二级建造师模拟试题9章 第1章
甲公司投资建设一个高层写字楼，（）是正确的。
A．甲公司可以将工程的勘察、设计、施工发包给有总承包资质的乙建筑公司
B．若乙建筑公司向甲公司承诺工程质量，并提供担保，就可以将工程任意分包
C．乙建筑公司与分包安装工程的丙公司就整个写字楼工程质量对甲公司承担连带责任
D．丙分包公司征得乙建筑公司和甲公司同意后，可以将安装工程再进行分包
根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。
A.材料原价
B.材料的运输损耗费
C.库存材料盘亏
D.材料运杂费
E.检验试验费
答案：A,B,D
解析：
材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括：
1.材料原价
2.运杂费
3.运输损耗费
4.采购及保管费
关于合同价款调整程序，下列说法中正确的是（ ）。
A.出现合同价款调增事项后的14 天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告
B.发包人应在收到承包人合同价款调增报告及相关资料之日起7 天内予以核实
C.出现合同价款调整时，招标工程应以投标截止日前14 天为基准日
D.因承包人原因导致工期延误，且导致合同价款调整的时间在合同工程原定竣工验收时间之后，合同价款调增的予以调整，合同价款调减的不予调整
（2019年） 关于施工现场电工作业的说法，正确的有（ ）。
A.持证上岗
B.用绝缘工具
C.穿绝缘胶鞋
D.戴绝缘手套
E.带负荷插拔插头
答案：A,B,C,D
解析：
P173～174。电工作业应持有效证件，电工等级应与工程的难易程度 和技术复杂性相适应。电工作业由二人以上配合进行，并按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用绝缘工具； 严禁带电作业和带负荷插拔插头等。
劳动仲裁委员会首席仲裁员的选定是由（）。
A.法定
B.仲裁委员会负责人指定
C.办事机构负责人指定
D.当事人自愿选定
答案：B
解析：
2020版教材P335
首席仲裁员的选定要求，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
二级建造师模拟试题9章 第2章
下列不属于污水处理中一级处理工艺中用的构筑物是（??）。
A.沉砂池
B.沉淀池
C.二沉池
D.格栅
答案：C
解析：
二沉池属于二级处理工艺中用的构筑物。
施工总承包模式的特点是（ ）。
A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制
B.业主对施工总承包单位的依赖较大
C.业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大
D.一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标
E.施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目
下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（ ）。
A.警告
B.罚款
C.支付违约金
D.没收财产
法兰与法兰、法兰与管道应保持同轴，螺栓孔中心偏差不得超过孔径的( )。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
答案：D
解析：
2019版教材P157页
供热管网附件及预热站设施安装要求。 法兰与法兰、法兰与管道应保持同轴，螺栓孔中心偏差不得超过孔径的5%，垂直允许偏差为0~2mm。
工程建设活动中，（）处3年以下有期徒刑或拘役，情节特别恶劣的处3年以上7年以下有期徒刑。
A.犯重大劳动安全事故罪的
B.犯工程重大安全事故罪的
C.犯贪污罪的
D.犯重大责任事故罪的
E.犯行贿罪的
答案：A,D
解析：
2019新版教材P217页
《刑法》第134条第1款规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。
二级建造师模拟试题9章 第3章
针对危及承载力的质量缺陷采取的质量事故处理方式是（ ）。
A．修补处理
B．加固处理
C．返工处理
D．限制使用
下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中，影响最小的是（）。（2016年）
A.箍筋
B.配筋率
C.混凝土强度
D.截面形式
答案：A
解析：
本题考查内容：钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关，影响最大的是配筋率。选项A的箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。@##
终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是（ ）。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、粉煤灰水泥
