二级造价工程师历年真题解析6卷 第1卷
(2015年)按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是()。
A.建设单位管理费
B.土地使用权
C.生产设备及开办费
D.非专利技术
答案：D
解析：
(2)形成资产法。按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用和预备费四部分组成。固定资产费用是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资，包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用，后者被称为固定资产其他费用，主要包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价及验收费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费和市政公用设施建设及绿化费等；无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等；其他资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备及开办费等。
对于土地使用权的特殊处理：按照有关规定，在尚未开发或建造自用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本；企业建造自用项目时将其账面价值转人在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算相协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列人固定资产其他费用中。
以下有关建筑面积的指标计算，正确的有( )。
A.建筑容积率=底层建筑面积/建筑占地面积×100%
B.建筑容积率=建筑总面积/建筑占地面积×100%
C.建筑密度=建筑总面积/建筑占地面积×100%
D.建筑密度=建筑底层面积/建筑占地总面积×100%
E.建筑容积率=建筑占地面积/建筑总面积×100%
用于石油、化工、食品等生产过程中测量具有腐蚀性、高黏度、易结晶、含有固体状颗粒、温度较高的液体介质的压力时，应选用的压力检测仪表为（ ）。
A.隔膜式压力表
B.电接点压力表
C.远传压力表
D.活塞式压力表
主要用于频繁接通、分断交直流电路，控制容量大，其主要控制对象是电动机，广泛用于自动控制电路。该低压电气设备是（ ）。
A.熔断器
B.低压断路器
C.继电器
D.接触器
答案：D
解析：
接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通、分断交、直流电路，具有控制容量大，可远距离操作，配合继电器可以实现定时操作，联锁控制，各种定量控制和失压及欠压保护，广泛应用于自动控制电路，其主要控制对象是电动机，也可用于控制其它电力负载，如电热器、照明、电焊机、电容器组等。
关于建设工程竣工图的说法中， 正确的是（ ） 。
A.凡将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不加盖“竣工图”标志
B.凡结构形式改变，应重新绘制改变后的竣工图，均由设计单位负责重新绘制
C.凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图
D.凡在施工过程中涉及到设计变更的，一律重新绘制竣工图
E.编制竣工图的形式和深度可以根据不同情况区别对待
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）下列费用中，属
于规费的有（）。
A.劳动保护费
B.安全施工费
C.环境保护费
D.住房公积金
答案：D
解析：
规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定施工单位必须缴纳应计入建筑安装工程造价的费用，包括社会保险费和住房公积金。
最能体现工程计价信息变化特征，在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息是（ ）。
A.综合单价和定额资料
B.标准规范和政策文件
C.定额资料和材料、设备价格
D.价格信息、工程造价指数和已完工程信息
答案：D
解析：
从广义上说，所有对工程造价的计价过程起作用的资料都可以称为是工程计价信息，如各种定额资料、标准规范、政策文件等。但最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息三类。
分部(分项)工程项目综合单价由（ ）等组成。
A.税金
B.人工费
C.机械台班费
D.材料费
E.利润
答案：B,C,D,E
解析：
分部(分项)工程项目综合单价由人工费、材料费、机械台班费、企业管理费和利润组成。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013规定，关于现浇混凝土板的工程量计算正确的为()。
A.栏板按设计图示尺寸以面积计算
B.雨篷按设计外墙中心线外图示体积计算
C.阳台板按设计外墙中心线外图示面积计算
