2021二级造价工程师考试试题题库9章 第1章
在工程量清单的编制过程中，暂列金额通常是由()提供的。
A.监理人
B.招标人与投标人协商后
C.招标人
D.投标人
根据《通用安装工程量计算规范》（GB50856-2013）规定，机械设备安装工程基本安装高度为（ ）。
A.5m
B.6m
C.10m
D.12m
答案：C
解析：
《安装工程计量规范》中各专业工程基本安装高度分别为：附录A机械设备安装工程10m ，附录D电气设备安装工程5m ，附录E建筑智能化工程5m ，附录G通风空调工程6m，附录 J消防工程 5m，附录 K给排水、采暖、燃气工程 3.6m ，附录 M 刷油、防腐蚀、绝热工程
国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（）。
A. 材料费=材料净重×每吨材料综合价
B. 加工费=设备总重量×设备每单位重量加工费
C. 辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标
D.利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费）×利润费率
E. 当期销项税额=销售额×适用增值税税率
答案：B,C,E
解析：
材料费=材料净重×（1+加工损耗系数）×每吨材料综合价；加工费=设备总重量（吨）×设备每吨加工费；辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标；增值税=当期销项税额-进项税额；当期销项税额=销售额×适用增值税率。利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费）×利润费率，不包括外购配套件费，所以D错误@##
工程造价合理性的前提是( )。
A.工程造价的高低
?
B.可行性研究的深度
?
C.资源配置的合理性
?
D.项目可行性研究结论的正确性
答案：D
解析：
项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提。
柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（ ）。
A．适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性
B．单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济
C．多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低
D．柱网布置与厂房的高度无关
答案：A
解析：
本题考查的是影响工业建设项目工程造价的主要因素。选项B错误，单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低。选项C错误，多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。选项D错误，柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关。
空调水系统管道安装时镀锌钢管一般采用（ ）连接。
A.螺纹
B.焊接
C.卡箍
D.法兰
答案：A
解析：
本题考查的是通风与空调工程施工技术。镀锌钢管一般采用螺纹连接，当管径大于DN100时，可采用卡箍、法兰或焊接连接。
债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物（）。
A.变卖
B.提存
C.抵押
D.寄存
答案：B
解析：
债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物提存。
合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。
A.承诺通知到达要约人
B.受要约人立法撤销承诺
C.要约人在承诺期限内未作出承诺
D.受要约人对要约内同做出实质性质变更
答案：D
解析：
有下列情形之一的，要约失效：
①拒绝要约的通知到达要约人；②要约人依法撤销要约；③承诺期限届满，受要约人未做出承诺；④受要约人对要约的内容做出实质性变更。
2021二级造价工程师考试试题题库9章 第2章
国家融资的项目，必须公开招标，下列不属于此项目的是( )。
A.使用外国政府及其机构贷款资金的项目
?
B.使用国家政策性贷款的项目
?
C.国家特许的融资项目
?
D.使用国家发行债券所筹资金的项目
答案：A
解析：
国家融资项目的范围包括：使用国家发行债券所筹资金的项目；使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；使用国家政策性贷款的项目；国家授权投资主体融资的项目；国家特许的融资项目。
冻土深度为0.3m的地区，城市配水管网埋地铺设于车行道下时，覆土厚度不小于（ ）。
A.0.4m
B.0.5m
C.0.7m
D.1.0m
答案：C
解析：
配水管网一般采用埋地铺设，覆土厚度不小于0.7m，并且在冰冻线以下。通常沿道路或平行于建筑物铺设。配水管网上设置阀门和阀门井。
对于工字型钢的腿端，斜度一般为（ ）。
A.1:6
B.1:10
C.1:12
D.1:20
答案：A
解析：
本题考查的是钢材。工字型钢的腿端斜度为1：6。
混凝土后浇带以体积计算，通常包括梁后浇带、板后浇带，还有（ ）。
A.墙后浇带
B.雨篷后浇带
C.柱后浇带
D.楼梯后浇带
答案：A
解析：
本题考查的是。后浇带项目适用于梁、墙、板的后浇带。后浇带工程量按设计图示尺寸以体积计算。
