二级造价工程师考试答案7卷
发布时间：2021-08-13
二级造价工程师考试答案7卷 第1卷
编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机具使用费三者之和，再汇总其他费用求和。这种编制预算的方法是（）。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.全费用单价法
D.实物量法
B.综合单价法
C.全费用单价法
D.实物量法
答案：A
解析：
工料单价法是以分项工程的单价为工料单价，将分项工程量乘以对应分项工程单价后的合计作为单位工程直接费，直接费汇总后，再根据规定的计算方法计取企业管理费、利润、规费和税金，将上述费用汇总后得到该单位工程的施工图预算造价。
某住宅楼采暖干管平面图，采用焊接钢管。公称尺寸≤DN32，用螺纹连接；公称尺寸＞DN32，用焊接连接。计算图中管道的清单工程量。
答案：
解析：
按工程量计算规则，管道的清单工程量为
（1）DN50焊接钢管（焊接）
1.5（室内外分界）＋0.24（A轴处外墙厚）＋0.2（供水总立管至A轴处外墙内表面距离）＋5.0（②～④轴距离）－0.12（④轴处半个内墙厚）－0.12（②轴处半个内墙厚）－0.2（供水总立管距④轴处外墙内表面距离）－0.1（立管1/N距②轴处内墙内表面距离）＋1.3（标高）＋11.6（标高）＝19.3（m）
（2）DN40焊接钢管（焊接）
4.4（①－②轴间距）＋（0.1＋0.12）（立管1/N至②轴距离）－（0.2＋0.12）（供水干管至①轴距离）＋4.5（A～B 轴间距）＋2.0（B～1/B轴间距）－（0.12＋0.2）（供水干管至A轴距离）－（0.05＋0.1）（立 管3至1/B轴距离）＝10.33（m）
（3）DN32焊接钢管（丝接）
2.1＋（0.05＋0.1）（立管3至1/B轴距离）－（0.12＋0.1）（立管4至C轴距离）＝2.03（m）
（1）DN50焊接钢管（焊接）
1.5（室内外分界）＋0.24（A轴处外墙厚）＋0.2（供水总立管至A轴处外墙内表面距离）＋5.0（②～④轴距离）－0.12（④轴处半个内墙厚）－0.12（②轴处半个内墙厚）－0.2（供水总立管距④轴处外墙内表面距离）－0.1（立管1/N距②轴处内墙内表面距离）＋1.3（标高）＋11.6（标高）＝19.3（m）
（2）DN40焊接钢管（焊接）
4.4（①－②轴间距）＋（0.1＋0.12）（立管1/N至②轴距离）－（0.2＋0.12）（供水干管至①轴距离）＋4.5（A～B 轴间距）＋2.0（B～1/B轴间距）－（0.12＋0.2）（供水干管至A轴距离）－（0.05＋0.1）（立 管3至1/B轴距离）＝10.33（m）
（3）DN32焊接钢管（丝接）
2.1＋（0.05＋0.1）（立管3至1/B轴距离）－（0.12＋0.1）（立管4至C轴距离）＝2.03（m）
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于金属窗工程量计算，说法正确的是（ ）。
A.彩板钢窗按设计图示尺寸以框外围展开面积计算
B.金属纱窗按框的外围尺寸以面积计算
C.金属百叶窗按框外围尺寸以面积计算
D.金属橱窗按设计图示洞口尺寸以面积计算
B.金属纱窗按框的外围尺寸以面积计算
C.金属百叶窗按框外围尺寸以面积计算
D.金属橱窗按设计图示洞口尺寸以面积计算
答案：B
解析：
在项目特征描述中，当金属窗工程量以“樘”计量，项目特征必须描述洞口尺寸，没有洞口尺寸必须描述窗框外围尺寸以“平方米”计量，项目特征可不描述洞口尺寸及框的外围尺寸；对于金属橱窗、飘（凸）窗以樘计量，项目特征必须描述框外围展开面积。在工程量计算时，当以“平方米”计量，无设计图示洞口尺寸，按窗框外围以面积计算。
关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（ ）。
A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价
B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价
C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核
D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正
B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价
C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核
D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正
答案：A
解析：
本题考查的是最高投标限价的编制。招标控制价应在招标文件中公布，需公布总价以外，还要公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费以及增值税。招标控制价只要超过批准概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以外时，应责成招标人改正。
我国工程造价管理组织的三个系统是（）。
A.政府行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统
B.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、行业协会管理系统
C.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、企事业单位管理系统、
