21年二级建造师每日一练7辑 第1辑
拱形可缩性金属支架适用于( )的巷道支护。
A.地压不大
B.地压稳定
C.围岩破碎
D.围岩变形量大
答案：D
解析：
本题考核的是可缩性金属支架的应用。 拱形金属可缩支架是一种让压式支护，适应围岩变形较大的情况。
可缩支架的滑动阻力依靠节间连接螺栓的紧固程度，因此节间螺母应使用扭力扳手按规定力矩拧紧，以保持节点间、支架间受力均匀。
下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（ ）。
A.固体废弃物必须单独储存
B.电气焊必须在工作面设置光屏障
C.存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理
D.在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12：00至次日早6：00时段
答案：C
解析：
2020版教材P219页
该题主要考察的是：施工现场环境保护的要求，原文是，施工现场设立专门的固体废弃物临时储存场所，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独储存、设置安全防范措施且有醒目标识；电气焊应尽量远离居民区或在工作面设蔽光屏障；施工现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房，必须对库房地面和高250mm墙面进行防渗处理；在人口密集区进行较强噪声施工时，须严格控制作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业。
永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露（ ）扣。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
根据相关规范，普通螺栓连接紧固应符合下列要点：
(1)普通螺栓紧固应从中间开始，对称向两边进行，大型接头宜采用复拧。
(2)普通螺栓作为永久性连接螺栓时，紧固时螺栓头和螺母侧应分别放置平垫圈，螺栓头侧放置的垫圈不多于2个，螺母侧放置的垫圈不多于1个。
(3)永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露丝扣不应少于2扣。对于承受动力荷栽或重要部位的螺栓连接，设计有防松动要求时，应采取有防松动装置的螺母或弹簧垫圈，弹簧垫圈放置在螺母侧。
污水中有机物浓度一般用（ ）来表示。
A.BOD5
B.COD
C.TOD
D.TOC
E.BOT
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是污水处理及再生水回用。污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量（BOD5）、化学需氧量（COD)、总需氧量（TOD）和总有机碳（TOC）来表示。
施工中，因监理人未及时共同检查防水隐蔽工程，48小时后承包人自行完成了覆盖。后监理人要求揭开重新检查，检查结果为合格。此事件造成承包人停工损失10000元，利润损失1200元。项目经理及时安排窝工的工人到附近工地工作，发生交通费用1000元。其可以要求发包人赔偿的损失为（ ）元。
A. 10000
B. 11000
C. 11200
D. 12200
答案：D
解析：
赔偿损失=直接损失+间接损失（指“利润”）+被违约方的减损费用
但是（1）意外损失不赔（2）被违约方不采取减损措施，放任损失扩大的，对扩大部分不能索赔
根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定，属Ⅱ类要求民用建筑工程的是()。
A、住宅
B、学校教室
C、书店
D、医院
答案：C
解析：
（2）民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类：1)I类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等；2)Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等.所以选C。
建设工程民事责任的承担方式主要包括()。
A.返还财产
B.修理
C.赔偿损失
D.行政处罚
E.支付违约金
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P39页
《民法总则》 规定，承担民事责任的方式 主要有 ：停止侵害； 排除 妨碍；消除危险；返还财产；恢复 原状； 修理 、重作 、更 换； 赔偿 损失；支付违约金；消除影响、恢复名誉；赔礼 道歉。
建筑工程的分项工程可按（ ）划分。
A.专业性质
B.施工工艺
C.施工程序
D.建筑部位
答案：B
解析：
本题考查的是建筑安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序。分项工程的划分应按主要工种、材料、施工工艺、用途、种类及设备类别等进行划分。
施工期人群健康保护的主要内容有（ ）。
A．水质监测
B．施工人员体检
C．施工饮用水卫生
D．施工区环境卫生防疫
E．卫生监督
21年二级建造师每日一练7辑 第2辑
按照《公路水运工程试验检测管理办法》的有关规定，公路工程综合类检测机构等级划分是（ ）。
A．甲、乙两个等级
B．甲、乙、丙3个等级
C．一、二、三3个等级
D．一、二两个等级
1．背景
某工程项目采用综合单价计价方式，其中，合同约定实际完成工作量超过估计工作量15％以上时允许调整单价。原来合同中有A、B两项土方工程，工程量均为16万m3，土方工程的合同单价为16元／m3。实际工程量与估计工程量相等。施工过程中，总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程C的指示，该工作的性质和施工难度与A、B工作相同，工程量为32万m3。发包人与承包单位依据合同约定协商后，确定的土方变更单价为14元／m3。
2．问题
变更工程的费用(即新增的土方工程费用)是多少?
