21年监理工程师预测试题9辑

本题考查的是横道图比较法。在图中的横道线，无论是计划的还是实际的，只能表示工作的开始时间、完成时间和持续时间，并不表示计划完成的任务量和实际完成的任务量。参见教材P94。

考点: “固定总价合同的适用条件”。固定总价合同的适用条件一般为：①招标时的设计深度已达到施工图设计要求，工程设计图纸完整齐全，项目范围及工程量计算依据确切，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，承包方依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大的差异；②规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险；③合同工期较短，一般为工期在一年之内的工程。因此，本题的正确答案为ABE。

考核监理规划报审。监理规划需要审核的内容包括：（1）监理范围、工作内容及监理目标的审核；（2）项目监理机构的审核；（3）工作计划的审核；（4）工程质量、造价、进度控制方法的审核；（5）对安全生产管理监理工作内容的审核；（6）监理工作制度的审核。参见教材P123。

本题考查的是现场施工准备质量控制。专业监理工程师应检查、复核施工单位测量人员的资格证书和测量设备检定证书。

本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。物资储备计划是用来反映建设工程施工过程中所需各类材料储备时间及储备量的计划。它的编制依据是物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式和场地条件等。

本题考查的是工程量清单计价。根据《计价规范》以及表4-4（综合单价分析表），分部分项工程清单应采用综合单价计价。其中，综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。因此，选项A最为符合题意。参见教材P91。

本题考查重点是“对供货厂商进行评审的内容”。为保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商，对供货厂商进行评审的内容包括：①供货厂商的资质；②设备供货能力；③近几年供应、生产、制造类似设备的情况，目前正在生产的设备情况、生产制造设备情况、产品质量状况；④过去若干年的资金平衡表和负债表；下一年度财务预测报告；⑤要另行分包采购的原材料、配套零部件及元器件的情况；⑥各种检验检测手段及试验室资质；企业的各项生产、质量、技术、管理制度的执行情况。因此，本题的正确答案为ABDE。

考点:“担保方式——保证”。保延是指保证人和债权冬约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。因此，本题的正确答案为C。

对施工单位是否应就事件2、4提出费用索赔，具体分析如下：
(1)事件2不能索赔费用。（0. 5分）
理由：事件2中遇到异常恶劣的气候属于不可抗力事件，根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的规定，不可抗力造成的承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。因此事件2不能提出费用索赔，但能索赔工期。（1分）
(2)事件4可以索赔费用。（0. 5分）
理由：事件4在施工中发现地下文物属于非施工单位原因造成的工期延迟，因此施工单位既可以索赔工期又可以索赔费用。（1分）
(3)事件4中，索赔费用的计算：索赔费用=4X100+1200 = 1600（元）。（1.5分）

　承包人对发包人提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。监理人与发包人协商是否采纳承包人提出的建议。建议被采纳并构成变更的，监理人向承包人发出变更指示。

发包人的原因导致的施工暂停，费用由发包人承担，工期顺延。

考点: “承包商向业主的索赔”。人工费的索赔包括：①完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；②由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；③超过法定工作时间加班劳动；④法定人工费增长以及非承包商责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。所以，本题中，人工费索赔=8×5×30=1200（元）。因此，本题的正确答案为A。

2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。风险转移可分为非保险转移和保险转移两大类。保险转移通常直接称为工程保险。

　1.针对上述问题依次解答如下：
　　工作B、E、H、L、M和F、I应作为重点控制对象。因为它们是关键工作（总时差为零），位于两条关键路线1→3→5→8→9→11和1→3→7→8→9→11上。
　　2.在时标网络上绘出实际进度前锋线，如图2所示。

　从图上看出：
　　（1）工作K拖后2.5个月，其总时差为2个月，故将影响工期0.5个月。
　　（2）工作H拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延后1个月。
　　（3）工作F拖后2个月，其总时差为零，故将使工期延后2个月。
　　综上所述，由于工作K、H和F的拖后，工期将延长2个月。
　　3.监理工程师应批准工程延期0.5个月。因为工作H、F的拖后均属施工单位自身的原因造成的，只有工作K的拖后可以考虑给予工程延期。
　　由于工作K原有总时差为2个月，2.5-2=0.5，故监理工程师应批准工程延期0.5个月。