D.国务院建设行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统
B.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、行业协会管理系统
C.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、企事业单位管理系统、
D.国务院建设行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统
答案：A
解析：
工程造价管理的组织系统
（一）政府行政管理系统
（二）企事业单位管理系统
（三）行业协会管理系统
（一）政府行政管理系统
（二）企事业单位管理系统
（三）行业协会管理系统
关于钢筋混凝土预制桩加工制作，说法正确的是（ ）。
A.长度在10m以上的桩必须工厂预制
B.现场预制桩不采用重叠法制作
C.桩的强度达到设计强度的70%方可运输
D.桩的强度达到设计强度的70%方可起吊
B.现场预制桩不采用重叠法制作
C.桩的强度达到设计强度的70%方可运输
D.桩的强度达到设计强度的70%方可起吊
答案：D
解析：
本题考查的是地基与基础工程施工技术。长度小于10m的短桩，一般多在工厂预制；较长的桩，因不便运输，通常在打桩现场附近；预制钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的70%时方可起吊，达到100%时方可运输和打桩。
某建设工程项目的设备及工器具购置费为 2500 万元，建筑安装工程费为 2000 万元，工程建设其他费为 1500 万元，基本预备费率为 10%，则该项目的基本预备费为（ ）万元。
A.200
B.400
C.600
D.450
B.400
C.600
D.450
答案：C
解析：
基本预备费=（工程费用＋工程建设其他费）×基本预备费率=（2500+2000+1500）×10%=600 万元。
二级造价工程师考试答案7卷 第2卷
按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害自己方利益的合同，则该当事人可以（ ）。
A．请求人民法院变更该合同
B．拒绝履行合同，宣布合同无效
C．请求行政主管部门撤销该合同
D．请求行政主管部门变更该合同
B．拒绝履行合同，宣布合同无效
C．请求行政主管部门撤销该合同
D．请求行政主管部门变更该合同
答案：A
解析：
本题考查的是合同的效力。可变更、可撤销合同可以请求人民法院或者仲裁机构变更合同。
措施项目组价的方法是（ ）。
A.消耗量定额和价目表表现形式的组价
B.综合单价和费率形式的组价
C.消耗量定额和综合单价形式的组价
D.综合单价和价目表表现形式的组价
B.综合单价和费率形式的组价
C.消耗量定额和综合单价形式的组价
D.综合单价和价目表表现形式的组价
答案：B
解析：
本题考查的是投标限价（最高投标报价）编制。措施项目应按招标文件中提供的措施项目清单确定，措施项目分为以“量”计算和以“项”计算两种。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013，关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（ ）。
A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费
B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费
C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费
D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准
E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同
B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费
C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费
D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准
E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。选项C、E错误，招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法进行调整。内部资料加QQ 599918668，最新题库考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com 措施项目费区分单价措施费和总价措施费进行调整，单价措施费调整方法与分部分项工程费的调整方法相同，总价措施费调整方法则不同。
已知某挖土机挖土的一次正常循环工作时间是2min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.8，则其产量定额为( )m3/台班。
A.96
B.120
C.150
D.300
B.120
C.150
D.300
答案：A
解析：
本题考查的是确定机械台班定额消耗量的基本方法。本题正确答案为A。 对于循环机械台班定额消耗量的确定的程序如下：(1)确定正常施工条件下1h循环次数和纯工作生产率。本题中1h循环次数为：60/2=30; 1h纯工作生产率：30×0.5=15(m3/h)。 (2)确定机械一个台班的纯工作时间。本题中一个台班的纯工作时间为：8×0.8=6.4 (h)。 (3)确定机械的产量定额。本题中机械的产量定额=15×6.4 =96 (m3)。
