一级建造师考试历年真题精选7辑 第1辑
【背景资料】
某施工单位承担了一矿井井底车场的施工任务。开工前，项目经理部编制了施工组织设计，内容包括施工方案、资源供应计划、施工进度计划网络图、质量保证措施、安全保证措施等。井底车场平面布置示意图部分内容如图2所示，相应的施工进度计划网络图如图3所示，关键线路上的工作由同一个工作队完成，各工作的作业时间均不可压缩。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行60d，施工单位月度检查时重点检查了进度计划执行情况，发现：副井重车线1(工作A)和变电所通道(工作D)已完工；副井重车线2(工作L)已完成其工程量的60％；副井空车线(工作B)已完成其工程量的80％；中央变电所(工作E)由于设计变更，尚未开始作业，预计完成设计变更还需要10d。施工单位考虑到工作E的延误将导致后续工作中央泵房(工作J)和泵房通道(工作K)不能正常完成，工程不能按时交付，与各工作队协商并在监理工程师的指令下调整了进度计划，以满足工期要求。经施工单位计算，工作E的延误导致的窝工费和机械设备台班折旧费为30万元，按照调整后进度计划施工将增加投入8万元。
事件2：由于建设单位提供设计资料不及时，导致外水仓(工作H)延误10d，已提前运至现场的施工机械台班折旧费损失2万元，窝工费15万元。
事件3：内水仓(工作I)施工过程中，施工单位设备发生故障，导致该工作延误6d，修理设备花费6万元，增加窝工费8万元。
针对事件1～事件3，施工单位向建设单位提出了索赔。
【问题】
1．施工组织设计中的资源供应计划主要包括哪些内容?
2．根据绘制的井底车场施工进度计划网络图，确定工程计划工期和关键工作。
3．事件1中施工单位发现工作E延误后，应如何安排后续工程施工，才能够保证计划工期(用文字说明)?
4．就事件1～事件3，逐一说明施工单位可向建设单位索赔的费用和工期。
答案：
解析：
1．施工组织设计中的资源供应计划主要包括： (1)劳动力需要量计划；
(2)材料需要量计划；
(3)施工机械需要量计划。
2．根据绘制的井底车场施工进度计划网络图，确定工程计划工期和关键工作如下：
计划工期=30+20+70+90+20=230d。
关键工作有：A、D、E、J、K。
3．工作E延误后，为保证计划工期，可安排其他工作队先施工泵房通道工作K(中央泵房工作J和泵房通道K工作平行施工)。
4．事件1：工作E延误是由于设计变更延误造成的，属于建设单位的责任。施工单位可索赔增加的费用30万元；进度计划调整是监理单位的指令，可索赔增加的费用8万元；调整后的进度计划满足工期要求，故不可索赔工期。
事件2：建设单位没有及时提供设计资料，属于建设单位的责任，可索赔增加的费用2万元，工作H是非关键工序，拖延不影响总工期，不可索赔工期。
事件3：设备故障是施工单位自身原因造成的，不可索赔费用和工期。
关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（ ）。
A.会计核算法的优点是覆盖面较大，人为控制的因素较大
B.会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务
C.表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算
D.会计核算法不能用于进行工程项目成本核算
E.表格核算法具有操作简单和表格格式自由等特点
煤矿井下爆破作业使用煤矿许用毫秒延时电雷管时，从起爆到最后一段的延时时间不应超过（ ）。
A.100ms
B.110ms
C.120ms
D.130ms
答案：D
解析：
为保证爆破作业不引燃引爆瓦斯，煤矿井下爆破作业使用煤矿许用毫秒延时电雷管时，总延时时间不应超过130MS。因此，答案为D。
常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（ ）。
A.射线探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤
正确答案：A
因为磁粉探伤、渗透探伤和涡流探伤适用于焊缝表面质量的检测，而射线探伤和超声探伤则适合于焊缝内部缺陷的检测，所以A是正确选项。
（2016 年真题）大城市输配管网系统外环网的燃气管道压力一般为（ ）。
A.高压A
B.高压B
C.中压A
D.中压B
答案：B
解析：
我国城市燃气管道根据输气压力一般分为：低压、中压B、中压A、次高压B、次高压A、高压B、高压A 几类。高压A 输气管通常是贯穿省、地区或连接城市的长输管线，它有时构成了大型城市输配管网系统的外环网。一般由城市高压B 燃气管道构成大城市输配管网系统的外环网。高压B 燃气管道也是给大城市供气的主动脉。中压B 和中压A 管道必须通过区域调压站、用户专用调压站才能给城市分配管网中的低压和中压管道供气，或给工厂企业、大型公共建筑用户以及锅炉房供气。
职业健康安全管理体系中要素实施和运行所对应的的核心要素包括（ ）。
A. 记录和记录管理
B. 结构和职责
C. 协商和沟通
D. 运行控制
E. 文件
答案：B,D
解析：
本题主要考查职业健康安全管理体系的模式。
核心要素包括以下10个要素：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；法规和其他要求；目标；结构和职责；职业健康安全管理方案；运行控制；绩效测量和监视；审核；管理评审。
实施和运行所包含的要素：结构与职责；培训、意识和能力；协商和沟通；文件；文件和资料控制；应急准备和响应；运行控制；记录和记录管理。职业健康安全管理体系中要素实施和运行所对应的的核心要素包括：结构和职责和运行控制。
综上所述，本题正确选项为BD项。@##
重力式码头施工中，预制体积较大的方块时，在混凝土中往往埋放块石，尺寸应根据运输条件和振捣能力而定，其最大边与最小边长之比不应大于（ ）。
A. 1. 2 B. 1. 5
C. 2 D. 3
一级建造师考试历年真题精选7辑 第2辑
下列关于CFG桩施工要求的说法，正确的是（ ）。
A.施工前进行工艺性试验
