一级建造师考试题库精选5篇 第1篇
在进行施工进度控制时，必须树立和检查的最基本的工程管理原则是( )。
A.在确保工程质量的前提下，控制工程的进度
B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡
C.在确保投资的前提下，控制工程的进度
D.在满足各参与方利益最大的前提下，控制工程的进度
当副井井筒到底开掘巷道的长度超过()时应进行初次定向。
A.10m
B.15m
C.20m
D.25m
答案：B
解析：
本题考核的是井筒施工的一般性测量工作。井筒内两垂线方向掘进的井底车场巷道超过15m时，应进行初次定向，并以此标定车场巷道的中线。
与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有的特点有（ ）。
A. 周期短
B. 费用少
C. 保密性
D. 具有终局制
E. 专业化
答案：A,B,C,E
解析：
本题主要考查争议解决方式。
ABCE项：与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：①仲裁程序效率高，周期短，费用少；②保密性；仲裁程序一般都是保密的，从开始到终结的全过程中，双方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。③专业化。建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规知识的专业人士担任仲裁员，从而更快更公正的审理和解决合同争议。所以ABCE项正确。
D项：诉讼和仲裁都具有终局制，诉讼实行两审终审制；仲裁实行一裁终局制。所以D项错误。
综上所述，本题正确选项为ABCE项。
某公司沉箱预制场预制沉箱，每个沉箱混凝土为480m3，混凝土强度等级为C30，该预制场实际统计的混凝土σ=3．0MPa，经计算和试配，混凝土的配合比为1：2．5：3．5，用有效搅拌量为2．0m3的搅拌机搅拌混凝土，正常施工条件下(砂、石含水忽略不计)每罐混凝土用砂量为1700kg，拌合水306kg，施工中遇大雨，雨后测得砂的含水率达3％(石子含水忽略不计)，沉箱下水后，浮运通过港池，该港理论深度基准面与平均海平面的高差为1．29m，港池底泥面在平均海平面下6m，从当地潮汐表上查得该时刻潮高2．12m，沉箱的最小稳定吃水为6．5m，拖运时富裕水深取0．5m。?
问题：?
(1)计算沉箱混凝土的施工配制强度。?
(2)浇筑每个沉箱应备多少水泥?(水泥损耗率为5％)
(3)按背景资料所述，雨后每罐混凝土用湿砂多少?拌合水多少?较正常施工有怎样的变化?
(4)沉箱浇筑完成后，可用哪些方式进行养护?
(5)可用哪些方式进行沉箱在预制场内的水平运输和出运下水?
(6)根据背景材料，可否实施沉箱的拖运?说明理由。?
答案：
解析：
(1)施工配制强度?cu，o30+1．645×3=35MPa； (2)每立方米混凝土用砂1700÷2=850kg
每立方米混凝土用水泥850÷2．50=340kg
每个沉箱应备水泥0．34×480×(1+5％)=171．4t
(3)雨后每罐混凝土用湿砂1700×(1+3％)=1751kg
较正常施工时增加砂重：?
雨后每罐混凝土用拌合水306-(1751-1700)=255kg
较正常施工时减少加水量。?
(4)混凝土的养护可采取：?
浇淡水潮湿养护；?
围堰蓄水养护；?
布设带孔塑料管淋水养护；?
喷涂养护液养护；?
包裹土工布塑料薄膜养护；?
蒸汽养护。?
(5)沉箱的水平运输：?
纵横移轨道台车运输；?
气囊滚动运输；?
水垫运输；?
气垫运输；?
滑板运输。?
沉箱下水：?
固定斜坡滑道斜架事下水；?
半潜驳舟首倾下水；?
半潜驳平潜下水；?
浮船坞接运下水；?
平台船接运下水；?
土坞灌水沉箱起浮下水。?
(6)沉箱拖运需要的最小水深为6．5+0．5=7．0m。?
沉箱下水时的实际水深为6-1．29+2．12=6．83m<7．0m，所以不能实施拖运。?