在安装完毕的电缆和入口洞处用（ ）密封。
A.防火材料
B.防水材料
C.防腐材料
D.防虫鼠材料
B.防水材料
C.防腐材料
D.防虫鼠材料
答案：A
解析：
本题考查的是建筑智能化工程施工技术。在安装完毕的电缆和入口洞处用防火材料密封。
关于建筑面积计算，说法正确的有( )。
A.露天游泳池按设计图示外围水平投影面积的1/2计算
B.建筑物内的储水罐平台按平台投影面积计算
C.有永久顶盖的室外楼梯，按楼梯水平投影面积计算
D.建筑物主体结构内的阳台按其结构外围水平面积计算
E.宽度超过2. 10m的雨篷按结构板的水平投影面积1/2计算
B.建筑物内的储水罐平台按平台投影面积计算
C.有永久顶盖的室外楼梯，按楼梯水平投影面积计算
D.建筑物主体结构内的阳台按其结构外围水平面积计算
E.宽度超过2. 10m的雨篷按结构板的水平投影面积1/2计算
答案：D,E
解析：
在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积.D正确；室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积。C不正确；雨篷分为有柱雨篷和无柱雨篷。有柱雨篷，没有出挑宽度的限制，也不受跨越层数的 限制，均计算建筑面积。无柱雨篷，其结构板不能跨层，并受出挑宽度的限制，设计出挑宽度大于或等于2.10m时才计算建筑面积。出挑宽度，系指雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度，弧形或异形时，取最大宽度。E正确； A、B不计算建筑面积
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于索赔时限的规定的说法，错误的是（ ）。
A．承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知
B．承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告
C．对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告
D．发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可
B．承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告
C．对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告
D．发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可
答案：C
解析：
本题考核清单规范中规定的索赔程序。关于索赔时限都是28天，除了承包人应在确认引起索赔事件发生后向发包人递交一份详细的索赔报告的时限是42天内。参见教材P89。@##
二级造价工程师考试答案7卷 第3卷
按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（ ）。
A.单位工程组织总设计、单项工程施工组织设计和施工方案
B.施工组织总设计、单项工程施工组织设计和施工进度计划
C.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案
D.指导性施工组织设计、实施性施工组织设计和施工方案
B.施工组织总设计、单项工程施工组织设计和施工进度计划
C.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案
D.指导性施工组织设计、实施性施工组织设计和施工方案
答案：C
解析：
按编制对象不同，施工组织设计包括三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。
输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行泄漏性试验。关于泄漏性试验正确的描述有（ ）。
A.泄漏性试验应在压力试验合格后进行
B.泄漏性试验的介质宜采用空气
C.泄漏性试验的压力为设计压力 1.1 倍
D.采用涂刷中性发泡剂来检查有无泄漏
B.泄漏性试验的介质宜采用空气
C.泄漏性试验的压力为设计压力 1.1 倍
D.采用涂刷中性发泡剂来检查有无泄漏
答案：A,B,D
解析：
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353－2013），层高2.20m及以上计算全面积，层高不足2.20m者计算1/2面积的项目有（ ）。
A.宾馆大厅内的回廊
B.单层建筑物内设有局部楼层，无围护结构的二层部分
C.多层建筑物坡屋顶内和场馆看台下的空间
D.坡地吊脚架空层
E.建筑物间有围护结构的架空走廊
B.单层建筑物内设有局部楼层，无围护结构的二层部分
C.多层建筑物坡屋顶内和场馆看台下的空间
D.坡地吊脚架空层
E.建筑物间有围护结构的架空走廊
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层髙在2.20m以下的，应计算1/2面积；形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。
空调水系统管道安装时镀锌钢管一般采用（ ）连接。
A.螺纹
B.焊接
C.卡箍
D.法兰
B.焊接
C.卡箍
D.法兰
答案：A
解析：
本题考查的是通风与空调工程施工技术。镀锌钢管一般采用螺纹连接，当管径大于DN100时，可采用卡箍、法兰或焊接连接。
