二级造价工程师真题下载8卷 第1卷
当拟建工程中有设备、管道冬雨季施工，有易燃易爆、有害环境施工，或设备、管道焊接质量要求较高时，措施项目可列项为（ ）。
A.设备.管道焊接保护措施
B.压力容器和高压管道的检验
C.设备.管道施工的安全防冻和焊接保护
D.管道安装充气保护
答案：C
解析：
本题考查的是安装工程措施项目清单。当拟建工程中有设备、管道冬雨季施工，有易燃易爆、有害环境施工，或设备、管道焊接质量要求较高时，措施项目可列项为“设备、管道施工的安全防冻和焊接保护”。
在进行地基处理时，工程量计算既可用体积，又可用面积计算的是()。
A.换填垫层
B.铺设土工合成材料
C.振冲桩
D.褥垫层
答案：D
解析：
换填垫层工程量按设计图示尺寸以体积计算。铺设土工合成材料工程量按设计图示尺寸以面积计算。振冲桩（填料）以米计量，按设计图示尺寸以桩长计算；以立方米计量，按设计桩截面乘以桩长以体积计算。褥垫层，以平方米计量，按设计图示尺寸以铺设面积计算；以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。
为了保证人身安全，防止触电事故,如电气设备正常运行时不带电的金属外壳及构架的接地为（ ）。
A.工作接地
B.保护接零
C.保护接地
D.重复接地
答案：C
解析：
本题考查的是建筑电气工程施工技术。为了保证人身安全，防止触电事故而进行的接地叫保护接地,如电气设备正常运行时不带电的金属外壳及构架的接地。
根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述中错误的是（ ）。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期
C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留
D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任
答案：C
解析：
缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。
表示成套装置、设备或装置的连接关系，用以进行接线和检查的简图，称为（ ）。
A.系统图
B.平面图
C.电路图
D.安装接线图
答案：D
解析：
知识点:建筑电气工程施工图的组成。安装接线图是表示成套装置、设备或装置的连接关系，用以进行接线和检查的一种简图，这种图不能反映各元件间的功能关系及动作顺序，但在进行系统校线时配合电路图能很快查出元件接点位置及错误。参见教材P237。
根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不得少于（）人。
A.8
B.10
C.12
D.16
答案：C
解析：
根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中,专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员均需要具有从事工程造价专业工作的经历。
二级造价工程师真题下载8卷 第2卷
工程量清单应由具有编制能力的（ ）编制。
A.招标人
B.受招标人委托的工程造价咨询人
C.投标人
D.受招标人委托的具有相应资质的工程造价咨询人
E.中标人
工程索赔中最关键和最主要的依据是（ ）。
A.工程施工合同文件
B.国家、部门和地方有关的标准、规范和定额
C.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证
D.国家法律、行政法规
答案：A
解析：
工程施工合同是工程索赔中最关键和最主要的依据，工程施工期间，发承包双方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件也是索赔的重要依据。国家制定的相关法律、行政法规是工程索赔的法律依据。
根据《房屋建筑与装修工程工程量清单计算规范》（GB50854），金属结构工程量的计算，正确的是（）。
A.钢网架连接用铆钉，螺栓并入钢网架工程量中计算
B.依附于实腹钢柱上的牛腿及悬臂钢梁不另增加质量
C.压型钢板楼板按设计图示尺寸以质量计算
D.钢平台，钢走道按设计图示尺寸以质量计算
答案：D
解析：
本题考查的是金属结构。钢平台，钢走道按设计图示尺寸以质量计算，单位t。
添加高效减水剂后，一般3天可提高混凝土强度()，28天可提高()左右。
A.60%，30%
B.30%，60%
C.60%，40%
D.40%，60%
答案：A
解析：
添加高效减水剂后，一般3天可提高混凝土强度60%，28天可提高30%左右。
砌筑10m3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为()工日/10m3。
A.27.7
B.29.0
C.29.2
D.29.7
答案：D
解析：
人工工日消耗量=（基本用工+辅助用工+超运距用工）×（1+人工幅度差系数）=(20+5+2)×(1+10%)=29.7（工日/10m3）
基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的（ ）。
A.调制砂浆的用工
B.砌砖的用工
C.运砖的用工
D.筛沙子的用工
E.淋石灰膏的用工
答案：A,B,C
解析：
基本用工是指完成该分项工程的主要用工，如砌砖工程中的砌砖、调制砂浆、运砖等的用工。筛沙子、淋石灰膏的用工属于辅助用工。