答案：
解析：
P189-191
承包人的变更费用计算如下：1)工程量清单中计划土方：16+16=32万m3；
2)新增土方工程量=32万m3；
3)按照合同约定，应按原单价计算的新增工程量=32×15％=4.8万m3；
4)新增土方工程款=4.8×16+(32-4.8)×14=457.6万元。
工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（ ）。
A.向监理工程师提交索赔证据
B.提出索赔意向通知
C.提交索赔报告
D.与业主就索赔事项进行谈判
答案：B
解析：
2020版教材P263页
工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向
( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。
A．《工程施工组织设计》
B．《施工项目管理实施规划》
C．《质量手册》
D．《施工质量计划》
土基最佳含水量是土基达到()所对应的含水量。
A、100%压实度
B、最大湿密度
C、最大干密度
D、液限
答案：C
解析：
2020版教材P35页
，原文：最佳含水量是土基施工的一个重要控制参数，是土基达到最大干密度所对应的含水量。
关于施工现场消防管理的说法，正确的有（ ）。
A．动火证当日有效
B．钢结构的安装焊接需要由项目技术负责人组织编制防火安全技术方案
C．应配备义务消防人员
D．房屋建设过程中，临时消防设施应与在建工程同步设置
E．施工现场的消防栓泵应采用临时消防配电线路，保持不间断供电
某施工现场发生安全生产事故，造成15人死亡，直接经济损失8000万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，这属于（ ）生产安全事故。
A.重大
B.一般
C.较大
D.特别重大
答案：A
解析：
2020版教材P239页
本题考查的是安全事故的划分。 （1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； （2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； （3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故； （4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 本题15人死亡，直接经济损失8000万元人民币，属重大事故，A选项正确。
施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。
A．建造师原注册单位
B．建设主管部门
C．施工企业
D．项目经理本人
（2017年）根据《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》（水建管[2015]377号），下列行为中，属于严重失信行为的有（ ）。
A、未取得资质证书承揽工程
B、串标
C、转包所承揽工程
D、有行贿违法记录
E、超越本单位资质承揽工程
答案：B,C,D
解析：
考点:施工投标的条件与程序。严重失信行为包括：（1）出借、借用资质证书进行投标或承接工程的；（2）围标、串标的；（3）转包或违法分包所承揽工程的；（4）有行贿、受贿违法记录的；（5）对重（特）大质量事故、生产安全事故负有直接责任的；（6）公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。
21年二级建造师每日一练7辑 第3辑
工程竣工结算的编制依据中不包括（）。
A.施工合同
B.政策性调价文件
C.设计变更技术核定单
D.招标控制价清单
答案：D
解析：
2019版教材P303页
3.工程竣工结算的依据 (1) 该工程签订的具有法律效力的施工合同和补充文件。 (2) 已颁发的工程造价的政策性文件和相关规定。 (3) 按国家预算定额及相关取费标准结算的工程，则应依据施工图预算、设计变更技术核定单和现场用工签证。 (4) 实行招投标的工程以中标价为结算主要依据。
双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（ ）。
A．4
B．5
C．6
D．7
答案：C
解析：
关键路线是1→4→5→6→8→9→11 工期3+5+4+3=15
1→4→5→6→8→10→11 工期3+5+4+3=15
1→4→5→6→7→10→11 工期3+5+4+3=15
1→2→3→4→5→6→8→9→11 工期3+5+4+3=15
1→2→3→4→5→6→8→10→11 工期3+5+4+3=15
1→2→3→4→5→6→7→10→11 工期3+5+4+3=15
管式渗沟的管壁泄水孔的设置条件有( )。
A.对称布置
B.交错布置
C.间距不宜大于20cm
D.间距不宜小于20cm
E.可任意设置
答案：B,C
解析：
2019版教材P14页
管式渗沟泄水孔应在管壁上交错布置，间距不宜大于200mm。
根据《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》(水建管[2015]377 号)下列行为中，属于不良行为的有( )。
A 未取得资质证书承揽工程
B.串标
C.转包所承揽工程
D.有行贿违法记录
E.超越本单位资质承揽工程
答案：B,C,D
解析：
投标人在资质管理和招标投标方面发生下列行为的是不良行为：
（1）超越本单位资质等级承揽工程的；
（2）末取得资质证书承揽工程的；
（3）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；
（4）允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的；