D.散水按设计图示尺寸以面积计算
答案：D
解析：
栏板按设计图示尺寸以体积计算。雨篷、悬挑板、阳台板，按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。散水、坡道、室外地坪，按设计图示尺寸以面积计算。
二级造价工程师历年真题解析6卷 第2卷
按照建筑法及其相关规定， 投标人之间（ ） 不属于串通投标的行为。
A.相互约定抬高或者降低投标报价
B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.相互探听对方投标标价
D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
根据《建筑法》，下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是（）。
A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程
C.分包单位将其承包的部分工程发包给他人
D.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人
答案：B
解析：
禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。禁止总承包单位将工程分包给不具备资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。
立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪一个高度，下列适宜的高度有（ ）。
A.20mm
B.24mm
C.50mm
D.60mm
E.80mm
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是建筑工程主体结构施工技术。立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50～100mm。
深层地下工程埋深一般不少于（）。
A.10m
B.15m
C.25m
D.30m
答案：D
解析：
深层地下工程主要是指在-30m以下建设的地下工程。
下列施工工作的时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（）。
A. 基本工作时间
B.休息时间
C. 辅助工作时间
D. 准备与结束工作时间
E. 不可避免的中断时间
答案：A,C,D
解析：
有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。其中包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗。
如图所示为某9 层民用综合楼的部分空调安装工程施工图。试根据说明，按题目要求和步骤计算。
说明：
1.图中标注的尺寸以mm 计。
2.整个空调系统设计风管采用镀锌薄钢板，厚度统一为1.0mm，咬口连接。
3.风管采用橡塑板保温，厚度为20mm。
4.风管支托吊架、法兰加固框除轻锈，刷红丹防锈漆两遍，银粉漆两遍。
5.组合式空调机组下设橡胶减振垫8 块，设备支架重量为90kg/台，设备支架除轻锈，刷红丹防锈漆两遍，银粉漆两遍。
6.成品微穿孔板消声器规格为1500×400，长度为1m，设备支架重量为30kg/个，设备支架除轻锈，刷红丹防锈漆两遍，银粉漆两遍。
7.成品消声静压箱规格为1400×1800×800，设备支架重量为40kg/个，设备支架除轻锈，刷红丹防铸漆两遍，银粉漆两遍。
8.风管防火阀设独立支吊架，支吊架重量为5kg/个，支架除轻锈，刷红丹防锈漆两遍，银粉
9.弯头导流叶片（单叶片）面积共2m2。
10.静压箱保温、消声器保温、帆布接口保温，风管及部件刷油，穿墙套管暂不考虑。
【问题】
根据《通用安装工程工程量计算规范》完成以下内容：
1.计算本工程风管、软管接口、风管保温的工程量，须列出计算式。
2.完成题中安装工程所涉及的分部分项工程量清单项目。
根据《价格法》，经营者有权制定的价格有（）。
A.资源稀缺的少数商品价格
B.自然垄断经营的商品价格
C.属于市场调节的价格
D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格
E.公益性服务价格
答案：C,D
解析：
经营者权利：经营者享有如下权利：(1)自主制定属于市场调节的价格；(2)在政府指导价规定的幅度内制定价格；(3)制订属于政府指导价、政府定价产品范围内的新产品的试销价格，特定产品除外；(4)检举、控告侵犯其依法自主定价权利的行为。
公共广播系统从服务功能上划分为（ ）。
A.背景音乐广播
B.传统公共广播器材
C.数字可寻址公共广播器材
D.流媒体（IP）智能数字广播
答案：A
解析：
本题考查的是建筑智能化工程施工技术。公共广播系统从服务功能上划分为背景音乐广播、业务（语音）广播以及紧急广播（事故广播和消防广播）等。公共广播系统从信号传输及信号处理方式类型上划分为传统公共广播器材，数字可寻址公共广播器材，流媒体（I P）智能数字广播。
(2011年)根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销合同的是()。