D、矿渣水泥
答案：A
解析：
考点:水泥。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。
矿产资源的开发首先受到（ ）的约束。
A.矿产资源赋存条件
B.地区经济条件
C.地区交通条件
D.资源开发的技术水平
答案：A
解析：
P99-104
矿产资源的开发首先受到矿产资源条件的约束。资源的分布地域、赋存条件决定了资源开发的可行性及其规模、地点、范围等重要决策问题。
关于施工质量控制的说法，正确的是（ ）。
A.施工质量控制独立于施工质量管理
B.施工质量控制的关键在于工程项目的终检
C.施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定
D.施工质量控制应强调过程控制
答案：D
解析：
2020版教材P155页
（3）过程控制要求高。工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性。上道工序的质量往往会影响下道工序的质量，下道工序的施工往往又掩盖了上道工序的质量。因此，在施工质量控制工作中，必须强调过程控制，加强对施工过程的质量检查，及时发现和整改存在的质量问题，并及时做好检查、签证记录，为证明施工质量提供必要的证据。
二级建造师模拟试题9章 第4章
某工程网络计划中，N工作的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为6天。N工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天、第28天，则N工作的自由时差是()天。
A.1
B.3
C.4
D.8
答案：B
解析：
2020新版教材P141页
且N紧后工作的最早开始时间取最小值为21，则可得：=21-12-6=3。因此，正确选项是B。解析2：由自由时差概念计算，自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间。N工作紧后工作最早开始的最小值是21，减去N工作的持续时间6天，还有15天，N工作的最早开始12天，15减去12就是3天。
专利法的保护对象包括（ ）。
A.发明
B.实用新型
C.科学发现
D.外观设计
E.图形作品
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P 21
《中华人民共和国专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
关于编制技术标书要求的说法，准确的有（ ）。
A.主要施工方案针对性强，重点.难点分析准确，保障措施得当。
B.施工现场总平面图布置合理，能根据施工进程合理调整
C.进度计划标有关键线路且有相应保证措施
D.有质量保证体系
E.安全防护.文明施工人员到位，措施有力，对突发事故的应急预案全面，针对性强。
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是投标条件与程序。选项D准确说法为：有完整的质量保证体系并落实到各责任人，对关键部位的质量控制重点分析到位且措施有力。
在工程施工技术管理资料中，工程竣工文件作为工程施工技术管理资料的一部分，应包括竣工报告、竣工验收证明书和( )。
A.隐蔽工程验收资料
B.工程施工质量验收资料
C.工程质量保修书
D.工程质量控制资料
答案：C
解析：
2020新版教材P287页
工程竣工文件包括竣工报告、竣工验收证明书和工程质量保修书。”
无盖混凝土水池满水试验程序中应有()。
A、水位观测
B、水温测定
C、蒸发量测定
D、水质检验
E、资料整理
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P131页
(二）试验流程：试验准备一水池注水一水池内水位观测一蒸发量测定一整理试验结论。(2) 池体无盖时，需作蒸发量测定。
二级建造师模拟试题9章 第5章
某基础工程，施工合同约定的计日工每工日工资标准为100元。在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行造成承包商8人窝工5d，而承包商由于劳动力计划安排不当导致5人窝工10d，窝工费按照日工资标准的80％计算，则承包商可提出的人工费索赔为( )元。
A.3200
B.4000
C.8000
D.9000
答案：A
解析：
业主未按合同约定履行造成承包商窝工，承包商可以提出人工费索赔，而承包商由于劳动力计划安排不当导致窝工无索赔权。故承包商可提出的人工费索赔为：8×5×100×80％=3200元。
背景资料
发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年）签订了河道整治工程施工合同。合同约定：（1）签约合同价为860万元，合同工期为11个月，自2016年12月1日开工；（2）质量保证金为签约合同价的3%，质量保证金在合同工程完工验收和缺陷责任期满后分两次退还，每次退还50%；（3）缺陷责任期为一年；（4）逾期完工违约金为签约合同价的3.5‰/天。