在空调系统中应用喷水室的优越性在于（ ）。
A.能够实现对空气加湿.减湿.加热.冷却处理过程
B.能够实现对空气减湿.加热.冷却处理过程
C.能够实现对空气加湿.减湿.冷却处理过程
D.能够实现对空气减湿.冷却处理过程
答案：A
解析：
本题考查的是通风与空调工程施工技术。喷水室的主要优点是可以实现空气处理的各种过程，可对空气进行加热、冷却、加湿及减湿等多种处理过程。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于楼地面装饰工程量计算，说法正确的有（）。
A.自流坪地面按图示尺寸以面积计算
B.整体面层按设计图示尺寸以面积计算
C.块料踢脚线可按延长米计算
D.石材台阶面装饰按设计图示以台阶最上踏步外沿以外水平投影
E.塑料板楼地面按设计图示尺寸以面积计算
答案：A,B,C,E
解析：
第五章第三节水泥砂浆楼地面、现浇水磨石楼地面、细石混凝土楼地面、菱苦土楼地面、自流坪楼地面按设计图示尺寸以面积计算；踢脚线按设计图示长度乘高度以面积计算；石材台阶面装饰按设计图示以台阶最上踏步边沿加300mm水平投影面积计算；橡塑面层包括橡胶板楼地面、橡胶卷材楼地面、塑料板楼地面、塑料卷材楼地面按设计图示尺寸以面积计算。P414。@##
配制高强混凝土的主要技术途径有（ ）。
A.采用掺混合材料的硅酸盐水泥
B.加入高效减水剂
C.适当加大粗骨料的粒径
D.延长拌和时间和提高振捣质量
答案：B
解析：
高强混凝土是用普通水泥、砂石作为原料，采用常规制作工艺（主要依靠高效减水剂，或者同时外加一定数量的活性矿物掺和料），使硬化后强度等级不低于C60的混凝土。
下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是()。
A.施工机械辅助用工
B.超过预算定额取定运距增加的运输用工
C.班组操作地点转移用工
D.机械维修引起的操作人员停工
答案：C
解析：
人工幅度差主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。主要包括：(1)各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工；(2)施工 过程中，移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间(3)质量检查和隐蔽工程验收工作的影响；(4)班组操作地点转移用工；(5)工序交接时对前一工序不可避免的休整用工；(6).施工中不可避免的其他零星用工。选项A属于辅助用工的内容，选项B属于超运距用工，选项D属于机械台班幅度差的内容。
2021二级造价工程师考试试题题库9章 第3章
总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。
A.现场条件
B.占地面积
C.工艺设计
D.功能分区
E.柱网布置
答案：A,B,D
解析：
总平面设计中影响工程造价的主要因素包括：（1）现场条件；（2）占地面积；（3）功能分区；（4）运输方式。
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。双方约定采取单价合同计价。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4．2元／m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元／台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在基坑开挖实际施工中发生了如下
事件：
事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。
事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日，窝工5个工日(降效系数0．6)。
事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。
事件4：5月20日～5月22日，因下暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑5月30日挖坑完毕。
上部结构施工过程中出现以下事件：
事件1：原定于6月10日前由甲方负责供应的材料因材料生产厂所在地区出现沙尘暴，材料6月15日运至施工现场，致使施工单位停工，影响人工100个工日，机械台班5个，乙方据此提出索赔。
事件2：6月12日至6月20日乙方施工机械出现故障无法修复，6月21日起乙方租赁的设备开始施工，影响人工200个工日，机械台班9个，乙方据此提出索赔。
事件3：6月18日至6月22日按甲方改变工程设计的图纸施工，增加人工150个工日，机械台班10个，乙方据此提出索赔。
事件4：6月21日至6月25日施工现场所在地区由于台风影响致使工程停工，影响人工140个工日，机械台班8个，乙方据此提出索赔。
问题：
1．列表说明基坑开挖过程事件1至事件5工程索赔理由及工期、费用索赔的具体结果。
注：其中人工费单价23元／工日，增加用工所需的管理费为增加人工费的30％。
2．说明上部结构施工中乙方提出的工程索赔要求是否正确，正确的索赔结果是什么。
注：其中人工费单价60元／工日，机械使用费400元／台班，降效系数为0．4。
答案：
解析：
问题1：
问题2：
上部结构施工过程出现的事件1至事件4属同一施工过程某时间段多方责任共同发生事件的索赔类型，应采用初始责任原则进行分析，分析过程见表5-11。