（5）相互串通投标或者与招标人串通投标的，以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；
（6）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（7）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；
（8）非因不可抗力原因，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务。
@##
采用水准仪测量工作井高程时,测定高程为 3. 460m，后视读数为 1.360m,已知前视测点高程为 3.580m，前视读数应为（ ）。
A. 0.960m
B. 1.120m5
C. 1.240m
D. 2.000m
答案：C
解析：
前视读数=1.360+3.460-3.580=1.240。
背景：某办公楼工程，地下两层，地上15层，建筑面积3.0万m2，施工单位进场后按照批准的总平面布置图进行了现场规划，其中库房分成普通库房和特殊库房，分建在不同的位置，主要出入口及楼层各主要部分等均悬挂了明显的警示牌，在施工过程中发生了以下事件：
事件一：上级单位在安全文明工地检查时发现，警示牌悬挂比较随意，有的比较隐蔽，有的甚至没有针对性，随后对项目突出了整改意见。
事件二：检查发现在特殊库房的醒目部位悬挂了指示性的标准，在钢筋切割机房悬挂了禁止标志，在配电室房悬挂了指令性标志。
事件三：建设单位在规定的时间内将工程归档资料移交了档案馆。
问题：
1．事件一中，现场警示牌的设置原则是什么？
2．简要说明现场使用警示牌的基本要求。
3．指出事件二中警示牌悬挂的不妥之处，并分别写出正确的悬挂方法。
答案：
解析：
1．事件一中,现场安全警示牌的设置原则是：标注—指图形、尺寸、色彩、材质应符合标注。安全—指设置后标牌本身没有风险,处于安全状态。醒目—设置的位置能第一时间进入视线。便利—指标牌便于人们观察。协调—指标牌之间尺寸和环境的协调。合理—用安全标牌反映出必要的安全信息,避免漏设和滥设。
2．现场使用安全警示牌的基本要求是：
(1)现场存在安全风险的重要部位和关键岗位；
(2)设置在人们最容易观察到的地方；
(3)设置在明亮、光线充足的环境中；
(4)应固定牢靠,尽量和人的视线高度一致；
(5)不得设置在移动的物体上,同时避免遮挡；
(6)警示牌在一起布置时应从左到右自上而下按照警告、禁止、指令、指示的顺序排列,且标牌之间留有0.2倍的标牌尺寸距离；
(7)有触电危险的场所,标牌应选用绝缘材料；
(8)露天场所宜选用反光材料的警示牌；
(9)对有防火要求的场所,应选用不燃材料制成的警示牌；
(10)应对警示牌的位置、作用派专人进行日常管理,并及时更换、移位。
3．事件二中警示牌悬挂的不妥之处和正确悬挂方法分别如下：
不妥之一：特殊库房位置挂指示性标志；
正确做法：应挂禁止性标志。
不妥之二：钢筋切割机旁挂禁止标志；
正确做法：应挂警告性标志。
不妥之三：在配电室旁挂指令性标志；
正确做法：应挂警告和禁止性标志。
某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间为第13天，工作的持续时间4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值为2天，则该工作的自由时差为()天。
A、2
B、3
C、4
D、5
答案：A
解析：
网络图计划时间参数计算工作i若无紧后工作，其自由时差等于计划工期Tp减该工作的最早完成时间EFn，当工作i有紧后工作j时，其自由时差FFi等于该工作与其紧后工作j之间的时间间隔的最小值；此题选A
招标投标活动应当遵循的原则是 ( )
A.公开、公平、公正和最低价中标
B.自愿、公平、公正和等价有偿
C.公开、公平、公正和诚实信用
D.自愿、公平、等价有偿和诚实信用
答案：C
解析：
《招标投标法》第5条规定：“招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。”
照明系统接地按保护形式不同可分为（ ）系统。
A．IT
B．CT
C．TT
D．YT
E．TN
21年二级建造师每日一练7辑 第4辑
阀门的严密性试验压力为公称压力的（ ）。
A.1.5倍
B.1.1倍
C.1倍
D.90%
答案：B
解析：
2020版教材P130
阀门的严密性试验压力为公称压力的1.1倍
决定泵性能的工作参数有()。
A.流量
B.扬程
C.流速
D.功率
E.效率
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P11页
泵的性能由其工作参数加以描述，常用的参数有流量、扬程、功率、效率、转速等。
加固各种成因的饱和状土(如淤泥），可增加软土地基的承载力的基础是（）。
A.灰土桩
B.水泥粉煤灰碎石桩
C.深层搅拌法桩
D.碎石桩
某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差(CV)<0，进度偏差(SV)<0，则表明( )。
A.已完工程实际费用节约
B.已完工程实际进度超前
C.已完工程实际费用>已完工作预算费用
D.计划工作预算费用>已完工作实际费用
E.计划工作预算费用>已完工作预算费用
答案：C,E
解析：
本题涉及的考点是费用偏差与进度偏差的分析。费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)，其中：已完工作预算费用(BCWP)=已完成工作量×预算单价，已完工作实际费用(ACWP)=已完成工作量×实际单价，当CV>0时，说明项目运行节支;当CV<0时，说明项目运行超出预算费用。故选项A错误，选项C正确。进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)，其中：已完工作实际费用(ACWP)=已完成工作量×实际单价，当SV>0时，说明工程进度超前;当SV<0时，说明进度延误。故选项B、D错误，选项E正确。@##
