二级建造师预测试题6节 第1节
某工程施工期间，因承包人原因导致工期延误，规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，且在延误期内国家相关政策发生变化，由此引起的合同价款调整，应该（）。
A.调增的和调减的均予以调整
B.调增的和调减的均不予调整
C.调增的不予调整，调减的予以调整
D.调增的予以调整，调减的不予调整
答案：C
解析：
因承包人原因导致工期延误，且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
所有检验批和分项工程均应由（）组织验收。
A.项目经理
B.监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.专业施工人员
E.设计人员
【背景资料】A公司中标城市污水处改造工程，合同工期 5个月，合同为固定总价合同。新建构筑物包括沉淀池、滤池等钢筋混，采用现浇施工工艺。拟建水池距现有的建（构）筑物最近距离 3．5m，其地下部分最深为 4．6m，地下水位在地面下约 4．0m处。施工项目部编制了施工组织设计，其中含有基坑施工方案和水池混凝土现浇施工方案。基坑施工方案包括降水施工、土方开挖、围护桩施工、沉降观测等内容。混凝土水池现浇施工方案包括模板支架设计及安装拆除、钢筋加工、混凝土供应、止水带和预埋件安装等。上报 A公司审批时，主管部门提出了补充意见。
施工过程中发生以下事件：
事件一：质量监督部门例行检查时，发现现场使用的钢筋为建设单位提供，A公司未对进场的钢筋做复试就进行现场加工绑扎，被明令停工整改；造成两周的工期损失和数十万元的经济损失。
事件二：甲供材料中还包括橡胶止水带，施工单位在止水带进场时对止水带按照正规程序进行了检验，同时在监理见证下做了复试。质监部门检查时对橡胶止水带现场测试，发现有部分止水带存在质量问题。
事件三：考虑到锚索施工对现有建（构）筑物会有损坏风险，项目部拟将原方案中的外拉锚改为受力效果更佳的内支撑支护，项目目部不准备向建设单位追加费用，因此未将变更方案进行上报。
事件四：在确认施工区域地下水位普遍上升后，设计单位重新进行抗浮验算，在新建池体增设了配重结构，增增加了工作量。
【问题】
1．补充基坑施工方案和现浇混凝土水池施工方案的内容。
2．就事件一中的工期和经济损失，A公司可以提出索赔吗？为什么？
3．事件二中，就橡胶止水带测试不合格，施工单位是否承担责任？说明理由。
4．指出事件三中项目部做法存在的问题。
5．事件四中增加的工作量施工单位能否索赔？说明理由。
答案：
解析：
1．（1）基坑施工方案应补充以下内容：测量放线、管线线调查、外拉锚施工、基底验槽、土方回填等。
（2）现浇混凝土水池施工方案应补充以下内容：模板支架的验算和验收、钢筋的绑扎、混凝土的浇筑振捣和养、后浇带留设、满水试验等。
2． A公司不可以对工期和经济损失提出索赔。
理由：对进场材料进行检验和复试是施工单位的责任和义务，A公司未对建设单位提供的进场钢筋做复试就进行现场加工绑扎，引起工期延误和经济损失是 A公司自己的责任，因此不能提出索赔。
3.事件二中，橡胶止水带测试不合格，施工单位不用承担责任。
理由：建设单位应保证其供应的材料质量合格，提供不合格产品的责任应该由建设单位自己承担。
4．基坑支护方式的变更属于设计变更，施工单位须向监理单位提出设计变更建议，监理单位上报建设单位，建设单位同意后通知设计单位，设计单位确认设计变更方案后出具书面的设计变更文件和设计变更通知单，交建设单位，建设单位经监理单位下发施工单位。施工单位在收到监理单位的变更令以后，方可变更。
施工单位的项目负责人还应根据设计变更文件来主持基坑施工方案的变更，变更后的施工方案应该重新履行审批程序，还需要重新组织专家论证。施工单位应根据专家论证报告的内容修改完善基坑施工专项方案后，并经施工单位技术负责人、项目总监工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。
5．事件四中增加的工程量施工单位可以索赔。
理由：施工区域地下水位普遍上升升，设计单位增加配重结构，属于设计变更和地质水文条件变化，是非承包人原因引起的工程量增加，故施工单位可以索赔。
注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是（）。
A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出
B.申请延续注册只需提供原注册证书
C.延续注册有效期为3年
D.延续注册执业期间不能申请变更注册
答案：C
解析：
2020版教材P64页
注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料：（1）注册建造师延续注册申请表；（2）原注册证书；（3）申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；（4）申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，其各工序之间的逻辑关系如下表（时间单位：月）。各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工作C 开始后，施工单位发现设计存在问题，依据有关要求履行了设计变更程序。
事件2：施工中遭遇不可抗力，导致工作G 停工2 个月、工作H 停工1 个月，并造成施工单位20 万元的窝工损失，应建设单位要求，为确保工程按原计划时间完成，产生赶工费15万元。施工单位向项目监理机构提出申请，要求费用补偿35 万元，工程延期3 个月。
【问题】
1.指出该施工总进度计划的总工期及关键工作，工作G 的总时差为多少个月？
2.针对事件1，写出施工单位发起设计变更的一般程序。