事件1：费用补偿按窝工处理，补偿费用=(60×100+400× 5)×0．4=3200(元)，合同工期顺延5天。
事件2：不补偿，属乙方责任。
事件3：费用正常补偿，补偿费用=(150×60+400×10)×2／5=5200(元)，合同工期顺延
2天。
事件4：不可抗力事件，只进行工期补偿，工期顺延3天。
共计补偿费用8400元，合同工期顺延10天。
下列关于裸导线产品型号各部分代号所表达的含义中，错误的是（ ）。
A.F—防腐
B.Q—轻型
C.D—镀锡
D.YD—镀银
答案：C
解析：
本题主要考查的是常用电气工程材料的基本性能及用途。D代表的是裸导线形状为带形。
(2014年)高层建筑抵抗水平荷载最有效的结构是（）。
A.剪力结构
B.框架结构
C.筒体结构
D.混合结构
答案：C
解析：
在高层建筑中，特别是特高层建筑中，水平荷载越来越大，起着控制作用，筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。
(2014年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于天棚装饰工程量计算，说法正确的是（）。
A.灯带（槽）按设计图示尺寸以框外围面积计算
B.灯带（槽）按设计图示尺寸以延长米计算
C.送风口按设计图示尺寸以结构内边线面积计算
D.回风口按设计图示尺寸以面积计算
答案：A
解析：
（1）灯带（槽） 按设计图示尺寸以框外围面积计算。 (2）送风口、回风口按设计图示数量 “个” 计算
某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%，以年利率方式收取的担保费和管理费率共计2%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是()万元。
A.36.00
B.54.54
C.56.73
D.58.38
答案：C
解析：
建设期利息可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。其计算公式为：
本题只考核其中一年，且第三年无贷款。考试形式的多样化，这也是出题的一个趋势。
要计算第三年的贷款利息，务必要计算前面各期的贷款利息，此处利息应包括以年利率方式收取的担保费和管理费。
贷款利息为4%+2%=6%
第一年贷款利息为：300×1/2×6%=9（万元）
第二年贷款利息为：(300+9+0.5×600)×6%=36.54（万元）
第三年贷款利息为：(300+9+600+36.54)×6%=56.73（万元）
计算此题时，要注意年初（或期初）借款额是借款的本利和，包括以前各期的本金和利息。
根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（ ）年的企业，方可申请甲级资质。
A.3
B.4
C.5
D.6
答案：A
解析：
本题考查的是工程造价咨询企业管理。根据《工程造价咨询企业管理办法》，已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年的企业，方可申请甲级资质。
根据《招标投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.10
B.20
C.30
D.60
答案：B
解析：
依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
2021二级造价工程师考试试题题库9章 第4章
为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的（）阶段。
A.初步设计和招标
B.施工图设计和预算
C.策划决策和设计
D.方案设计和概算
答案：C
解析：
实施有效的工程造价管理，应遵循以下三项原则：（1）以设计阶段为重点的全过程造价管理。工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。（2）主动控制与被动控制相结合。（3）技术与经济相结合。从组织上采取的措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态地比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。
某企业自筹资金新建的工业厂房项目，建设单位采用工程量清单方式招标，并与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工承包合同，合同工期270天。
施工前施工单位编制了工程施工进度计划（如图 6.1所示）和相应的设备使用计划，项目监理机构对其审核时得知，该工程的 B、E、J工作均需使用一台特种设备吊装施工，施工承包合同约定该台特种设备由建设单位租赁，供施工单位无偿使用。在设备使用计划中，施工单位要求建设单位必须将该台特种设备在第 80日末租赁进场，第 260日末组织退场。
【问题】
1.在图 3.1所示施工进度计划中，受特种设备资源条件的约束，应如何完善进度计划才能反映 B、E、J工作的施工顺序？
2.为节约特种设备租赁费用，该特种设备最迟第几日末必须租赁进场?说明理由。此时，该特种设备在现场的闲置时间为多少天？
答案：
解析：
1.BEJ的顺序为B→E→J，故需要在⑥到⑧之间加上一个虚工作，由⑥指向⑧。调整后的网络计划图如下图所示：
2.该特种设备最迟第150日末必须租赁进场,此时B工作将其总时差都用完了,再晚开始将影响总工期,此时该设备在现场的闲置时间为10天。
新结构、新材料的试验费，由建设单位在( )中列支。
A.工程建设其他费
?
B.企业管理费
?
C.检验试验费
?