（2017年） 某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2014 年 5 月 1 日。同年 2 月 10 日，该建设单 位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年 4 月 20 日将建筑材料运至 工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年 5 月 10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）。
A.2014 年 2 月 10 日
B.2014 年 4 月 20 日
C.2014 年 5 月 1 日
D.2014 年 5 月 10 日
答案：B
解析：
本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工 程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或检验合格，或工 程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。
熟石灰的成分是（ ）。
A．CaCO3
B．CaO
C．Ca（HCO3）2
D．Ca（OH）2
单位工程验收应具备的条件是( )。
A.分部工程合格
B.质量资料齐全
C.安全和功能检测资料完整
D.主要功能项满足规范要求
E.竣工图绘制完成
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P256
（1）单位工程质量验收合格应符合下列规定：1）所含分部工程的质量均应验收合格；2）质量控制资料应完整；3）所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整；4）主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；5）观感质量应符合要求。
工程施工完毕后，施工单位于2008年10月14日提交了竣工验收报告。同年10月24日组织了竣工验收。验收中发现质量问题并提出了整改要求。建设单位因急于开业，于同年11月1日实际入住。同年11月10日工程最终竣工验收合格。本工程的保修期限从（ ）开始计算。
A.10月14日
B.10月24日
C.11月1日
D.11月10日
答案：C
解析：
2020版教材P297页
建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。2019版教材P112：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题描述中，施工单位虽然于2008年10月14日提交了竣工验收报告，但同年10月24日组织竣工验收中发现质量问题并提出了整改要求，说明工程尚未竣工。因此该两个日期都不能作为竣工验收的日期，A、B选项都不符合题干要求。但是，建设单位却在未经竣工验收前擅自于11月1日实际使用了工程，根据上述司法解释的规定，应当“以转移占有建设工程之日为竣工日期”，即建设工程的保修期应当自11月1日起计算。因此C选项符合题干要求，是正确选项。
承包商索赔成立应具备的前提条件有( )。
A.造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围
B.索赔费用计算正确，并且容易分析
C.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
答案：C,D,E
解析：
2020新版教材P262页
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。
21年二级建造师每日一练7辑 第5辑
关于贯通测量的工作步骤，以下说法正确的是（）。
A. 准备工作：调査了解待贯通井巷的实际情况，根据贯通的容许偏差，选择合理的测量方案与测量方法。对重要的贯通工程，要编制贯通测量设计书，进行贯通测量误差预计，以验证所选择的测量方案、测量仪器和方法的合理性
B. 施测和计算：依据选定的方案和方法进行施测和计算，每一施测和计算环节均须有独立可靠的检核，并要将施测的实际测量精度与原设计的要求精度进行比较，不符合要求应当返工重测
C. 根据有关数据计算贯通巷道的标定几何要素，并实地标定巷道的中线和腰线。
D. 根据掘进巷道的需要，及时延长巷道的中线和腰线，定期进行检查测量和填图，并按照测量结果及时调整基准点和腰线
E. 巷道贯通之后，应立即测量出实际的贯通偏差值，并将两端的导线连接起来，计算各项闭合差。此外，还应对最后一段巷道的中腰线进行调整
答案：A,B,C,E
解析：
根据掘进巷道的需要，及时延长巷道的中线和腰线，定期进行检查测量和填图，并按照测量结果及时调整中线和腰线。
水利水电工程发生一般质量事故后，应由（ ）组织有关单位制定处理方案并实施。
A.上级主管部门
B.省级水行政主管部门
C.流域机构
D.项目法人
答案：D
解析：
一般质量事故， 由项目法人负责组织有关单位制定处理方案并实施，报上级主管部门备案。
要约的生效时间是（ ）。
A．到达受约人时生效
B．发出时生效
C．到达受约人的第二天生效
D．受约人发出承诺前
在建设工程活动中，会产生许多具有著作权的作品，其中建设单位和施工单位分别组织专人编制的招标、投标文件属于（）。
A.委托作品
B.职务作品
C.单位作品