B.可以采用振动沉管浇筑
C.采用长螺旋钻管内泵压混合料
D.褥垫层宜采用振动压路机碾压
E.完工进行无侧压抗压强度试验
混凝土拌合机的主要性能指标是（ ）。
A.工作容量 B.设备功率
C.生产能力 D.生产效率
答案：A
解析：
本题考查的是混凝土坝的施工质量控制。拌合机的主要性能指标是其工作容量， 以L或m3计。
本工程安全生产评价的结果属于哪个等级？说明理由。
答案：
解析：
安全等级是不合格。应大于80分（有一烦得分为0分。当起重吊装或施工机具检查 评分表未得分，且汇总表得分值在80分以不为不合格)。
我国钢结构用热轧型钢主要是碳素结构钢和低合金高强度结构钢，在碳素结构钢中主要采用（ ）钢。
A.Q235
B.Q345
C.Q390
D.Q420
答案：A
解析：
2020版教材P37/ 2019版教材P38
除常用的Q235外，碳素结构钢的牌号还有Q195、Q215和Q275。
关于企业筹资，下列说法正确的是（ ）。
A：按照筹资主体划分，可划分为以管理者为主体的筹资和以财务部门为主体的筹资
B：企业内源筹资资金来源指的是企业自有资金
C：企业外源筹资渠道主要包括权益筹资、债务筹资以及混合筹资
D：企业筹资又称公司筹资，会出现新的独立法人
E：发行股票属于直接筹资方式
答案：C,E
解析：
按照筹资主体划分，可分为企业筹资和项目融资；企业内源筹资资金来源主要包括企业自有资金、应付息税、以及未使用或者未分配专项基金；企业筹资又称公司筹资，会出现新的独立法人。
复合层涂层防腐施工时，涂底漆前应对（ ）部位加以保护。2015
A．焊缝
B．螺纹
C．焊接坡口
D．标识
E．弯头
答案：B,C,D
解析：
对于复合层涂层防腐蚀施工，底漆、中间漆、面漆应配套使用，宜选用同一厂家。不同厂家的防腐蚀涂料如需配套使用，应经试验确定。配制和使用防腐蚀涂料时，宜采用气动搅拌器搅拌，并应搅拌均匀。涂底漆前应对标识、焊接坡口、螺纹等特殊部位加以保护。除产品技术文件规定的以外，前一道漆膜实干后，方可涂下一道漆。
影响水泥混凝土道面耐冻性的主要因素有（ ）。
A.补强筋
B.水胶比
C.集料级配
D.集料含泥量
E.道面纹理深度
一级建造师考试历年真题精选7辑 第3辑
室内地面涂料防水的防水层完工后，应进行蓄水试验，蓄水时间为（）。
A.6～12h
B.12～24h
C.24～48h
D.48～72h
答案：C
解析：
2020版教材页码P47-48
防水层完工后，经蓄水试验无渗漏，方可铺设面层。蓄水高度不超过200MM，蓄水时间为24～48H。
重力式码头基槽开挖“双控”是（ ）。
A．标准贯入击数和土质 B．标高和标准贯入击数
C．标高和土质 D．密实度和标高
根据《建筑工程施工合同（示范文本）》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有（）。（2018年真题）
A、按照承包人实际需要的数量免费提供图纸
B、对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施
C、负责完善无法满足施工需求的场外交通设施
D、最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场
E、无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是施工承包合同文件。选项A，发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸；选项E，除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应向承包人提供支付担保。
进度控制是一个动态的管理过程，应包括以下步骤：①进度计划跟踪检查与调整；②收集资料和调查研究；③进度目标的分析和论证；④编制进度计划。正确的顺序为（ ）。
A.②③④①
B.③②④①
C.②④③①
D.③④②①
答案：B
解析：
建设工程项目是动态条件下实施的，因此进度控制也就必须是一个动态的管理过程，它包括：（1）进行目标的分析与论证；（2）在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划；
（3）进度计划的跟踪检查与调整，若执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划。
关于组织和组织工具的说法，正确的有（ ）。
A. 组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工
B. 工作流程反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系
C. 工作流程图是一种重要的技术工作
D. 组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系
E. 在线性组织结构中，每一个工作部门的指令源是唯一的
答案：A,D,E
解析：
本题考核的是建设工程项目的组织。
A项：组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。所以A项正确。
D项：组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系。组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。所以D项正确。
E项：在线性组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有惟一指令源。所以E项正确。
B项：工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。所以B项错误。
C项：工作流程图是一个重要的组织工具。所以C项错误。
综上所述，正确选项为ADE。
下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（ ）。
A. 改进施工方法
B. 调整项目管理工作流程组织
