监理工程师考试题免费下载8辑 第1辑
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A、1
B、2
C、3
D、5
答案：D
解析：
[考点]《生产安全事故报告和调查处理条例》相关内容。《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
根据《建设工程监理规范》，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()。
A.工程质量评估报告
B.施工组织设计
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
答案：B
解析：
2020教材P124-125
《建设工程监理规范》 GB/T 50319-2013 规定了监理实施细则编写的依据:
(1) 已批准的建设工程监理规划;
(2) 与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;
(3) 施工组织设计、(专项)施工方案。
施工招标采用最低评标价法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。
A.推荐满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低的投标人为中标候选人
B.中标候选人最多不超过3人
C.按评标价由高到低的顺序推荐中标候选人
D.评标价相等时，以投标报价低的优先推荐中标候选人
E.当评标价和投标报价相等时，以施工方案得分高的优先推荐中标候选人
在修堤坝时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，筑土堤与修护坡之间的等待时间就是（ ）时距。
A.FTF
B.STS
C.FTS
D.STF
答案：C
解析：
本题考核的是结束到开始(FTS)的搭接关系。从结束到开始的搭接关系如下图所示。
材料采购合同履行中，可用来验收现场交货质量的方法有（ ）。
A、查点衡量法
B、物理试验法
C、理论换算法
D、化学分析法
E、经验鉴别法
答案：B,D,E
解析：
考点:交货检验。质量验收的方法：经验鉴别法、物理试验、化学分析。参见教材P131。
根据《标准监理招标文件(2017 年版)》，监理人应在接到开始监理通知之日起()天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告。
A.3
B.5
C.7
D.14
答案：C
解析：
⑶监理人应在接到开始监理通知之日起7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。
在采用EPC模式时,应具备以下条件:( )。A有完整、足够详细的设计图纸 B给投标人充分的资料和
在采用ＥＰＣ模式时，应具备以下条件：（ ）。
Ａ有完整、足够详细的设计图纸
Ｂ给投标人充分的资料和时间
Ｃ业主直接按照合同规定向承包商支付工程款
Ｄ业主代表不能过分干预承包商的工作
Ｅ业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查
下列情形中，不属于工程质量缺陷成因中的地质勘察数据失真的是（）
A.悬挑结构未进行抗倾覆验算
B.对基岩起伏、土层分布误判
C.未查清地下软土层
D.勘探时钻孔深度不符合规定要求
答案：A
解析：
2020版教材P187-189
地质勘察数据失真，例如，未认真进行地质勘察或勘探时钻孔深度、间距、范围不符合规定要求，地质勘察报告不详细、不准确、不能全面反映实际的地基情况，从而使得地下情况不清，或对基岩起伏、土层分布误判，或未查清地下软土层、墓穴、孔洞等，均会导致采用不恰当或错误的基础方案，造成地基不均匀沉降、失稳，使上部结构或墙体开裂、破坏，或引发建筑物倾斜、倒塌等。
选项A属于设计差错。
设备安装工程概算编制的基本方法有( )。
A.生产能力指数法
B.资金周转率法
C.预算单价法
D.扩大单价法
E.概算指标法
答案：C,D,E
解析：
2020教材P113-115
设备安装工程概算编制的基本方法有：
(1) 预算单价法。当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价(预算定额单价)编制设备安装工程概算。根据计算的设备安装工程量，乘以安装工程预算单价，经汇总求得。
用预算单价法编制概算，计算比较具体，精确性较高。
(2) 扩大单价法。当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备、成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。
(3) 概算指标法。当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。
监理工程师考试题免费下载8辑 第2辑
与建设工程监理有关的建设工程行政法规有( )。A建设工程质量管理条例B建设工程勘察设计管理
与建设工程监理有关的建设工程行政法规有（ ）。
Ａ建设工程质量管理条例Ｂ建设工程勘察设计管理条例
Ｃ中华人民共和国土地管理法Ｄ中华人民共和国土地管理实施条例
Ｅ建筑工程施工许可管理办法
某业主（甲方）与某工程公司（乙方）订立了施工合同,同时与某指定承包人订立了设备供应合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同,每一分项工程的工程量增减风险系数为10%；主导施工机械一台（乙方自备）,台班费为400元／台班,其中台班折旧费为50元／台班。施工网络计划如图7-3所示（单位：天）。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：（1）由于设备供应问题致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日；（2）8月21～22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。（3）因设计变更,工作E工程量由300m3增至350m3,该工作原综合单价为55元Im3,经协商调整单价为50元/m3；（4）为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量l5m3,该工作综合单价为78元／m3；（5）工作G开始前,甲方指令乙方在工作G之前增加一项监时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
【问题】2、每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
答案：
解析：
