22年一级建造师考试题目下载8节 第1节
某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（ ）共同进行验收。
A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位
B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位
C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位
D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位
答案：D
解析：
本题考核的是施工机械使用前的验收。使用承租的机械设备和施工机具及配 件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。
监理单位对工程建设过程中的设计与施工质量负监督与控制责任，对其验收合格项目的施工质量负直接责任，其主要的职责包括（ ）。
A.审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工详图
B.签发设计单位的施工设计文件（包括施工详图）
C.按规定负责组织施工单位职工的技术培训
D.进行施工质量监督与控制
E.组织设计交底
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P243 / 2019版教材P246
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），。监理单位应认真履行以下职责：（1）审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工详图。（2）签发设计单位的施工设计文件（包括施工详图）。（3）组织设计交底。（4）按规定负责进行施工质量监督与控制。（5）协助项目法人进行施工单位资格审查。（6）组织或参加工程安全鉴定、工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作。
在进行单因素敏感性分析时，如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，一般选用（ ）为分析指标。
A. 内部收益率
B. 静态投资回收期
C. 偿债备付率
D. 总投资收益率
答案：A
解析：
本题主要考查了单因素敏感性分析的步骤。
分析指标的确定与进行分析的目标和任务有关，一般是根据技术方案的特点、实际需求情况和指标的重要程度来选择。
（1）如果主要分析方案状态和参数变化对技术方案投资回收快慢的影响，则可选用静态投资回收期作为分析指标；
（2）如果主要分析产品价格波动对技术方案超额净收益的影响，则可选用财务净现值作为分析指标；
（3）如果主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响，则可选用财务内部收益率指标等。
综上所述，本题正确答案为A项。
关于混凝土井壁施工模板的说法，正确的是（）。
A．长段井壁施工可采用滑升模板
B．喷混凝土施工要采用木模板
C．掘砌混合作业采用金属整体移动模板
D．掘进段高确定整体金属模板高度
E．炮眼深度1m时整体金属模板高度应有1.5m以上
答案：A,C,D
解析：
喷混凝土施工不需要模板，故B错误；炮眼深度1m时整体金属模板高度应有1.5m不合格。E不正确。此题正确项ACD。
根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（ ）。
A.抢险救灾工程
B.建筑面积200 平方米以上的农民自建低层住宅
C.城镇市政基础设施工程
D.工程投资额在25 万元以下的工程
答案：C
解析：
不需要办理施工许可证的建设工程： （1）限额以下的小型工程（①投资额30 万元以下；②建筑面积300 ㎡以下；）；（2）抢险 救灾工程；（3）临时性房屋建筑；（4）农民自建低层住宅；（5）已经办理了开工报告审批手续 的；（6）军用房屋建筑工程。
下列关于价值工程原理的描述中,正确的有（ ）。
A.价值工程中所述的“价值”是指研究对象的使用价值
B.运用价值工程的目的是提高研究对象的比较价值
C.价值工程的核心是对研究对象进行功能分析
D.价值工程是一门分折研究对象效益与费用之伺关系的管理技术
E.价值工程中所述的“成本”是指研究对象建造/制造阶段的全部费用
答案：B,C,D
解析：
本题考核的是价值工程的原理。.价值工程中所述的“价值”不是对象的 使用价值，也不是对象的交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价事物有效程度 的一种尺度。为实现物品功能耗费的成本，包括劳动占用和劳动涫耗，是指产品的寿 命周期的全部费用，是产品的科研、设计、试验、试制、生产、销售、使用、维修直 到报废所花费用的总和。
移动基站天馈线系统测试要求电压驻波比的最大值为( )。
A.1.0
B.1.5
C.2.0
D.2.5
答案：B
解析：
驻波比太高时，除了将部分功率损耗为热能，减少效率，减少基站的耀盖范围，严重时还会对基站发射机及接收机造成严重影响。天馈线驻波比的测试应按照要求使用驻波比测试仪，要求驻波比小于等于1.5。
根据《建设工程监理规范》GB50319-2013，对中型及以上或专业性比较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经()批准后执行。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.业主代表
答案：B
解析：
2020/2019教材P69
工程建设监理实施细则的编制程序和依据应符合下列规定：（1）工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准。
22年一级建造师考试题目下载8节 第2节
某大学城工程，包括结构形式与建设规模一致的四栋单体建筑。每栋建筑面积为 21000m2，地下2层，地上18层，层高4.2m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构。A施工单位 与建设单位签订了施工总承包合同，合同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，总 承包单位可以自行依法分包，建设单位负责供应油漆等部分材料。 合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：A施工单位拟对四栋单体建筑的某分项工程组织流水施工，其流水施工参数如下表:
事件二:由于期较紧工，A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后，将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工，油漆劳务作业分包给具备相应资质的D施工单位组织施工。
事件三：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔，A施工单位以油漆属建设单位供应为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。
B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆材料的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失应由A施工单位承担，建设单位拒绝受理该索赔。
1.事件一中，最适宜采用何种流水施工组织形式？除此之外，流水施工通常还有哪些基本 组织形式？
2.绘制事件一中流水施工进度计划横道图，并计算其流水施工工期。
3.分别判断事件二中A施工单位、B施工单位、C施工单位、D施工单位之间的分包行为是否合法？并逐一说明理由。
4.分别指出事件三中的错误之处，并说明理由。
答案：
解析：
1.事件一中，最适宜采用等节奏流水施工组织形式(固定节拍流水）：除此之外，流水施工通常还有异节奏流水施工（成倍节拍流水施工）、无节奏流水（非节奏流水、分别流水）。
2.事件一中流水施工进度计划横道图如下：
3. (1) A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位是合法的；根据相关法规规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具备相应资质的分包单位；除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包合同约定：总承包单位可以自行依法分包；但是必须经建设单位同意。
（2）B施工单位将幕墙工程分包给C施工单位的行为不合法，属于分包再分包，是违法分包；
(3) B施工单位将油漆劳务作业分包给具体相应资质的D施工单位组织施工是合法的；根据相关法规规定，建筑工程总承包单位或者专业承包单位可以将承包工程中的劳务发包给具备相应资质的劳务分包单位.
