22年二级造价工程师每日一练7卷 第1卷
关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（ ）。
A.逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收
B.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分
C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级
D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件
E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是施工招投标文件组成。投标保证金应作为其投标文件的组成部分。由同一专业的单位组成的联合体，按其中较低资质确定联合体资质等级。
下列关于建设项目投资估算的说法，正确的有()。
A.投资估算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据
B.投资估算是建设工程设计招标的重要依据
C.项目可行性研究阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据
D.我国项目投资估算的初步可行性研究阶段要求估算精度控制在±10%以内
E.投资估算文件一般由封面、签署页、编制说明、投资估算分析、总投资估算表、单位工程估算表等内容组成
答案：A,B,C
解析：
1.国外项目投资估算的阶段划分与精度要求。 (3)初步可行性研究阶段要求估算精度控制在±20%以内。国内是没有“初步可行性研究阶段”这个的说法的。（注：投资估算的阶段划分与精度要求 是分为国内和国外的，这个需要注意，不要混淆。） P125：投资估算文件一般由封面、签署页、编制说明、投资估算分析、总投资估算表、单项工程估算表、主要技术经济指标等内容组成。 P124：(2)项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据；(6)投资估算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据。
（ ），重视现场调查研究和技术分析，有一定的科学技术依据，制定定额的准确性较好。
A.经验估计法
B.技术测定法
C.统计分析法
D.比较类推法
答案：B
解析：
本题考查的是劳动定额。技术测定法重视现场调查研究和技术分析，有一定的科学技术依据，制定定额的准确性较好，定额水平易达到平衡，可发现和揭露生产中的实际问题。
已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（ ）万元。
A.25．82
B.25．85
C.26．09
D.29．09
答案：B
解析：
单台非标准设备原价={[ (材料费+加工费+辅助材料费) x (1+专用工具费率)x (1+废品损失费率) +外购配套件费] x (1+包装费率) -外购配套件费}x (1+利润率) +外购配套件费+非标准设备设计费+增值税 即单台非标准设备原价={[(20+3)×(1+1%)-3]×(1+8%)+1+3}万元=25．85万元。
在基坑开挖过程中，明排水法的集水坑应设置在（ ）。
A.基础范围以内
B.地下水走向的上游
C.基础附近
D.地下水走向的下游
答案：B
解析：
本题考查的是土石方工程施工技术。集水坑应设置在基础范围以外、地下水走向的上游。
22年二级造价工程师每日一练7卷 第2卷
下列对工人工作时间中休息时间的理解，正确的是()。
A.在定额时间中不进行计算
B.休息时间即停工时间
C.它属于必需消耗的工作时间
D.休息时间的长短是一定的，即8小时工作时间以外的时间
答案：C
解析：
休息时间是工人在工作过程中为恢复体力所必需的短暂休息和生理需要的时间消耗。这种时间是为了保证工人精力充沛地进行工作，所以在定额时间中必须进行计算。休息时间的长短与劳动性质、劳动条件、劳动强度和劳动危险性等密切相关。
在确定材料定额消耗量时， 利用实验室试验法主要是为了编制（ ）。
A.材料损耗定额
B.材料净用量定额
C.材料消耗定额
D.劳动定额
正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90 ㎏。已知该材料的损耗率为7.2%，则其总消耗量为（）㎏。
A.13.50
B.13.40
C.12.50
D.11.60
答案：B
解析：
总消耗量=0.9/7.2%+0.9=13.4kg@##
建筑物外墙装饰所用石材，主要采用的是（ ）。
A.大理石
B.人造大理石
C.石灰岩
D.花岗岩
答案：D
解析：
本题考查的是砌筑材料。花岗岩用作基础、地面、路面、室内外及混凝土集料。
关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是()。
A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算
B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整
C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人