2、事件（1）：工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。事件（2）：8月21～22日停工,工期延长,可索赔工期：2天。事件（3）：因E为关键工作,可索赔工期：（350_300）m3／300m3/6天=l天。事件（5）：因G为关键工作,在此之前增加K,则K也为关键工作,索赔工期：1天。总计索赔工期：0天十2天+1天+1天=4天。
GB/T19000－2000族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括( )。
A．管理职责
B．环境管理
C．产品实现
D．资源管理
E．安全管理
答案：A,C,D
解析：
组织进行质量管理的循环过程，从“管理职责”过程开始，逆时针进行过程循环，首先在“管理职责”中，对管理者规定了要求，在“资源管理”中涉及到了资源的提供，人力资源、设施及工作环境等要素；在“产品实现”过程中，确定并实施各过程；后继通过“测量分析和改进”对过程和过程结果进行分析、认可、纠正和改进，最后通过管理评审向管理职责提供反馈，以实现质量管理体系的持续改进。
重大事故隐患应当在确定后（ ）内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆物品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备
A.5个工作日
B.3个工作日
C.10个工作日
D.5日
答案：A
解析：
重大事故隐患应当在确定后5个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆物品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备
参与工程建设各方共同使用的监理表格有（ ）。
A.工程暂停令
B.工程变更单
C.工程款支付证书
D.监理工作联系单
E.监理工程师通知回复单
内部收益率是使（ ）等于零时的折现率。
A.在计算期内各年净现金流量的累计
B.在运营期内各年净现金流量的现值累计
C.在建设期内各年净现金流量的现值累计
D.在计算期内各年净现金流量的现值累计
答案：D
解析：
本题考查的是经济分析的基本方法。内部收益率是使投资方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率
《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为()。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：D
解析：
考点:《建设工程质量管理条例》相关内容。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年。
合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按（ ）的市场价格履行。
A．订立合同时订立地
B．订立合同时履行地
C．履行合同时订立地
D．履行合同时履行地
某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。
A.5
B.4
C.3
D.2
答案：B
解析：
本题考核的是关键线路的确定。本题中的关键线路有：①→②→④→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩、①→②→④→⑧→⑨→⑩、①→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩、①→③→④→⑧→⑨→⑩，共4条。
监理工程师考试题免费下载8辑 第3辑
为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容主要包括()。
A.根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求
B.推荐物资供应单位并签署物资供应合同
C.组织编制物资供应招标文件
D.与业主协商提出对物资供应单位的要求及其在财务方面应负的责任
E.提出物资供应分包方式及分包合同清单
答案：A,D,E
解析：
2020教材P138-146
监理工程师协助业主进行物资供应的决策时，主要工作内容包括：(1)根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；(2)提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；(3)与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。
卓越绩效评价准则与ISO9000的相同点是（ ）。
A.基本原理
B.导向
C.驱动力
D.目标
答案：A
解析：
2020版教材P54-55
《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的相同点包括：基本原理和原则相同、基本理念和思维方式相同、使用方法(工具)相同。选项BCD属于不同点。
监理单位在进行项目监理机构组织设计时，应根据工程的特点、监理工作的重要程度、总监理工程师的能力和各专业监理工程师的工作经验等，决定项目监理机构（ ）。
A．采取集权形式还是分权形式
B．内部的协作关系
C．管理层次的数量
D．与外部环境的适应性
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，总投资为2500万元的（ ）项目必须实行监理。
A.供水工程
B.邮政通信
C.生态环境保护
D.体育场馆
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程监理的法律地位。学校、影剧院、体育场馆项目必须实行监理。
下列有关NPV和IRR特点的描述，正确的有（）。
A.NPV考虑了资金的时间价值
B.NPV没有全面考虑项目整个计算期内的经济状况
C.NPV判断直观，无需以明确基准收益率为基础
D.对于非常规现金流量，其内部收益率的存在可能不唯一
E.任何现金流量，都存在内部收益率
答案：A,D
解析：
2020教材P84-91
净现值N2020教材PV指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；经济意义明确直观，能够直接以金额表示项目的盈利水平；判断直观。净现值指标的不足是，必须首先确定一个符合经济现实的基准收益率，而基准收益率的确定往往是比较困难的；而且在互斥方案评价时，净现值必须慎重考虑互斥方案的寿命，如果互斥方案寿命不等，必须构造一个相同的分析期限，才能进行方案比选。此外，净现值不能反映项目投资中单位投资的使用效率，不能直接说明在项目运营期各年的经营成果。
内部收益率IRR指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况；能够直接衡量项目未回收投资的收益率；不需要事先确定一个基准收益率。内部收益率指标的不足是，需要计算大量与项目有关的数据，计算比较麻烦；对于具有非常规现金流量的项目，其内部收益率往往不是唯一的，在某些情况下甚至不存在。