4.（1）错误之处一;A施工单位认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。理由：该工程施行总承包，应由B施工单位向A施工单位提出索赔，A施工单位向建设单位提出索赔。根据相关规定，未经总承包单位同意，分包单位不得直接与建设单位发生直接工作联系。
(2)错误之处二： B施工单位直接向建设单位提出索赔。理由：分包单位不得与建设单位发生直接的工作关系，B施工单位应向A施工单位提出索赔，由A施工单位向建设单位提出索赔。
(3)错误之处三：建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行质量验证并办理接收手续，其对单位负责供应责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担；理由：建设单位负责供应油漆等部分材料，油漆材料的质量责任由建设单位承担，不能因为经A施工单位进行了质量验证并办理接收手续而免除责任，油漆不合格而返工的损失由建设单位承担。
下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是（ ）。
A.等节奏流水施工
B.异步距异节奏流水施工
C.等步距异节奏流水施工
D.无节奏流水施工
答案：C
解析：
2020教材P210 / 2019教材P212
等步距异节奏流水施工特点：（1）同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等，不同施工过程的流水节拍不等，其值为倍数关系；（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数；（3）专业工作队数大于施工过程数，部分或全部施工过程按倍数增加相应专业工作队;（4）各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，各施工过程间没有间隔时间。
根据我国《招标投标法》的规定，招标人和中标人订立书面合同的时限是（ ）之日起30d内。
A．中标通知书发出
B．开标
C．合同谈判开始
D．评标
答案：
解析：
主要考查施工索赔。在合同实施 期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘 探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应 向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进 行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
主要考查灌浆。灌浆属于帷幕灌浆。灌浆按目的分为帷幕灌浆、固结灌 浆、接触灌浆、接缝灌浆和回填灌浆等。其中帷幕灌 浆是用浆液灌入岩体或土层的裂隙、孔隙，形成防水 幕，以减小渗流量或降低扬压力的灌浆。先浇一层坝 体混凝土再进行灌浆的目的是有利于防止地表漏浆， 提高灌浆压力，保证灌浆质量。
主要考查帷幕灌浆的施工。帷幕灌 浆必须按照分序加密的原则进行。由三排孔组成的帷 幕，应先进行边排孔的灌浆，然后进行中排孔的灌浆。边 排孔宜分为三序施工，中排孔可分为二序或三序施工；由 两排孔组成的帷幕，宜先进行下游排孔的灌浆，然后进行 上游排孔的灌浆。每排孔宜分为三序施工；单排帷幕灌 浆孔应分为三序施工，如下图所示：
根据《水利水电建设工程验收规程》（SL23-2008），若工程建设项目不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，最长可延期（ ）个月。
A.12
B.6
C.4
D.3
答案：B
解析：
竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1 年内进行。不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，但最长不得超过6 个月。一定运行条件是指：
（1）泵站工程经过一个排水或抽水期；
（2）河道疏浚工程完成后；
（3）其他工程经过6 个月（经过一个汛期）至12 个月。
背景
某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，主跑道长3800m，宽60m。在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期延误和巨大的成本额外开支，与施工进度计划相比，主跑道施工工期整体延误200d，施工过程赶上雨期，工期延误20d，由于地质勘察资料不完善，工期延误30d，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所于2004年向业主提出索赔报告。
问题
(1)指出索赔程序。
(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。
答案：
解析：
分析与答案 (1)承包人索赔程序：
1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。
2)发出索赔意向通知后28d内，向监理工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，在28d内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后的28d内，未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
4)该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性地向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与上述规定相同。
(2)承包人提出索赔的期限的相关规定：
1)承包人按《建设工程施工合同(示范文本)》第14．2款(竣工结算审核)约定接受竣工付款证书后，视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
2)承包人按(GF—2013—0201)第14．4款，最终结清提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
建筑安装工程中， 检验批质量验收的主控项目包括的检验内容主要有（） 。
A． 一些重要的允许偏差项目， 必须控制在允许偏差范围之内
B． 结构的强度、 刚度和稳定性等检验数据、 工程性能检测
C． 一些无法定量而采取的定性的项目
D． 重要材料、 构件及配件、 成品及半成品、 设备性能及附件的材质、 技术性能
E 对不能确定偏差而又允许出现一定缺陷的项目
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是建筑安装工程分项工程质量验收评定。选项C、E属于一般项目包括的主要检验内容。
某现浇钢筋混凝土楼盖，主梁跨度为8.4m，次梁跨度为4.5m，次梁轴线间距为4.2m，施工缝宜留置在（）的位置。
A.距主梁轴线1m，且平行于主梁轴线
B.距主梁轴线1.8m，且平行于主梁轴线
C.距主梁轴线2m，且平行于主梁轴线
D.距次梁轴线2m，且平行于次梁轴线
E.距次梁轴线1.8m，且平行于次梁轴线
答案：B,C
解析：
解析有主梁和次梁的楼板，施工缝应留在次梁跨中的1/3范围内。
22年一级建造师考试题目下载8节 第3节
某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距1m，每断面锚杆ll根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的90％；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。
问题
1．锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?