D.财务费
答案：A
解析：
新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和发包人委托检测机构进行检测的费用，由建设单位在工程建设其他费中列支。
某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定期的台班耗用量应为（）台班。
A.8.0
B.10.0
C.12.0
D.12.5
答案：C
解析：
施工机械台班时间定额=1/100=0.01（台班/m3）预算定额机械耗用台班=0.01×（1+20%）=0.012（台班/m3）挖土方1000m3的预算定额机械耗用台班量=1000×0.012=12（台班）。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），关于桩基础工程的工程量计算规则，正确的说法是（）。
A.预制钢筋混凝土方桩按设计图示以桩长（包括桩尖）计算
B.钢管桩按设计图示尺寸以长度计算
C.挖孔桩土石方按设计图示尺寸（不含护壁）截面积乘以挖孔深度以体积计算
D.钻孔压浆桩按图示尺寸以体积计算
答案：A
解析：
钢管桩以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算；以根计量，按设计图示数量计算。挖孔桩土石方按设计图示尺寸（含护壁）截面积乘以挖孔深度。钻孔压浆桩以米计量，按设计图示尺寸以桩长计算；以根计量，按设计图示数量计算。
工料单价不包括()。
A.人工费
B.材料费
C.机械费
D.企业管理费
答案：D
解析：
工料单价也称直接工程费单价，包括人工、材料、机械台班费用。
(2015年)关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是( )。
A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价
B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密
C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布
D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价
答案：B
解析：
该题主要考察的是：招标控制价的编制，“《招标投标法实施条例》规定，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密。同时规定，招标人设有最髙投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价”
设备购置费应包括()。
A.原价
B.运杂费
C.采购保管费
D.单体试车费
E.办公和生活家具购置费
答案：A,B
解析：
本题考查的是设备购置费的构成和计算设备购置费由设备原价和设备运杂费构成参见教材P4。@##
2021二级造价工程师考试试题题库9章 第5章
单个分部分项工程计算顺序方法不包括。
A.按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算法
B.按图纸分项编号顺序计算法
C.按计价规范清单列项顺序计算
D.按照顺时针方向计算法
答案：C
解析：
单个分部分项工程计算顺序包括：（1）按照顺时针方向计算法；（2）先左后右”计算法；按（“3先）横按后图竖纸、分先项编号顺序计算法。考前【黑钻押题】，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com
填石路堤施工的填筑方法主要有（）。
A.竖向填筑法
B.分层压实法
C.振冲置换法
D.冲击压实法
E.强力夯实法
答案：A,B,D,E
解析：
填石路堤的填筑方法有竖向填筑法、分层压实法、混合填筑法、冲击压实法和强力夯实法等。
不属于招标控制价项目工程量计算依据的是（ ）
A．常规施工方案
B．施工方案
C．工程量计价规则
D．招标工程量清单
答案：B
解析：
本题考查的是工程量计算的依据。（1）《计价规范》和《计量规范》；（2）本省建设行政主管部门颁发的有关计价规定：（3）建设工程设计文件及相关资料；（4）拟定的招标文件及招标工程量清单；（5）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；（7）工程造价管理机构发布的市场信息价，没有市场信息价的参照市场价；（8）其他的相关资料。
某商品混凝土目标成本与实际成本对比如下表，关于其成本分析的说法，正确的有（）。
A.产量增加使成本增加了28600 元
B.实际成本与目标成本的差额是51536
C.单价提高使成本增加了26624 元
D.该商品混凝土目标成本是497696 元
E.损耗率下降使成本减少了4832 元
答案：B,C,E
解析：
目标额为：600*715*1.04=446160元。第一次替代产量因素：640*715*1.04=475904元；第二次替代单价因素：640*755*1.04=502528元；第三次替代损耗率因素：
640*755*1.03=497696元。计算差额可知，因产品增加的差额：475904-446160=29744元；实际成本与目标成本的差额：497696-446160=51536元，B正确。因单价提高的差额：
502528-475904=26624元，C正确。因损耗率下降的差额：497696-502528=-4832元，E正确。
安装工程防腐蚀施工时，不能直接涂覆在金属表面的涂料有（）。
A.聚氯基甲酸酯漆
B.过氯乙烯漆
C.呋喃树脂漆
D.酚醛树脂漆
实现成本目标责任制的保证和手段是（ ）。
A.成本考核
B.成本分析
C.成本控制
D.成本计划
答案：A
解析：
成本预测是成本计划的编制基础，成本计划是开展成本控制和核算的基础；成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现，而成本核算是成本计划是否实现的最后检查，它所提供的成本信息又是成本预测、成本计划、成本控制和成本考核等的依据；成本分析为成本考核提供依据，也为未来的成本预测与编制成本计划指明方向；成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。