根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是( )。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人
答案：C
解析：
2020版教材P95-96
本题考查的是明确保险责任。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
（ ）是指将若干项目或项目群与其他工作组合在一起进行有效管理，以实现组织的战略目标。
A.单一项目管理
B.项目群管理
C.多项目管理
D.组合项目管理
答案：D
解析：
考点:“PMBOK总体框架的多项目管理”。项目管理不仅仅是指单一项目管理，还包括多项目管理，即：项目群管理和组合项目管理。组合项目管理是指将若干项目或项目群与其他工作组合在一起进行有效管理，以实现组织的战略目标。组合项目中的项目或项目群之间没必要相互关联或直接相关。例如，一个基础设施公司为实现其投资回报最大化的战略目标，可将石油、天然气、能源、水利、道路、铁道、机场等多个项目或项目群组合在一起，实施组合项目管理。因此，本题的正确答案为D。
由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向()提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。
A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位或安装单位技术负责人
D.项目监理机构
答案：D
解析：
总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向项目监理机构提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施。
为满足要求工期，在对工程网络计划进行工期优化时说法正确的有（ ）
A. 在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间
B. 在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作
C. 在满足资源限量的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案
D. 在缩短工期的同时，尽可能地选择对质量和安全影响小，并使所需增加费用最少的工作
E. 在满足资源需用均衡的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案
答案：B,D
解析：
2020版教材P66
本题考查的是工期优化方法。是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作。当所有关键工作的持续时间都已达到其能缩短的极限而寻求不到继续缩短工期的方案，但网络计划的计算工期仍不能满足要求工期时，应对网络计划的原技术、组织方案进行调整，或对要求工期重新审定。
A应该是找出组合直接费用率最小的一组关键工作。
CE是资源优化。而题目问的是工期优化。
监理工程师考试题免费下载8辑 第4辑
发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（ ）。
A.发包人向承包人发出立即解除合同通知
B.发包人向承包人发出整改通知
C.发出整改通知28天后承包人仍不纠正，监理人可发出解除合同通知
D.违约导致的费用增加和（或）工期延误由承包人承担
某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标价法评标时，其评标价为（ ）万元。
A、1020
B、980
C、1000
D、1010
答案：B
解析：
本题考查的是经评审的最低评标价法。提前竣工因素的评标价格调整：（18-20）×10=-20（万元）。最终评标价为1000-20=980（万元）。参见教材P39。
下列属于工程监理企业综合资质标准的是（ ）。
A.具有独立法人资格且注册资本不少于300万元
B.具有3个以上工程类别的专业甲级工程监理资质
C.申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故
D.企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称
答案：C
解析：
工程监理企业综合资质标准如下： ①具有独立法人资格且注册资本不少于600万元；
②企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称；
③具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质；
④注册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于5人，一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于15人次；
⑤企业具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度；
⑥企业具有必要的工程试验检测设备；
⑦申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为；
⑧申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故；
⑨申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故。
因此，本题的正确答案为C。
因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、增加的监理工作内容应视为（ ）。
A.延续工作
B.附加工作
C.额外工作
D.非正常工作
答案：B
解析：
除不可抗力外，因非监理人原因导致的监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应组织专家对()的专项施工方案进行论证、审查。
A、深基坑工程
B、地下暗挖工程
C、脚手架工程
D、设备安装工程
E、高大模板工程
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
桥梁按照上部结构行车道所处的位置分为（ ）。
A.上承式桥
B.下承式桥
C.中承式桥
D.钢架桥
E.悬索桥
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是桥梁的组成及分类。按上部结构行车道所处的位置分类，有上承式、下承式和中承 式三种。
风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（ ）。
A、GMP为合同承包总价
