二级建造师模拟冲刺试题集7辑 第1辑
关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。
A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责
C.确保安全生产费用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况
E.及时.如实报告生产安全事故
答案：B,C,E
解析：
（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。
注册建造师有()情形，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。
A.仅申请在一个单位注册的
B.受到刑事处罚，刑事处罚完毕的
C.年龄超过60周岁的
D.依法被吊销注册证书的
答案：D
解析：
2020版教材P65页
注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废：(1)有以上规定的注册证书和执业印章失效情形发生的；(2)依法被撤销注册的；(3)依法被吊销注册证书的；(4)受到刑事处罚的；(5)法律、法规规定应当注销注册的其他情形。
用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。
A、实际用工
B、订立劳动合同
C、劳动合同备案
D、实际支付工资
答案：A
解析：
根据《劳动合同法》规定：用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。第10条第3款规定：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。注意：劳动关系建立的时间是“实际用工之日”，而不是订立劳动合同日。A项正确
根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精[2014]3号)，文明工地创建的标准包括()。
A.质量管理到位
B.创建措施有力
C.安全管理到位
D.环境和谐有序
E.合同管理到位
答案：A,B,C,D
解析：
根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》(水精[2014]3号)，文明工地创建标准包括：体制机制健全，质量管理到位，安全施工到位．环境和谐有序，文明风尚良好，创建措施有力等几个方面。故本题选A、B、C、D。
民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点距内墙面的距离（ ）和距楼地面的高度合适的为（ ）。
A.0.5，0.8
B.0.5，0.9
C.0.5，1.0
D.0.3，2.1
E.0.3，1.8
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定。环境污染物浓度现场检测点距内墙面的距离不小于0.5m、距楼地面的高度0.8～1.5m。
对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利，称为()。
A.所有权
B.用益物权
C.抵押权
D.留置权
答案：B
解析：
2019版教材P15页
用益物权当事人依照法律规定，用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用、和收益的权利。
地下连续墙施工各工序先后顺序是（）。
A.导墙—分段成槽—泥浆护壁—浇筑混凝土
B.导墙—分段成槽—掉放接头管—浇筑混凝土
C.导墙—分段挖土成槽—注入泥浆—排渣
D.分段成槽—导墙—吸泥清底—浇筑混凝土
软土的特点有()。
A.孔隙比大
B.透水性强
C.抗剪强度低
D.压缩性高
E.天然含水50％～80％
答案：A,C,D
解析：
软土是指天然含水率高、孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低的细粒土，软土泛指软粘土、淤泥质土、淤泥、泥炭质土、泥炭等软弱土。软土的透水性小，天然含水量一般在30％～70％，选项B、E错误。 故本题正确选项应为“ACD”。
2018年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。
A.2018年2月10日
B.2018年4月20日
C.2018年5月1日
D.2018年5月10日
答案：B
解析：
建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
二级建造师模拟冲刺试题集7辑 第2辑
各种压路机的碾压行驶速度最大不宜超过(?）km/h。
A.4
B.5
C.6
D.7
答案：A
解析：
本题考核的是路基压实。土质路基压实原则：“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。”压路机最快速度不宜超过4km/h。
我国对建筑工程开工条件的审批存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式。对此，下列说法正确的有（）。
A.实行开工报告批准制度的建设工程必须符合国务院的规定
B.需要办理但未办理施工许可证或开工报告批准手续的建设工程施工，都是违法的
C.施工许可证由施工方办理而开工报告必须由建设单位办理
D.施工许可证由工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门颁发
E.按规定批准开工报告的建设工程因故不能按期开工超过6个月的，应申请延期
答案：A,B,D
解析：
2019版教材P43页
按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。
建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门(以下简称发证机关）申请领取施工许可证。
我国目前对建设工程开工条件的审批，存在着颁发“施工许可证”和批准“开工报告”两种形式。
无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。下列属于无效的劳动合同的有（ ）。