A.以合法形式掩盖非法目的的合同
B.损害社会公共利益的合同
C.一方以胁迫手段订立的合同
D.恶意串通损害集体利益的合同
答案：C
解析：
(1）合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有： 1)因重大误解订立的； 2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。
二级造价工程师历年真题解析6卷 第3卷
建设项目竣工决算应包括（ ）的全部实际费用。
A.从实际到竣工投产
B.从筹建到竣工验收
C.从立项到竣工验收
D.从开工到竣工验收
答案：B
解析：
建设项目竣工决算是指项目建设单位根据国家有关规定在项目竣工验收阶段为确定建设项目从筹建到竣工验收实际发生的全部建设费用(包括建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费用、预备费等费用)而编制的财务文件。
某办公楼电气安装工程造价为975万元，主要材料费占安装施工产值的65%。预付备料款为电气安装工程造价的20%。工程进度数逐月计算，每月实际完成产值见表1。
问题
1.根据上述已知条件，计算本电气安装工程预付款和预付款起扣点。
2.根据上述已知条件，分别计算9月，10月份应结算工程款。
答案：
解析：
1.预付款：975×20%=195（万元）
预付款起扣点：T=P-M/N
即：T=975-195/65%=675（万元）
即当累计结算工程价款为675万元时，应开始抵扣备料款，此时未完成工程价值为300万元。
2.（1）累计到9月，累计结算额为125+160+220=505（万元）＜675（万元），所以不需支付工程价款；
（2）累积到10月，累计结算额为125+160+220+260=765（万元）＞675（万元），所以应开始扣还预付款，扣还预付款数额：（765-675）×65%=58.5（万元）。
所以应支付工程价款=260-58.5=201.5（万元）
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2013），打桩工程量计算正确的是（）。
A.打预制钢筋混凝土方桩，按设计图示尺寸桩长以米计算，送桩工程量另计
B.打预制钢筋混凝土管桩，按设计图示数量以根计算、截桩头工程量另计
C.钢管桩按设计图示截面积乘以桩长、以实体积计算
D.钢板桩按不同板幅以设计长度计算
E.预制钢筋混凝土管桩试验桩应在工程量清单中单独列项
答案：B,E
解析：
预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土管桩以米计量，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算；或以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算；或以根计量，按设计图示数量计算。钢管桩以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算；以根计量，按设计图示数量计算。钢板桩以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算；以平方米计量，按设计图示墙中心线长乘以桩长以面积计算。
工程背景资料如下：
(1)图2.3.3 为某配电房电气平面图，图2.3.4 为配电箱系统和设备材料图。该建筑为单层平屋面砖，混凝土结构，建筑物室内净高为4.00m。
图中括号内数字表示线路水平长度，配管进入地面或顶板内深度均按0.05m, 穿管规格：BV2.5 导线穿3?5根均采用刚性阻燃管PC20，其余按系统图。
(2)相关分部分项工程量清单项目编码及项目名称见表2.3.15。
问题：
按照背景资料1、2 和图2.3.3 及、图2.3.4 和表2.3.16 所示内容，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500)和《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856)的规定，计算各分部分项工程量，并将配管（PC20、PC40)和配线（BV2.5、BV16)的工程量计算式与结果写在答题卡指定位置；计算各分部分项工程的综合单价与合价，编制完成答题卡表2.3.17“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”（答题时不考虑总照明配电箱的进线管道和电缆，不考虑开关盒和灯头盒） （计算结果保留两位小数）
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB50353-2013），应计算 1/2建筑面积的有（）。
A.高度不足2.20m的单层建筑物
B.净高不足1.20m的坡屋顶部分
C.层高不足2.20m地下室
D.有永久顶盖无围护结构建筑物
E.外挑宽度不足2.10m的雨蓬
答案：A,C,D
解析：
结构层高在 2.20m及以上的，应计算全面积;结构层高在 2.20m以下的，应计算 1/2面积。