关于对机坪泛光照明的要求，叙述正确的是（ ）。
A.高度超出过渡面规定的灯杆上应设一个A型低光强障碍灯
B.机坪泛光照明灯杆的高度不应超出过渡面
C.A型低光强障碍灯的颜色为黄色
D.高度超出过渡面规定的灯杆上应设两个A型低光强障碍灯
E.A型低光强障碍灯的颜色为白色
答案：B,D
解析：
机坪泛光照明灯杆的高度不应超出过疲面。高度超出过渡面规定的灯杆上应设两个A型低光强障碍灯，A型低光强障碍灯的颜色为红色。
项目质量控制体系运行的核心机制是（ ）。
A.约束机制
B.反馈机制
C.持续改进机制
D.动力机制
答案：D
解析：
动力机制是项目质量控制体系运行的核心机制，它来源于公正、公开、公平的竞争机制和利益机制的制度设计或安排。
当协商和调解不成时，国际工程承包合同争议解决的常用方式是（ ）。
A.协商解决
B.调解
C.诉讼
D.仲裁
答案：D
解析：
2020教材P341 / 2019教材P336
由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，国际工程承包合同的争议，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商和调解不成功，也很少采用诉讼的方式解决。当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。
某工程施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的2500m3增加到3000m3,原定工期为30天，合同规定工程量变动10%为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。2018真题
A、6
B、5
C、3
D、2.5
答案：C
解析：
本题考查的是工期索赔计算。工期索赔值＝30×（3000－2500×110%）÷2500＝3（天）。
《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十四条规定施工单位应当按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，2亿元以上的不少于（ ），且按专业配备。
A.4名
B.5名
C.6名
D.7名
答案：B
解析：
2020版教材页码P376-P380
施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。施工单位应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1 名5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备2亿元以上的不少于5名，且按专业配备。
一级建造师考试题库精选5篇 第2篇
关于楼梯的建筑构造的说法，错误的是（）。
A.室外疏散楼梯和每层出口处平台，可采取B1级材料制作
B.楼梯段的耐火极限应不低于0.25h
C.疏散出口的门应采用乙级防火门
D.住宅室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m
答案：A
解析：
室外疏散楼梯和每层出口处平台，均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h，楼梯段的耐火极限应不低于0.25h。在楼梯周围2m内的墙面上，除疏散门外，不应设其他门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。疏散出口的门应采用乙级防火门，且门必须向外开，并不应设置门槛。室内疏散楼梯的最小净宽度见下表。
某工程公司工期为3个月，2013年5月1日开工，5～7月份计划完成工程量分别为500t、2000t、1500t，计划单价为5000元/t；实际完成工程量分别为400t、1600t、2000t，5～7月份实际价格均为4000元/t。则6月末的费用偏差为（ ）万元。
A. 160
B. -160
C. 200
D. -200
答案：C
解析：
本题主要考查对费用偏差的理解。
费用偏差（CV）=已完成工作预算费用（BCWP）-已完成工作实际费用（ACWP）。已完成工作预算费用（BCWP）=实际已完成工作量×计划单价=（400+1600）×5000=1000万元；已完成工作实际费用（ACWP）=实际已完成工作量×实际单价=（400+1600）×4000=800（万元）；费用偏差（CV）=已完成工作预算费用（BCWP）-已完成工作实际费用（ACWP）=1000-800=200（万元）。
综上所述，本题正确答案为C。
下列路段中，不宜在雨期进行路基施工的是（ ）。
A.碎砾石路段
B.路堑弃方路段
C.膨胀土路段
D.丘陵区砂类土路段
答案：C
解析：
2020版教材P15/2019版教材P13
重粘土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。
1．背景
某建设单位在机场场道工程施工中，在与当地政府签订的协议时，由于没有提供当地的地质情况，施工中设计发生重大变化，且施工单位使用了大量重型机械，承担了这些机械的维修和管理费用，导致与协议中签订的工程费用有较大出入，故向当地政府提出了索赔。
2．问题
(1)该施工企业是否有理由对当地政府进行索赔申诉?简述索赔的定义。
(2)索赔费用的组成有哪些，这次索赔主要包括哪些内容?
(3)在通常的索赔处理事件中，应该依据哪些原则?
(4)索赔费用计算方法共有几种，分别是什么?