B、节约的GMP全部归CM承包商
C、节约的GMP全部归业主
D、工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担
答案：D
解析：
[考点]美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B、C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。
A.材料二次搬运费
B.新材料试验费
C.材料检验试验费
D.特殊地区施工增加费
E.工程定位复测费
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P17-19
措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。
在质量数据的特征值中，消除了数据平均水平不同的影响，适用于均值有较大差异的总体之间离散程度比较的是（ ）。
A.算数平均数
B.极差
C.标准偏差
D.变异系数
答案：D
解析：
考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。由于消除了数据平均水平不同的影响，变异系数适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛。
监理工程师考试题免费下载8辑 第5辑
对于某项目的投资控制，总监理工程师将项目投资按照单项工程1#、单项工程2#等形式分解，这种分解类型是（ ）。
A.按投资构成分解
B.按子项目分解
C.按时间分解
D.按工作流程分解
答案：B
解析：
考点:资金使用计划的编制。投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间分解三种类型。
某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同》(示范文本)签订了合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为专业工程分包。工程实施过程中发生了以下事件：
事件1：基础工程施工时，专业监理工程师在熟悉图纸时，施工单位提出改进措施，可以提高工程质量，缩短工程时间。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。
事件2：专业分包工程实施过程中，专业监理工程师巡视时发现分包工程部分存在质量隐患。报告总监理工程师后，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
事件3：主体工程施工时，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。专业监理工程师发现后立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工)。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。
事件4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。
事件5：对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
问题：
1．针对事件1，请指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理?
2．针对事件2，甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么?
3．针对事件3，本次暂停施工是否正确?为什么?
4．针对事件4，甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?
5．针对事件5．建设单位的说法是否正确?为什么?
答案：
解析：
1．不妥之处：总监理工程师直接致函设计单位。
理由：总监理工程师无权进行设计变更。发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。
2．(1)甲施工单位的答复不妥。
理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。
(2)总监理工程师签发的整改通知不妥。
理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因乙施工单位和建设单位没有合同关系。
3．本次暂停施工不正确。
理由：专业监理工程师无权签发《工程暂停令》，应由专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令。
4．不正确。
理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系(或甲、乙施工单位有合同关系)，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。
5．不正确。
理由：因监理工程师是在合同授权内履行职责，施工单位所受的损失不应由监理单位承担。
施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时( )。
A. 签发监理通知 B. 签发工程暂停令
C. 通知建设单位 D. 报告政府主管部门
按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。
A.发包人未按约定提供施工场地
B.分包人对承包人的施工干扰
C.设计变更
D.承包人的主要施工机械出现故障
E.发包人未按约定支付进度款
答案：A,C,E
解析：
通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。
赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
A.中标通知书、已标价工程量清单、技术标准
B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸
C.施工合同专用条款、图纸、已标价工程量清单
D.中标通知书、已标价工程量清单、投标书
根据《建设工程监理规范》GB／T 50319--2013，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的有()。
A.工程款支付报审表
B.分部工程报验表
C.施工进度计划报审表
D.工程材料、构配件、设备报审表
E.工程临时延期报审表
答案：A,E
解析：
2020教材P154-158
下列表式应由总监理工程师签字并加盖执业印章:
(1) A. 0. 2 工程开工令;
(2) A. 0.5 工程暂停令;
(3) A. 0. 7 工程复工令;
(4) A. 0. 8 工程款支付证书;