2．哪些锚杆检查方法不符合要求?
3．记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?
4．哪些检查内容是质量的主要控制点?
答案：
解析：
1．根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每300根(卷)应有不少于3根(卷)的抽样结果。100m巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有3套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。
2．根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于3个，间距不大于20m。因此，200m巷道验收点应不少于9个。此次验收的点数过少，不符合要求。
3．锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。
4．根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。
（三）
某施工单位承接了一项市政排水管道工程，基槽采用明挖法放坡开挖施工，宽度为6．5m，开挖深度为5m，场地内地下水位位于地表下1m，施工单位拟采用单排井点降水，井点的布置方式和降深等示意图如图1、图2所示。
施工单位组织基槽开挖、管道安装和土方回填三个施工队流水作业，并划分了三个施工段，根据合同工期要求绘制网络进度图如图3所示。
【问题】
1．指出降水井点布置的不妥之处，并写出正确的做法。
2．降水深度是否妥当，如不妥，请改正。
3．网络进度图上有两个不符合逻辑的地方，请在图上用虚线画出虚工作，让逻辑更合理。
4．计算本工程的总工期，并指出关键线路。
正确答案：
(三)1．降水井点布置的不妥之处及正确的做法。(1)不妥之处：采用单排井点降水。正确做法：宜采用双排线状布置。(2)不妥之处：井点管布置的位置。正确做法：井点管应布置在基坑(槽)上口边缘外1．0～1．5m。(3)不妥之处：井点自基坑(槽)端部的位置。正确做法：井点自基坑(槽)端部再延伸10～15m，以利降低水位。2．降水深度不妥当。改正：降水深度应大于0．5m。3．修改后的网络进度图如图4所示。4．本工程的总工期为25d，关键线路为①→②→④→⑧→⑨→⑩。
关于设计方进度控制的说法，不正确的是（ ）。
A.设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同来对设计工作进度进行控制
B.设计方的进度控制是履行期设计任务委托合同的义务
C.设计进度计划主要是概念设计和初步设计阶段的设计图纸的出图计划
D.设计方应尽可能使设计进度与招标、施工和物资采购等进度相协调
答案：C
解析：
2020/2019教材P114
设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。另外，设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调。在国际上，设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸（包括有关的说明）的出图计划，在出图计划中标明每张图纸的名称、图纸规格、负责人和出图日期。出图计划是设计方进度控制的依据，也是业主方控制设计进度的依据。
某基础混凝土试块强度值不满足设计要求，但经法定检测单位对混凝土实体强度进行实 际检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值，正确的处理方式是（ ）。
A.不作处理 B.修补
C.返工 D.加固
答案：A
解析：
某些工程质量问题虽然达不到规定的要求或标准，但其情况不严重，对工程或结构 的使用及安全影响很小，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计单位等认可后可不作专门 处理。
某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是（ ）。
A.宾馆可以开业
B.项目竣工结算完成
C.宾馆开始盈利
D.项目通过竣工验收
施工成本管理必须依赖于高效的组织机构，不符合该组织机构要求的是（ ）。
A、分层统一
B、高效精干
C、适应变化
D、一人多岗
答案：D
解析：
2020教材P300 / 2019教材P301
管理的组织机构设置应符合下列要求：1.髙效精干2.分层统一3.业务系统化4.适应变化。
1．背景材料：某新建高速公路工程，路面结构设计示意图如下图所示。
在大规模的基层施工之前，施工单位修铺了试验路段，施工单位在监理工程师批准的地点修筑一块面积为400～800mm2 的水泥稳定粒料基层，作为试验路段。其目的是为了检验施工单位所建议的拌合、摊铺和压实机械设备的实效和施工组织的适应性。通过铺筑试验路段，以确定标准施工方法，混合料配合比控制方法，材料摊铺拌合和设备的适应性，整平整形方法和机具的适应性，混合料含水量的控制方法，压实机具的选择和组合、压实顺序、速度和遍数以及压实度的检测方法等。
施工中，对已完成碾压并经压实度检测合格后应立即进行养护。养护采用两种方法养护，加盖塑料薄膜和洒水车进行养护。按技术规范养护期应不小于3d，在养护期间应由专人负责限制车辆行驶，除洒水车外，禁止重型车辆行驶。
2．问题：
（1）写出路面结构设计图中A、B、C 的名称。
（2）补充通过试验路段确定的参数。
（3）改正施工中养护中的错误。该路面养护的方法还有哪些？
答案：
解析：
（1）A：土路肩；B：硬路肩（或应急停车带）；C：路缘带。
（2）通过试验路段确定的参数还有：施工配合比，材料的松铺系数。
（3）按技术规范养护期应不小于7d。该路面养护的方法还有：土工布覆盖养护、铺设湿砂养护、草帘覆盖养护、洒铺乳化沥青养护等方法。
机电安装工程建造师执业工程范围不包括（）。
A.变电所工程
B.通风空调工程
C.消防工程
D.制氧站工程
答案：D
解析：
2020版教材P239 / 2019版教材P225
(二)机电工程建设项目组成
机电工程建设项目一般由下述备项中的一个或几个部分组成。
1.工艺装置或单元,可能是一套或多套。
2.公用工程,包括室内外工艺管网、给水管网、排水管网、供热系统管网、通风与空调系统管网;变配电所及其布线系统;通信系统及其线网。
3.辅助设施,包括空压站、制冷站、换热站、供氧站、乙炔站、供汽站等各类动力站;化验室、废渣堆埋场、废水处理回收用装置和维修车间等
4.按总图布置标示的工程有大门、警卫室、围墙、运输通道、绿化等。
5.仓储设施,包括仓库、备类储罐和装卸台等。