答案：
解析：
(1)该施工企业有理由对当地政府提出索赔。索赔指的是在合同履行过程中，对于非己方过错(应由对方承担责任的情况)导致的实际损失，向对方提出经济和(或)时间补偿的要求。 (2)可以进行索赔的项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、工地管理费、利息、总部管理费、分包费用和利润等。本次索赔的项目应该包括施工机械使用费和工地管理费等。
(3)索赔事件应该根据以下原则进行：
1)索赔必须以合同为依据；
2)必须注意资料的积累；
3)及时、合理地处理索赔；
4)加强索赔的前瞻I生，有效地避免过多索赔事件的发生。
(4)索赔的计算方法有三种，分别如下：
1)分项法。该方法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别计算索赔金额的一种方法。
2)总费用法，又称总成本法。就是当发生多次索赔事件后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算出索赔余额。
3)修正总费用法。修正总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上去掉一些不合理的因素，使其更合理。
关于施工企业质量管理体系文件构成的说法， 正确的是（ ）。
A.质量计划是纲领性文件
B.质量记录应阐述企业质量目标和方针
C.质量手册应产生项目各阶段的质量责任和权限
D.程序文件是质量手册的支持性文件
国际工程投标报价时，对于预计施工现场发生的办公费，正确的做法是（ ）。
A、作为待摊费用摊入到工程量表的各计价分项价格中
B、作为待摊费单列并计入投标总标价
C、作为开办费单列并计入投标总报价
D、按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机具费
答案：A
解析：
教材P305
【知识点】国际工程投标报价的组成。国际工程投标报价中现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。
适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是( )。
A.焊接法
B.法兰法
C.绑扎法
D.硫磺胶泥法
答案：D
解析：
接桩的常用方法有焊接、法兰或硫磺胶泥锚接。通常以焊接接桩应用最多。焊接与法兰接桩方法适用于各类土层；硫磺胶泥锚接只适用于软弱土层。
综合布线施工与航站楼主体工程有着密切的关系。如（ ）的安装等都应与土建施工方密切配合，在土建施工过程中做好预留孔洞的工作，这样既能加快施工进度，又能提高施工质量。
A.匹配电阻
B.配管
C.配线
D.配线架
E.配线柜
根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括（ ）。
A．招标人已经委托了招标代理单位
B．施工图设计已经全部完成
C．有相应资金或资金来源已经落实
D．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准
E．应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准
一级建造师考试题库精选5篇 第3篇
跑道道面温度传感器安装在（??），且距跑道中线一侧不超过120m，但不小于90m，距跑道入口端向内约300m。
A.跑道末端
B.跑道入口
C.跑道中心
D.接地地带
答案：D
解析：
气温、温度、气压传感器应当安装在跑道接地地带和跑道停止端，且距跑道中心线一侧不超过120m但不小于90m 、距跑道入口端和停止端各向内约300m 。
建筑安装工程费用定额一般包括（ ）。
A、直接费定额和间接费定额
B、直接费定额和措施费定额
C、措施费定额和企业管理费定额
D、直接费定额、措施费定额和间接费定额
答案：C
解析：
2020版教材P192 / 2019版教材P186
建筑安装工程费用定额一般包括两部分内容：措施费定额和企业管理费定额。
静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（ ）m.
A.360 B.3600 C.36000 D.360000
根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，满足下列条件之一时发包人和承包人均有权解除合同的条件有（ ）。
A、发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示、导致承包人无法复工
B、因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天
C、发包人未能在合同约定时间内支付合同价款
D、承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误
E、因不可抗力导致合同无法履行累计超过140天
答案：B,E
解析：
2020版教材P300 / 2019版教材P294
“因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照“商定或确定”条款商定或确定发包人应支付的款琐，”
若本吹填工程质量要达到优良等级，需要满足哪些条件？
正确答案：
（1）吹填土质应符合吹填工程设计文件和土工试验报告的要求； （2）平均吹填高程应大于设计吹填高程； （3）吹填区平均超填高度≤0.15m； （4）未经机械整平时吹填高程偏差满足±0.8m；经机械整平后吹填高程偏差满足±0.3m.（每2项得1分）
下列关于建造师和项目经理关系的表述中正确的是（ ）
A．取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理
B．建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位
C．建造师经注册后，有权以建造师名义担任项目经理
D．取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理
下列建设工程项目投资中，属于动态投资的是（ ）。 2016
A、建设期利息
B、设备及工器具购置费
C、铺底流动资金
D、基本预备费
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程项目总投资的概念。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额，包括涨价预备费、建设期利息等。
某分部工程的单代号网络计划如图所示（时间单位：天），正确的有（ ）。
A.有两条关键线路
B.计算工期为15
C.工作G的总时差和自由时差均为4
D.工作D和I之间的实践间隔为1
E.工作H的自由时差为2
高压 B燃气管道的输气压力范围是（）。
A.0.8 MPa＜P≤1.6 MPa
B.1.6 MPa＜P≤2.5 MPa
C.1.6 MPa≤P≤2.5 MPA.