(5) B. 0. 1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表;
(6) B. 0. 2 工程开工报审表;
(7) B.0. 10 单位工程竣工验收报审表;
(8) B. 0. 11 工程款支付报审表;
(9) B. 0.13 费用索赔报审表;
(10) B. 0. 14 工程临时或最终延期报审表。
某项目，有甲、乙、丙、丁4个设计方案，通过专业人员测算和分析，4个方案功能得分和单方造价见下表。按照价值工程原理，应选择实施的方案是（??）。
A.甲方案，因为其价值系数最高
B.乙方案，因为其价值系数最低
C.丙方案，因为其功能得分最高
D.丁方案，因为其功能得分最低
答案：A
解析：
本题考查重点是“价值上程原理”。根据价值工程原理，价值系数越高，方案越好，且价值洗漱(K)=功能得分／单方造价。本题中，K甲=98/2500=0.0392，K乙=96/2700=0.0356，K丙=99/2600=0.0381，K丁=94/2450=0.0384。四个价值系数比较，甲方案的价值系数最高，所以应选择甲方案。因此，本题的正确答案为A。
在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（ ）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56
答案：C
解析：
本题考查的是违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。
机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）。
A.负责所供货设备的监造
B.提供货物组装和维修所需的专用工具
C.提供详细的操作和维护手册
D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训
答案：B,C,E
解析：
4、伴随服务
（1）机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”，即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的义务。
（2）一般包括：
① 实施或监督所供货物的现场组装和试运行；
② 提供货物组装和维修所需的工具；
③ 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
④ 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
⑤ 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。
（3）伴随服务的报价或双方商定的费用可包括在合同价中。如果未含在合同价中，双方应事先就此达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。
监理工程师考试题免费下载8辑 第6辑
设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有（ ）。
A.实施所供货物的现场组装
B.提供货物组装所需的工具
C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册
D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训
E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务
答案：A,B,C
解析：
考点:伴随服务。在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。
分部分项工程量清单项目编码分为5级，其中第三级表示的是（ ）顺序码。
A.专业工程
B.分部工程
C.分项工程
D.工程量清单
答案：B
解析：
项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。一～九位应按附录的规定设置，十～十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。其中，一、二位为工程分类顺序码，三、四位为专业工程顺序码，五、六位为分部工程顺序码，七～九位为分项工程顺序码，十～十二位为工程量清单项目顺序码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。
根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（ ）。
A.项目经理可要求对方出席早期警告会议
B.承包商可要求对方出席早期警告会议
C.项目经理和承包商任何一方都可在邀请其他人员出席该会议
D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法
E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和承包商
答案：A,B,D
解析：
知识点:ECC合同中的合作伙伴管理理念。选项C，项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议；选项E，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给承包商。2020版教材P163
符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。
A.7
B.10
C.14
D.21
答案：A
解析：
本题考查的是开始工作。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。
各级部门主管人员对所属部门的事务负责是（ ）监理组织形式的特点。
A.矩阵制
B.直线制
C.职能制
D.直线职能制
答案：B
解析：
直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受惟一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。直线制组织形式的主要优点是组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”，这就要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物。因此，本题的正确答案为B。
下列关于发包人负责采购材料和工程设备的说法中，正确的是（）。
A.发包人应按照约定的交货日期向承包人提交材料和工程设备，并在到货5天前进行通知
B.发包人要求提前提交材料和工程设备的，承包人可以拒绝
C.发包人延误交货，应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润