1．事件1 中的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。(0．5 分)
正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理机构。(1 分)
(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。(0．5 分)
正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核签字。(1 分)
(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。(0．5分)
正确做法：施工组织设计经审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。(1 分)
2．（1）事件2 中专业监理工程师做法的不妥之处：专业监理工程师接收乙施工单位的深基坑支护专项施工方案。(0．5 分)
正确做法：乙单位是分包单位，乙施工单位的深基坑支护专项施工方案应交给总包单位审核签字后，由总包单位报送给监理机构。
（2）事件2 中专业监理工程师做法的不妥之处：专业监理工程师审核批准乙施工单位的深基坑支护专项施工方案。
正确做法：根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2 中乙施工单位的深基坑支护专项施工方案需经分包单位项目负责人、分包单位技术负责人签字报送总承包单位，总承包单位技术负责人、总包单位项目负责人，总监理工程师签字后方可实施。(1 分)
3．(1)在建工程损失26 万元的经济损失应补偿给施工单位。(0．5 分)
因不可抗力造成工程本身的损失，由建设单位承担。(1 分)
(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金4．5 万元的经济损失不应补偿给施工单位。(0．5 分)
理由：因不可抗力造成承、发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责。(1 分)
(3)施工机具损坏损失l2 万元的经济损失不应补偿给施工单位。(0．5 分)
理由：因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。(1 分)
(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失5．6 万元的经济损失不应补偿给施工单位。(0．5 分)
理由：因不可抗力造成承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担：(1 分)
(5)工程清理、修复费用3．5 万元的经济损失应补偿给施工单位。(0．5 分)
理由：因不可抗力增加的工程所需清理、修复费用，由建设单位承担。(1 分)
项目监理机构应批准的补偿金额：26+3．5=29．5(万元)。(0．5 分)
4．事件4 中的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处：甲施工单位组织工程竣工预验收。(0．5 分)
正确做法：应由总监理工程师组织工程竣工预验收。(1 分)
(2)不妥之处：甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。(0．5 分)
正确做法：项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。
(3)不妥之处：项目监理机构组织工程竣工验收。(0．5 分)
正确做法：应由建设单位组织工程竣工验收。监理机构参加并提供相关监理资料。(1 分)
(4)不妥之处：组织工程竣工验收后，项目监理机构向建设单位提交了工程质量评估报告。(0．5分)
正确做法：在总监理工程师签署工程竣工报验单的基础上，提出工程质量评估报告，并应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。然后向建设单位提交(1 分)

√A.确定关键线路：1-2-3-5-6-7，1-2-4-6-7。T=20
√B.工作总时差＝最迟开始时间－最早开始时间；
×C.工作4-7最早完成时间为11+8=19，
工作5-7的最早完成时间为11+7=18；
自由时差=计划工期（20）－最早完成时间，
20－18≠20－17，两项工作自由时差不相等。
√ D.工作2-6的总时差=7-5=2；
自由时差＝11-(5＋4)=2，因此相等。
× E.工作3-6的总时差与自由时差相等。

考点:“项目监理机构人员配备”。项目监理机构应具有合理的人员结构，包括以下两方面：①合理的专业结构。项目监理机构应由与所监理工程的性质(专业性强的生产项目或是民用项目)及建设单位对建设工程监理的要求(是否包含相关服务内容，是工程质量、造价、进度的多目标控制或是某一目标的控制)相适应的各专业人员组成，也即各专业人员要配套，以满足项目各专业监理工作要求；②合理的技术职称结构。为了提高管理效率和经济性，应根据建设工程的特点和建设工程监理工作需要，确定项目监理机构中监理人员的技术职称结构。合理的技术职称结构表现为监理人员的高级职称、中级职称和初级职称的比例与监理工作要求相适应。通常，工程勘察设计阶段的服务，对人员职称要求更高些，具有高级职称及中级职称的人员在整个监理人员构成中应占绝大多数。施工阶段监理，可由较多的初级职称人员从事实际操作工作，如旁站、见证取样、检查工序施工结果、复核工程计量有关数据等。所以，选项8、C符合题意，选项D、E不符合题意。选项A中，监理人员的技术职务、职称并不是越高越好。因此，本题的正确答案为BC。