按照生产能力指数法（x=0.8，f=1.1），如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到3倍，投资额将增加为( )。
A.118.9%
B.158.3%
C.164.9%
D.191.5%
答案：C
解析：
C2/C1=3^0.8*1.1=2.649，则投资额增加为2.649-1=1.649，即164.9%
根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指（）的合同。
A.恶意串通损害国家利益
B.恶意串通损害集体利益
C.因重大误解订立
D.因重大过失造成对方财产损失
E.订立合同时显失公平
答案：C,E
解析：
合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：
1）因重大误解订立的；
2）在订立合同时显失公平的。
一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
2021二级造价工程师考试试题题库9章 第6章
与熔化极气体保护焊相比，钨极氩弧焊所不同的特点是（）。
A.可进行各种位置的焊接
B.可焊接化学活泼性强的有色金属
C.可焊接有特殊性能的不锈钢
D.熔深浅，熔敷速度小
答案：D
解析：
本题考查钨极惰性气体保护焊的特点。钨极惰性气体保护焊的缺点有：
①深浅，熔敷速度小,生产率较低。
②只适用于薄板（6mm以下）及超薄板材料焊接。
③气体保护幕易受周围气流的干扰，不适宜野外作业。
④惰性气体（氩气、氦气）较贵，生产成本较高。
熔化极气体保护焊的特点：
①和TIG焊一样，它几乎可以焊接所有的金属，尤其适合于焊接有色金属、不锈钢、耐热钢、碳钢、合金钢等材料。
②焊接速度较快，熔敷效率较高，劳动生产率高。
③MIG焊可直流反接，焊接铝、镁等金属时有良好的阴极雾化作用，可有效去除氧化膜，提高了接头的焊接质量。
④不采用钨极，成本比TIG焊低。
两者对比故D选项正确。
(2009年)民用建筑的门、窗嵌缝，宜选用()。
A.沥青嵌缝油膏
B.丙烯酸类密封膏
C.塑料油膏
D.F类硅酮密封膏
答案：B
解析：
丙烯酸类密封膏应符合现行行业标准《丙烯酸醋建筑密封胶》JC/T 484的规定， 主要用于屋面、 墙板、门、 窗嵌缝
下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（ ）。
A.未达到固定资产标准的设备购置费
B.达到固定资产标准的生活家具购置费
C.引进设备时备品备件的测绘费
D.引进设备的专利使用费
答案：A
解析：
工器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用 。一般以设备费为计算基数，按照部门或行业规定的工具、器具及生产家具费率计算 。 计算公式为：工器具及生产家具购置费=设备购置费×定额费率
劳动保护费属于()。
A.规费
B.企业管理费
C.措施费
D.直接费
答案：B
解析：
企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。
某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同约定：
(1)合同工期为130天，因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5000元／天(不含规费、税金)。
(2)按《建筑安装工程费用项目组成》规定，以工料机单价为计算基础的工料单价法进行计价，管理率为15％，利润率为5％，规费增值税综合计算系数为15％。管理费以工料机费用为计算基础，利润以工料机费用与管理费之和为计算基础，规费税金以工料机费用、管理费、利润之和为计算基础。
(3)部分工料机单价如下：人工费60元／工日，窝工补偿30元／工日；挖掘机租赁费900元／天；自有塔吊设备使用费1200元／台班，闲置补偿费800元／台班。
工程实施过程中发生以下事件：
事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如图5-12所示(时间单位为天，箭线下方数字为工作的计划消耗工日)，各项工作均匀速开展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机，工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作进度安排的建议。
事件2：建设单位要求对工作E进行设计变更，该变更使工作E的持续时间延长5天，增加用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18000元，相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变更工程价款和延长工期的要求。
事件3：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目监理机构提出相应的窝工补偿要求。
问题：
1．根据试题背景材料中事件1所述内容调整时标网络计划图，并说明原图与调整后的时标网络计划图中的关键线路，说明调整后的总工期。
2．在调整后的网络计划中，D工作、G工作、B工作、C工作的总时差是多少 计算D工作的
ES、EF、LS、LF、FF值。
3．事件2中，项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少 说明理由。
4．事件3中，项目监理机构应批准的窝工补偿是多少 说明理由。
答案：
解析：
问题1： 对施工单位编制的时标网络计划进行调整，结果如图5．13所示。
调整后的总工期为130天。
问题2：
TF(D)=20，TF(G)=20，TF(B)=0，TF(C)=0。
由图5—13可知，ES(D)=21，EF(D)=60，FF(D)=20。
因LS=TF+ES，LF=TF+EF
故LS(D)=20+21=41，LF(D)=20+60=80。
问题3：
项目监理机构应批准的变更价款为33049．28元。