6.消防系统,包括备类消防管网和消防设备站以及火灾报警系统。
7.生活办公设施，含办公楼及宿舍区。
8.相关工程，包括引入的电力线路、给水总管、热力总管、排水总管、污水总管,以及专用铁路、通信干线、公路等。
22年一级建造师考试题目下载8节 第4节
关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法，正确的是（）。2018真题
A、场地准备费是由承包人组织进行场地平整等准备工作而发生的费用
B、临时设施费是承包人为满足工程建设需要搭建临时建筑物的费用
C、新建项目的场地准备费和临时设施费应根据实际工程量估算或按工程费用比例计算
D、场地准备费和临时设施费应考虑大型土石方工程费用
答案：C
解析：
本题考查的是与项目建设有关的其他费用。选项A，场地准备费是由建设单位组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。选项B，临时设施费是指建设单位为满足施工建设需要而提供的未列入工程费用的临时水、电、路、讯、气等工程和临时仓库等建（构）筑物的建设、维修、拆除、摊销费用或租赁费用，以及铁路、码头租赁等费用。选项D，建设场地的大型土石方工程应计入工程费用中的总图运输费用中。
A公司中标承建一座热力站安装工程，该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一级给回水设计温度为125℃/65℃，二级给回水设计温度为80℃/60℃，设计压力为1.6MPa。部分管道安装示意图如下：
工程实施过程中发生如下事件：
事件1：安装工程开始前，A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预埋套管（孔洞）进行了复验，划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点，并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴线的坐标位置、基础面上的预埋钢板与基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。
事件2：鉴于工程的专业性较强，A公司决定将工程交由具有单独法人资格和相应资质，且具有多年施工经验的下属B公司来完成。为方便施工，B公司进场后拟采用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件，并征得了建设、监理单位的同意。
事件3：管道支架支撑面的标高采用加设金属垫板方式进行调整，金属垫板共3层，并与管道进行焊接。
【问题】
1.请指出该一级、二级管网是按什么分类的？并指出图中A、B、C构件名称。
2.事件1中，设备基础的复验项目还应包括哪些内容？
3.事件2中，B公司的做法还应征得哪方的同意？说明理由。
4.改正事件3中的错误之处。
答案：
解析：
1.按所处位置分类。A——固定支架；B——补偿器；C——活动支架。
2.设备基础的表面质量、几何尺寸、高程及混凝土质量。
3.设计单位。理由：拟将建筑结构作为临时承力构件时，需由设计单位对结构的承载力进行核算，判断其能否满足起吊和搬运设备的受力要求，核算满足要求后方可实施。
4.金属垫板不得大于2层，并与预埋钢或钢结构进行焊接。
关于施工总承包管理模式的特点，以下说法错误的是（ ）
A. 一般只允许业主和分包直接签订合同，而不允许施工总承包管理单位和分包之间签订合同
B. 施工总承包管理单位一般不参与具体工程施工，但如果其想承担部分工程的施工，也可以参加该部分工程投标
C. 一般情况下，所有分包合同的招投标. 合同谈判以及签约均由业主负责
D. 施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调，并对工程质量. 进度等负责
答案：A
解析：
施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包单位签订合同。P38
下列风险因素中，属于组织风险的是()。
A.工程资金供应的条件
B.现场防火设施的可用性
C.施工方案
D.业主方人员的能力
答案：D
解析：
2020/2019教材P63
组织风险， 如：(1) 组织结构模式；(2) 工作流程组织；(3) 任务分工和管理职能分工；(4) 业主方（ 包括代表业主利益的项目管理方）人员的构成和能力；(5) 设计人员和监理工程师的能力；(6) 承包方管理人员和一般技工的能力；(7) 施工机械操作人员的能力和经验；(8) 损失控制和安全管理人员的资历和能力等。
当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向()申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院
B.被执行人所在地的基层人民法院
C.被执行财产所在地的中级人民法院
D.被执行人所在地的高级人民法院
答案：C
解析：
2020版教材P362 / 2019版教材P361
仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。
某公司承建一项城市污水处理工程，包括调蓄池、泵房、排水管道等，调蓄池为钢筋混凝土结构，结构尺寸为 40m(长)×20m(宽)×5m(高)，结构混凝设计等级为 C35，抗渗等级为 P6。调蓄池底板与池壁分两次浇筑，施工缝处安装金属止水带，混凝土均采用泵送商品混凝土。
事件一：施工单位对施工现场进行封闭管理，砌筑了围墙，在出入口处设置了大门等临时设施，施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。
事件二：调蓄池基坑开挖渣土外运过程中，因运输车辆装载过满，造成抛洒滴漏，被城管执法部门下发整改通知单。
事件三：池壁混凝土浇筑过程中，有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞，混凝土运至现场时间过长，坍落度损失较大，泵车泵送困难，施工员安排工人向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工作。
事件四：金属止水带安装中，接头采用单面焊搭接法施工，搭接长度为 15mm，铁钉固定就位，监理工程师检查后要求施工单位进行整改。为确保调蓄池混凝土的质量，施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制，以确保实现设计的使用功能。
问题：
1、写出“五牌一图”的内容。
2、事件二中，为确保项目的环境保护和文明施工，施工单位对出场的运输做哪些防止拋洒滴漏的措施?