1、业主与甲施工单位签订的是施工承包合同,业主和监理单位签订的是监理服务合同,甲施工单位与乙施工单位签订的是分包合同,甲施工单位与丙施工单位签订的是分包合同。

2、因发包人违约解除合同后的管理
（1）承包人撤离施工现场
承包人尽快完成施工现场的清理工作，妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。
（2）合同解除后的结算
发包人应在解除合同后28 天内向承包人支付下列金额：
① 合同解除日前所完成工作的价款；
② 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
③ 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
④ 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额；
⑤ 由于解除合同应赔偿的承包人损失；
⑥ 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额；
⑦ 退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
（3）建设工程价款优先受偿权
发包人逾期不支付工程价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价或申请人民法院依法拍卖；承包人承建工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
第一，行使条件：工程质量合格（竣工×合同有效×），发包人逾期不支付工程价款；
第二，权利主体：与发包人订立建设工程施工合同的承包人（勘察人×设计人×实际施工人×分包人×）；
第三，行使范围：承包人的建设工程款，除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之外；
第四，行使期限：自发包人应当给付建设工程价款之日起6 个月（竣工之日×）。

2020版教材P56-64
总体也称母体，是所研究对象的全体。个体，是组成总体的基本元素。
总体中含有个体的数目通常用N 表示。在对一批产品质量检验时，该批产品是总体，其中的每件产品是个体，这时N 是有限的数值，则称之为有限总体。若对生产过程进行检测时，应该把整个生产过程过去、现在以及将来的产品视为总体。随着生产的进行N是无限的，称之为无限总体。
选项C错误，总体中含有个体的数目通常用N表示。被抽中的个体称为样品，样品的数目称样本容量，用n 表示。

本题考查的是建设期利息。第一年贷款利息额＝1500/2×4%＝30（万元）；第二年贷款利息额＝（1000/2＋1500＋30）×4%＝81.2（万元）；利息总额＝81.2＋30＝111.2（万元）。参见教材P35。

㈠BIM 技术特点
BIM 具有可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性等特点。

2020教材P147-148
监理人员实施旁站时，发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工单位立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

施工图审査的主要内容。
(1)是否符合工程建设强制性标准；
(2)地基基础和主体结构的安全性；
(3)是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；
(4)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
参见教材 P9。@##

本题考查的是工程验收。项目法人应当自工程开工之日起60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

本题考查的是监理规划主要内容。工程造价控制工作内容包括：（1）熟悉施工合同及约定的计价规则，复核、审查施工图预算；（2）定期进行工程计量，复核工程进度款申请，签署进度款付款签证；（3）建立月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议，并报告建设单位；（4）按程序进行竣工结算款审核，签署竣工结算款支付证书。

2020版教材P52-63
本题考查的是项目融资的主要方式。选项B错误，政府付费模式下，政府承担全部运营补贴支出责任；可行性缺口补助模式下，政府承担部分运营补贴支出责任；使用者付费模式下，政府不承担运营补贴支出责任。选项C错误，财政支出能力评估，是根据PPP项目预算支出责任，评估PPP项目实施对当前及今后年度财政支出的影响。选项D错误，每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10％。

2020版教材P12-13
本题考查的是担保的概念。担保通常由当事人双方订立担保合同。担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。

本题考查的是工程质量统计分析方法。通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。同时可通过质量数据特征值的计算，估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力等。D、E项为控制图的用途。

材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。

考点:“中华人民共和国建筑法——法律责任”。《中华人民共和国建筑法》第七十一条规定，建筑施工企业违反本法规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。因此，本题的正确答案为C。