债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由( )负担。
A.债权人
B.债务人
C.担保人
D.监督人
B.债务人
C.担保人
D.监督人
答案：B
解析：
债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。
下列关于路面施工的说法，正确的是（）。
A.级配碎（砾）石施工方法只能采用厂拌法
B.热拌沥青混合料路面施工时，初压应选用开启振动装置的振动压路机
C.热拌沥青混合料路面施工时，初压从路中心向外侧碾压两遍
D.沥青表面处治最常用的施工方法是层铺法
B.热拌沥青混合料路面施工时，初压应选用开启振动装置的振动压路机
C.热拌沥青混合料路面施工时，初压从路中心向外侧碾压两遍
D.沥青表面处治最常用的施工方法是层铺法
答案：D
解析：
级配碎（砾）石施工方法有路拌法和厂拌法两种。热拌沥青混合料路面施工时，初压应选用轻型钢筒式压路机或关闭振动装置的振动压路机。初压从外侧向路中心碾压两遍。
广泛用于电力、冶金、机械、化工和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉的炉墙保温绝热的耐火隔热材料为（ ）。
A.蛭石
B.黏土砖
C.硅藻土砖
D.矿渣棉
B.黏土砖
C.硅藻土砖
D.矿渣棉
答案：C
解析：
硅藻土砖用途最广
二级造价工程师考试答案7卷 第4卷
根据《通用安装工程工程量计算规范》，电力电缆安装工程计量单位正确的为（ ）。
A.电力电缆、控制电缆，m
B.电缆保护管，个
C.电力电缆头，个
D.防火隔板，个
B.电缆保护管，个
C.电力电缆头，个
D.防火隔板，个
答案：A,C
解析：
本题考查的是建筑电气工程工程量计算。（1）电力电缆、控制电缆按设计图示尺寸以长度“m”计算（含预留长度及附加长度）。（2）电缆保护管、电缆槽盒、铺砂、盖保护板（砖）按设计图示尺寸以长度“m”计算。（3）电力电缆头、控制电缆头按设计图示数量以“个”计算。（4）防火隔板按设计图示尺寸以面积“m2”计算；防火涂料按设计图示尺寸以质量“kg”计算。
下列改善混凝土性能的措施中，不能提高混凝土耐久性的是（ ）。
A.掺入适量的加气剂和速凝剂
B.在规范允许条件下选用较小的水灰比
C.适当提高砂率和水泥浆体量
D.合理选用水泥品种
B.在规范允许条件下选用较小的水灰比
C.适当提高砂率和水泥浆体量
D.合理选用水泥品种
答案：A
解析：
提高混凝土耐久性的措施。混凝土耐久性主要取决于组成材料的质量及混凝土密实度。提高混凝土耐久性的主要措施有：
①根据工程环境及要求，合理选用水泥品种。
②控制水灰比及保证足够的水泥用量。
③选用质量良好、级配合理的骨料和合理的砂率。
④掺用合适的外加剂。
①根据工程环境及要求，合理选用水泥品种。
②控制水灰比及保证足够的水泥用量。
③选用质量良好、级配合理的骨料和合理的砂率。
④掺用合适的外加剂。
关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。
A.项目建议书阶段，允许误差大于±30％
B.投资设想阶段，要求误差控制在±30％以内
C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20％以内
D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15％以内
B.投资设想阶段，要求误差控制在±30％以内
C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20％以内
D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15％以内
答案：C
解析：
A选项，项目建议书阶段，要求误差控制在±30％以内。D选项，可行性研究阶段，要求误差控制在±10%以内。选项C，预可行性阶段即为初步可行性研究阶段。
下列关于防水混凝土施工的说法，正确的是（）。
A.墙体水平施工缝应留在高出底板表面300mm以上的墙体中
B.施工缝距墙体预留孔洞边缘不小于150mm
C.应采用自然养护，养护时间不少于7d
D.垂直施工缝不能和变形缝相结合
B.施工缝距墙体预留孔洞边缘不小于150mm
C.应采用自然养护，养护时间不少于7d
D.垂直施工缝不能和变形缝相结合
答案：A
解析：
墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于 300mm。防水混凝土应采取自然养护，且养护时间不少于 14d。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，且宜与变形缝相结合。
多台起重机共同抬吊一重 40t 的设备，索吊具重量 0.8t，不均衡荷载系数取上、下限平均值，此时计算荷载应为（ ）t。（取小数点后两位）
A.46.92
B.50.60
C.51.61
D.53.86
B.50.60
C.51.61
D.53.86
答案：C
解析：
Qj＝1.1×1.15×（40＋0.8）t＝51.61t。
(2013年)编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。
A.待冲基建支出
B.应付款
C.预付及应收款
D.未交款
B.应付款
C.预付及应收款
D.未交款
答案：C
解析：
预付及应收款属于资金占用，其他三项属于资金来源。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）第八条，可以采用邀请招标的有（ ）。
A.国有资金占控股地位
B.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C.国有资金占主导地位