D.发包人提供的材料和工程设备的规格.数量或质量不符合合同要求，则应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润
某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10%的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。
基准方案用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是（ ）。
A.项目投资
B.产量
C.产品成本
D.产品价格
答案：D
解析：
所谓敏感因素，是指该不确定因素的数值有较小的变动就能使项目经济评
在某桥梁工程建设监理工作中,监理工程师对现场预制的钢筋混凝土构件进行了质量检查,发现其中存在的问题如表6—2所列。
【问题】请用排列图法分析影响现场预制柱质量因素中的主要因素、次要因素和一般因素是哪些?以便针对这些问题进行质量整改。
答案：
解析：
1、统计各影响质量因素的频率和累计频率,其结果如表6-11所示。2、绘出影响因素排列图,见图6-12。3、影响预制构件的主要因素有混凝土强度和截面尺寸；次要因素有侧向弯曲；一般因素有钢筋强度、表面平整、预埋件和表面缺陷
某建筑工程施工进度计划网络如图4-2所示：
施工中发生了以下事件：
事件1：A工作因设计变更停工1 0天；事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7天；事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3天施工；
在工作进展到第1 20天后，施工项目部对第1 1 0天前的部分工作进行了统计检查。统计数据见表4-12。
【问题】
1．本工程计划总工期和实际总工期各为多少天？
2．施工总承包单位可否就事件1至事件3获得工期索赔？分别说明理由。
3．计算截止到第1 1 0天的合计BCWP值。
4．计算第1 1 0天的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
5．计算第1 1 0天的进度偏差SV值，并做SV值结论分析。
答案：
解析：
1．本工程计划总工期=28+35+35+21+21=140（天），实际总工期=140+10+7=157（天）。
2．事件1可以获得工期索赔。理由：A工作是因设计变更而停工，应由建设单位承担责任，且A工作属于关键工作。事件2不可以获得工期索赔。理由：B工作是因施工质量问题返工，应由施工总承包单位承担责任。事件3不可以获得工期索赔。理由：E工作虽然是因建设单位供料延期而推迟施工，但E工作不是关键工作，且推迟3天未超过其总时差。
3．计算截止到第1 1 0天的合计BCWP值
（见表4-19）：
截止到第1 1 0天的合计BCWP值为2 900万元。
4．第1 1 0天的成本偏差CV=BCWP -ACWP=2900-2510=390（万元）CV值结论分析：由于成本偏差为正，说明节约成本3 90万元。
5．第1 1 0天的进度偏差SV=BCWP- BC-WS=2900-3220=- 320（万元）SV值结论分析：由于进度偏差为负，说明进度延误了，落后3 20万元。
监理工程师考试题免费下载8辑 第7辑
建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有（ ）。
A.人的身体素质
B.材料的选用是否合理
C.施工机械设备的价格
D.施工工艺的先进性
E.工程自然环境
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是工程质量的概念。影响工程的因素很多，但归纳起来主要有五个方面，即人、材料、机械、方法和环境。其中选项C施工机械设备的价格不是影响质量的因素。
某项目建安工程费3000 万元，设备工器具购置费4000 万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200 万元。铺底流动资金160 万元，建设期间国家新批准的税额45 万元，则该项目的静态投资为（ ）万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805
（2019年真题）在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（ ）。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
答案：A,C
解析：
本题考查的是代理关系。本题一定记清楚，项目经理是施工企业的代理人，而不是项目部的代理人。代理关系中，应由被代理人，即施工企业承担民事责任。
（替换）在建筑工程质量验收时，室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程，室外工程的子单位工程包括( )。
A.附属建筑工程
B.智能工程
C.道路工程
D.给水排水与供热工程
E.电气工程
答案：A,C
解析：
2020版教材P155-157
室外工程的子单位工程包括：附属建筑、道路工程、边坡、室外环境。
某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()
A、施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B、通过有关调解仍未解决合同纠纷
C、施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D、和解无效
E、人民法院没有管辖权
答案：A,C
解析：
仲裁必须要求有仲裁协议，不要求必须经过和解、调解。仲裁的原则包括自愿的原则，即当事人采用仲裁的方式解决合同纠纷，应当达成仲裁协议，仲裁协议的内容包括：①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。仲裁协议的作用：①合同当事人均受仲裁协议的约束；②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；③排除了法院对纠纷的管辖权；④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。
下列对建设工程监理文件资料组卷的做法中，正确的有（ ）。
A.一个建设工程由多个单位工程组成时，按单位工程组卷
B.不同载体的文件一般应分别组卷
C.案卷不宜过厚，一般不超过40mm
D.同专业图纸按出图顺序排列
E.同一事项的请示与批复，按请示在前.批复在后的顺序排列
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是建设工程监理文件资料管理要求。选项D错误，同专业图纸按图号顺序排列；选项E错误，同一事项的请示与批复，按批复在前、请示在后的顺序排列。
根据《建筑法》，关于施工许可的说法，正确的是()。
A.建设单位申领施工许可证时，应提交施工合同和监理合同