A．报酬较低的劳动合同
B．违反法律、行政法规的劳动合同
C．采用欺诈、威胁等手段订立的严重损害国家利益的劳动合同
D．未规定明确合同期限的劳动合同
E．劳动内容约定不明确的劳动合同
水泥是一种常用的建筑材料，下列属于其主要性能指标的是（ ）。
A.细度
B.凝结时间
C.品种
D.强度
E.水化热
答案：A,B,D,E
解析：
P15-17
与水泥有关的性能指标包括细度、凝结时间、体积安定性、强度和水化热等方面。
钢筋混凝土梁正截面可能出现( )不同性质的破坏。
A.适筋
B.超筋
C.少筋
D.无筋
E.预应力筋
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P19页
钢混梁正截面可能出现适筋，超筋，少筋等三种不同性质的破坏。
建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（ ）。
A.施工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
施工项目成本管理的基础工作有：（ ）。
A．加强定额和预算管理
B．建立健全责任制度
C．加强文明施工管理
D．加强成本观念
E．完善原始记录和统计工作
建设工程施工质量验收时，分部工程的划分一般按（ ）确定。
A.施工工艺、设备类别
B.专业性质、工程部位
C.专业类别、工程规模
D.材料种类、施工程序
答案：B
解析：
2020版教材P164
分部工程的划分应按下列原则确定：①可按专业性质、工程部位确定；②当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。选项A用于划分分项工程；选项C.室外工程可根据专业类别和工程规模，按规定划分单位工程、分部工程；选项D用于划分为若干子分部工程。
双侧壁导坑法的施工要点有( )。
A.将断面分成：左、右侧壁导坑、上部核心土、下台阶
B.导坑宽度不宜超过断面最大跨度的1/3
C.开挖流水顺序为左侧壁导坑、上部核心土、右侧壁导坑、下台阶
D.后开挖导坑所引起的围岩应力重分布的影响不应波及另一侧已成导坑
E.每个分块开挖后必须立即闭合各自的初次支护
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P110页
双侧壁导坑法:双侧壁导坑法一般是将断面分成四块：左、右侧壁导坑、上部核心土、下台阶。导坑尺寸拟定的原则同前，但宽度不宜超过断面最大跨度的1/3。左、右侧导坑错开的距离，应根据开挖一侧导坑所引起的围岩应力重分布的影响不致波及另一侧已成导坑的原则确定。开挖一侧导坑，并及时地将其初次支护闭合。
二级建造师模拟冲刺试题集7辑 第3辑
检验批的质量应按( )抽样检验。
A.基本项目和偏差项目
B.主控项目和一般项目
C.主控项目和偏小项目
D.基本项目和一般项目
答案：B
解析：
2019版教材P250页
检验批合格质量应符合下列规定：1）主控项目的质量经抽查检验合格。2）一般项目的质量经抽查检验合格。3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
下列玻璃品种中，属于装饰玻璃的有( )。
A.釉面玻璃
B.夹丝玻璃
C.刻花玻璃
D.冰花玻璃
E.Low-E玻璃
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P40
装饰玻璃包括以装饰性能为主要特性的彩色平板玻璃、釉面玻璃、压花玻璃、喷花玻璃、乳花玻璃、刻花玻璃、冰花玻璃等。
下列工作，超出项目经理权限的是()。
A、主持项目经理部工作
B、制定项目内部计酬办法
C、决定授权范围内项目资金使用
D、审批施工组织设计
答案：D
解析：
(3)施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；不是项目经理的权限
关于二灰稳定土的说法，正确的是( )。
A.抗冻性能比石灰土低
B.粉煤灰用量越多早期强度越高
C.收缩性大于水泥土和石灰土
D.被禁止用于高等级路面的基层
答案：D
解析：
2019版教材P16页
二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。二灰稳定土早期强度较低，随龄期增长，并与养生温度密切相关，温度低于4℃时强度几乎不增长；二灰中的粉煤灰用量越多，早期强度越低，3个月龄期的强度增长幅度也越大。二灰稳定土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高等级路面的基层，而只能做底基层。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。
存放在室外的预应力筋不得直接堆放在地面上，必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露，时间不宜超过 ( )个月。
A．3
B．6
C．9
D．12
热辐射光源是人工照明的光源，其特点包括( )。
A.体积小、构造简单、价格便宜
B.散热量大、发光效率低、寿命短
C.用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所
D.发光效率高、寿命长、灯的表面亮度低、光色好、接近天然光光色
E.有频闪现象、镇流噪声、开关次数频繁影响灯的寿命
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P5
热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。优点为体积小、构造简单、价格便宜；用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所；缺点为散热量大、发光效率低、寿命短。
根据《安全生产管理条例》，施工单位在其施工组织设计中对某项目的高大模板搭建编制了专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时应当()。
A.附具安全验算结果
B.经项目技术负责人签字
C.经总监理工程师签字
D.专项方案可由分包单位编制
E.组织专家论证
答案：A,C,E
解析：