二级造价工程师真题下载8卷 第3卷
(2016年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，关于门窗工程量计算，说法正确的是()。
A.木质门带套工程量应按套外围面积计算
B.门窗工程量计量单位与项目特征描述无关
C.门窗工程量按图示尺寸以面积为单位时，项目特征必须描述洞口尺寸
D.门窗工程量以数量“樘”为单位时，项目特征必须描述洞口尺寸
答案：D
解析：
木质门带套计量按洞口尺寸以面积计算，不包括门套的面积，但门套应计算在综合单价中。项目特征描述时，当工程量是按图示数量以“樘”计量的，项目特征必须描述洞口尺寸或框、扇外围尺寸，以平方米计量的，项目特征可不描述洞口尺寸或框、扇外围尺寸。
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），对于在工业管道主管上挖眼接管的三通，下列关于工程量计量表述正确的有（ ）。
A.三通不计管件制作工程量
B.三通支线管径小于主管径 1/2 时,不计算管件安装工程量
C.三通以支管径计算管件安装工程量
D.三通以主管径计算管件安装工程量
在进行竣工结算价款支付的过程中，以下做法错误的是()。
A.发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后规定时间内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书
B.发包人签发竣工结算支付证书后的规定时间内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款
C.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息
D.发包人逾期未支付竣工结算款时，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖，发包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
答案：D
解析：
承包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。
国外建筑安装工程费用中的开办费一般包括（）等。
A.工地清理费
B.现场管理费
C.材料预涨费
D.周转材料费
E.暂定金额
答案：A,D
解析：
单项工程开办费的内容通常包括：施工用地、用水、机具费，清理费，周转材料摊销费，临时设施摊销费，驻工地工程师办公费，现场实验费，其他开办费。
(2009年)对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是()。
A.桩基工程
B.钢筋工程
C.钢结构工程
D.地下防水工程
答案：B
解析：
分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如， 土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。分项工程是工程项目施工生产活动的基础， 也是计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元；同时， 又是工程质量形成的直接过程。分项工程既有其作业活动的独立性， 又有相互联系、相互制约的整体性。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013），关于油漆、涂料工程量计算，说法正确的是（ ）。
A.木材构件喷刷防火涂料按设计图示以面积计算
B.金属构件刷防火涂料按构件单面外围面积计算
C.空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以双面面积计算
D.线条刷涂料按设计展开面积计算
答案：A
解析：
（1）墙面喷刷涂料、天棚喷刷涂料。按设计图示尺寸以面积计算。（2）线条刷涂料。按设计图示尺寸以长度计算。（3）金属构件刷防火涂料。以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算；以平方米计量，按设计展开面积计算。
二级造价工程师真题下载8卷 第4卷
根据有关设计规范要求，城市标志性建筑其主体结构的耐久年限应为（ ）。
A.15～25 年
B.25～5O 年
C.50～100 年
D.100 年以上
答案：D
解析：
本题考查的是民用建筑分类。一级建筑：耐久年限为 100年以上，适用于重要的建筑和高层建筑。
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5 个月。分项工程和单价措施项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表1 所示；总价措施项目费用9万元（其中含安全文明施工费用3 万元）；暂列金额12 万元。管理费用和利润为人材机费用之和的15%。规费和税金为人材机费用与管理费、利润之和的10%。
表1 分项工程和单价措施造价数据与施工进度计划表
有关工程价款结算与支付的合同约定如下：
1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除总价措施费与暂列金额）的20%作为预付款，预付款在第3、4 个月平均扣回；