D.2.5 MPa＜P≤4.0 MPa
一级建造师考试题库精选5篇 第4篇
09甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标 则该联合体资质等级应为（ ）
A．一级 B。二级
C．三级 D。暂定级
在对进度计划调整时，对落后的关键线路（ ）。
A.无需调整
B.必须立即采取措施加快
C.允许暂时落后
D.利用以后的时差可自然调整
答案：B
解析：
在对进度计划调整时，对落后的关键线路应立即采取措施加快。
下列分析方法中,属于专项成本分析方法的是( )。
A.采购保管费分析
B.人工费分析
C.成本盈亏异常分析
D.管理费分析
答案：C
解析：
2020/2019教材P111
针对与成本有关的特定事项的分析，包括成本盈亏异常分析、工期成本分析和资金成本分析等内容
下列进度控制措施中，属于经济措施的有（ ）。
A.编制进度控制工作流程
B.选用恰当的承发包形式
C.按时支付工程款项
D.设立提前完成工奖
E.拖延完工予以处罚
关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。
A. 承包人的优先受偿权优于抵押权
B. 承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C. 优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D. 承包人行使优先受偿权的期限为1 年
立井井筒掘进工作中，装岩设备一般可选用（ ）。
A.耙斗式装岩机
B.中心回转抓岩机
C.环行轨道抓岩机
D.铲斗后卸式抓岩机
E.长绳悬吊抓岩机
关于建筑地面变形缝设置的做法，正确的有（ ）。
A.建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝，应与结构相应缝的位置一致
B.沉降缝和防震防缝以柔性密封材料填嵌后用板封盖，应与平面齐平
C.变形缝处的建筑地面面层的镶边构件，应与面层铺设同时装设
D.变形缝应按设缝的性质和条件设计，使其在产生位移或变形时不受阻，不被破坏
E.变形缝的构造和材料应根据其部位需要分别采取防排水、防火、保温、防老化、防腐蚀、防虫害和防脱落等措施
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P413 / 2019教材P414
建筑地面的变形缝应按设计要求设置，并应符合下列规定：（1）建筑地面的沉降缝、伸缝、缩缝和防震缝，应与结构相应缝的位置一致，且应贯通建筑地面的各构造层；（2）沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求，缝内清理干净，以柔性密封材料填嵌后用板盖封，并应与面层齐平。
关于劳务派遣的说法，正确的是（ ）。( 2015真题 )
A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬
B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可
C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式
D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担
答案：B
解析：
本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法，所以A错误；经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可，B正确；劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施，D错误。
某铁路桥梁工程构造如下：桥墩基础采用直径为1. 5m，桩长25?30m的钻孔桩，低桩承台；桥梁下部结构为一般墩台。地质条件如下：原地面往下依次为黏土、砂性土。其中靠岸桥墩桩基中有6个桩孔没有地下水。施工前和施工过程中存在以下情况：
1.承包人配置的桩基成孔设备有冲击钻和正循环钻机。拟将靠岸桥墩桩基的6个无地下水的桩基成孔任务分包给某包工队，采用人工挖孔方式。
2.采用竖向导管灌注某桩水下混凝土过程中，由于突降大雨，施工人员为避雨对该桩稍作防雨处理后即离开，灌注混凝土时间中断约1小时，雨停后继续灌注施丁。另外，为控制施工成本，工程部规定灌注标高应与桩顶设计标高相同，不得超出。
3.在钻孔过程中，发现某桩孔在设计桩底位置有一岩溶孔洞(与设计图纸中的土质勘测资料不符）。该桥的工程技术主管指示现场施工员应继续钻孔至岩溶孔洞洞底，将孔洞中桩周围的空洞用砂黏土填充，最后的实际桩长超过设计桩长10m。
4.该桥梁一侧桥台基础施工过程中，发现在施工图纸中该桥台胸墙结构尺寸标注错 误，如继续照图施工可能导致将来吊装此边孔梁时位置不足。由于工期紧张，施工单位自 行将桥台胸墙边缘位置调整，然后上报驻地监理工程师。
5.施工中所用水泥和钢材由建设单位组织供应，项目部管理人员认为可以放心使用，不必再按批次进行进场质量检验。驻地监理工程师在抽检某批水泥时发现该批水泥安定性指标不合格。项目经理说：实在不行，可将该批水泥降级使用。
问题：
1.应采用何种成孔设备。并说明理由。
2.针对本工程，人工挖孔桩的应采取的安全措施有哪些？
3.灌注桩基水下混凝土施工方法是否正确？如不正确，请指出。
4.对于背景情况3中所提到的钻孔遇到岩溶孔洞的处理方案和管理工作程序是否正确？为什么？
5.施工单位自行调整胸墙边缘位置的管理工作程序是否正如不正确，应如何处理。
6.对于建设单位组织供应的材料，可否省去按批次进行质量复验的程序？为什么？安定性指标不合格的水泥能否在工地降级使用？
7.对该桥梁基础混凝土中各工序应如何进行施工质量控制？对于该桥中桥梁基础混凝土中每个检验批应如何通过质量验收?