施工过程中发生如下事件：
事件1：发包人根据合同约定按时向承包人提供施工场地范围图和施工场地有关资料。
事件2：项目经理因故要短期离开施工现场，事前履行了相关手续。在项目经理离开期间，施工项目部向监理人提交了单元工程质量报验单。该报验单仅该有施工单位项目部印章。
事件3：2017年11月20日签发的合同工程完工证书中注明合同工程完工验收时间（实际完工日期）为2017年11月8日。
事件4：在缺陷责任期内，为修补工程缺陷，经发包人同意，承包人动用了质量保证金6万元整。监理人确认在缺陷责任期满后项目达到质量标准，缺陷责任期按时终止。
<1> 、事件1中发包人提供的施工现场范围图应明确哪些主要内容？施工场地有关资料包括哪些？
<2> 、针对事件2，说明项目经理离开现场前要履行什么手续？施工项目部报送单元工程质量报验单还应履行何种签章手续？
<3> 、针对事件3，计算逾期完工违约金（单位：万元，保留小数点后两位）。
<4> 、针对事件3和事件4，提出质量保证金退还的时间并计算金额（单位：万元，保留小数点后两位）。
答案：
解析：
<1> 发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限。
施工场地有关资料包括：向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
<2> 项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委托代表代行其职责。
单元工程质量报验单还需要具有注册建造师执业资格的人士签字并加盖执业章。
<3> 合同工期为11个月，2016年12月1日开工，则合同完工日期为2017年10月31日。实际完工日期为2017年11月8日，则逾期8天完工，逾期完工违约金：860×3.5‰×8=24.08万元。
<4> 质量保证金退还时间与金额分别为
第一次退还时间：2017年11月8日；退还金额：860×3%×50%=12.90万元。
第二次退还时间：2018年11月7日；退还金额：860×3%×50%-6=6.90万元。
堤防工程漏洞险情的抢护方法有（ ）等。
A.塞堵法
B.盖堵法
C.戗堤法
D.平堵法
E.立堵法
下列行为中，属于委托代理的是（）。
A.转包工程
B.肢解分包
C.请律师代为诉讼
D.分包商完成主体结构施工
答案：C
解析：
2019版教材P10页
委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理，按照被代理人的委托行使代理权。建筑工程的承包活动不得委托代理。《建筑法》规定：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别分包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
装载机按额定载重量分，中型的是（ ）。
A．1～3t
B．5t
C．4～8t
D．10t
二级建造师模拟试题9章 第6章
（2017年）根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）,项目实施前，企业法定代表人应与施工项目经理协商制定（ ）。
A.项目成本管理规划
B.项目管理承诺书
C.项目管理目标责任书
D.质量保证承诺书
答案：C
解析：
项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。正确答案：C
根据《物权法》的相关规定，将()作为抵押物的，其抵押权自登记时设立。
A、交通运输工具
B、正在施工的建筑物
C、生产设备、原材料
D、正在加工的工程模板
E、建设用地使用权
答案：B,E
解析：
当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：（2）建设用地使用权；（4）正在建造的建筑物。
根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的规定，旁站监理是指“监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对()的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动”。
A.关键工种
B.关键岗位
C.关键部位
D.关键线路
E.关键工序
答案：C,E
解析：
2020新版教材P45页
旁站监理在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督工作。
大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按照（ ）顺序办理相应手续。
A．工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证
B．报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同