2.安全文明施工费工程款于开工前一次性支付；除安全文明施工费之外的总价措施项目费用工程款在开工后的前3 个月平均支付；
3.施工期间除总价措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算；
4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付；
5.竣工验收通过后的60 天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付；
6.C 分项工程所需的甲种材料用量为500m3，在招标时确定的暂估价为80 元/m3，乙种材料用量为400m3，投标报价为40 元/m3。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的土5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过士5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项：
（1）B 分项工程的实际施工时间为2~4 月；
（2）C 分项工程甲种材料实际购买价为85 元/m3，乙种材料的实际购买为50 元/m3；
（3）第4 个月发生现场签证零星工费用2.4 万元。
【问题】
1.合同价为多少万元？预付款是多少万元？开工前支付的措施项目款为多少万元？（计算结果均保留三位小数）
2.求C 分项工程的综合单价是多少元/m2？三月份完成的分部和单价措施费是多少万元？3 月份业主支付的工程款是多少万元？（计算结果均保留三位小数）
3.列式计算第3 月末累积分项工程和单价措施项目拟完成工程计划费用、已完成工程费用，并分析进度偏差（投资额表示）与费用偏差。（计算结果均保留三位小数）
4.除现场签证费用外，若工程实际发生其他项目费用8.7 万元，试计算工程实际造价及竣工结算价款。（计算结果均保留三位小数）
答案：
解析：
1. 合同价= （ 76.6+9+12 ） × 1.1=107.36 （ 万元） 预付款=76.6 ×1.1 ×20%=16.852（万元）开工前支付的措施项目款=3×1.1×85%=2.805（万元）
2.甲种材料价格为85 元/m3，甲增加材料款=500×（85-80）×1.15=2875（元）由于（50-40）/40=25%>5%，乙增加材料款=400×（50-40×1.05）×1.15=3680（元）C 分项工程的综合单价=280+（2875+3680）/1000=286.555（元/m3）
3 月份完成的分部和单价措施费=32.4/3+286.555×1000/10000/3=20.352（万元）
3 月份业主应支付的工程款=（32.4/3+286.555×1000/10000/3+6/3）×1.1×85%—16.852/2=12.473（万元）
3.第3 月末分项工程和单价措施项目
累计拟完工程计划费用=10.8+32.4+28×2/3=61.867（万元）
累计已完工程计划费用=10.8+32.4×2/3+28×2/3=51.067（万元）
累计已完工程实际费用=10.8+32.4 × 2/3+1000 × 2/3 ×286.555/10000=51.504（万元）
进度偏差=51.067-61.867=-10.8（万元），实际进度拖后10.8 万元。
费用偏差=51.067-51.504=-0.437（万元），实际费用增加0.437 万元。
4.工程实际造价=（76.6+9+2.4+8.7）×1.1=106.37（万元）质保金=106.37×3%=3.191（万元）竣工结算款=106.37×0.15-3.191=12.765（万元）
根据《建设工程价款结算暂行办法》，原则上预付比例不低于合同金额的（ ）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
答案：B
解析：
《建设工程价款结算暂行办法》规定，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。
某工程的主体厂房项目施工进度计划已确定，各项工作均为匀速施工。合同价款采取单项分项工程结束后单独结算的方式。工程开工日期为2004年2月1日。相关资料见表5—12和表5-13。
1．主体厂房项目施工过程发生以下事件：工程施工到第4周时：①A工作已完成，由于设计图纸局部修改实际完成工程量为840m3，工作时间未变；②B工作受到沙尘暴影响造成施工单位施工机械损坏和人员窝工损失1万元，实际只完成估算工程量25％；③C工作因配合检验工作只完成了工程量的20％，施工单位配合检验工作发生的费用为5000元；④施工中发现文物，D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班(台班单价为300元，台班折旧费为100元)，施工单位为保护文物，发生文物保护费1200元，开工时间推迟2个月。
2．E工作根据估算工程量确定的工程款为50万元，实际工程量没有发生变化。按正常进度完工(相关数据见表5-14)。