答案：
解析：
1.根据地质情况及承包人配置的桩基成孔设备，应使用正循环钻机。因为冲击钻适用于硬岩或弱风化岩，而不适应于黏土、砂性土土层，而正循环钻机主要适用于黏土、砂类土等土层。
2.安全措施的要点：
(1)孔口要设置防护支撑，孔外四周要挖排水沟；
(2)应设置混凝土护壁支撑，挖一段，支护一段；
(3)及时检测洞内有无有害气体，并加强通风。
3.不正确。表现在两点：
(1）该桩水下混凝土灌注中断时间过长，水下混凝土一经灌注，应连续进行，中途任何原因中断灌注时间不得超过30mim；
(2）灌注标高应与桩顶设计标高相同不正确，应高出桩顶设计标高0. 5?1. 0m。
4.不正确。从处理岩溶孔洞的技术方案的角度，应当采取钻孔填砂，注浆固结，形成 围护体的做法，桩长确实也需加长。从管理工作程序上讲，此做法属于擅自进行设计变更。
5.不正确。施工单位必须详细核对设计文件，依据施工图和施工组织设计施工。对设计文件存在的问题以及施工中发现的勘察设计问题，必须及时以书面形式通知设计、监理和建设管理单位。
6.不能。根据现行规定：桥梁工程采用的主要材料、构配件和设备，不管由谁组织供应，均应做好材料的进场质量验收，验收内容包括品种、规格、型号、材料质量证明和出厂合格证，并按批次检验，检验不合格的应退货或更换。安定性指标不合格的水泥属于废品水泥，不能降级使用。
7.1.(1)工序施工质量控制程序：①各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，施工单位应进行检查，并形成记录；②工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求；③相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可，未经检查或检查不合格的不得进行下道工序施工。(2)每个检验批必须由施工单位自检合格，然后通知监理单位检查验收；监理单位组织施工单位的专职质量检查员进行验收。
【分析与提示】
1.钻孔桩、挖孔桩的施工要点。
2.工序质量控制程序。
一级建造师考试题库精选5篇 第5篇
以承受轴向压力为主的结构有 （ ）
A.拱式结构 B.悬索结构
C.网架结构 D.桁架结构
E.壳体结构
答案：A,E
解析：
拱是一种有推力的结构，它的主要内力是轴向压力；悬索结构的主妻承重构件是受拉的钢索；网架是由许多杆件按照一定规律组成的网状结构，杆件主要承受轴向力，可能是拉力，也可能是压力；桁架结构由杆件组成，杆件只有轴向力，可能是拉力，也可能是压力；壳体结构属于空间受力結构，主要承受曲面内的轴向压力，弯矩很小。
根据《企业会计准则第15号——建造合同》，下列费用中，不应计入工程成本的是（ ）。
A. 为订立施工合同而发生的有关费用
B. 为工程施工所耗用的材料费用
C. 在施工过程中发生的材料二次搬运费
D. 企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所产生的费用
答案：A
解析：
2009年建设工程经济真题第52题
本题主要考查了工程成本的核算。
A项：合同成本不包括应当计入当期损益的管理费用、销售费用和财务费用，因订立合同而发生的有关费用，应当直接计入当期损益。因此，A项不应计入工程成本，当选。
BCD项：工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同相关的直接费用和间接费用。BC项属于直接费用、D项属于间接费用，均应计入工程成本，不当选。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A项。
1．背景材料：北京附近某高速公路，是国家的重点建设项目，全长199km，为双向六车道高速公路，路面全宽22.5m，表面层为沥青混凝土。结构为20cm 厚石灰稳定土底基层，18cm 厚石灰粉煤灰稳定碎石基层，19cm 厚水泥稳定碎石基层以及4cm 厚沥青混凝土表面层，5cm厚沥青混凝土中面层，6cm 厚沥青混凝土底面层。施工单位施工时，在基层上喷洒了透层油，且不能及时铺筑面层，同时还需开放交通，其主要施工具体做法如下：