对于形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在 1.20m以下的部位不应计算建筑面积。地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算，结构层高在 2.20m以下的，应计算 1/2面积。有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的 1/2计算建筑面积。无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在 2.10m及以上的，应按雨篷结构板的水平投影面积的 1/2计算建筑面积。
下列工程造价指数中，属于综合指数的是()，
A.措施费指数
B.人工费指数
C.材料费指数
D.设备、工器具价格指数
答案：D
解析：
设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。
下列属于水硬性胶凝材料有（）。
A.膨胀水泥
B.石灰
C.石膏
D.水玻璃
答案：A
解析：
气硬性胶凝材料有石灰、石膏、水玻璃。水泥是既能在空气中，又能在水中更好地硬化、保持和继续发展其强度的水硬性胶凝材料。
压型金属板施工中，某屋面采用波高80mm的压型钢板，该钢板属于()。
A.低波板
B.中波板
C.高波板
D.超高波板
答案：C
解析：
高波板即波高大于50mm的压型钢板，多用于单坡长度较长的屋面。
县级以上地方人民政府建设行政主管部门在履行安全监督检查职责时，无权采取的措施有（）。
A.责令施工单位停止施工
B.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料
C.进入被检查单位施工现场进行检查
D.纠正施中违反安全生产要求的行为
答案：A
解析：
县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施:①要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;②进入被检查单位的施工现场进行检查;③发现有影响工程质量的问题时，责令改正。
二级造价工程师历年真题解析6卷 第4卷
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），装饰装修工程中门窗套工程量的计算，不正确的是（ ）。
A、按设计图示尺寸以长度计算
B、按设计图示尺寸以投影面积计算
C、按设计图示尺寸以展开面积计算
D、按设计图示数量计算
答案：B
解析：
本题考查的是门窗工程。门窗套工程量可以按设计图示数量计算；按照按设计图示尺寸以展开面积计算；按设计图示中心以延长米计算。
制约工业项目建设规模合理化的环境因素有（ ）。
A.国家经济社会发展规划
B.原材料市场价格
C.项目产品市场份额
D.燃料动力供应条件
E.产业政策
答案：A,D,E
解析：
项目的建设、生产和经营都是在特定的国家和地方政策与社会经济环境条件下进行的。政策因素包括产业政策、投资政策、技术经济政策、国家和地区及行业经济发展规划等。特别是，为了取得较好的规模效益，国家对部分行业的新建项目规模有明确的限制性规定，选择项目规模时应予以遵照执行。项目规模确定中需考虑的主要环境因素有：燃料动力供应，协作及土地条件，运输及通信条件等因素。
关于浅埋暗挖法的适用条件，说法错误的是()。
A.浅埋暗挖法不允许带水作业
B.大范围的粉细砂地层可以采用浅埋暗挖法
C.采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性
D.浅埋暗挖法的前提需要对开挖面前方地层预加固和预处理
答案：B
解析：
大范围的淤泥质软土、粉细砂地层、降水有困难或经济上选择此工法不合算的地层，不宜采用此法。
编制招标工程量清单中分部分项工程量清单时，项目特征可以不描述的是（）。
A.梁的标高
B.混凝土的强度等级
C.门(窗)框外围尺寸或洞口尺寸
D.油漆(涂料)的品种
答案：A
解析：
可不描述的内容：(1)对计量计价没有实质影响的(混凝土柱高度、断面大小)；(2)应由投标人根据施工方案确定的(石方爆破单孔深度及装药量特征)；(3)应由投标人根据当地材料和施下要求确定的(混凝土拌料中砂子、石子种类、特征)；(4)应由施工措施解决的(现浇混凝土板、梁的标高)。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
下列选项中， 关于《建设工程施工合同（示范文本） 》 的说法， 正确的是（ ） 。
A.《建设工程施工合同（示范文本） 》 由通用合同条款和专用合同条款组成
B.《建设工程施工合同（示范文本） 》 是强制性文本
C.合同协议书的内容集中约定了合同当事人基本的合同权利义务
D.通用合同条款的是对专用合同条款原则性约定的细化、 完善、 补偿、 修改或另行约定的条款
答案：C
解析：
A《建设工程施工合同（示范文本） 》 GF-2017-0201 由合同协议书、 通用合同条款和专用合同条款三部分组成；
B.《建设工程施工合同（示范文本） 》 是非强制性文本
D.专用合同条款的是对通用合同条款原则性约定的细化、 完善、 补偿、 修改或另行约定的条款。
目前多用于钢网架结构的吊装方法是（ ）。
A.高空拼装法施工
B.整体吊装法施工
C.整体顶升法施工