D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算
答案：D
解析：
本题考查的是竣工结算。选项A错误，分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算； 措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算；选项B错误，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；选项C错误，暂列金额应减去工程价款调整 （包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。选项D正确，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。
22年二级造价工程师每日一练7卷 第3卷
标注Φ6@200中，以下说法错误的是（ ）。
A.Φ为直径符号，且表示该钢筋为I级
B.6代表钢筋根数
C.@为间距符号
D.200代表钢筋间距为200mm
在渗透系数大、地下水量大的土层中，适宜采用的降水形式为()。
A.轻型井点
B.电渗井点
C.喷射井点
D.管井井点
答案：D
解析：
在土的渗透系数大，地下水量大的土层中，宜采用管井井点。
装配整体式结构中，预制构件吊装就位后，应及时校准并（ ）。
A.采取临时固定措施，每个预制构件的临时支撑不宜少于2道
B.采取临时固定措施，每个预制构件的临时支撑不宜少于3道
C.采取永久固定措施，每个预制构件的临时支撑不宜少于2道
D.采取永久固定措施，每个预制构件的临时支撑不宜少于3道
答案：A
解析：
本题考查的是装配式混凝土施工。预制构件吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施，每个预制构件的临时支撑不宜少于两道。
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期4个月，工程内容包括A、B两项分项工程，综合单价分别为360．00元／m3、220．00元／m3；管理费和利润为人材机费用之和的16％；规费和税金为人材机费用、管理费和利润之和的10％，各分项工程每月计划和实际完成工程量及单价措施项目费用见表2。
总价措施项目费用6万元(其中安全文明施工费3．6万元)，暂列金额15万元。
合同中有关工程价款结算与支付约定如下：
1．开工日10天前，发包人应向承包人支付合同价款(扣除暂列金额和安全文明施工费)的20％作为工程预付款，工程预付款在第2、3个月的工程价款中平均扣回；
2．开工后10日内，发包人应向承包人支付安全文明施工费的60％，剩余部分和其他总价措施项目费用在第2、3个月平均支付；
3．发包人按每月承包人应得工程进度款的90％支付；
4．当分项工程工程量增加(或减少)幅度超过15％时，应调整综合单价，调整系数为0．9(或1．1)，措施项目费按无变化考虑；
5．B分项工程所用的两种材料采用动态结算方法结算，该两种材料在B分项工程费用中所占比例分别为12％和10％，基期价格指数均为100。
施工期间，经监理工程师核实及发包人确认的有关事项如下：
1．第2个月发生现场计日工的人材机费用为6．8万元；
2．第4个月B分项工程动态结算的两种材料价格指数分别为110和120。
【问题】
1．该工程合同价为多少万元工程预付款为多少万元
2．第2个月发包人应支付给承包人的工程价款为多少万元
3．到第3个月末B分项工程的进度偏差为多少万元
4．第4个月A、B两项分项工程的工程价款各为多少万元发包人在该月应支付给承包人的工程价款为多少万元(计算结果保留三位小数)
答案：
解析：
1．合同价[(360×1000+220×700)／10000+7+6+15]×(1+10％)=87．34(万元) 工程预付款[(360×1000+220×700)／10000+7+6-3．6]×(1+10％)×20％=13．376(万元)
2．第2、3月支付措施费：(6-3．6×60％)／2=1．92(万元)
第2月应支付给承包人的工程价款=[(360×320+220×210)／10000+2+1．92+6．8×1．16]×(1+10％)×90％-13．376／2=20．981(万元)
3．第3月末B分项工程已完工程计划投资=(180+210+220)×220×(1+10％)／10000=14．762(万元)
第3月末B分项工程拟完工程计划投资=(180+200+200)×220×(1+10％)／10000=14．036(万元)
第3月末进度偏差=已完工程计划投资-拟完工程计划投资=14．762-14．036=0．726(万元)
B工作第3月末进度提前0．726万元。
4．(1180-1000)／1000=18％>15％，需要调价。
1000×(1+15％)=1150，前3月实际工程量1180-300=880(m3)
第4月A分项工程价款[(1150-880)×360+(1180-1150)×360×0．9]×(1+10％)／10000=11．761(万元)
第4月B分项工程价款90×220×(1+10％)×(78％+12％×110／100+10％×120／100)／10000=2．248(万元)
第4月措施费=1×(1+10％)=1．1(万元)
第4月应支付工程价款(11．761+2．248+1．1)×90％=13．598(万元)