3.事件2 中，项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期分别为多少？说明理由。
4.施工进度计划调整的原则有哪些？
答案：
解析：
1.根据工作之间的逻辑关系绘出双代号网络图如下：（不要求画到答题纸上）总工期25 个月，关键工作：A、E、H、J、L、N 和C、F、H、J、L、N 工作G 的总时差为3个月。
2.施工单位发现需要设计变更时，应由项目部专业工程师提出设计变更申请单，经项目部技术管理部门审签后，送交建设（监理）单位审核。经设计单位同意后，由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位（监理）会签后生效。
3.应批准的费用补偿为 15 万元，工期不予索赔。
理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发生不可抗力事件，承包人的施工机械损坏及停工损失，应由承包人承担；发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担。所以施工单位20 万元的窝工损失不能索赔，而应建设单位要求的赶工费 15 万元可以补偿。
H 工作为关键工作，停工 1 个月后在建设单位要求下通过赶工使 H 工作按原计划完成，所以不影响总工期。而工作 G 有 3 个月总时差，停工 2 个月不影响总工期，所以工期不予延期索赔。
4.施工进度计划调整的原则
（1）当出现进度偏差影响到后续工作或总工期，需要采取进度调整时，首先应确定可调整施工进度的范围，主要是指关键工作、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。
（2）调整的对象必须是关键工作，并且该工作有压缩的潜力，同时与其他可压缩的工作相比赶工费是最低的
二级建造师预测试题6节 第2节
立井井筒基岩施工中的防治水方法有（）。
A、地面预注浆
B、吊泵排水
C、井点降水
D、工作面预注浆
E、壁后注浆
答案：A,D,E
解析：
本题考核的是立井井筒基岩施工中的防治水方法。立井井筒基岩施工中的防治水方法包括：地面预注浆；工作面预注浆；壁后注浆。
（2018年） 在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程 开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的（ ）。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
答案：A,B,D,E
解析：
《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环 境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主 管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（ ）。
A、一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B、申请仲裁裁决强制执行的期间为2年，不能终止、中断
C、仲裁裁决作出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼
D、仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁
答案：D
解析：
考点:桥梁上部结构支架施工。选项A，正确的说法应为“一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行”；选项B，正确的说法应为“申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出（按照:《民事诉讼法》的规定，申请执行的期间为2年）。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定”；选项C，正确的说法应为“仲裁实行一裁终局制度，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼”。参见教材P334～335。
项目管理级的进度报告是报给（ ），它是以（ ）说明进度计划执行情况的报告。
A．项目经理、企业经理或业务部门以及建设单位（业主），整个施工项目为对象
B．项目经理及企业业务部门，整个施工项目为对象
C．项目经理及企业业务部门，单位工程或项目分区为对象
D．项目管理者及各业务部门，重点部位或重点问题为对象
从开挖方法上分，用铁锹且需用脚踩开挖的土为( )类。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
答案：B
解析：
2019版教材P73页
开挖方法上，用铁锹或略加脚踩开挖的土为I类；用铁锹，且需用脚踩开挖的土为Ⅱ类；
二级建造师预测试题6节 第3节
混凝土配合比设计中，严寒地区路混凝土的抗冻等级不宜小于（），寒冷地区不宜小于（）。
A.F100，F150
B.F150，F150
C.F200，F200
D.F250，F200
答案：D
解析：
2020版教材P25页
严寒地区路面混凝土抗冻等级不宜小于F250,寒冷地区不宜小于F200
根据《碾压式土石坝设计规范》SL 274—2001规定，下列土石坝坝高中属于中坝的有()m。
A.18
B.28
C.38
D.48
E.58
答案：C,D,E
解析：
土石坝按坝高可分为低坝、中坝和高坝。我国《碾压式土石坝设计规范》SL274～2001规定：高度在30m以下的为低坝；高度在30～70m之间的为中坝；高度超过70m的为高坝。故本题应选C、D、E。