3、事件三中，施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理?
4、说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因?
5、施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外，还应从哪些环节加以控制质量?
答案：
解析：
1.五牌为：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌；一图为：施工现场总平面图。
2.施工单位采取的措施：
（1）渣土运输车应采用专用密闭式运输车辆，或采用篷布覆盖。
（2）运输车不得装载过满；
（3）车辆出场前设专人检查，在场地出口处设置洗车池，车轮冲洗干净，严禁带泥上路；
（4）要求司机在转弯、上坡时减速慢行；
3.（1）施工员安排向罐内加水的做法不正确；
（2）坍落度损失较大时，可向罐体内加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂，搅拌均匀后进行混凝土浇筑。严禁加水。
4.原因：接头采用单面焊接施工不符合相关要求，必须采用双面焊接；搭接长度为 15mm，小于规范要求，搭接长度不得小于 20mm；铁钉固定就位不符合要求，不得用铁钉固定止水带。
5.施工单位还应从原材料、配合比、混凝土供应等环节加以控制质量。
生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于（ ）。
A、大（1）型
B、大（2）型
C、中型
D、小型
答案：C
解析：
教材P95
【知识点】拌合设备。
测量变压器绕组连同套管一起的直流电阻，与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化（ ）。
A.不应大于2%
B.不应大于3%
C.不应大于5%
D.不应大于6%
答案：A
解析：
教材P70
（1）变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2%。
22年一级建造师考试题目下载8节 第5节
房地产开发公司获得的土地使用权，属于该公司的（ ）。
A．无形资产
B．固定资产
C．长期投资
D．其他资产
某堤防除险加固工程，堤防级别为1级。该工程为地方项目，项目法人由某省某市水行政主管部门组建，质量监督机构为该市水利工程质量监督站。该项目中一段堤防退建工程为一新建施工合同段，全长2.0km，为黏性土料均质堤，由某施工单位承建。该合同签约合同价为1460万元，主要工程内容、工程量及工程价款如表5-1所示。
表5-1 主要工程内容、工程量及工程价款
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位根据现场具体情况，将土方填筑、混凝土护坡、堤顶道路、草皮护坡工程施工分别划分为4个、2个、2个、2个作业组，具体情况如表5-2所示。
表5-2 堤防合同段作业划分
主体工程开工前，项目法人组织监理、设计、施工等单位对本合同段工程进行了项目划分。分部工程项目划分时，要求同种类分部工程的工程量差值不超过50%，不同种类分部工程的投资差额不超过1倍。
事件二：因现有水利水电工程单元工程质量评定标准中无草皮护坡质量标准，施工单位在开工前组织编制了草皮护坡工程质量标准，由本工程质量监督机构批准后实施。
事件三：工程开工后，施工单位按规范规定对土质堤基进行了清理。
事件四：土方填筑开工前，对料场图样进行了击实试验，得出土料最大干密度为1.60g/cm3，设计压实度为95%。某土方填筑单元工程的土方填筑碾压工序干密度检测结果如表5-3所示，表中不合格点分布不集中；该工序一般项目检测点合格率为92%，且不合格点不集中；各项报验资料均符合要求。
表5-3 某土方填筑单元工程碾压工序干密度检测记录
事件五：施工至2013年5月底，本合同段范围内容的工程项目已全部完成，所包括的分部工程已通过了验收，设计要求的变形观测点已测得初始值并在施工期进行了观测，施工中未发生质量缺陷。据此，施工单位向项目法人申请合同工程完工验收。
＜1> 、根据背景资料，请指出本合同段单位工程、分部工程项目划分的具体结果，并简要说明堤防工程中的单位工程、分部工程项目划分原则。
＜2> 、根据《水利水电工程单元工程施工质量评定表填表说明与示例（试行）》（办建管[2002]182号文），指出并改正事件二的不妥之处。
＜3> 、根据《堤防工程施工规范》（SL260-98），说明事件三堤防清基的主要技术要求。
＜4> 、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》（SL634—2012），评定事件四中碾压工序的质量等级并说明理由。
＜5> 、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008），除事件五所述内容外，合同工程完工验收还应具备哪些条件？
答案：
解析：
＜1> 、（1）本工程项目划分为1个单位工程，8个分部工程，分部工程分别为：
土方填筑、混凝土护坡按作业组、桩号分别划分为4个、2个分部工程，堤顶道路、草皮护坡划分为1个、1个分部工程。
（2）堤防工程中单位工程按招标标段或工程结构进行项目划分；堤防工程中分部工程按长度或功能进行项目划分；每个单位工程中的分部工程数目不宜少于5个。
＜2> 、施工单位组织不妥，由项目法人组织监理、设计及施工单位按水利部有关规定进行编制和报批；本工程质量监督机构批准后实施不妥，须经省级以上水利工程行政主管部门或其委托的水利工程质量监督机构批准。
＜3> 、（1）堤基基面清理范围边界应在设计基面边线外30cm～50cm。
（2）堤基表层不合格土、杂物等必须清除。
（3）堤基范围内的坑、槽、沟等应按堤身填筑要求进行回填处理。
（4）堤基开挖、清除的弃土、杂物、废渣等均应运到指定的场地堆放。
（5）堤基清理后应及时报验。
（6）基面验收后应及时施工。
＜4> 、合格。
设计干密度为1.60g/cm3×95%=1.52g/cm3。