2019新版教材P219页
《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程;（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。建筑工程实行工程总承包的，专项方案应有施工总承包单位组织编制。
某办公楼由 12 层主楼和 3 层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼施工合同，合同工期为 41 周。合同约定，工期每提前（或拖后）1 天奖励（或罚款）2500 元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示：
施工过程中发生了如下事件：
事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工 10 个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加人工费、机械费共计 5 万元。因地基复查使基础施工工期延长 3 天，人工窝工 15个工日。
事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工。因此造成增加用工 30 个工日，材料费、机械台班费计 2 万元，辅楼主体工作拖延 1 周
事件三： 在主楼主体施工中， 因施工机械故障， 造成工人窝工 8 个工日， 该工作工期延长 4 天。
事件四： 因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格， 甲方令乙方重新购买， 因此造成该项工作多用人工 8 个工日， 该项工作工期延长 4 天， 材料损失费 1 万元。
事件五： 乙方鉴于工期较紧， 经甲方同意， 乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施， 使得该项工作缩短了 1 周， 该项技术组织措施费 0.6 万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】
1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象（关键工作） ， 计划工期是多少？
2.针对上述每一事件， 分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3.该工程的实际工期为多少？ 业主同意的工期为多少？ 该工程可得到的工期补偿为多少天？ 工期奖（罚） 款是多少？
4.合同约定人工费标准是 30 元/工日， 窝工人工费补偿标准是 18 元/工日， 该项工程其他各项费用等综合取费率为 30%。 在工程清算时， 乙方应得到的索赔款是多少
答案：
解析：
1.该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼主体工程、设备安装、装饰装修。计划工期为 41周。
2.事件一：可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任。由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔（工期可索赔 3 天）。
事件二：可索赔费用不可索赔工期。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；但是辅楼工程属于非关键工作，有 8 周的总时差，故 1 周的延误不影响总工期，不可索赔工期。
事件三：不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的，索赔不成立。
事件四：不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。
事件五：不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。
3.该工程的实际工期＝41（周）+3（天）+4（天）-1（周）＝41 周，业主同意的工期为：41 周+3 天，所以可得到业主的工期补偿为 3 天。故工期奖励对应的天数为 3 天，工期奖励款为 3 天×2500 元/天=7500元。
4.乙方应得到的索赔额为：事件一的 15 个窝工、10 个配合用工、5 万直接费；事件二的 30 个配合用工、材料费 2 万。故：15 工日×18 元/工日+（40 工日×30 元/工日+50000+20000）×（1+30%）=92830 元。
【补充】
（1）原合同工期（默认为 TC）=41 周。
（2）新合同工期=业主同意工期（排除承包商原因导致的延误算出的新的工期 TC'）=41 周+3 天。
（3）实际工期（所有延误都考虑算出的新的工期 TC''）=41 周。
（4）索赔工期=新合同工期-原合同工期=3 天。
（5）奖罚工期=实际工期-新合同工期=3 天（奖）。
大体积混凝土养护期间必须控制混凝土内外温差，当设计无要求时，应控制在()以内。
A.10℃
B.15℃
C.20℃
D.25℃
答案：D
解析：
2020版教材P193页
(8)大体积混凝土的拆模时间除应满足混凝土强度要求外，还应使混凝土内外温差降低到25°C以下时方可拆模。否则应采取有效措施防止产生温度裂缝。
二级建造师模拟冲刺试题集7辑 第4辑
近三年承担过类似工程项目施工，并有良好的工程业绩和履约记录的是（ ）。
A.资质要求
B.业绩要求
C.财务要求
D.政策要求
答案：B
解析：
本题考查的是投标条件与程序。投标人应当具备相应的施工企业资质，并在工程业绩、技术能力、项目负责人的资格条件、企业财务状况等方面满足招标文件要求。
下列各项中，属于质量管理七项原则的有()。
A.领导作用
B.全员积极参与
C.改进
D.过程方法
E.与需方互利的关系
答案：A,B,C,D
解析：
2020新版教材P159页
以顾客为关注焦点、领导作用、全员积极参与、过程方法、改进、循证决策、关系管理
无效合同、可撤销合同的确认应由（）裁定。
隐藏答案解析
A.人民法院
B.当事人双方
C.主管部门
D.仲裁机构
E.检察机构
答案：A,D
解析：
2019新版教材P123页