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
E.公开招标程序过于繁琐的
B.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C.国有资金占主导地位
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
E.公开招标程序过于繁琐的
答案：B,D
解析：
对于有些特殊项目，采用邀请招标方式确实更加有利。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）第八条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
二级造价工程师考试答案7卷 第5卷
下列对新申请工程造价咨询单位的说法中，不正确的是（）。
A.新开办单位只能申请乙级工程造价咨询单位资质等级
B.根据技术力量可申请甲级工程造价咨询单位资质等级
C.申报资料中不需要提交企业收人的财务审计报告
D.设暂定期一年
B.根据技术力量可申请甲级工程造价咨询单位资质等级
C.申报资料中不需要提交企业收人的财务审计报告
D.设暂定期一年
答案：B
解析：
新申请咨询企业资质等级按照乙级资质标准中的相关条款进行审核，合格者应核定为乙级，设暂定期一年。@##
有关低辐射镀膜玻璃的性质，叙述错误的是（ ）。
A.对可见光有较高透过率
B.对热射线可有效阻挡
C.是一种节能装饰型玻璃
D.对热射线有较高透过率
B.对热射线可有效阻挡
C.是一种节能装饰型玻璃
D.对热射线有较高透过率
答案：D
解析：
镀膜玻璃分为阳光控制镀膜玻璃和低辐射镀膜玻璃，是一种既能保证可见光良好透过，又可有效反射热射线的节能装饰型玻璃。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸（）。
A.以体积计算，扣除宽度小于500mm的楼梯井
B.以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井
C.以水平投影面积计算，伸入墙内部分并入楼梯内计算
D.当整体楼梯与现浇楼板无连接梁时，以分界线为界
B.以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井
C.以水平投影面积计算，伸入墙内部分并入楼梯内计算
D.当整体楼梯与现浇楼板无连接梁时，以分界线为界
答案：B
解析：
现浇混凝土楼梯以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于或等于 500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算；或以立方米计算，按设计图示尺寸以体积计算。整体楼梯（包括直形楼梯、弧形楼梯）水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加 300mm为界。
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390 天，合同总价5000 万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划（见图2-4-1)。
该工程在施工过程中出现了如下事件：
1.因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A 持续时间延长10 天，增如人工费2 万元、材料费4 万元、机械费3 万元。
2.基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作B 持续时间延长15 天，增加人工费1 万元、材料费1 万元、机械费2 万元。
3.因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C 持续时间延长10 天/增加人工费1.5 万元、其他损失费用5 万元。
4.结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4 万元、材料费6 万元、机械费5 万元，工作E 持续时间延长30 天。
5.因施工期间钢材涨价而增加材料费7 万元。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题：
1.按照图2-4-1 的施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工？
2.对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿？分别说明理由。
3.施工单位可以获得的工期补偿是多少天？说明理由。
4.施工单位租赁土方施工机械用于工作A、B,日租金为1500 元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少？为什么？
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划（见图2-4-1)。
该工程在施工过程中出现了如下事件：
1.因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A 持续时间延长10 天，增如人工费2 万元、材料费4 万元、机械费3 万元。
2.基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作B 持续时间延长15 天，增加人工费1 万元、材料费1 万元、机械费2 万元。