碾压工序主控项目即为压实度（干密度），该工序的干密度合格率为17/20=85%，不合格的3个（1.48g/cm3、1.49g/cm3、1.51g/cm3）均大于设计干密度（1.52g/cm3）的96%（1.4592），且不集中，故符合（SL634—2012）表5.0.7合格标准的规定（黏性土料、1级堤防压实度合格率大于等于85%且小于90%为合格）。一般检测项目检测合格率虽然为92%＞90%，但因主控项目仅符合合格标准要求，故该工序质量等级为合格。
＜5> 、工程完工结算已完成；施工现场已经进行清理；需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕；合同约定的其他条件。
单位工程质量合格标准包括（ ）。
A.所含分部工程质量合格率达到90％以上
B.所含分部工程质量全部合格
C.所含分部工程质量合格率达到80％以上
D.主要功能项目抽检结果符合相关规定
E.观感质量符合规范要求
答案：B,D,E
解析：
单位工程质量合格应符合下列规定:1.所含分部工程的质量均应符合质量合格的规定。
2.质量控制资料和所含分部工程有关安全和主要功能的检验资料应完整。
3.主要功能项目的抽查结果应符合本标准的相应规定。
4.观感质量应符合本标准的相应要求。
下列资金成本中，属于资金占用费的有（ ）。
A、借款手续费
B、发行债券支付的印刷费
C、筹资过程中支付的广告费
D、债券利息
E、贷款利息
答案：D,E
解析：
【知识点】资金成本的概念。资金成本包括资金筹集费和资金占用费。其中，资金占用费是指企业占用资金支付的费用，如银行借款利息和债券利息等；在备选答案中，选项ABC都是资金的筹措费。
港口与航道工程总承包二级资质企业可承担以下（ ）工程项目的施工。
A.水深小于7m的防波堤
B.5万t级以下船坞船台及滑道工程
C.1200m以下围堤护岸工程
D.海上灯塔
E.海上风电
答案：A,B,C
解析：
二级资质：可承担下列港口与航道工程的施工，包括沿海5万t级和内河5000t级以下码头、水深小于7m的防波堤、5万t级以下船坞船台和滑道工程、1000t级以下船闸和300t级以下升船机工程、沿海5万t级和内河1000t级以下航道工程、600万m3以下疏浚工程或陆域吹填工程、沿海28万㎡或内河12万㎡以下堆场工程、1200m以下围堤护岸工程、6万m3以下水下炸礁清礁工程，以及与其相对应的道路与陆域构筑物、筒仓、水下地基及基础、土石方、航标、栈桥、海岸与近海工程、港口装卸设备机电安装、通航建筑设备机电安装、水下开挖与清障等工程。
建设工程承包单位向建设单位所提交的质量保修书，其内容包括()。
A.保修范围和内容
B.工程简况、房屋使用管理要求
C.保修期限
D.超过合理使用年限继续使用的条件
E.保修责任
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P327 / 2019版教材P326
本题考核的是建设工程质量保修书的内容。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
某工程合同总价1000万元，合同基准日期为2006年3月，固定系数0.2。2006年8月完成的工程款占合同总价的10%。调值部分中仅钢材价格变化，钢材占工程价款的50%。2006年3月钢材的价格指数为100，7月、8月的价格指数分别为110和115，则2006年8月经调值后的工程款为（ ）万元。
A．105
B．107.5
C．110
D．115
正确答案：A
注意调值公式中的分子应取与特定付款证书有关的期间（本题为2006年8月）最后一天的49天前的各成本要素的价格指数，即本题取2006年7月的价格指数。
故计算式为：
10%×1000×（0.2+0.5×1.10/100+0.3）=105万元
把投入的各种资源和生活活动场地合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工的施工组织设计文件是()。
A.工程概况
B.施工进度计划
C.施工平面图
D.施工部署及施工方案
答案：C
解析：
2020/2019教材P45
本题考核的是施工平面图的内涵。施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产和生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工。
22年一级建造师考试题目下载8节 第6节
负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（ ）。
A、国务院质量监督行政主管部门
B、国务院安全监督行政主管部门
C、国务院建设行政主管部门
D、国务院工商行政管理部门
答案：C
解析：
【知识点】工程建设标准。《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作。
关于膨胀土地区路基施工中，膨胀土填筑技术要点的说法中，正确的是（ ）。
A.强膨胀土应作为优先选用的路堤填料
B. 路基完成后，当年不能铺筑路面时，应按设计要求做封层，其厚度应不小于200mm，横坡不小于2％
C. 膨胀土路基填筑松铺厚度不得大于250mm；土块粒径应小于37．5mm
D. 中等膨胀土经处理后可作为填料，用于二级及二级以上公路路堤填料时，改性处理后胀缩总率应大于0．7％
答案：B
解析：
膨胀土的填筑： (1)强膨胀土不得作为路堤填料。中等膨胀土经处理后可作为填料，用于二级及二级以上公路路堤填料时，改性处理后胀缩总率应不大于0.7% 。胀缩总率不超过0.7%的弱膨胀土可直接填筑。
(2)膨胀土路基填筑松铺厚度不得大于300mm；土块粒径应小于37.5mm。
(3)填筑膨胀土路堤时，应及时对路堤边坡及顶面进行防护。
(4)路基完成后，当年不能铺筑路面时，应按设计要求做封层，其厚度应不小于200mm，横坡不小于2%。
（2019年真题）根据《建筑法》,属于申请领取施工许可证法定条件的是()。
A.项目复杂,施工难度大的,已经投保建筑工程一切险
B.需要拆迁的,拆迁工作已完成
C.按照规定应为委托监理的工程,已委托监理
D.已经确定建筑施工企业
答案：D