所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过享有撤销权的当事人行使撤销权，使已经生效的合同归于无效的合同。 《合同法》第54条规定：下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销： (1)因重大误解订立的(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。 当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。所以无效合同、可撤销合同的确认应由人民法院或仲裁机构裁定，
某建筑公司承建一项工程，作为施工单位，按规定可以自愿投保的险种包括()。
A.机动车辆险
B.建筑工程一切险
C.建筑职工工伤保险
D.安装工程一切险
E.机器损坏险
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P34页
根据我国《建筑法》和《工伤保险条例》的规定，施工单位应当为职工购买工伤保险，此保险属于强制保险。
招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处()的罚款。
A.中标项目金额10‰以上10‰以下
B.中标项目金额10%以上20%以下
C.中标项目金额5‰以上10‰以下
D.中标项目金额5%以上30%以下
答案：C
解析：
2020版教材P89页
招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。@##
关于施工文件档案管理的说法，正确的是()。
A、工程分包企业应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交建设单位
B、由多个单位工程组成的建设项目，工程文件按一个建设工程立卷
C、施工企业应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交
D、工程文件可采用纯蓝墨水书写
答案：C
解析：
(2)建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文件，并应及时向建设单位移交，各承包单位应保证归档文件的完整、准确、系统，能够全面反映工程建设活动的全过程，故A不正确。一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程立卷，B不正确。施工单位按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕，再移交建设单位进行工程竣工验收，故C正确。(4)工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等，故D不正确。
适用于黏性土、砂类土及碎石类土河床的围堰是( )。
A.竹、铅丝笼围堰
B.双壁钢围堰
C.钢筋混凝土板桩围堰
D.套箱围堰
答案：C
解析：
2020版教材P54
钢筋混凝土板桩围堰适用条件深水或深基坑，流速较大的砂类土、黏性土、碎石类土河床。
施工过程的消防验收包括（ ）。
A．消防验收受理
B．现场消防验收
C．隐蔽工程消防验收
D．粗装修消防验收
E．精装修消防验收
钢材厂转让合同的行为在（ ）后有效。 A.其通知施工单位 B.其征得施工单位同意 C.钢材经销商通知施工单位 D.其与钢材经销商达成协议
二级建造师模拟冲刺试题集7辑 第5辑
场景(四）
具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九 层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审 査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程 中，建设单位要求更换外墙保温材料。
建设单位更换保温材料，应当由（ ）后方可施工。
A.原设计院出设计变更，报当地审图机构审査
B.当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查
C.原设计院出设计变更，报原审图机构审查
D.建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查
答案：C
解析：
涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构保温材料作为建筑主体的有机组成部分，其更换应当报原设计单位设计变更，然后经原审图机构审查。故选C。
（2018年）单代号网络图中，箭线一般用来表示（ ）。
A.工作之间的逻辑关系
B.一项工作
C.一项工作的持续时间
D.工作之间的搭接时距
答案：A
解析：
该试题考点已过期，新版教材已不考，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。 单代号网络图中，箭线表示工作间的逻辑关系
柔性管道回填时间宜在一昼夜中( )气温时段。
A.平均
B.最高
C.最低
D.管材要求的
答案：C
解析：
2020版教材P297
柔性管道回填作业中（6）管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段，从管道两侧同时回填，同时夯实。
矿山施工调度工作基础是（ ），调度部门无权改变作业计划的内容。
A.施工技术先进
B.施工管理严格
C.施工作业计划
D.施工作业规程
E.施工组织设计
答案：C,E
解析：
P252-253
矿山施工调工作基础是施工作业计划和施工组织设计，调度部门一般无权改变作业计划的内容。但在遇到特殊情况无法执行原计划时，可通过一定序，经技术部门同意进行调度工作。
水利工程建筑及安装工程费用中，高空作业安全保险费属于()。
A、 直接费
B、 间接费
C、 现场经费
D、 其他直接费
答案：C
解析：
【考点】水利工程概（估）算费用构成。