3.因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C 持续时间延长10 天/增加人工费1.5 万元、其他损失费用5 万元。
4.结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4 万元、材料费6 万元、机械费5 万元，工作E 持续时间延长30 天。
5.因施工期间钢材涨价而增加材料费7 万元。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题：
1.按照图2-4-1 的施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工？
2.对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿？分别说明理由。
3.施工单位可以获得的工期补偿是多少天？说明理由。
4.施工单位租赁土方施工机械用于工作A、B,日租金为1500 元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少？为什么？
答案：
解析：
问題1:
关键线路：①—③—⑤—⑥
(或：B、E、G)
计算工期：390 天，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。
问題2:
事件1:不能获得工期补偿，因为工作A 的延期没有超过其总时差；可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位风险的范畴。
事件2:不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。
事件3:因为由建设单位承担不可抗力的工期风险，能获得工期补偿，不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。
事件4:能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
事件5:不能获得费用补倖，因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。
问題3:
施工单位可获得的总工期延期补偿为30 天。因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1 工作A 延长10 天，
事件3 工作C 延长10 天，事件4 工作E 延长30 天，新的计算工期为420 天，420—390=30 天。
问題4:
施工单位应得到10 天的租金补偿，补偿费用为10 天X1500 元/天=1.5 万元，因为工作A 的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10 天，工作B 不予补偿。
关键线路：①—③—⑤—⑥
(或：B、E、G)
计算工期：390 天，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。
问題2:
事件1:不能获得工期补偿，因为工作A 的延期没有超过其总时差；可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位风险的范畴。
事件2:不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。
事件3:因为由建设单位承担不可抗力的工期风险，能获得工期补偿，不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。
事件4:能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
事件5:不能获得费用补倖，因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。
问題3:
施工单位可获得的总工期延期补偿为30 天。因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1 工作A 延长10 天，
事件3 工作C 延长10 天，事件4 工作E 延长30 天，新的计算工期为420 天，420—390=30 天。
问題4:
施工单位应得到10 天的租金补偿，补偿费用为10 天X1500 元/天=1.5 万元，因为工作A 的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10 天，工作B 不予补偿。
下列情形中，注销“全国建设工程造价员资格证书”及从业印章的有（ ）。
A.验证不合格且限期整改未达到要求的
B.信用档案信息有不良行为记录的
C.不具有完全民事行为能力的
D.四年内参加继续教育不满40学时的
E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资格证书和从业印章的
B.信用档案信息有不良行为记录的
C.不具有完全民事行为能力的
D.四年内参加继续教育不满40学时的
E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资格证书和从业印章的
答案：A,B,C,E
解析：
有下列情形之一者，注销资格证书及从业印章：①验证不合格且限期整改未达到要求的；②有《全国建设工程造价员管理办法》(中价协(2011)021号)第二十四条列举行为之一的；③信用档案信息有不良行为记录的；④不具有完全民事行为能力的；⑤以欺骗、贿赂等不正当手段取得资格证书和从业印章的；⑥其他导致证书失效的情形。如再取得造价员资格，须按办法规定重新参加资格考试。