解析：
P58-61
《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件： (1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；
(2)在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；
(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求;
(4)已经确定施工企业；
(5)有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格；
(6)有保证工程质量和安全的具体措施；
(7)建设资金已经落实，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书；
(8)法律、行政法规规定的其他条件。
（2018 年真题）土的强度性质通常是指土体的（ ）。
A. 压实度
B. 天然密度
C. 抗剪强度
D. 抗压强度
答案：C
解析：
考试用书原文“土的强度性质通常是指土体的抗剪强度，即土体抵抗剪切破坏的能力”。
主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是（ ）。
A、钢管桩
B、灌注桩
C、SMW工法桩
D、型钢桩
答案：C
解析：
教材P122
【知识点】深基坑的维护结构。SMW工法桩的特点有：（1）强度大，止水性好；（2）内插的型钢可拔出反复使用，经济性好；（3）具有较好发展前景，国内上海等城市已有工程实践；（4）用于软土地层时，一般变形较大。
可以改善混凝土耐久性的外加剂不包括下列的（ ）。
A.引气剂
B.早强剂
C.防水剂
D.阻锈剂
答案：B
解析：
改善混凝土耐久性的外加剂，包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
水行政主管部门或者其委托的安全生产监督机构应当自收到《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）第九条和第十一条规定的有关备案资料后（ ）日内，将有关备案资料抄送同级安全生产监督管理部门。
A.15
B.10
C.20
D.30
答案：C
解析：
2020版教材P231 / 2019版教材P234
水行政主管部门或者其委托的安全生产监督机构应“当自收到《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第26号）第9条和第11条规定的有关备案资料后20日内，将有关备案资料抄送同级安全生产监督管理部门。
注册建造师甲与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理，则其必须进行()。
A.初始注册
B.延续注册
C.变更注册
D.增项注册
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P78
《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。
22年一级建造师考试题目下载8节 第7节
光缆敷设的弯曲半径不应小于光缆外径的（）。
A.4倍
B.6倍
C.10倍
D.15倍
答案：D
解析：
2020版教材P132 / 2019版教材P122
在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试；光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍。
下列各项中,关于仲裁协议说法正确的有()。
A.仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,不影响仲裁协议的效力
B.仲裁庭无权确认合同的效力
C.当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出
D.当事人对仲裁协议的效力有异议,应当请求人民法院作出裁定
E.一方当事人请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P359 / 2019版教材P358
仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定， 另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。
关于回路试验规定的说法，正确的是（ ）。2018真题
A.回路显示仪表的示值误差应超过回路内单台仪表的允许误差
B.温度检测回路不能在检测元件的输出端向回路输入模拟信号
C.现场不具备模拟信号的测量回路应在最末端输入信号
D.控制回路的执行器带有定位器时应同时进行试验
答案：D
解析：
本题考查的是回路试验和系统试验。选项A，在检测回路的信号输入端输入模拟被测变量的标准信号，回路的显示仪表部分的示值误差，不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值；选项B，温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值或毫伏值模拟信号；选项C，当现场不具备模拟被测变量信号的回路时，应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验。
煤矿巷道锚索安装深度设计为6m，则其施工安装的有效深度应不小于()m。
A.5．1
B.5．4
C.5．7
D.5．5
答案：C
解析：
本题考核的是锚索安装的有效深度。锚索安装的有效深度不应小于设计的95％。即6×95％=5．7m；故选项C正确。
根据现行《企业会计准则》，下列交易事项中，应计入当期利润表的是（ ）。
A. 收到上期出售产品的货款
B. 上期购买的货物，但是本期才支付的货款
C. 当期已经出售的产品，但是货款还没有收到
D. 上期已经进行的销售宣传，但是本期才支付的宣传费
答案：C
解析：