B.建设单位申领施工许可证时，应有保证工程质量和安全的具体措施
C.因故不能按施工许可如期开工的，可申请延期2次，每次不超过6个月
D.建筑工程因故中止施工的，建设单位应在3个月内向发证机关报告
答案：B
解析：
第九条 建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证 机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施 工许可证自行废止。 第十条 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，向发证机关 报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。 建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报 发证机关核验施工许可证。 第十一条 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应 当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过 6 个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
工程实际进度偏差影响到总工期时，可采用()等方法调整进度计划。
A、缩短某些关键工作的持续时间
B、将顺序作业改为搭接作业
C、增加劳动力，提高劳动效率
D、保证资源的供应
E、将顺序作业改为平行作业
答案：B,C,E
解析：
进度计划的调整方法：①改变某些工作间的逻辑关系。改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。如将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等。②缩短某些工作的持续时间。不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系。而通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。
某项目期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年，10年后的净残值为零，若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是( )万元。
A.745.78
B.834.45
C.867.58
D.900.26
答案：A
解析：
2020教材P68-75
500+40×[(1+10% )10-1]／[10%×(1+10%)10]=500+245.78=745.78
监理工程师考试题免费下载8辑 第8辑
某高速公路工程项目实施过程中发生以下事件：
事件1：该工程开挖土石方工程量为60万m3，综合单价25元/m3，合同条款中规定，若实际工程量超出或少于工程量表中规定之工程量的25%以上时，则综合单价每立方米相应增减3元。在施工过程中，由于地基淤泥夹层增厚，开挖量加大，使土石方工程量达80万m3，结算中对工程价款作了相应调整。
事件2：施工单位进场后进行施工准备，开工前向监理提交了施工组织设计和基础工程施工方案。监理工程师审核后，分析了施工方案可能出现的后果，提出了修改意见，然后以书面形式回复施工单位并报业主。
事件3：其中隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包人指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。
问题：
1.事件1中：
（1）本工程工程量的变更仅是由于工程量清单中对工程量估计不足，此类简单增加不需要监理工程师发布变更指令。是否正确?
（2）根据合同条文规定，变更后新的土石方综合单价应为多少元每立方米。
（3）计算原合同土石方开挖综合单价及增加工程量后，新的土石方开挖综合单价，计算完成开挖任务的工程价款。
2.事件2中：
（1）施工单位认为监理方建议合理，同意修改原施工方案，提交新施工方案，同时申请开工，监理方应如何按程序办?
（2）开工后，监理工程师发现施工单位并没有按新施工方案进行施工，现场组织不力，监理工程师应如何执行合同?
（3）施工单位坚持按原施工方案进行施工，施工质量明显不符合规范要求，此时监理工程师应如何行使权利，处理问题?
事件3中：承包人提出的索赔成立否?为什么?
答案：
解析：
1.事件1中：
（1）正确。
（2）22元/m3。
（3）按原合同单价计算的工程量及价款：
工程量=60×（1+25%） =75（万m3）
价款=75×25=1875（万元）
按计算价计算的工程量及价款：
工程量=80-75=5（万m3）
价款=5×22=110（万元）
总价款的计算：
总价款=1875+110=1985（万元）
2.事件2中：
（1）监理方进行监理的程序为：
①监理工程师检查施工单位的施工准备情况，是否已具备开工条件；
②若已具备开工条件，报业主同意后，总监理工程师发布开工令。
（2）监理工程师执行合同的程序为：
①监理工程师发监理通知，要求施工单位按新施工方案施工，避免出现施工质量问题；
②向业主报告，召开现场协调会，要求施工单位整改，发备忘录。
（3）监理工程师行使权利，处理问题的程序为：
①报经业主同意，总监理工程师签发停工令，要求施工单位进行整改；
②监督、检查施工单位的整改情况；
③整改完成后，由施工单位提交复工申请，经监理工程师核查确认后，由总监理工程师签发复工令；
④对拒不整改者，监理工程师可向业主提出报告，指令施工单位调换有关人员。
2.事件3中：
根据案例分析，承包人提出的索赔不成立。
因为：（1）招标文件中载明，业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责。
（2）根据合同通用条款11条的规定，承包人进行了现场考察，已对现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。
（3）招标文件中已载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的（合同通用条款12条），不符合《合同法》所指的不可抗力，即不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。
（4）没有监理工程师的指示，承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。
某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数（CPI）为（ ）。
A.0.97
B.1.03
C.1.06
D.0.94
答案：A
解析：