3．该工程配套工程一成品仓库项目包括土建工程和安装工程。甲方与主体厂房承包商签订了土建工程合同，与外地的安装公司签订了仓库设备安装工程合同。土建工程承包商将桩基础部分分包给本市的某基础工程公司，双方约定预制混凝土桩由甲方供应(1200根，每根价格350元)。每根混凝土工程量为0．8m3，土建承包商报价每立方米500元。按照施工进度计划，7月10日开工。因为甲方供应的预制桩由于运输问题迟于7月14日运到，7月13 E1基础公司打桩设备出现故障，直至7月18日晚修复。7月19日至22日出现了多年不遇的海啸及热带风暴，无法施工。由于打桩工作延误影响了安装公司施工。
合同约定业主违约1天应补偿承包方5000元，承包方违约1天罚款5000元。
问题：
1．根据背景材料中施工进度计划绘制主体工程施工双代号时标网络图，在图中按照主体施工中出现的相关事件标人第4周结束时的实际进度前锋线，并说明事件发生对总工期的影响。
说明关键线路的位置。
2．分析对A、B、C、D工序发生事件后甲方应向土建公司的费用补偿、工期补偿和工程结算款。
3．计算E工作实际结算工程款。
4．确定配套工程中各方责任，确定土建承包商、分包商(基础公司)、安装公司应得到的工期补偿、费用补偿。
答案：
解析：
问题1： 实际进度前锋线如图55所示。
问题2：
工期索赔分析：
A工作进度正常，不影响总工期；(甲方责任)
B工作拖后1周，虽然B工作总时差为1个月，但因拖后系不可抗力原因造成，其工作时间应延长1个月；
C工作拖后1周，因为c工作总时差为3个月，故不影响总工期；(乙方责任)
D工作拖后2个月，因为D为关键工作(总时差为0)，故使总工期推迟2个月。(非承包方责任)费用索赔分析：
B工作拖延属不可抗力责任，按规定：不可抗力事件发生时，施工机械损失、人员窝工损失甲方不予补偿；
C工作对施工费用未进行报价，按规定：可以认为其报价已包含在其他分项工程报价中；
D工作发现文物可得到费用补偿=100 × 4+1200=1600(元)。
(注：发现文物对施工单位影响为造成窝工，机械使用费索赔计算基数为台班折旧费)
施工单位可以得到的工程结算款为：
A工作：840m3×300元／m3=252000(元)
B工作：1200m3×25％×320元／m3=96000(元)
D工作：4台班×100元／台班+1200元=1600(元)
小计：252000+96000+1600=349600(元)
问题3：
问题4：
7月10～14日共5天，属于业主原因所致，应向承包商进行费用补偿2．5万元，工期补偿5天。
7月15～18日共4天，属分包商责任所致，业主应向承包商罚款2万元。
7月19～22日共4天，属不可抗力原因，工期补偿4天。
承包方在桩基础施工中价格=1200×0．8×500=48(万元)。
甲方负责供应预制桩费用=1200×0．035=42(万元)。
土建承包商应得款=48-42+2．5-2=6．5(万元)，应得工期补偿9天。
分包商应向承包商支付罚款2万元。
设备安装商应由甲方负责对其工期补偿13天，费用补偿6．5万元。
下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是()。
A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用
B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费
C.应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项
D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目
答案：A
解析：
研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究实验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。研究试验费包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等，但不包括以下项目：
(1)应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目。
(2)应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。
(3)应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。
本题中选项A属于上述不应包括的第(2)项：对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定发生的费用。
属于不熔化极电弧焊，适用于薄板焊接，其功率密度比自由电弧提高 100 倍以上，焊接速度快、生产效率高，穿透力强，但设备比较复杂，工艺参数调节匹配较复杂。该焊接方式为（ ）
A.电渣压力焊
B.氩弧焊
C.钨极惰性气体保护焊
D.等离子弧焊
二级造价工程师真题下载8卷 第5卷
井字形密肋楼板的肋高一般为（）。
A.90~120mm
B.120~150mm
C.150~180mm
D.180-250mm
答案：D
解析：
井字形密肋楼板没有主梁，都是次梁（肋），且肋与肋间的跨离较小，通常只有1.5～3m，肋高也只有180～250mm，肋宽120～200mm。当房间的平面形状近似正方形，跨度在10m 以内时，常采用这种楼板。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（ ）。
A.暂列金额
B.专业工程暂估价
C.材料暂估单价
D.计日工单价
E.总承包服务费
答案：D,E
解析：