水利工程建筑及安装工程费用由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。直接工程费指建筑安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动，由直接费、其他直接费、现场经费组成。其中现场经费包括临时设施费和现场管理费。现场管理费主要内容包括：(1)现场管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。(2)办公费。现场办公用具、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖用燃料等费用。(3)差旅交通费。指现场职工因公出差期间的差旅费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及现场职工使用的交通工具运行费、养路费及牌照费。(4)固定资产使用费。指现场管理使用的属于固定资产的设施仪器等的折旧、大修理、维修费或租赁费。(5)工具用具使用费。指现场管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。(6)保险费。指施工管理用财产、车辆保险费，高空、井下、洞内、水下、水上作业等特殊工种安全保险费。故本题应选C。
本工程的成套设备带负荷试运转应由（ ）负责进行。
A．施工单位
B．建设单位
C．设计单位
D．设备承包商
民事诉讼的证据不包括（ ）。
A.物证
B.施工规范
C.视听资料
D.勘验笔录
答案：B
解析：
2020版教材P311页
根据新修订的《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。
项目实施阶段的质量检验“三检制”中专检的内容是（）。
A.对照工艺，自我把关
B.同工序及上下工序交接检
C.进料、半成品、成品检验
D.自盖工号、自作标记
(2019年)下列施工归档文件的质量要求中，正确的有（ ）。
A.归档文件应为原件
B.竣工图章尺寸为60mm×80mm
C.工程文件文字材料尺寸宜为A4幅面，图纸采用国家标准图幅
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
E.利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据
答案：A,C,D,E
解析：
归档文件的质量要求： (1)归档的文件应为原件。 (2)工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和 规程。 (3)工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。 (4)工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料。 (5)工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。 (6)工程文件文字材料幅面画面尺寸规格宜为 A4 画面。图纸宜采用国家标准涂覆。 (7)工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图， 竣工图应是 新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件(8)所有竣工图均应加盖竣工图章。 (9)利用施工图改绘竣工图， 必须标明变更修改依据。凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或 变更部分超过图面 1/3 的， 应当重新绘制竣工图。
二级建造师模拟冲刺试题集7辑 第6辑
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当( )。
A.要求施工单位整改
B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
D.直接向有关主管部门报告
答案：C
解析：
本题是一道关于监理单位安全责任的问题，根据《建设工程安全生产管理条例》规定:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。故选择C 。
根据《公路工程质量监督规定》，建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后，应当在办理施工许可证前()日，按照交通运输部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。
A、10
B、20
C、30
D、40
答案：C
解析：
建设单位或者项目法人在完成开工前各项准备工作之后，应当在办理施工许可证前三十日，按照交通运输部的有关规定到质监机构办理公路工程施工质量监督手续。建设单位办理公路工程质量监督手续，应当向公路工程项目所在地的质监机构提出申请，并提交以下材料：(1)公路工程质量监督申请书。包括公路工程项目名称及地点、建设单位、联系方式、提出工程质量监督的申请等。(2)公路工程项目审批文件。(3)公路工程项目设计、施工、监理等合同文件。(4)公路工程项目从业单位的资质证明材料。(5)交通主管部门要求的其他相关材料。
用人单位和劳动者协商一致可以变更劳动合同，但劳动合同的变更不能（）
A.在合同依法订立之后进行
B.变更合同期限和劳动报酬
C.变更劳动保护和工作条件
D.违反法律法规的强制性规定
答案：D
解析：
2019新版教材P132页
变更劳动合同时应当注意：（1 ) 必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者 尚未履行完毕之前的有效时间内进行；（2 ) 必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经 用人单位和劳动者双方当事人的同意；（3 ) 不得违反法律法规的强制性规定；（4 ) 劳动合 同的变更须采用书面形式。
下列费用，属于企业管理费的有（）。
A.施工机械安拆费
B.仪器仪表维修费
C.财产保险费
D.检验试验费
E.工具用具使用费
答案：C,D,E
解析：
2019版教材P269页
企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用。内容包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金和其他等。
下列桥台中属于拱桥轻型桥墩的是（ ）。