D.集体作品
答案：C
解析：
2020版教材P23页
在建设工程活动中，有许多作品属于单位作品。由法人或者其他组织主持，代表法人或者其他组织意志创作，并由法人或者其他组织承担责任的作品，法人或者其他组织视为作者。如招标文件、投标文件，往往就是单位作品。
对民事诉讼法的基本特征表述的正确的是（）
A.当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法律才有管辖权
B.普通程序采用合议庭合议制
C.所有民事案件审理及判决结果均应由社会公开
D.一个案件须由两级人民法院审理才告终结
答案：B
解析：
2019新版教材P321页
普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。
下列材料中，属于水硬性胶凝材料的是（ ）。
A.石灰B.石膏
C.水泥D.水玻璃
答案：C
解析：
无机胶凝材料按其硬化条件的不同又可分为气硬性和水硬性两类。只能在空气中硬化，也只能在空气中保持和发展其强度的称气硬性胶凝材料，如石灰、石膏和水玻璃等；既能在空气中，还能更好地在水中硬化、保持和继续发展其强度的称水硬性胶凝材料，如各种水泥。气硬性胶凝材料一般只适用于干燥环境中，而不宜用于潮湿环境，更不可用于水中。
某承包商将拖欠一家设备租赁公司费8万元的债务全部转移给了拖欠其工程款的某大学，下列转让效力的表述中正确的有（）。
A.该8万元的延期利息应由该大学承担
B.承包商应当向该公司行使抗辩权
C.承包商对该公司的抗辩权应当由该大学行使
D.承包商转让债务要经该大学同意
E.承包商转让债务要经该公司同意
答案：A,C,E
解析：
2019新版教材P122页
《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债务人对让与人的抗辩。抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消灭。在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。从权利随同主权利转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。@##
根据《物权法》规定，下列关于建设用地的使用说法正确的是（）。
A.建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押
B.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权
C.工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地可以协议取得
D.建设用地使用期限由当事人约定
E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P16页
新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权:建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。
建造师的执业范围包括（）。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业，参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
21年二级建造师每日一练7辑 第6辑
实行总承包的建设工程，专业分包发生事故后应由( )单位负责上报事故。
A.建设
B.监理
C.专业分包
D.总承包
答案：D
解析：
2019版教材P266页
实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
公路水运工程生产安全重大事故隐患排查治理的责任主体是（ ）。
A、交通运输主管部门
B、建设单位
C、施工单位
D、监理单位
答案：C
解析：
2020版教材P237页
项目施工单位是隐患排查治理的责任主体
关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（ ）。
A.分包人服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令
B.分包人不能直接致函给发包人
C.分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清
D.分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令
答案：B
解析：
2020版教材P245页
本题考查的是施工专业分包合同的内容。分包人须服从承包人转发的发包人或工程师（监理人）与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师（监理人）发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师（监理人），也不得直接接受发包人或工程师（监理人）的指令。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（）。
A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同款
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.承包方承担的损失超过其承受能力
D.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7 小时
E.外汇汇率变化影响合同价款
)采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有()。