应补偿的变更价款：(150×60+5×1200+1800+7000)×(1+15％)×(1+5％)×(1+15％)=33049．28(元)。
项目监理机构应给予5天的工期补偿。
理由：调整网络计划后，工作E为关键工作，延长时间会影响总工期，即应给予补偿。
同题4：
项目监理机构应批准的窝工补偿费为9085元。
理由：工作G的窝工补偿费=(30×5×120／20)×(1+15％)=1035(元)
工作H的窝工补偿费=(30×5×800／40+800× 5)×(1+15％)=8050(元)
项目监理机构应批准的窝工补偿费=1035+8050=9085(元)。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。
A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示
B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码
C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码
D.补充项目编码以加上计量规范代码后跟三位数字表示
答案：B
解析：
第三级表示分部工程顺序码，由两位数表示，故 A错误；当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设罝不得有重码，故 B正确 C错误；补充项目的编码由计量规范的代码与 B和三位阿拉伯数字组成，故 D错误。因此，正确选项为 B。
计算装饰工程楼地面块料面层工程量时，应扣除（ ）。
A.凸出地面的设备基础
B.间壁墙
C.0.3m2以内附墙烟囱
D.0.3m2以内柱
答案：A
解析：
本题考查的是房屋建筑与装饰工程工程量的计算规则与方法。块料面层工程量计算按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道，地沟等所占面积，不扣除间壁墙和面积<0.3m2的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、壁龛的开口面积部分夫卜入相应的工程量内。
(2015年)当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是( )。
A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级
B.单位工程概算和单项工程综合概算二级
C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级
D.单位工程概算和建设项目总概算二级
答案：D
解析：
该题主要考察的是：设计概算的编制内容
“当建设项目为一个 单项工程时，可采用单位工程概算、总概算两级概算编制形式 。”
2021二级造价工程师考试试题题库9章 第7章
基坑与边坡支护计算时以立方米为单位的是()。
A.咬合灌注桩
B.型钢桩
C.钢支撑
D.钢筋混凝土支撑
答案：D
解析：
钢筋混凝土支撑按设计图示尺寸以体积计算，单位：m3。咬合灌注桩按设计图示尺寸以桩长计算，或按设计图示数量计算。型钢桩按设计图示尺寸以质量计算，或按设计图示数量计算。钢支撑按设计图示尺寸以质量计算。
熔化焊焊接时，不适于焊接lmm以下薄钢板的焊接方法是（）。
A.CO2气体保护焊
B.等离子弧焊
C.埋弧焊
D.钨极气体保护焊
答案：C
解析：
本题考查埋弧焊的特点。埋弧焊不适于焊接厚度小于1mm的薄板。其它三种焊接方法明确指出可以用于薄板焊接。故C选项正确。
住宅小区规划中影响工程造价的主要因素有（ ）。
A.建筑物平面形状、周长系数
B.单元组成、建筑结构
C.户型、住户面积
D.占地面积、建筑群体的布置形式
答案：D
解析：
居住小区规划中影响工程造价的主要因素有占地面积和建筑群体的布置形式。占地面积不仅直接决定着土地费的高低，而且影响着小区内道路、工程管线长度和公共设备的多少，而这些费用对小区建设投资的影响通常很大。
酚醛树脂漆，过氯乙烯漆及呋喃树脂漆在使用中，其共同的特点为（ ）。
A.耐有机溶剂介质的腐蚀
B.具有良好的耐碱性
C.既耐酸又耐碱腐蚀
D.与金属附着力差
答案：D
解析：
酚醛树脂漆。具有良好的电绝缘性和耐油性，能耐 60%硫酸、盐酸、一定浓度的醋酸、磷酸、大多数盐类和有机溶剂等介质的腐蚀，但不耐强氧化剂和碱。与金属附着力较差。（耐酸）
过氯乙烯漆。它具有良好 的耐酸性气体、耐海水、耐酸、耐油、耐盐雾、防霉、防燃烧等性能。但不耐酚类、酮 类、脂类和苯类等有机溶剂介质的腐蚀。它与金属表面附着力不强，特别是光滑表面和有色金属表面更为突出。
呋喃树脂漆。呋喃树脂漆是以糠醛为主要原料制成的。它具有优良的耐酸性、耐碱性及耐温性，原料来源广泛，价格较低。
呋喃树脂漆必须在酸性固化剂的作用和加热下才能固化。但酸类固化剂对金属（或混凝土）有酸性腐蚀作用，故不宜直接涂覆在金属或混凝土表面上，必须用其他涂料作为底漆，如环氧树脂底漆、生漆和酚醛树脂清漆等。
呋喃树脂漆能耐大部分有机酸、无机酸、盐类等介质的腐蚀，并有良好的耐碱性、耐有机溶剂性、耐水性、耐油性，但不耐强氧化性介质（硝酸、铬酸、浓硫酸等）的腐蚀。由于呋喃树脂漆存在性脆，与金属附着力差， 干后会收缩等缺点，因此大部分是采用改性呋喃树脂漆。
（耐酸耐碱不耐强氧化酸）
施工机械工作时间中的不可避免的中断时间应属于（ ）。
A.有效工作时间
B.停工时间
C.不可避免的无负荷工作时间
D.定额时间
答案：D
解析：
不可避免的中断时间是与工艺过程的特点、机械使用中的保养、工人休息等有关的中断时间。如汽车装卸货物的停车时间，给机械加油的时间，工人休息时的停机时间。是必须消耗的时间，属于定额时间。
大型屋架、薄腹梁、吊车梁及大跨度桥梁等大负荷的预应力混凝土结构，应优先选用（）。
A.CRB600H
B.预应力混凝土钢绞线
C.冷拔低碳钢丝
D.冷轧带肋钢筋
答案：B
解析：
预应力混凝土钢绞线多用于大型屋架、薄腹梁、吊车梁及大跨度桥梁等大负荷的预应力混凝土结构。
本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是()。
A.专利权
B.专有技术
C.商标权
D.存货
答案：B
解析：