自动化仪表工程施工中，调校用标准仪表其基本误差的绝对值，不宜超过被校仪表基本误差绝对值的（ ）。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
答案：B
解析：
本题考查的是自动化仪表安装的施工准备。用于仪表校准和试验的标准仪器、仪表应具备有效的计量检定合格证书，其基本误差的绝对值，不宜超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。
下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。
A.合同中必须要约定违约金
B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按约定的违约金执行
D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务
E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择二者之一的条款
答案：B,C,D,E
解析：
2019新版教材P126页
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。B正确。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。C正确。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。D正确。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。E正确。@##
有关基准线测量原理说法，不正确的是（ ）。
A.基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺，根据两点成一直线原理测定基准线
B.只要定出两个基准中心点，就构成一条基准线
C.相邻安装基准点高差应在5mm以内
D.沉降观测采用二等水准测量方法
答案：C
解析：
2020版教材P22
本题考查的是工程测量的原理。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。
二级建造师预测试题6节 第4节
钢结构构件的连接方法不包括（ ）。
A. 焊接
B. 机械连接
C. 螺栓连接
D. 铆接
答案：B
解析：
钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接
下列设备主要用于隧道暗挖施工中二次支护衬砌的机械有（）。
A.装药台车
B.凿岩台车
C.搅拌运输车
D.混凝土输送泵
E.混凝土喷射机
答案：C,D
解析：
2019版教材P319页
(8)二次支护衬砌机械：模板衬砌台车（混凝土搅拌站、搅拌运输车、混凝土输送泵）。
关于填埋区GCL垫层铺设的说法，正确的有( )。
A.必须在平整的土地上进行
B.不能在有水的地面及下雨时施工
C.坡面顶部和底部应设置锚固沟，固定坡面防水垫的端部
D.大面积铺设采用搭接形式，搭接缝应用膨润土防水浆封闭
E.每天铺设后要逐缝、逐点位进行细致检验验收，如有缺陷立即修补
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P181页
必须在平整的土地上进行；GCL不能在有水的地面及下雨时施工，在施工完后要及时铺设其上层结构如HDPE膜等材料。大面积铺设采用搭接形式，不需要缝合，搭接缝应用膨润土防水浆封闭。对GCL出现破损之处可根据破损大小采用撒膨润土或者加铺GCL方法修补。GCL在坡面与地面拐角处防水垫应设置附加层，先铺设500mm宽沿拐角两面各250mm后，再铺大面积防水垫。坡面顸部应设置锚固沟，固定坡面防水垫的端部。对于有排水管穿越防水垫部位，应加设GCL防水垫附加层，管周围膨润土妥善封闭。每天防水垫操作后要逐缝、逐点位进行细致检验验收，如有缺陷立即修补。
（2018年真题）改性沥青混合料所具有的优点中，说法错误的是（ ）。
A.较长的使用寿命
B.较高的耐磨耗能力
C.较大抗弯拉能力
D.良好的低温抗开裂能力
答案：C
解析：
本题考查的是热拌沥青混合料主要类型。改性沥青混合料与AC型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力，良好的低温抗开裂能力，较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。
按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013年版）的规定，( )属于Ⅰ类民用建筑。
A.商店
B.游艺厅
C.图书馆
D.住宅
答案：D
解析：
2019版教材P252页
民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求原文是，民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类：1)Ⅰ类民甩建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；2)Ⅱ类民用建筑工程；办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
二级建造师预测试题6节 第5节
工程项目的施工总进度计划是属于（ ）。
A.项目的施工总进度方案
B.项目的指导性施工进度计划
C.项目施工的年度施工计划
D.项目的控制性施工进度计划
答案：D
解析：
一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。
水利工程涉及以下方面发生变化，属于重大设计变更的有（）。
A.建设规模
B.设计标准
C.总体布局
D.重大技术问题的处理措施