本题考查的是工程量清单编制。计日工单价和总承包服务费，投标时由投标人自主报价。选项ABC由招标人确定。
下列工程项目目标控制方法中，可用来掌握产品质量波动情况及质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断的是（）。
A.直方图法
B.鱼刺图法
C.控制图法
D.S 曲线法
答案：A
解析：
直方图又叫频数分布直方图。它以直方图形的高度表示一定范围内数值所发生的频数，据此可掌握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。
建筑施工图按内容和作用不同可分为（ ）。
A.建筑施工图
B.建筑平面图
C.结构施工图
D.建筑立面图
E.设备施工图
答案：A,C,E
解析：
建筑施工图是用以指导施工的一套图纸，按内容和作用不同可分为建筑施工图、结构施工图和设备施工图三个主要部分。
某工程采购的一批钢材的出厂价为3980元/吨，运费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该批钢材的材料单价为（ ）元/吨。
A.4129.90
B.4079.90
C.4050.15
D.4131.15
(2013年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，当土方开挖底长≤3倍底宽，且底面积≥150m2，开挖尝试为0.8m时，清单项目应列为()。
A.平整场地
B.挖一般土方
C.挖沟槽土方
D.挖基坑土方
答案：B
解析：
沟槽、基坑、一般土方的划分为：底宽≤7m且底长＞3倍底宽为沟槽；底长≤3倍底宽，且底面积≤150㎡为基坑；超出上述范围则为一般土方。
二级造价工程师真题下载8卷 第6卷
(2014年)下列工程项目目标控制方法中，可用来掌握产品质量波动情况及质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断的是（ ）。
A.直方图法
B.鱼刺图法
C.控制图法
D.S曲线法
答案：A
解析：
该题主要考察的是：工程项目目标控制的主要方法，直方图是以直方图形的高度表示一定范围内数值所发生的频数，据此可掌握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。
后张法施工预应力混凝土，孔道长度为12．00m，采用后张混凝土自锚低合金钢筋。钢筋工程量计算的每孔钢筋长度为（ ）m。
A.12．00
B.12．15
C.12．35
D.13．00
答案：C
解析：
本题考查的是混凝土及钢筋混凝土工程。低合金钢筋采用后张混凝土自锚时，钢筋长度按孔道长度增加0．35m计算。即12.35m。
施工机械台班产量定额等于（ ）。
A．机械净工作生产率×工作班延续时间
B．机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数
C．机械净工作生产率×机械利用系数
D．机械净工作生产率×工作班延续时间×机械运行时间
答案：B
解析：
本题考查的是施工机械使用定额。施工机械台班产量定额=机械净工作生产率×工作班延续时间
×机械利用系数。
下列关于要约和承诺的说明，正确的是（ ）。
A．要约邀请是要约的必要准备工作
B．要约发出时生效，承诺到达时生效
C．要约可以撤销但不得撤回
D．承诺可以对要约的内容做出非实质性变更
答案：D
解析：
本题考查的是合同订立的程序。承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。
下列关于竣工图的说明，正确的是()。
A.竣工图必须由施工单位绘制
B.竣工图必须由设计单位绘制
C.竣工图由业主负责绘制
D.竣工图必须由施工单位加盖竣工图标志
答案：D
解析：
本题考查的是工程项目建设程序。由于设计原因造成的，由设计草位负责重新绘图；由于施工原因造成的，由施工承包单位负责重新绘图；由于其他原因造成的，由业主自行绘图或委托设计单位绘图，施工承包单位负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。
分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第四级编码为()。
A.工程分类顺序码
B.专业工程顺序码
C.分部工程顺序码
D.分项工程项目名称顺序码
答案：D
解析：
分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一，即一至九位应按计价规范附录的规定设置；第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。各级编码代表的含义分别为：第一级表示工程分类顺序码（分二位）；第二级表示专业工程顺序码（分二位）；第三级表示分部工程顺序码（分二位）；第四级表示分项工程项目名称顺序码（分三位）；第五级表示工程量清单项目名称顺序码（分三位）。
二级造价工程师真题下载8卷 第7卷
（2017年考题）直线职能制组织结构的特点是（ ）。
A.信息传递路径较短
B.容易形成多头领导
C.各职能部门间横向联系强
D.各职能部门职责清楚
答案：D
解析：
考查不同组织结构的特点，常规考查，15 年刚刚考过。
根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。