下列与项目建设有关的其他费用中，属于建设管理费的有（ ）。
A.建设单位管理费
B.引进技术和引进设备其他费
C.工程监理费
D.场地准备费
E.工程总承包管理费
B.引进技术和引进设备其他费
C.工程监理费
D.场地准备费
E.工程总承包管理费
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是工程建设其他费用。建设管理费的内容包括：建设单位管理费；工程监理费；工程总承包管理费。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是()。
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.暂列金额
D.计日工
B.措施项目清单
C.暂列金额
D.计日工
答案：B
解析：
本题考查的是投标报价的编制方法和内容。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：(1)措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方确定；(2)措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。
二级造价工程师考试答案7卷 第6卷
最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，()应承担不足部分的补偿责任。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.建设主管部门
B.发包人
C.监理人
D.建设主管部门
答案：A
解析：
本题考查的是最终结清。最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。
统筹法计算工程量常用的“三线一面”中的“三线”包括()。
A.外墙净长线
B.外墙中心线
C.外墙外边线
D.内墙中心线
E.内墙净长线
B.外墙中心线
C.外墙外边线
D.内墙中心线
E.内墙净长线
答案：B,C,E
解析：
统筹法的“线”和“面”指的是长度和面积，常用的基数为“三线一面”，“三线”是指建筑物的外墙中心线、外墙外边线和内墙净长线；“一面”是指建筑物的底层建筑面积。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，某建筑物外墙外边线的尺寸为60m×15m，其平整场地的清单工程量为（ ）m2。
A.900
B.1054
C.1216
D.1350
B.1054
C.1216
D.1350
答案：A
解析：
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，平整场地的计算规则是按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算，单位：m2。60*15=900m2
下列工程类别中，适用《2012预算定额》的有（ ）。
A.园林绿化工程
B.复建仿古工程
C.临时性工程
D.园林养护工程
E.山区工程
B.复建仿古工程
C.临时性工程
D.园林养护工程
E.山区工程
答案：A,B
解析：
知识点:安装工程预算定额。《2012预算定额》适用于北京市行政区域内的工业与民用建筑、市政、园林绿化、轨道交通工程的新建及扩建、复建仿古工程、建筑整体更新改造、市政改建以及行道新辟栽植和旧园林栽植改造等工程，不适用于房屋修缮工程、临时性工程、山区工程、道路及园林养护工程等，不适用于抢险救灾的工程。参见教材P45。
如图所示为某三层办公楼卫生间部分排水系统图及平面图，试根据说明、系统图和平面图，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及计价依据的相关规定，按题目要求和步骤计算。
说明：
1.办公楼层高为3m，图中平面尺寸以mm 计，标高以m 计。
2.给水管材采用PPR 管，热熔连接。管道明敷，安装完毕后，需进行水压试验，消毒、冲洗。给水管道安装共需支架用量16kg（其中DN15 的管道支架用量2kg，DN20 的管道支架用量4kg，DN25 的管道支架用量8kg，DN32 的管道支架用量2kg），支架除轻锈，先刷红丹防锈漆两遍，再刷银粉漆两遍，埋地管道挖土方不计。
3.给水管道穿外墙采用刚性防水套管，穿楼板采用普通钢套管（钢套管规格按相应给水管公称直径放大二号考虑）。给水管道工程量计算至大便器、小便器、洗脸盆、洗涤盆等支管的连接处。
4.卫生器具的选型分别为：台下式洗脸盆、洗涤盆（单嘴）、自闭式冲洗阀蹲便器、普通式挂斗小便器。
【问题】
1.计算出所有给水管道的定额工程量，并写出其计算过程。
2.编制出题中给排水工程涉及的全部分部分项工程量清单项目。
说明：
1.办公楼层高为3m，图中平面尺寸以mm 计，标高以m 计。
2.给水管材采用PPR 管，热熔连接。管道明敷，安装完毕后，需进行水压试验，消毒、冲洗。给水管道安装共需支架用量16kg（其中DN15 的管道支架用量2kg，DN20 的管道支架用量4kg，DN25 的管道支架用量8kg，DN32 的管道支架用量2kg），支架除轻锈，先刷红丹防锈漆两遍，再刷银粉漆两遍，埋地管道挖土方不计。
3.给水管道穿外墙采用刚性防水套管，穿楼板采用普通钢套管（钢套管规格按相应给水管公称直径放大二号考虑）。给水管道工程量计算至大便器、小便器、洗脸盆、洗涤盆等支管的连接处。
4.卫生器具的选型分别为：台下式洗脸盆、洗涤盆（单嘴）、自闭式冲洗阀蹲便器、普通式挂斗小便器。
【问题】
1.计算出所有给水管道的定额工程量，并写出其计算过程。
2.编制出题中给排水工程涉及的全部分部分项工程量清单项目。
答案：
解析：
1.