E.各单项工程施工顺序
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P143
2)水利工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。重大设计变更是指工程建设过程中，工程的建设规模、设计标准、总体布局、布置方案、主要建筑物结构形式、重要机电金属结构设备、重大技术问题的处理措施、施工组织设计等方面发生变化，对工程的质量、安全、工期、投资、效益产生重大影响的设计变更。其他设计变更为一般设计变更。
涵洞构造中能防止洞壁外围产生集中渗流的是()。
A.基础
B.沉降缝
C.截水环
D.洞壁
答案：C
解析：
2020版教材P18页
(3)截水环。对于有压涵洞要在洞身四周设若干截水环或用黏土包裹形成涵衣，用以防止洞身外围产生集中渗流。
（2014年） 下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（ ）。
A.高度 23m 的物料提升机采用 1 组缆风绳
B.外用电梯底笼周围 2.0m 范围内必须设置牢固的防护栏杆
C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一
D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离
E.遇六级以上大风恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下
答案：C,D
解析：
P225～226。考查内容：垂直运输机械安全管理。 （1）为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时，高度在 20m 以下可设 1 组（不少于 4 根），高度在 30m 以下不少于 2 组，超过 30m 时不应采用缆风绳锚固方法，应采用连墙杆等刚性措施。 （2）外用电梯底笼周围 2.5m 范围内必须设置牢固的防护栏杆，进出口处的上部应根据电梯高度搭设 足够尺寸和强度的防护棚。 （3）固定式塔吊的基础施工应按设计图纸进行，其设计计算和施工详图应作为塔吊专项施工方案内 容之一。 （4）施工现场多塔作业时，塔机间应保持安全距离，以免作业过程中发生碰撞。 （5）遇六级及六级以上大风等恶劣天气，应停止作业，将吊钩升起。以免大风造成吊钩摇晃对现场 人员、建筑物、材料等造成损害。
针对断桩事故，可采取的防治措施有（）。
A.关键设备要有备用以保证混凝土连续灌注
B.混凝土坍落度要控制在10～14cm
C.在混凝土中加入减水剂
D.保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少1m
E.尽量采用大直径导管
二级建造师预测试题6节 第6节
下列关于施工组织设计及其编制的说法中，正确的有（ ）。
A．施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排
B．施工组织总设计是指导分部分项工程施工的依据
C．只有在编制施工总进度计划后，才可编制资源需求量计划
D．对于简单工程，可以只编制施工方案施工进度计划和施工平面图
E．只有在编制施工总进度计划后才能制定施工方案
答案：A,C,D
解析：
先有施工方案才能安排施工进度，E 选项明显错误，可以先排除。施工组织总设计是以整个建设项目为对象编制的全局性部署和施工技术经济纲要，不能直接指导分部分项工程施工，特别对规模较大或较复杂的分部分项工匸程，需要编分部分项工程施工组织设计来指导施工。此外的ACD 选项都符合施工组织设计及其编制的原理。
单位工程质量监督报告需要在竣工验收之日起（ ）提交竣工验收备案部门。
A. 3天内
B. 7天内
C. 5天内
D. 10天内
答案：C
解析：
本题主要考查对“2Z104052施工质量政府监督的实施”的熟悉。质量监督部门在竣工验收时编 制单位工程质量监督报告，在竣工验收之日起5日内提交到竣工验收备案部门。@##
关于卷扬机的主要使用要求，说法正确的是（ ）。
A.起重吊装中一般使用电动快速卷扬机
B.卷扬机应固定牢靠，受力时不应横向位移
C.余留在卷筒上的钢丝绳不应少于2 圈
D.最后一个导向滑车应与卷筒边缘对齐
答案：B
解析：
本题考查钢丝绳和轻小型起重设备。A 选项，起重吊装中一般使用电动慢速卷扬机；C选项，余留在卷筒上的钢丝绳不应少于 4 圈；D 选项，最后一个导向滑车应设在卷筒的中垂线上。
根据《合同法》的规定，合同中债权人不得将债权转让给第三人的法定情形有()。
A.根据合同性质不得转让
B.根据合同内容不得转让
C.按照当事人约定不得转让
D.依照法律规定不得转让
E.合同有瑕疵不得转让
答案：A,C,D
解析：
2019新版教材P122页
掌握合同的转让，①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。
关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是（）。（2015年）
A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区
B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置
C.梁的箍筋直径最小可采用4mm
D.当梁的截面高度小于200mm时，不应设置箍筋
答案：B
解析：
查内容：钢筋混凝土梁的配筋要求。
A错误，受拉钢筋顾名思义，就是用来抵抗梁受拉力的，理应布置在梁的受拉区；C错误，截面高度大于800mm的梁，箍筋直径不宜小于8mm；对截面高度不大于800mm的梁，不宜小于6mm，由此可知：梁的箍筋直径最小可采用6mm；D错误，当梁的截面高度小于150mm时，可以不设置箍筋。