A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息
B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款
C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款
D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用
答案：A
解析：
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见：1）当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；2）当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；3）当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析的主体分别是（ ）．
A、项目经理部和企业财务部门
B、项目经理部和项目经理部
C、企业财务部门和企业财务部门
D、企业财务部门和项目经理部
答案：A
解析：
本题考查的是施工成本管理的任务。对竣工工程的成本核算，竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目经理部和企业财务部门进行核算分析。参见教材P106。@##
地下市政管线按覆土深度分为深埋和浅埋两类，其分界线为（ ）。
A.0.8m
B.1.2m
C.1.4m
D.1.5m
答案：D
解析：
本题考查的是。一般以管线覆土深度是否超过1.5m作为划分深埋和浅埋的分界线
浅基坑的开挖深度一般（ ）。
A.小于3m
B.小于4m
C.小于5m
D.不大于5m
答案：C
解析：
本题考查的是土石方工程施工技术。设计开挖深度在5m以内的称为浅基坑（槽），挖深超过5m（含5m）的称为深基坑（槽）。
电气线路工程中，电缆安装前进行检查实验，合格够进行敷设，对 1KV以上电缆应做的实验为（）。
A.直流耐压实验
B.交流耐压实验
C.局部放电实验
D.500V摇表检测
答案：A
解析：
电缆安装前要进行检查，1KV以上的电缆要做直流耐压试验，1KV以下的电缆要用500V摇表测绝缘，检查合格后方可敷设。
二级造价工程师真题下载8卷 第8卷
当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法，但距屋面周边（ ）内以及叠层铺贴的各层之间应满粘。
A、500mm
B、600mm
C、700mm
D、800mm
答案：D
解析：
本题考查的是屋面防水工程施工。当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法，但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层之间应满粘。
新建工程与某已建成工程仅外墙饰面不同。 已建成工程外墙为水泥砂浆抹面， 单价为 8.75 元/㎡， 每平米建筑面积消耗量为 0.852 ㎡； 新建工程外墙为贴釉面砖， 单价为 49.25 元/㎡， 每平米建筑面积消耗量为 0.814 ㎡。若已建成工程概算指标为 536 元/㎡。 则新建工程修正概算指标为（ ） 元/㎡。
A.568.63
B.576.50
C.585.25
D.613.26
答案：A
解析：
536+49.25×0.814-8.75×0.852=568.63 元/㎡
能够切割金属与非金属材料，且能切割大厚工件的切割方法为（）。
A.氧熔剂切割
B.等离子弧切割
C.碳弧气割
D.激光切割
答案：B
解析：
本题考查等离子弧切割的特点。氧熔剂切割是火焰切割，只能切割5种金属；碳弧气割是通过物理反应的切割，但一般只用于金属；激光切割可切割多种材料（金属与非金属），但切割大厚板时有困难，但这是非重点知识，授课时没有涉及，考生不应考虑选择；而等离子弧切割授课时详细讲解，并强调其能够切割绝大部分金属和非金属材料，如不锈钢、铝、铜、铸铁、钨、钼、和陶瓷、水泥、耐火材料等。故B选项正确。
在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（ ）。
A．设备及工器具购置费
B．基本预备费
C．工程建设其他费
D．建筑安装工程费
答案：B
解析：
本题考查的是预备费。超规超限设备运输增加的费用属于基本预备费。
下列属于作用于脚手架上的可变荷载为（）。
A.构、配件自重
B.剪刀撑自重
C.作业层上器具和材料的自重
D.架体立杆自重
答案：C
解析：
架体立杆自重、构、配件自重及剪刀撑自重属于永久荷载。施工荷载，包括作业层上的人员、器具和材料等的自重为可变荷载。
设备安装工程费概算的编制方法中，（ ）常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。
A.预算单价法
B.设备价值百分率法
C.扩大单价法
D.综合吨位指标法
答案：D
解析：
当设计文件提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算，综合吨位指标由主管部门或由设计院根据已完类似工程资料确定。该法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，或者安装方式不确定，没有定额或指标。