D.滑移吊装法施工
答案：A
解析：
高空拼装法目前多用于钢网架结构的吊装。较适于吊装螺栓连接（包括螺栓球、高强螺栓）的非焊接节点的各类网架。
下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（）。
A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象
B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料
C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段
D.概算指标比概算定额更加综合与扩大
E.概算定额是编制概算指标的依据
答案：B,D,E
解析：
建筑安装工程概算定额与概算指标的主要区别如下：（1）确定各种消耗量指标的对象不同。概算定额是以单位扩大分项工程或单位扩大结构构件为对象，而概算指标则是以单位工程为对象。因此概算指标比概算定额更加综合与扩大。（2）确定各种消耗量指标的依据不同。概算定额以现行的概算定额为基础，通过计算之后才综合确定出各种消耗量指标，而概算指标中各种消耗量指标的确定，则主要来自各种预算或结算资料。（7）概算定额是编制概算指标的依据，所以E正确
(2016年)下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()。
A.筑路机在工作区末端的掉头时间
B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间
C.机械在工作地点之间的转移时间
D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间
答案：B
解析：
有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。有根据地降低负荷下的工作时间，是在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。
二级造价工程师历年真题解析6卷 第5卷
空调换热器按（ ）分为加热器、预热器、过热器、蒸发器等。
A.传热原理
B.结构
C.用途
D.性质
答案：C
解析：
知识点:通风与空调工程施工技术。空调换热器按用途分为加热器、预热器、过热器、蒸发器等。参见教材P136。
因承包方原因造成工期延误的，延误期间价格下降造成的价差由（ ）受益。
A.发包方
B.承包方
C.发、承包方共同
D.双方协商
答案：A
解析：
因发包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益、因承包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担，反之，因价格下降造成的价差由发包人受益。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013，关于刷喷涂料工程量计算，说法正确的是（ ）。
A.木材构件喷刷防火涂料按设计图示以面积计算
B.金属构件刷防火涂料按构件单面外围面积计算
C.空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以双面面积计算
D.线条刷涂料按设计展开面积计算
答案：A
解析：
本题考查的是油漆、涂料、裱糊工程。选项B错误，金属构件刷防火涂料工程量以吨计量时，按设计图示尺寸以质量计算;以平方米计量时，按设计展开面积计算。选项C、D错误，空花格、栏杆刷涂料、线条刷涂料工程量按设计图示尺寸以长度计算。
建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的（）。
A.初步投资估算
B.施工图预算
C.施工标底
D.设计概算
答案：D
解析：
初步设计是工程设计投资控制的最关键环节，经批准的设计概算是工程造价控制的最高限额，也是控制工程造价的主要依据。
概算指标与概算定额的区别在于（）。
A.概算指标是与设计阶段相适应的计价依据
B.概算指标通常是以单位工程为对象
C.概算指标的编制应遵循平均水平的原则
D.概算定额中含有消耗量指标
答案：B
解析：
在于项自划分和综合扩大程度上的差异，概算定额以单位扩大分项工程或扩大结构构件为对象编制，预算定额以单位分项工程或结构构件为对象编制
全压系数较大，效率较低，其进、出口均是矩形的，易于建筑配合，目前大量应用于大门空气幕设备产品中通风机是（ ）
A.离心式通风机
B.轴流式通风机
C.贯流式通风机
D.混流式通风机
答案：C
解析：
贯流式通风机的全压系数较大，效率较低，其进、出口均是矩形的，易于建筑配合，目前大量应用于大门空气幕设备产品中。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T 50353—2013规定，以下说法正确的是（ ）。
A.消防钢楼梯可计算建筑面积
B.建筑面积包括有效面积与结构面积
C.建筑物以外的地下人防通道应计算建筑面积
D.宽度等于2．0m的无柱雨篷按雨篷结构板的水平投影面积的一半计算
答案：B
解析：