A、 工期风险
B、 价格风险
C、 工作量风险
D、 施工技术方案引发的风险
E、 政治风险
答案：B,C
解析：
固定总价合同采用固定总价合同，承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。
分项工程质量验收合格应符合下列规定（ ）。
A．分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定
B．质量控制资料应完整
C．分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整
D．观感质量验收应符合要求
E．主控项目和一般项目质量经抽样检验合格
根据规定，要求专业承包单位在分包工程时应具有（ ）。
A.施工资质
B.劳务资质
C.相应资质
D.专业承包资质
答案：C
解析：
2019新版教材P97页
《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。
敞开式盾构机中不包含（ ）盾构机。
A．手掘式
B．半机械挖掘式
C．机械挖掘式
D．土压平衡式
桥梁基础施工时，当土质较差有严重流沙现象，地下水位较高，挖基较深，坑壁不易稳定，用普通排水方法难以解决时，易采用( )。
A.集水点捧水法
B.井点排水法
C.板桩法
D.障幕法
答案：B
解析：
2019版教材P128页
(4)当采用普通排水方法难以解决基坑地下水时，可采用井点法降水。@##
21年二级建造师每日一练7辑 第7辑
(2019年真题)某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日,该建筑工程一切险责任起始日期为（）。
A.2018年5月10日
B.2018年5月15日
C.2018年7月20日
D.D2018年8月10日
答案：C
解析：
本题考查建筑工程一切险的保险期限。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。
本题7月20日建筑材料运至工地，故正确答案为C。
生活饮用水水源取水点上游（ ）和下游（ ）以内的水域，不得排入施工废污水。
A．300m，100m
B．500m，100m
C．600m，200m
D．1000m，100m
某工业建筑工程的平面为圆形，施工测量精度要求较高，屋盖采用钢结构，部分钢材为国 外进口，钢筋和水泥等主要材料为业主供应，施工单位负责检验。为保证工程质量，施工单位 编制了详细的质量控制方案。对材料质量控制、测量控制、技术交底等都提出了具体方案。 根据背景(七）。回答下列问题。
对进口钢筋的长度和直径进行测量检査属于（ ）检验。
A.书面
B.外观
C.理化
D.无损
答案：B
解析：
外观检验，就是很据质量标准要求进行外观检查。同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一等 级、同一交货状态的钢筋，每批不大于60t,从每批钢筋中抽取5%进行外观检査。
CRD工法是在CD工法基础上增设（ ）而形成的。
A．临时仰拱
B．超前小导管
C．管棚
D．钢拱架
下列属于直接工程费的是（ ）。
A．工程定额测定费
B．工程排污费
C．人工费
D．材料费
E．施工机械使用费
项目经理部第一级技术交底工作由谁（ ）交底。
A.项目总工
B.项目各部门负责
C.各分部分项主管工程师
D.现场技术员
答案：A
解析：
2020版教材P211
技术交底必须在相应工程内容施工前进行。施工技术交底应分级进行。
第一级：项目总工向项目各部门负责人及全体技术人员进行交底。
第二级：项目技术部门负责人或各分部分项主管工程师向现场技术人员和班组长进行交底。
第三级：现场技术员负责向班组全体作业人员进行技术交底
根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213--2010，硐室基岩掘进属于( )。
A.单位工程
B.子单位工程
C.分部工程
D.分项工程
答案：D
解析：
本题考查矿业工程项目各组成部分的划分。矿业工程项目可划分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213--2010，单位(或子单位)工程的划分应按下列原则确定：具备独立施工条件并能形成独立使用功能的单元为一个单位工程；对于跨年度施工的井筒、巷道等单位工程，可按年度施工的工程段划分为子单位工程。分部工程按工程的主要部位划分，它们是单位工程的组成部分；分部、分项工程不能独立发挥生产能力，没有独立施工条件；但可以独立进行工程价款的结算。井巷工程的分项工程主要按施工工序、工种、材料、施工工艺等划分，是分部X-程的组成部分。分项工程没有独立发挥生产能力和独立施工的条件；可以独立进行工程验收和价款的结算；一般常根据施工的规格形状、材料或施工方法不同，分为若干个可用同一计量单位统计工作量和计价的不同分项工程。根据概念，硐室基岩掘进应当属于分项工程，本题应选择D选项。
水利工程项目后评价按组织实施的层次可分为()
A、施工单位的自我评价
B、项目法人的自我评价
C、项目行业的评价
D、主管部门的评价
E、运行管理单位的评价
答案：B,C,D
解析：
项目后评价一般按三个层次组织实施，即项目法人的自我评价、项目行业的评价、主管部门（或主要投资方）的评价。
建筑工程施工项目质量控制内容包括： ①工序质量、 ②检验批质量、 ③分项工程质量 ④分部工程质量⑤单位工程质量， 下列控制顺序中， 正确的是（ ） 。
A． ①→②→③→④→⑤
B． ②→①→③→⑤→④
C． ②→①→④→③→⑤
D． ⑤→④→③→②→①
答案：A
解析：
参见教材 P266～267。 考查内容： 建筑工程施工质量验收的有关规定。