本题考查的是赢得值法。根据相应的计算公式并结合题意，可以算出投资绩效指数（CPI）＝已完工作预算投资（3200×350）/已完工作实际投资（3200×360）＝112/115.2＝0.97，表示投资超支。同理，可以算出进度绩效指数（SPI）＝已完工作预算投资（3200×350）/计划工作预算投资（3000×350）＝112/105＝1.07，表示进度提前。
下列关于分部分项工程量清单的说法中，正确的是( )。
A、清单为可调整的开口清单
B、投标人不必对清单项目逐一计价
C、投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更或增减
D、投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改
答案：D
解析：
分部分项工程项目清单为不可调整的闭口清单。在投标阶段，投标人对招标文件提供的分部分项工程项目清单必须逐一计价，对清单所列内容不允许进行任何更改变动。投标人如果认为清单内容有不妥或遗漏，只能通过质疑的方式由清单编制人作统一的修改更正。清单编制人应将修正后的工程量清单发往所有投标人。
设计信息分发制度时，一般不考虑的因素是（ ）。
A.信息分发的内容、数量、范围、数据来源
B.提供信息的介质
C.分发信息的数据结构、类型、精度和格式
D.信息使用部门的使用目的和使用要求
答案：D
解析：
本题考查的是信息管理。设计信息分发制度时需要考虑：（1）了解信息使用部门和人员的使用目的、使用周期、使用频率、获得时间及信息的安全要求；（2）决定信息分发的内容、数量、范围、数据来源；（3）决定分发信息的数据结构、类型、精度和格式；（4）决定提供信息的介质。
依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.7
B.15
C.20
D.30
答案：B
解析：
2020版教材P26
本题考查的是《招标投标法》主要内容。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
关于建设工程监理的说法，错误的是()。
A.履行建设工程安全生产管理的法定职责，是工程监理单位的社会责任
B.工程监理单位履行法律赋予的社会责任，具有工程建设重大问题的决策权
C.建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施
D.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系
答案：B
解析：
选项B错误，工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权，只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法，控制建设工程质量、造价和进度，并履行建设工程安全生产管理的监理职责，协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务。
以下有关标准合同示范文本的说法正确的是（ ）。
A.工程项目应当采用标准合同示范文本
B.可以防止出现显失公平的合同条款
C.有助于降低合同价格，提高交易效率
D.采用标准合同示范文本可以避免在履行中发生合同变更
答案：B
解析：
本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选项A，并不是所有项目均必须采用示范文本。选项C，使用示范文本，可以降低交易成本，不是降低合同价格。选项D，不可能履行中不出现变更，只能是减少变更。
根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B，由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员。选项D，监理不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。
某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。
于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》
事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。
问题：
1．针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。
2．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施?
3．指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。
4．事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么?
5．就事件3中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。
答案：
解析：
1．针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，项目监理机构的处理程序如下：
(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求；
(2)审查同意后，①项目监理机构将审查意见提交给建设单位；②项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估；③总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商；④总监理工程师签发工程变更单。
(3)审查不同意，按原设计图纸施工。
2．根据《建设工程安全生产管理条例》，事件2中起重吊装专项方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。
3．事件2中，总监理工程师的做法不妥。理由：危险性较大的预制构件起重吊装专项方案没有报审并被签认，没有专职安全生产管理人员，总监理工程师应下达《工程暂停令》。
4．事件3中，总监理工程师可以口头要求暂停施工。理由：在紧急事件发生或确有必要时，总监理工程师有权口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内要书面确认。
5．事件3中，建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任及理由如下：
(1)建设单位没有责任。理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，与建设单位无关。
(2)监理单位没有责任。理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已尽责。
(3)总承包单位承担连带责任。理由：工程分包不能解除总承包单位的任何责任和义务。
(4)分包单位应承担责任。理由：因质量事故是由于其违反工程建设强制性标准而直接造成的。