22年二级造价工程师每日一练7卷 第4卷
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353－2013），下列情况应计算建筑面积的是（ ）。
A.建筑坡屋顶内净高在1.20m至2.10m
B.地下室采光井所占面积
C.建筑物出入口外挑宽度在1.20以上的雨篷
D.不与建筑物内连通的装饰性阳台
答案：A
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。采光井是否计算建筑面积，要看是否存在顶盖；雨篷若为无柱雨篷，则要求雨篷不夸层，且外挑宽度在2.10m及以上；装饰性阳台没有实用价值，不计算建筑面积。
建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种，即和解、调解、仲裁和诉讼。以下有关说法正确的是()。
A.合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力
B.合同价款争议发生后，发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定
C.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼
D.合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止
E.仲裁应在竣工之前进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变
答案：A,B,C,D
解析：
如果发承包双方的协商和解或调解均未达成一致意见，其中的一方已就此争议事项根据合同约定的仲裁协议申请仲裁，应同时通知另一方。仲裁可在竣工之前或之后进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。
混凝土基础支模板施工所需工作面宽度为每边各增加mm。
A.150
B.250
C.100
D.300
答案：D
解析：
混凝土基础支模板施工所需工作面宽度为每边各增加300mm。
工程量按体积计算的是（ ）。
A.防腐混凝土面层
B.防腐砂浆面层
C.块料防腐面层
D.砌筑沥青浸渍砖
答案：D
解析：
本题考查的是房屋建筑与装饰工程工程量的计算规则与方法。砌筑沥青浸渍砖工程按设计图示尺寸以体积计算工程量。
根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指（ ）的合同。
A.恶意串通损害国家利益
B.恶意串通损害集体利益
C.因重大误解订立
D.因重大过失造成对方财产损失
E.订立合同时显失公平
22年二级造价工程师每日一练7卷 第5卷
自行式起重机选用时，根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，站车位置一旦确定，则（）。
A.可由特性曲线确定起重机臂长
B.可由特性曲线确定起重机能吊装的荷载
C.可确定起重机的工作幅度
D.起重机的最大起升高度即可确定
答案：C
解析：
本题考查流动式式起重机的选择。选择步骤：
（1）根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，站车位置一旦确定，其工作幅度也就确定了。
（2）根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度和站车位置，由特性曲线来确定起重机的臂长。
（3）根据上述已确定的工作幅度、臂长，由特性曲线确定起重机能够吊装的载荷。
（4）如果起重机能够吊装的载荷大于被吊装设备或构件的重量时，则起重机选择合适，否则重复上述过程再进行新的选择。
（5）校核通过性能。计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离，若符合规范要求，选择合格，否则重选。故C选项正确。
某工程项目时标网络计划如图1.6.2 所示。该计划执行到第6 周周末检查实际进度时，发现工作A 和B 已经全部完成，工作D、E 分别完成计划任务量的20%和50% ,工作C 尚需3 周完成，试用前锋线法进行实际进度与计划进度的比较。
答案：
解析：
根据第6 周周末实际进度的检查结果绘制前锋线，如图1.6.2 中点画线所示。通过比较可以看出：
(1)工作D 实际进度拖后2 周，将使其后续工作的最早开始时间推迟2 周，并使总工期延长1 周。
(2)工作E 实际进度拖后1 周，既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行。
(3)工作C 实际进度拖后2 周，将使其后续工作G、H、J 的最早开始时间推迟2 周。由于工作G、
J 开始时间的推迟，从而使总工期延长2 周。
综上，如不采取措施加快进度，该项目总工期将延长2 周。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于金属结构工程量计算，说法正确的是（）。
A.钢桁架工程量中应增加铆钉质量B.钢桁架工程量中应扣除切边部分质量
C.钢屋架工程量中螺栓质量不另计算D.钢屋架工程量中应扣除孔眼质量
答案：C
解析：