C．申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记
D．报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证
（2014年）监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。
A.费用由施工企业承担
B.工期不予顺延
C.视为建设单位违约
D.施工企业可主张合理利润
答案：D
解析：
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进 行钻孔探测或揭开重新检查，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发 包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
二级建造师模拟试题9章 第7章
施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（）等。
A.工程概况牌
B.组织结构图
C.消防保卫（防火责任）牌
D.环境保护牌
E.安全生产牌
答案：A,C,E
解析：
2020新版教材P214页
工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防保卫、安全生产、文明施工施工和现场平面图
施工单位的“三级检查制度”应包括（ ）。
A．班组初检
B．项目经理复检
C．作业队复检
D．项目部终检
E．作业队终检
施工过程中， 工程师下令暂停部分工程， 而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险， 承包商向业主提出索赔， 则（ ） 。
A.工期和费用索赔均能成立
B.工期和费用索赔均不能成立
C.工期索赔成立， 费用索赔不能成立
D.工期索赔不能成立， 费用索赔能成立
某二级公路工程基本达到竣工验收标准，竣工验收应由（ ）主持。
A．由建设单位
B．由监理单位
C．由交通部或批准工程初步设计文件的地方交通主管部门
D．由省级质量监督站
关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是（）。
A、 每一个任务只能有一个主办部门
B、 每一个任务只能一个协办部门和一个配合部门
C、 项目运营部应在项目竣工后介入工作
D、 项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分
答案：D
解析：
每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。
该表有如下特点：
(1)任务分工表主要明确哪项任务由哪个工作部门（机构负责主办，另明确协办部门和配合部门，主办、协办和配合在表中分别用三个不同的符号表示；
(2)在任务分工表的每一行中，即每一个任务，都有至少一个主办工作部门；
(3)运营部和物业开发部参与整个项目实施过程，而不是在工程竣工前才介入工作。
二级建造师模拟试题9章 第8章
下列选项中，属于项目目标动态控制中主动控制特点的是()。
A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素
B.目标出现偏离时采取纠偏措施
C.将目标的实际值与计划值比较
D.分析目标的实际值与计划值产生偏差的原因
答案：A
解析：
2020新版教材P28页
为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素采取有效的预防措施，而B、C、D项则是项目目标的过程控制。
某城市快速路跨线桥的上部结构为变截面预应力混凝土连续箱梁，箱梁采用C40 混凝土，用三角斜拉带式挂篮进行悬臂浇筑法对称施工。
施工方在施工中将线形控制、边跨及跨中合龙段混凝土裂缝控制、张拉吨位及预应力束伸长量控制作为质量控制关键点。
完成下部结构施工后，承包人首先复测了墩台顶面高程和桥轴线，然后开始制作和安装扇形托架作为0 号、1 号块的工作平台，接下来立模、制作钢筋、浇筑0 号和1 号块混凝土。在检查完预应力筋后，即按照安全员编写的、项目负责人审批的预应力施工作业指导书进行了预应力束张拉及孔道压浆，并实施了墩梁临时固结。
在组装挂篮、箱梁模板安装校正就位、钢筋制作、混凝土浇筑后，开始预应力束张拉、孔道压浆、拆模。移动挂篮就位后，进行下一梁段的施工。
合龙段劲性骨架制作就位、张拉临时束、箱梁合龙段混凝土施工后，进行预应力束张拉、孔道压浆、解除临时固结措施，将梁体转换成连续梁体系。
问题
1. 预应力张拉作业指导书由安全员编写、项目负责人审批是否正确？不正确请改正。
2. 0 号、1 号块与桥墩的墩梁临时固结可采用哪些方法？
3. 在“组装挂篮、箱梁模板安装校正就位”这一施工过程中，缺少一道关键施工工序，这一工序是什么?这道工序的主要作用是什么?
4. 浇筑箱梁混凝土时，确定悬臂浇筑段前端标高应考虑哪些因素？为确保各节段混凝土结合完好，上、下节梁段的接触面应作何处理后方可浇筑新混凝土?