本题考查的是项目资本金制度与融资模式。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的20%。

㈢监理工作要点
监理工作控制要点及目标值是对监理工作流程中工作内容的增加和补充，应将流程图设置的相关监理控制点和判断点进行详细而全面的描述。将监理工作目标和检查点的控制指标、数据和频率等阐明清楚。
㈣监理工作方法及措施
监理规划中的方法是针对工程总体概括要求的方法和措施，监理实施细则中的监理工作方法和措施是针对专业工程而言，应更具体、更具有可操作性和可实施性。
⒈监理工作方法
监理工程师通过旁站、巡视、见证取样、平行检测等监理方法，对专业工程作全面监控，对每一个专业工程的监理实施细则而言，其工作方法必须加以详尽阐明。
除上述四种常规方法外，监理工程师还可采用指令文件、监理通知、支付控制手段等方法实施监理。
⒉监理工作措施
⑴根据措施实施内容不同，可将监理工作措施分为技术措施、经济措施、组织措施和合同措施。
⑵根据措施实施时间不同，可将监理工作措施分为事前控制措施、事中控制措施及事后控制措施。

2020版教材P56-64
质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。

无权代理的法律后果
①“被代理人”可以行使“追认权”，也可以行使“拒绝权”。
②第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使“催告权”，也可以在被代理人追认前行使“撤销权”。
③未经追认的无权代理行为，由行为人承担民事责任。“被代理人”只有在追认无权代理行为后，才承担民事责任，但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”。

本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。参见教材P68。

设备的开箱检查，主要是检查外表，初步了解设备的完整程度，零部件、备品是否齐全；而对设备的性能、参数、运转情况的全面检验，则应根据设备类型的不同进行专项的检验和测试，如承压设备的水压试验、气压试验、气密性试验。

2020版教材P20-37
招标人设有标底的，标底必须保密。
标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。

对采购材料质量验收的方法包括以下几种：①经验鉴别法，即通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求；②物理试验，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等；③化学实验，即抽出一部分样品进行定性分析或定量分析的化学试验，以确定其内在质量。

[考点]建设工程监理委托方式。施工总承包模式的缺点是：建设周期较长；施工总承包单位的报价可能较高。参见教材P102。

2020版教材P24
依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

5.监理机构在收到施工单位的变更建议时后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工单位书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理机构书面答复施工单位。

考核施工进度的动态检查。在建设工程施工过程中，监理工程师可以通过以下方式获得其实际进展情况：（1）定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；（2）由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况。除上述两种方式外，由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议，也是获得建设工程实际进展情况的一种方式。

本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。当计划工期等于计算工期时，只要完成节点是关键节点，那么这项工作的自由时差和总时差是相等的，且不一定为零。

本题考查的是建设工程监理评标内容和方法。建设工程监理招标属于服务类招标，其标的是无形的“监理服务”，因此，建设单位在选择工程监理单位最重要的原则是“基于能力的选择”，而不应将服务报价作为主要考虑因素。

㈠驻厂监造
对于特别重要设备，监理单位可以采取驻厂监造的方式。
驻厂监造人员应及时了解设备制造过程质量的真实情况，审批设备制造工艺方案，实施过程控制，进行质量检查与控制，对出厂设备签署相应的质量证明文件。

2020版教材P31-35
工程建设其他费用，按其内容大体可分为三类：
(1))建设用地费包括：农用土地征用费、取得国有土地使用费。
(2)与项目建设有关的其他费用包括：建设单位管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价费、临时设施费、建设工程监理费、工程保险费、引进技术和引进设备其他费、特殊设备安全监督检验费、市政公用设施费。
(3)与未来企业生产经营有关的其他费用包括：联合试运转费用；生产准备费用；办公和生活家具购置费。

2020版教材P8
本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。法律事实分为行为和事件。行为是主体有意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况，选项ABC均属事件。

考点:《建设工程安全生产管理条例》相关内容。选项A，属于建设单位的安全责任；选项B，属于施工机械设施安装单位的安全责任。参见教材P35～36。