2.
2.
下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是( )。
A.发行债券
B.信贷融资
C.融资租赁
D.合资合作
B.信贷融资
C.融资租赁
D.合资合作
答案：D
解析：
本题考查的是项目资本金筹措的渠道与方式。由初期设立的项目法人进行的资本 金筹措形式主要有：私募、公开募集和合资合作。参见教材P226。@##
重锤夯实法适于加固地下水距地面（ ）稍湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土，不适于有效夯实深度内存在软黏土层的地基。
A.1.0m以下
B.1.0m以上
C.0.8m以上
D.0.8m以下
B.1.0m以上
C.0.8m以上
D.0.8m以下
答案：C
解析：
本题考查的是地基与基础工程施工技术。重锤夯实法适于加固地下水距地面0.8m以上稍湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土，不适于有效夯实深度内存在软黏土层的地基。
二级造价工程师考试答案7卷 第7卷
压缩空气站里常用的油水分离器形式有（ ）。
A.环形回转式
B.撞击折回式
C.离心折回式
D.离心旋转式
B.撞击折回式
C.离心折回式
D.离心旋转式
答案：A,B,D
解析：
这道题的考点是压缩空气管道系统构成。油水分离器的作用是分离压缩空气中的油和水分，使压缩空气得到初步净化。油水分离器常用的有环形回转式、撞击折回式和离心旋转式三种结构形式。
成品管道支吊架项目清单计量单位为（ ）。
A.kg
B.个
C.组
D.套
B.个
C.组
D.套
答案：D
解析：
管道支架、设备支架两个清单项目计量单位分别是“kg"和“套”。现场制作支架以“kg”计量，按设计图示质量计算；成品支架以“套”计量，按设计图示数量。
开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以（ ）为开工日期。
A.实际进场施工时间
B.开工通知载明的开工日期
C.协商确定的时间
D.开工条件具备的时间
B.开工通知载明的开工日期
C.协商确定的时间
D.开工条件具备的时间
答案：D
解析：
本题考查的是最高人民法院司法解释有关要求。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。
城镇市政基础设施工程的建设单位应在开工前向()申请领取施工许可证。
A.国务院建设主管部门
B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门
C.工程所在地地市级以上人民政府建设主管部门
D.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门
B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门
C.工程所在地地市级以上人民政府建设主管部门
D.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门
答案：D
解析：
从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，业主在开工前应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
温度较低的热力设备和房屋建筑中多用()。
A.玻化微珠
B.石棉
C.膨胀蛭石
D.玻璃棉
B.石棉
C.膨胀蛭石
D.玻璃棉
答案：D
解析：
玻璃棉广泛用在温度较低的热力设备和房屋建筑中的保温隔热。
混凝土高温期施工时，应注意（ ）。
A.采用粉煤灰取代部分水泥
B.适当增加水泥用量
C.坍落度不宜小于50mm
D.入模温度不应低于35°
B.适当增加水泥用量
C.坍落度不宜小于50mm
D.入模温度不应低于35°
答案：A
解析：
本题考查的是建筑工程主体结构施工技术。高温期施工宜采用低水化热水泥，或者采用粉煤灰取代部分水泥，降低水泥用量，混凝土坍落度不宜小于70mm，混凝土浇筑入模温度不应高于35°C。
钢墙架项目包含()。
A.墙架柱
B.加工铁件
C.墙架梁
D.连接杆件
E.钢护栏
B.加工铁件
C.墙架梁
D.连接杆件
E.钢护栏
答案：A,C,D
解析：
钢墙架项目包括墙架柱、墙架梁和连接杆件。
下一篇：二级造价工程师历年真题解析6章
热门文章