5. 箱梁合龙段宜采用何种强度等级的混凝土？合龙段混凝土施工应选择在一天中的什么时间进行浇筑?并请分别说明主要原因。
答案：
解析：
1. 不正确（1 分）。预应力张拉作业指导书应由熟悉预应力张拉的技术人员（1 分）编制，由施工单位或项目技术负责人（1 分）审批。
2. ①梁和墩顶之间浇筑临时混凝土垫块（1 分）；②支座两侧临时加预应力筋（1 分）；③桥墩一侧或
两侧设置临时支承或支墩（1 分）。
3. 对挂篮进行预压（1 分）。主要作用：消除挂篮的非弹性变形（1 分）。
4. 应考虑：①挂篮前端的垂直变形值（1 分）；②预拱度设置（1 分）；③施工中已浇段的实际标高（1
分）；④温度影响（1 分）。
接触面处理：接触面凿毛（1 分）→清缝（1 分）→润湿（1 分）→坐浆或涂混凝土界面处理剂（1 分）。
5. 合龙段宜采用C45 混凝土（1 分）；主要原因：便于尽早施加预应力（1 分）。
合龙段混凝土应在一天中气温最低时浇筑（1 分）；主要原因：减少温度拉应力（1 分）。
水文地质条件不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置( )。
A.防冻垫层
B.排水垫层
C.半刚性垫层
D.刚性垫层
答案：B
解析：
2020版教材P6页
在基层下设置垫层的条件，水文地质条件下不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置排水垫层。
下列属于单位工程划分原则的是()。
A.工业厂房
B.钢结构
C.台（套）机组
D.土建
答案：A
解析：
单位工程应按区域、装置或工业厂房、车间（工号）进行划分，较大的单位工程可划分为若干个子单位工程。
按照行政处罚法的规定，()可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A、法律
B、行政法规
C、部门规章
D、地方性法规
答案：B
解析：
【考点】考查行政处罚的设定权限
本题考查行政处罚的设定权限，在这里，本文一并予以列出。《行政处罚法》规定：第九条法律可以设定各种行政处罚。限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定。第十条行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。法律对违法行为已经作出行政处罚规定，行政法规需要作出具体规定的，必须在法律规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。第十一条地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。法律、行政法规对违法行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出具体规定的，必须在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。第十二条国务院部、委员会制定的规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。尚未制定法律、行政法规的，前款规定的国务院部、委员会制定的规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。罚款的限额由国务院规定。国务院可以授权具有行政处罚权的直属机构依照本条第一款、第二款的规定，规定行政处罚。第十三条省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以在法律、法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。尚未制定法律、法规的，前款规定的人民政府制定的规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。罚款的限额由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会规定。第十四条除本法第九条、第十条、第十一条、第十二条以及第十三条的规定外，其他规范性文件不得设定行政处罚。本题B项正确。
二级建造师模拟试题9章 第9章
法院调解的特征体现在（）。
A.当事人的行为无诉讼上的意义
B.发生在诉讼过程中
C.若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行
D.在法院主持下进行
E.调解书送达双方当事人并经签收后产生法律效力
答案：B,C,D,E
解析：
2019新版教材P340页
法院调解的特征表现在：发生在诉讼过程中；若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行；在法院的主持下进行；调解书送达双方当事人并经签收后产生法律效力。
检验批的质量应按( )抽样检验。
A.基本项目和偏差项目
B.主控项目和一般项目
C.主控项目和偏小项目
D.基本项目和一般项目
答案：B
解析：
2020版教材P250页
检验批合格质量应符合下列规定：1）主控项目的质量经抽查检验合格。2）一般项目的质量经抽查检验合格。3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
下列关于转委托代理的表述中，正确的是（）。
A.代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。
B.转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任
C.转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。
D.转委托不需要取得被代理人的同意
E.任何情况下，转委托都是合法有效的
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P11页
第一百六十九条代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。
转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。
转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。
背景（一）
某施工企业承担了一幢六层房屋的施工任务。根据项目管理目标责任书中规定的各项职责，该工程的施工方项且经理组织有关人员完成了项目组织结构模式的确定、施工组织设计的编制等准备工作。在第二层施工时，旁站监理员发现施工人未按施工组织设计中的要求进行操作，存在质量隐患。
根据背景（一），回答下列问题。
1．下列选项中，不是编制项目管理目标责任书依据的是（ ）。
A．项目合同文件
B．项目管理实施规划
C．组织的管理制度
D．组织的经营方针和目标
基坑土方填筑应( )进行回填和夯实。
A.从一侧向另一侧平推
B.在相对两侧或周围同时
C.由近到远
D.在基抗卸土方便处
正确答案：B
土方填筑与压实的要求是：①填方的边坡坡度应根据填方高度，土的种类和其重要性确定。对使用时间较长的临时性填方边坡坡度，当填方高度小于10m时，可采用1:1.5;超过10m，可作成折线形，上部采用1:1.5。下部采用1:1.75。②填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。③填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。④填土应尽量采用同类土填筑，填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数人。表示，填土应控制土的压实系数人。满足设计要求。
