划、水利发展中长期规划。立项过程报括项目建议书和可行性研究报告阶段。
下列关于沥青混合料摊铺的有关说法错误的是（）。
A.中面层采用平衡梁法施工，表面层采用走线法施工
B.摊铺过程中不准随意变换速度，尽量避免中途停顿
C.摊铺温度可以根据气温变化进行调节
D.梯进式施工时，两幅需要有30～60mm的搭接
答案：A
解析：
本题考查的是热拌沥青混合料面层施工技术。选项A的正确说法为“下、中面层采用走线法施工，表面层采用平衡梁法施工。”
城市燃气管网系统中用来调节和稳定管网压力的设施为()。
A.加压站
B.分流站
C.储配站
D.调压站
答案：D
解析：
本题考点涉及燃气管道的分类。详见考试用书2K315031燃气管道的分类。
背景资料（二）
某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不作调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求获省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—99—0201）。
某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明；发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经承发包双方认质认价后，由承包人采购。
合同履行过程中发生了如下事件：
事件一：主体结构施工过程中发生多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。
事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件三：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。
事件四：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。
问题：
1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理？说明理由。
2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准？说明理由。
3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理？说明理由。
4.承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立？说明理由。
正确答案：
背景材料（二）
答：
1.合理。按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF一1999-0201）承包方应在收到设计变更后14天内提出变更报价。本案是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。
2.应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。因为设标书中的设备报价120万元是暂估价，不能做为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。
3.不合理。合同中关于5%即163万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程已达到合同约定的合格标准。所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。
4.不能成立。本案中承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求，所以工期不能顺延，承包人应承担逾期竣工10天的违约金10万元。
关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（ ）。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期间为 2 年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算
某施工单位承担了一个厂区内管道安装工程。项目部不设立资料员专门管理技术文件资料，要求各专业责任工程师管理本专业的技术文件资料，资料使用完后交回技术部门负责人，由他自己存放整理。工程施工到工艺管道水压试验阶段，进行管道系统检查时，发现压缩机厂房内一条管道的管径和走向与图纸不符。同时，在该管道管段图中有2道进行过2次返工的焊道，也找不到该焊道的无损检测报告和返修通知单。据配管责任工程师回忆：压缩机厂房管道进行了修改，设计变更单在设计单位交予他后直接发放到班组施工作业，自己存的一份设计变更单记不清是否归档，作业完成后找不到了。无损检测报告和返修通知单在无损检测工程师手中，由于其工作调动离开项目，不知那部分资料现在何处。由于查找技术文件资料，水压试验被迫推迟。
问题：
1．施工单位项目技术部门负责人不设立资料员，由各专业责任工程师管理本专业的技术文件资料的做法是否正确？为什么？
2．配管责任工程师对管道设计变更单的收发、管理存在哪些错误？正确的应该如何做？
3．无损检测工程师工作调动离开项目时，应如何处理手中的无损检测报告和返修通知单等资料？
4．工艺管道水压试验前应具备的条件有哪些？
答案：
解析：
1．不正确。
因为：项目部应设立资料员进行技术文件资料的管理,包括技术文件资料的收集、整理和归档工作,建立技术文件资料台账并做好收发登记。资料员的工作是常设性的工作,应由专门人员担任。项目技术部门负责人不设立资料员不符合上述要求。各专业责任工程师管理本专业的技术文件资料,没有明确技术文件资料的管理职责,不能进行技术文件资料的各项业务管理工作。
2．配管责任工程师存在的错误是：直接接受设计单位的设计变更单并直接发放到施工班组；自己留存的一份未及时归档,保管不当以致丢失。
正确的做法应该是：设计单位应将设计变更单发到项目部技术部门资料员处,由资料员签收登记、归档,建立技术文件资料台账；资料员按技术部门负责人的要求将设计变更单发放到施工班组和配管责任工程师；配管责任工程师收到设计变更单后妥善保管,工程完成后及时归档。