（1）清扫路基表面，并使表面干燥。
（2）洒布沥青。透层沥青洒布后应不致流淌，透入基层应有一定深度，最好在表面形成油膜。
（3）遇大风或将下雨时，不喷洒透层油。当气温低于10℃或路面潮湿时禁止喷洒。
（4）喷洒粘层后，严禁车辆行人通过。
（5）撒布适量石屑。
（6）用轮胎压路机稳压，并控制车速。
2．问题：
（1）该基层上是否必须设置透层？说明理由。
（2）施工单位施工具体做法哪些不正确？并改正。
答案：
解析：
（1）必须设置透层。水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土基层上必须浇洒透层沥青，以使沥青面层与非沥青材料基层结合良好。
（2）做法（2）点中“最好在表面形成油膜”不正确，应该是“不得在表面形成油膜”。做法（6）点中“用轮胎压路机稳压”不正确，应该是“用钢筒式压路机稳压”。
关于建设工程项目管理的说法，正确的有（ ）。
A.业主方是建设工程项目生产过程的总组织者，是项目管理的核心
B.编制设计任务书、编制项目建议书都属于项目决策阶段的工作
C.建设工程项目管理通过项目组织和项目控制实现项目的目标
D.建设工程项目管理的核心任务是项目的费用控制
巷道贯通重要方向偏差不包括哪个（ ）。
A．巷道中线的左、右偏差
B．巷道腰线的上、下偏差
C．立井上、下两段平面中心线偏差
D．巷道两工作面距离的偏差
答案：D
解析：
巷道贯通的重要方向偏差包括水平面内垂直于巷道中线的左、右偏差，竖直面内垂直于巷道腰线的上、下偏差；立井贯通的平面偏差是指在水平面内上、下两段贯通井筒的中心线之间的偏差。故D 不属于。
建设工程施工成本控制要以工程承包合同为依据，围绕降低工程成本这个目标，从（ ）方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。
A．工程变更
B．会计核算
C．预算收入
D．成本计划
E．实际成本
“信息处理和变换的程序化”有利于（ ）。
A.项目的文档管理
B.数据和文件版本的统一
C.项目信息的检索和查询
D.提高数据处理的准确性
答案：D
解析：
2020教材P350 / 2019教材P344
信息技术在工程管理中的开发和应用的意义在于:1）“信息存储数字化和存储相对集中”有利于项目信息的检索和查询，有利于数据和文件版本的统一，并有利于项目的文档管理；2）“信息处理和变换的程序化”有利于提高数据处理的准确性，并可提高数据处理的效率;3）“信息传输的数字化和电子化”可提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性；4）“信息获取便捷”、“信息透明度提高”以及“信息流扁平化”有利于项目各参与方之间的信息交流和协同工作。
某施工单位承建了某海港的5万t级重力式码头水下挖泥施工。
问题：
(1)基槽开挖施工一般可采用什么工艺？
(2)基槽开挖施工要点是什么？
(3)规范对基槽开挖有什么强制性要求？
答案：
解析：
(1)基槽开挖施工一般可采用以下工艺：
地基为岩基且不危及邻近建筑物的安全时，视岩石风化程度，可采用水下爆破，然后用抓斗式挖泥船清渣，或直接用抓扬式挖泥船挖除；地基为非岩基时，多采用挖泥船(绞吸式、链斗式、抓扬式或铲斗式挖泥船等)开挖。
(2)基槽开挖施工要点如下：
1)开工前要复测水深，核实挖泥量，如遇有回淤情况，应将在挖泥期间的回淤量计入挖泥量内，作为编制基槽开挖施工计划的依据。
2)基槽开挖深度较大时宜分层开挖，每层开挖厚度应根据土质条件和开挖方法确定。
3)为保证断面尺寸的精度和边坡稳定，对靠近岸边的基槽，需分层开挖，每层厚度根据边坡精度要求、土质和挖泥船类型确定。
4)挖泥时，要勤对标，勤测水深，以保证基槽平面位置准确，防止欠挖，控制超挖。挖至设计标高时，要核对土质。对有标高和土质“双控”要求的基槽，如土质与设计要求不符，应继续下挖，直至相应土层出现为止。
(3)《港口工程质量检验评定标准》中对水下基槽开挖有以下强制性条款要求：
《港口工程质量检验评定标准》5. 1.1规定：“水下基槽开挖至设计标准时，必须核对土质，并符合设计要求。”