(2)专有技术（又称非专利技术）的计价。专有技术具有使用价值和价值，使用价值.是专有技术本身应具有的，专有技术的价值在于专有技术的使用所能产生的超额获利能力，应在研究分析其直接和间接的获利能力的基础上，准确计算出其价值。如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。对于外购专有技术，应由法定评估机构确认后再进行估价，其方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价。
某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械时间利用系数为0.9。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（ ）。
A．36m3/台班
B．40m3/台班
C．0.28台班/m3
D．0.25台班/m3
答案：A
解析：
本题考查的是确定机具台班定额消耗量的基本方法。正常延续时间为9min=0.15（h）；该搅拌机纯工作1h循环次数=1/0.15=6.67（次）；该搅拌机纯工作1h正常生产率=6.67×750=5002.5L=5.0025（m3）；该机械的台班产量定额=5.0025×8×0.9=36.02（m3）。
2021二级造价工程师考试试题题库9章 第8章
根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
A.投标人之间协商投标报价
B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E.投标人之间约定中标人
答案：B,C,D
解析：
有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同投标人的投标文件相互混装；
6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
以下图为例。假设局部楼层①、②、③层高均超过2.20m，计算该建筑物建筑面积。
答案：
解析：
首层建筑面积＝50×10=500m2
有围护结构的局部楼层②建筑面积=5.49×3.49=19.16m2
无围护结构（有围护设施）的局部楼层③建筑面积=（5+0.1）
×（3+0.1）=15.81m2
合计建筑面积＝500+19.16+15.81=534.97m2
安装工程措施费的计算方法，下列说法正确的有（ ）
A.“安全文明施工费”的计算基础可以是：“定额基价”“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”
B.安全文明施工费外的总价项目的计算基础：“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”
C.所有总价项目均可以定额基价作为计算基础
D.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”
答案：A,B,D
解析：
总价措施项目的计算基础
安全文明施工费、夜间施工、非夜间施工照明费、二次搬运费、冬雨期施工费、已完工程及设备保护费、高层施工增加费。
一般不能计算工程量，以“项”为计量单位。
※“安全文明施工费”的计算基础可以是：“定额基价”“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”，
其他总价项目的计算基础：“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”。
按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”。
有关采暖管道安装工程的定额工程量计算规则规定，叙述正确的有。
A.阀门安装工程量以“个”为单位计算，不分低压、中压，使用同一定额，但连接方式应按螺纹式和法兰式以及不同规格分别计算
B.安装的管子规格如与定额中子目规定不相符合时，应使用接近规格的项目，规格居中时按大者套，超过定额最大规格时可做补充定额
C.室内采暖管道安装工程除管道本身价值和直径在35mm以上钢管支架需另行计算外，以下工作内容均已考虑在定额中，不得重复计算D各种伸缩器制作安装根据其不同形式、连接方式和公称直径，分别以“个”为单位计算
E.室内采暖管道的工程量均按图示中心线的“延长米”为单位计算，阀门、管件所占长度均不从延长米中扣除，但暖气片所占长度应扣除
答案：A,B,D,E
解析：
采暖管道安装工程的定额工程量计算规则包括：（1）室内采暖管道的工程量均按图示中心线的“延长米”为单位计算，阀门、管件所占长度均不从延长米中扣除，但暖气片所占长度应扣除；（2）室内采暖管道安装工程除管道本身价值和直径在32mm 以上钢管支架需另行计算外，以下工作内容均已考虑在定额中，不得重复计算；（3）安装的管子规格如与定额中子目规定不相符合时，应使用接近规格的项目，规格居中时按大者套，超过定额最大规格时可做补充定额；（4）各种伸缩器制作安装根据其不同形式、连接方式和公称直径，分别以“个”为单位计算；（5）阀门安装工程量以“个”为单位计算，不分低压、中压，使用同一定额，但连接方式应按螺纹式和法兰式以及不同规格分别计算。
制作光泽度高、花纹耐久、抗风化、耐火、防潮性好的水磨石板材，应采用（ ）。
A.硫铝酸盐水泥
B.高铝水泥
C.硅酸盐水泥
D.普通硅酸盐水泥
答案：B
解析：
用高铝水泥作胶凝材料制成的水磨石板的光泽度高、花纹耐久，抗风化性、耐火性与防潮，性等更好，原因在于高铝水泥水化生成的氢氧化铝胶体，与光滑的模板表面接触时形成氢氧化铝凝胶层，在水泥硬化过程中，这些氢氧化铝胶体不断填充于骨料的毛细孔隙中，形成致密结构，因而表面光滑、有光泽、呈半透明状。
一座大型食品加工厂属于（）。
A.分部工程
B.单项工程
C.分项工程
D.单位工程
答案：B
解析：
单项工程是指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力、投资效益的一组配套齐全的工程项目。因此，选项B正确。
下列费用项目中，不属于企业管理费的是（ ）。
A.社会保障费
B.固定资产使用费
C.办公费
D.工会经费
答案：A
解析：
企业管理费： 1.管理人员工资；
2.办公费；