2013年建设工程经济真题第20题
本题考查的是对权责发生制的理解。
权责发生制是以会计分期假设和持续经营为前提的会计基础。权责发生制要求，凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，无论款项是否首付，都应当作为当期的收入和费用，计入利润表；凡是不属于当期的收入和费用，及时款项已在当期收付，也不应作为当期的收入和费用。题干中ABD都不属于当期所发生的经济业务。
综上所述，本题的正确答案为C。
给水排水管道采用人工开挖沟槽时，沟槽的槽深超过（ ）m时应分层开挖。
A．1
B．2
C．3
D．4
某施工合同签订于2009年5月1日，工程竣工时间为2011年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2011年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2012年1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2012年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于()前向人民法院提起诉讼。
A.2013年1月1日
B.2013年7月1日
C.2014年1月1日
D.2015年7月1日
答案：D
解析：
本题考核的是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。建设单位答应最迟于2012年7月1日付清所有工程欠款，因此诉讼时效期间从2012年7月1日起重新计算，于2015年7月1日届满。@##
拌制高性能混凝土的水泥宜选用()。
A.硅酸盐水泥
B.矿渣硅酸盐水泥
C.普通硅酸盐水泥
D.火山灰质硅酸盐水泥
E.粉煤灰硅酸盐水泥
22年一级建造师考试题目下载8节 第8节
PDCA循环中，实施阶段的工作内容包括（ ）。
A．确定组织的管理制度
B．确定质量要求标准
C．计划行动方案的交底
D．确定质量控制的工作方法
E．根据计划行动方案的要求展开工程作业技术活动
为了引导和启发进行创造性的思考，常用的方案创造方法有以下几种：（ ）。
A．头脑风暴法
B．歌顿法（模糊目标法）
C．专家意见法（德尔菲法）
D．专家检查法
E．ABC法
正确答案：ABCD
请参见书中 IZ101073 价值工程的工作步骤
施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）。（2016）
A.经建设单位同意，由施工企业负责修改
B.经建设单位同意，由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改，经监理单位审定
D.经监理单位同意，由建设单位负责修改
答案：B
解析：
工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
抓斗挖泥船属于（ ）挖泥船。
A.机械式 B.水力式
C.气动式 D.电动式
建设工程项目信息的分类和编码，要求正确的有（ ）。
A.项目参与各方可根据各自项目管理的需求确定其信息的分类，无统一分类的规定
B.项目实施的工作项编码，应履盖项目实施的工作任务目录的全部内容
C.项目的投资项编码，应按概算定额确定的分部分项工程编码进行
D.工程档案编码应根据有关工程档案的规定，项目的特点和项目实施单位的需要而建立
E.从项目管理工作任务的角度，信息可分为按项目投资控制、进度控制、质量控制等
答案：B,D,E
解析：
2020教材P346 / 2019教材P341
（4）项目实施的工作项编码（项目实施的工作过程的编码）应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容，（1 0）工程档案编码，应根据有关工程档案的规定、项目的特点和项目实施单位的需求等而建立。如投资控制/成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、编制项目进展报告等都要使用项目的结构编码，因此就需要进行编码的组合。
路基填筑时，填筑层有效宽度不够，边坡进行二期修补，最有可能造成（ ）。
A.路基弹簧
B.边坡坍塌
C.边坡滑坡
D.路基网裂
答案：C
解析：
2020版教材P49/2019版教材P45
边坡滑坡病害及防治措施（一）原因分析（5）路基填筑层有效宽度不够，边坡二期贴补。
关于模板、支架和拱架拆除的说法中，正确的有（ ）。
A.钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除
B.现浇混凝土拱圈的拱架，拆除期限应符合设计规定；设计未规定时，应在拱圈混凝土强度达到设计强度的75%后，方可拆落拆除
C.跨径小于10m的小拱桥，宜在护拱砌完后卸架
D.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的顺序
E.承包人应在拟定拆模时间的12h以前，向监理工程师报告拆模建议，并应取得监理工程师同意
答案：A,E
解析：
2020版教材P133/2019版教材P128
现浇混凝土拱圈的拱架.拆除期限应符合设计规定；设计未规定时，应在拱圈混凝土强度达到设计强度的85%后，方可拆落拆除，故B选项错误。跨径小于10m的小拱桥，宜在拱上建筑全部完成后卸架；中等跨径的实腹式拱，宜在护拱砌完后卸架，故c选项错误。模板拆除应按设计的顺序进行，设计无规定时，应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，故D选项错误。
某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（ ）。
A.特别重大事故
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
答案：B
解析：
2020版教材P464/2019版教材P455
较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