3．无损检测工程师因工作调动离开项目时,不能随意带走、丢弃或销毁技术文件资料。应进行技术文件资料的交接,应该归档的资料应向项目技术部门资料员办理归档手续。
4．工艺管道水压试验前应具备的条件：
1）试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外，已按设计图纸安全完成，安装质量符合有关规定。
2）焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热。
3）管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
4）试验用压力表在周检期内已经校验，其精度符合规定要求，压力表不得少于两块。
5）符合压力试验要求的洁净水已经备齐。
6）管道已按试验的要求进行了加固。
7）待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。
8）待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。
9）试验方案已经过批准，并已进行了技术安全交底。
10）在压力试验前，相关资料已经建设单位和有关部门复查。
2021二级建造师模拟冲刺试题集6节 第6节
关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的有（ ）。
A.项目结构图中，矩形框表示工作任务
B.项目结构图中，用双向剪线连接矩形框
C.组织结构图中，用直线连接矩形框
D.组织结构图中，矩形框表示工作部门
E.项目结构图和组织结构图都是组织工具
答案：A,D,E
解析：
项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。项目结构图中，矩形框表示工作任务(或第一层、第二层子项目等)，矩形框之间的连接用连线表示，该处连线是直线段方式。因此A正确，B错误。组织结构模式可用组织结构图来描述，组织结构图是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之问的组织关系(指令关系)。在组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向箭线表示。因此C错误，D正确。项目结构图、组织结构图、管理职能分工表、工作任务分工表以及工作流程图都是组织工具。
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，造成工期延误，应由发包人承担责任的情况包括( )等。
A.发包人增加合同中任何项目的工作内容
B.发包人增加合同以外的工程项目
C.承包人未按规定时间进场
D.发包人提供图纸延误
E.发包人改变合同中任何一项工作的标准
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P202
1.发包人的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照约定办理。(1)增加合同工作内容；(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；(3)发包人延迟提供材料、工程设备或变更交货地点的；(4)因发包人原因导致的暂停施工;(5)提供图纸延误；(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；(7)发包人造成工期延误的其他原因。
公路工程交工验收必须具备的条件有（ ）。
A.合同约定的各项内容已完成，.各方就合同变更的内容达成书面一致意见
B.监理工程师对工程质量的评定合格
C.按规定已编制好工程竣工决算
D.竣工文件按公路工程档案管理的有关要求，完成公路工程项目文件归档范围第三，四，五部分（不含缺陷责任期资料内容）的搜集整理及归档工作
E.施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对工程质量自检合格
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P340
交工验收应具备的条件：
1.合同约定的各项内容已完成， 各方就合同变更的内容达成书面一致意见；
2.施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对工程质量自检合格；
3.监理工程师对工程质量的评定合格；
4.质量监督机构按公路工程质量鉴定办法对工程质量进行检测，并出具检测意见；
检测意见中，需要整改的问题已经处理完毕。
5. 竣工文件按公路工程档案管理的有关要求，完成公路工程项目文件归档范围第三，四，五部分（不含缺陷责任期资料内容）的搜集整理及归档工作
施工定额是以（ ）为对象编制。
A.工序
B.分项
C.主要分项
D.项目
下列合同中，属于无效合同的有（）。
A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.损害社会公共利益的合同
E.违反法律、行政法规规定的合同
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P119页
(一）无效合同的类型《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。
法律、法规中包含强制性规定和任意性规定。强制性规定排除了合同当事人的意思自由，及当事人在合同中不得协议排除法律、行政法规的强制性规定，否则将构成无效合同，对于任意性规定，当事人可以约定排除，如当事人可以约定商品的价格等。
卸落浆砌石拱桥的拱架，须待砂浆强度达到设计强度标准值的（）。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
答案：D
解析：
石拱桥的拱架卸落时间应符合下列要求：浆砌石拱桥，须待砂浆强度达到设计要求，或如设计无要求，则须达到设计强度85%。
混凝土结构工程质量的通病包括（ ）。
A．断面尺寸偏差、轴线偏差、表面损伤
B．由于模板表面不平而产生的结构裂缝
C．在梁、板、墙、柱等结构的接缝和施工缝处产生烂根、烂脖、烂肚现象
D．由于搅拌时间不够或提料顺序不对而造成的混凝土的碱骨料反应
E．混凝土的强度偏低，或波动较大