3.差旅交通费；
4.固定资产使用费；
5.工具用具使用费；
6.劳动保险和职工福利费；
7.劳动保护费；
8.检验试验费；
9工会经费；
10.职工教育经费；
11.财产保险费；
12.财务费；
13.税金；
14.其他。
预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括（）。
A.以施工定额为基础确定
B.以现场观察测定资料为基础计算
C.以工程量计算规则为依据计算
D.以各类费用定额为基础确定
E.以工程结算资料为依据计算
答案：A,B
解析：
预算定额中人工、材料、机械台班消耗水平，需要根据劳动定额或施工定额取定;人工的工日数可以有两种确定方法，一种是以劳动定额为基础确定;另一种是以现场观察测定资料为基础计算。
2021二级造价工程师考试试题题库9章 第9章
下列属于空气-水系统的有（）。
A.带盘管的诱导系统
B.风机盘管机组加新风系统
C.变风量双风管中式系统
D.辐射板系统
答案：A,B
解析：
空气-水系统中，空调房间的负荷由集中处理的空气负担一部分，其他负荷由水作为介质在送入空调房间时，对空气进行再处理（加热或冷却等）。如带盘管的诱导系统、风机盘管机组加新风系统等。
根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（ ）。
A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失
B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益
C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限
D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失
E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是违约责任的承担方式。关于损失的赔偿额：①应当相当于违约行为所造成的损失；②包括履行合同后可获得的利益；③不得超过违反合同一方订立合同时应当预见的因违反合同可能造成的损失。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，没有采取措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿，当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
基坑开挖时，采用明排法施工，其集水坑应设置在( )。
A．基础范围以外的地下水走向的下游
B．基础范围以外的地下水走向的上游
C．便于布置抽水设施的基坑边角处
D．不影响施工交通的基坑边角处
答案：B
解析：
集水坑应设置在基础范囤以外，地下水走向的上游。
中杆灯是指安装高度在（ ）m的灯杆上的照明器具。
A.≤15
B.＞15
C.≤19
D.＞19
答案：C
解析：
本题考查的是建筑电气项目计量规则。中杆灯是指安装在高度≤19的灯杆上的照明器具。
主要用于管网分流、合流或旁通处各支路风量调节的风阀是（ ）。
A.平行式多叶调节阀
B.对开式多叶调节阀
C.菱形多叶调节阀
D.复式多叶调节阀
答案：D
解析：
蝶式调节阀、菱形单叶调节阀和插板阀主要用于小断面风管；平行式多叶调节阀、对开式多叶调节阀和菱形多叶调节阀主要用于大断面风管；复式多叶调节阀和三通调节阀用于管网分流或合流或旁通处的各支路风量调节。
编制工程量清单时，安装工程工程量清单计量根据的文件包括（ ）。
A.经审定通过的项目可行性研究报告
B.国家或省级.行业建设主管部门颁发的现行计价依据和办法
C.经审定通过的施工组织设计
D.经审定通过的施工图纸
E.经批准的项目建议书
答案：B,C,D
解析：
知识点:安装工程分部分项工程工程量清单。工程量计算除依据《安装工程计算规范》中的各项规定外，还可依据以下文件编制：①国家或省级、行业建设主管部门颁发的现行计价依据和办法。②经审定通过的施工设计图纸及其说明、施工组织设计或施工方案、其他有关技术经济文件。③与建设工程有关的标准和规范。④经审定通过的其他有关技术经济文件。参见教材P38～39。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），关于金属结构工程工程量计算的说法，错误的是（ ）。
A.不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等质量不另增加
B.钢管柱上牛腿的质量不增加
C.压型钢板墙板，按设计图示尺寸以铺挂面积计算
D.金属网栏按设计图示尺寸以面积计算
答案：B
解析：
本题考查的是金属工程。钢管柱上的节点板、加强坏、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。
关于分布分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。
A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑
B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述
C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位
D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码
答案：A
解析：
投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际选择其中一个确定。分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述，满足确定综合单价的需要。在进行项目特征描述时，清单项目“工程内容”中包含的工作内容有的必须描述，也可以不用描述以及详细描述。当同一标段(或合同段)的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，应特别注意对项目编码十至十二位的设置不得有重号的规定。