A．混凝土薄壁桥墩
B．柱式桥墩
C．钻孔桩柱式桥墩
D．带三角杆件的单向推力墩
意外伤害保险费用应列入建筑安装工程费用，保险费由()支付。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.勘察、设计单位共同
答案：A
解析：
2019新版教材P236页
(二）建筑意外伤害保险的保险费和费率:保险费应当列人建筑安装工程费用。保险费由施工企业支付，施工企业不得向职工摊派。
石灰稳定土基层裂缝的防治方法有( )。
A.石灰土成型后应及时洒水或覆盖塑料薄膜养护，或铺上一层素土覆盖
B.选用塑性指数合适的土
C.加强剂量控制
D.尽量避免在不利季节施工
E.含水量提高2个百分点
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P98页
(1)石灰土成型后应及时洒水或覆盖塑料薄膜养护，或铺上一层素土覆盖；(2)选用塑性指数合适的土，或适量掺入砂性土、粉煤灰和其他粒料，改善施工用土的土质；(3)加强剂量控制，使石灰剂量准确，保证拌和遍数和石灰土的均勻性;(4)控制压实含水量，在较大含水量下压实的石灰土，具有较大的干裂，宜在最佳含水量±1%时压实；(5)尽量避免在不利季节施工，最好在第一次冰冻来临一个半月前结束施工。
关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工作的意见》要求的是（）。
A.公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业
B.在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准
C.新建工程的外保温材料不得使用易燃材料
D.扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料
答案：B
解析：
2020版教材P228页
《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。
风机按照按照排气压强的不同划分，可分为（ ）。
A.单级风机
B.多级风机
C.通风机
D.鼓风机
E.压气机
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P17
本题考查的是泵、风机的分类和性能。按照排气压强的不同划分，可分为：通风机、鼓风机、压气机。
二级建造师模拟冲刺试题集7辑 第7辑
下列财产中，不能作为抵押财产的是（）。
A.正在建造的船舶 B.在建工程项目 C.城市土地使用权 D.被法院扣押的车辆
答案：D
解析：
参见教材P32。可以抵押的财产包括：（1)建筑物和其他土地附着物；（2)建设用地使用权； G)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4)生产设备、原材料、半成品、 产品；（5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6)交通运输工具；（7)法律、行政法规未禁止抵押 的其他财产。
关于关键工作和关键线路，下列说法正确的是( )。
A.关键线路上的工作全部是关键工作
B.关键工作不能在非关键线路上
C.关键线路上不允许出现虚工作
D.关键线路上的工作总时差均为零
答案：A
解析：
当关键线路和非关键线路共用一部分线路时，关键工作可以在非关键线路上出现，关键线路上也允许出现虚工作，关键线路上的工作总时差最小，关键线路上的工作全部是关键工作，故B、C、D选项均是错误的。
施工项目合同订立主体是发包方和承包方，具体履行合同各项约定的是受承包方委托的()。
A.法人
B.法定代表人
C.代理人
D.项目负责人
答案：D
解析：
2020版教材P213
市政公用工程项目施工管理中的合同管理。可知：项目负责人受承包方委托，具体履行合同的各项约定。
在钻孔桩施工质量控制中，清孔后的泥浆性能指标，相对密度为（）
A.1.5
B.200
C.1.03~1.10
D.17~20
答案：C
解析：
2019版教材P125页
清孔后的泥浆性能指标，相对密度为1.03~1.10
关于砌体结构特点的说法，正确的是（ ）。
A.耐火性能好
B.抗弯性能差
C.耐久性较差
D.施工方便
E.抗震性能好
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是砌体结构的特点。砌体结构具有的特点：具有较好的耐久性、良好的耐火性；施工方便，工艺简单；自重大，抗拉、抗剪、抗弯能力低；抗震性能差。
整个防雷接地装置系统的施工要坚持( )的原则。
A、由下而上B、同时作业C、由上而下D、依次施工
答案：A
解析：
整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由下而上的原则，即先接地装置完成，再敷引下线，最终完成接闪器。
工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是 （ ）
A.标准的约束性
B.标准的内容
C.标准的属性
D.标准的等级
答案：A
解析：
标准的约束性是工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的依据。
根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的()公开进行。
A.任意时间
B.投标有效期内
C.提交投标文件截止时间的同一时间
D.提交投标文件截止时间之后三日内
答案：C
解析：
2020版教材P78页
《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
网络计划技术具有（）等优点。
A.逻辑严密，层次清晰
B.主要矛盾突出
C.应用起来简单、方便、直观
D.有利于计划的计算、优化和调整
E.有利于电子计算机在计划管理中应用
答案：A,B,D,E
解析：
P247-249
采用网络图（网络计划技术）的形式表达单位工程施工进度计划，能充分揭示各项工作之间的相互制约和相互依赖关系，并能明确反映出进度计划中的主要矛盾；可采用计算软件进行计算、优化和调整，使施工进度计划更加科学，也使得进度计划的编制更能满足进度控制工作的要求。