钢屋架。以榀计量时，按设计图示数量计算；以吨计量时，按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号文），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入（）。
A.劳动保护费
B.规费
C.企业管理费
D.人工费
答案：D
解析：
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号文），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入人工费。
超声波探伤比X射线探伤相比，具有的特点是（）。
A.探伤灵敏度高
B.周期长、成本高
C.适用于任意工作表面
D.适合于厚度较大的零件
答案：A,D
解析：
超声波探伤比X射线探伤相比，具有较高的探伤灵敏度、周期短、成本低、灵活方便、效率高，对人体无害等优点；缺点是对工作表面要求平滑、要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、对缺陷没有直观性；超声波探伤适合于厚度较大的零件检验。
22年二级造价工程师每日一练7卷 第6卷
下列情形中，不属于投标人串通投标的是（ ）。
A.投标人A与B的项目经理人为同一人
B.投标人C与D的投标文件相互错装
C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件
D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制
答案：C
解析：
A、B、D选项属于视为投标人相互串通投标。@##
工程设计工作一般划分为两个阶段，即（）和施工图设计。
A.规划设计
B.技术设计
C.初步设计
D.工艺设计
答案：C
解析：
工程设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。重大项目和技术复杂项目，可根据需要增加技术设计阶段。
编制招标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。
A.5
B.0
C.15
D.20
答案：D
解析：
根据《中华人民共和国招标投标法》相关条文规定：招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
导墙是地下连续墙挖槽之前在槽口两侧修筑的埋深一般不小于1.5m的浅墙，其作用是有（ ）。
A.加固槽口
B.释放泥浆
C.减少挖方量
D.支承施工荷载
E.作为测量的基准
答案：A,D,E
解析：
本题考查是地下连续墙施工技术。导墙是地下连续墙挖槽之前在槽口两侧修筑的埋深一般不小于1.5m的浅墙，其作用是：①加固槽口；②作为测量的基准；③支承施工荷载；④存储泥浆。
选用流动式起重机时，主要是根据（ ）。
A.起重机的吊装特性曲线图表
B.起重机卷扬的最大功率
C.起重机的行走方式
D.起重机吊臂的结构形式
答案：A
解析：
反映流动式起重机的起重能力随臂长、幅度的变化而变化的规律和反映流动式起重机的最大起升高度随臂长、幅度变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线，它是选用流动式起重机的依据。
22年二级造价工程师每日一练7卷 第7卷
某项目共需要贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第二年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（ ）万元。
A.50．0
B.51．5
C.71．5
D.86．65
对外贸易货物运输保险费的计算公式是()。
A.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1-保险费率）×保险费率
B.运输保险费=（CIF+国外运费）/（1-保险费率）×保险费率
C.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1+保险费率）×保险费率
D.运输保险费=（CFR+国外运费）/（1-保险费率）×保险费率
答案：A
解析：
本题考查的是运输保险费的计算公式。原文是：运输保险费=[原币货价（FOB）+国外运费]/（1-保险费率）×保险费率
在正常施工条件和合理使用材料的情况下，生产质量合格的单位产品所必须消耗的建筑安装材料的数量标准属于（ ）。
A.材料消耗定额
B.机械台班消耗定额
C.施工定额
D.概算定额
答案：A
解析：
材料消耗定额是指正常的施工条件和合理使用材料的情况下，生产质量合格的单位产品所必须消耗的建筑安装材料的数量标准。
下列可用于预应力钢筋混凝土施工的钢筋有（ ）。
A.HPB235 钢筋
B.HRB400 钢筋
C.HRB335 钢筋
D.HRB500 钢筋
E.HPB300 钢筋
答案：B,C,D
解析：
非预应力钢筋混凝土可选用HPB235、HRB335 和HRB400 钢筋，预应力钢筋混凝土则宜选用HRB500、HRB400 和HRB335 钢筋。
由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告（ ）天后，工程自动进入缺陷责任期。
A.30
B.60
C.90
D.120
答案：C
解析：
因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