选项A错误，正确的是专用的消防钢楼梯是不计算建筑面积的。当钢楼梯是建筑物通道，兼顾消防用途时，则应计算建筑面积。选项B正确，建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。而使用面积与辅助面积之和成为有效面积。所以建筑面积包括有效面积和结构面积。
选项C错误，正确的是建筑物以外的地下人防通道，独立的烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥等构筑物不计算建筑面积。
选项D错误，正确的是无柱雨篷出挑宽度≥2.10m时才能计算建筑面积，宽度等于2.0m的无柱雨篷不计算建筑面积。
建筑智能化工程中的配管工程、线槽、桥架、电气设备、电气器件、接线箱、盒等应编码列项的工程为（ ）。
A.附录D电气设备工程
B.附录E建筑智能化工程
C.附录F自动化控制仪表安装工程
D.附录Ｌ通信设备及线路工程
答案：A
解析：
本题考查的是建筑智能化工程计量。建筑智能化工程中的配管工程、线槽、桥架、电气设备、电气器件、接线箱、盒、电线、接地系统、凿（压）槽、打孔、打洞、人井、手井、立杆工程，应按附录D电气设备工程相关项目编码列项。
由于设计范围的重大变更而需要调整概算时，还需要重新编制( )，经论证评审可行审批后，才能调整概算。
A.招标文件
B.施工组织设计
C.可行性研究报告
D.投标文件
答案：C
解析：
由于设计范围的重大变更而需要调整概算时，还需要重新编制可行性研究报告，经论证评审可行审批后，才能调整概算。
二级造价工程师历年真题解析6卷 第6卷
建设工程施工许可证应当由（）申请领取。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
工程建设项目招标的组织形式有（ ）。
A.公开招标
B.自行组织招标
C.邀请招标
D.委托工程招标代理机构代理招标
E.上级主管部门组织招标
答案：B,D
解析：
本题考查的是施工招标方式和程序。招标只有自行招标和委托招标两种形式。
基本建设项目竣工决算报表不包括（ ）。
A.建设项目概况表
B.资金平衡表
C.基本建设项目竣工财务决算表
D.基本建设项目交付使用资产明细表
答案：B
解析：
建设项目竣工决算报表包括：基本建设项目概况表，基本建设项目竣工财务决算表，基本建设项目资金使用情况明细表，基本建设项目交付使用资产总表，基本建设项目交付使用资产明细表，待摊投资明细表，待核销基建支出明细表，转出投资明细表等。
(2016年)某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/㎡，其中人、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为()元/㎡。
A.3699.00
B.4590.75
C.4599.00
D.4623.75
答案：D
解析：
先使用调差系数计算出拟建工程的工料单价。类似工程的工料单价=4500×(15%+55%+10%)=3600(元/m2)在类似工程的工料单价中，人工、材料、施工机具使用费的比重分别为18.75%、68.75%和12.5%。拟建工程的工料单价=3600×(18.75%×1.05+68.75%×1.03+12.5%×0.98)=3699(元/m2)则：拟建工程适用的综合单价=3699×(1+25%)=4623.75(元/m2)
基坑降水方法中的井点降水有( )。
A.轻型井点降水法
B.明排水降水法
C.集水坑降水法
D.喷射井点降水法
E.管井井点降水法
答案：A,D,E
解析：
井点降水法有：轻型井点、喷射井点、管井井点、深井井点及电渗井点等。
工程造价咨询企业应当办理资质证书变更手续的情形有（）。
A.企业跨行政区域承接业务
B.企业名称发生变更
C.企业新增注册造价工程师
D.企业技术负责人发生变更
E.企业组织形式发生变更
答案：B,D,E
解析：
资质证书的变更：工程造价咨询企业的名称、住所、组织形式、法定代表人、技术负责人、注册资本等事项发生变更的，应当自变更确立之日起30 日内，到资质许可机关办理资质证书变更手续。
砌筑沥青浸渍砖的计量单位是()。
A.m3
B.㎡
C.块
D.m
常用于低温区的温度监测器，测量精度高、性能稳定，不仅广泛应用于工业测温，而且被制成标准的基准仪为（ ）。
A.热电阻温度计
B.热电偶温度计
C.双金属温度计
D.辐射式温度计
答案：A
解析：
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高，性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的，它不仅广泛应用于工业测温，而且被制成标准的基准仪。
关于电气设备的基本试验，错误的是（ ）。
A.绝缘电阻试验中，绝缘电阻值的大小能有效地反映绝缘的整体受潮.污秽以及严重过热老化等缺陷
B.直流耐压试验电压较高，对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用
C.交流耐压试验能有效地发现较危险的集中性缺陷
D.三倍频及工频感应耐压试验能检验电气设备承受雷电压和操作电压的绝缘性能和保护性能
答案：D
解析：
本题考查的是建筑电气工程安装。电气设备在运行中可能遇到雷电压及操作过程电压的冲击作用，故冲击波试验能检验电气设备承受雷电压和操作电压的绝缘性能和保护性能。