C. 调整进度控制的方法和手段
D. 选择高效的施工机具
E. 调整项目管理任务分工
答案：A,D
解析：
本题主要考查项目目标动态控制的纠偏措施。
项目目标动态控制的纠偏措施主要包括：
（1）组织措施，分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等；
（2）管理措施（包括合同措施），分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等；
（3）经济措施，分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等；
（4）技术措施，分析由于技术（包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。
AD项：属于技术措施。故AD正确。
BE项：属于组织措施。故BE错误。
C项：属于管理措施。故C错误。
综上所述，本题正确答案为AD。
工程费用应由（ ）等组成。
A.直接费
B.间接费
C.建筑工程费
D.设备购置费
E.安装工程费
答案：C,D,E
解析：
2020版教材页码P309-P311
工程费用应由建筑工程费、设备购置费、安装工程费等组成，并应符合下列规定。
（1）建筑工程费、安装工程费应由定额直接费、其他直接费、企业管理费、利润、规费、增值税和专项税费组成。
（2）设备购置费应由设备原价、运杂费等费用组成。
一级建造师考试历年真题精选7辑 第4辑
在高桩码头工程中，代替码头后方抛石棱体上的反滤层可以采用()。
A.土工膜
B.非机织土工布
C.土工网
D.土工带
施工图主要是为施工单位提供施工详细依据及指导而绘制的。建筑施工图的内容包括（ ）。
A．总平面图
B．图样目录
C．各方向立面图
D．施工进度计划
E．设计方案
下列地基处理方法中，最为经济的深层地基处理方法是（ ）。
A．强夯地基法
B．夯实水泥土复合地基法
C．振冲地基法
D．水泥土搅拌桩地基法
下列属于民事诉讼执行根据的有（ ）。
A.法院制作的发生法律效力的民事判决
B.公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书
C.国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定
D.人民调解员作出的人民调解
E.双方当事人在诉讼中进行的和解
答案：A,B,C
解析：
执行根据：
①法院制作的发生法律效力的民事判决、裁定以及生效的调解书；
②法院制作的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决、裁定书；
③仲裁机构制作的依法由人民法院执行的仲裁裁决书、仲裁调解书；
④公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书；
⑤先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；
⑥我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定；
⑦法院依督促程序发布的支付令。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（ ）。
A.事故发生地点 B.人员伤亡数量
C.事故发生时间 D.社会影响程度
E.直接经济损失数额
答案：B,D,E
解析：
《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的事故分级要素有3个：人员伤亡的数量（人身要素）；直接经济损失的数额（经济要素）；社会影响（社会要素）。故选BDE。
体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（ ）。（2014 年真题）
A．二次振捣
B．二次表面抹压
C．控制混凝土内部温度的降温速率
D．尽快降低混凝土表面温度
E．保温保养护
答案：A,B,C,E
解析：
混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2℃/d，混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃；所以D 选项错误，其他选项正确。
与焊接线能量无关的因素是（）。
A.焊接速度
B.焊接温度
C.焊接电流
D.电弧电压
答案：B
解析：
2020版教材P65 / 2019版教材P55
2.焊接线能量，对有冲击力韧性要求的焊缝，施焊时应测量焊接线能量并记录。与焊接线能量有直接关系的因素包括：焊接电流、电弧电压和焊接速度。线能量的大小与焊接电流、电压成正比，与焊接速度成反比。
一级建造师考试历年真题精选7辑 第5辑
Ⅱ类精密进近跑道上必须设置（ ）。
A.跑道入口灯
B.跑道边灯
C.跑道接地带灯
D.跑道中线灯
E.跑道入口识别灯
答案：A,B,C,D
解析：
见《民航机场工程管理与实务》D415032和《民用机场飞行区技术标准》MH 5001--2013中6．2．3的规定。
施工企业A与某租赁公司于2009年5月签订一份3年期的融资租赁合同，合同中规定A企业在承租期满时可以支付较低的金额获得该设备的所有权，则在2009年6月时，该项设备属于A企业的（ ）。
A、资产
B、负债
C、所有者权益
D、长期借款
答案：A
解析：
2020版教材P89 / 2019版教材P87
资产指企业过去的交易或事项所形成的，由企业所拥有或控制的，能以货币计量的并预期会给企业带来经济利益的经济资源。资产的特征：（1）资产是由于过去的交易或事项所形成的，（2）该项资源必须为企业所拥有或控制，（3）该资源能给企业带来经济利益。（4）该资源的成本或价值能够可靠地计量。
砌体结构的构造是确保房屋结构（ ）的可靠措施。
A．适用性
B．整体性
C．耐久性
D．安全性
E．抗震性
广播电视节目收转机房允许最小距离1000m的电磁干扰源是( )。
A.电气化铁道
B.高频电炉和高频热合机
C.X光设备、高频电疗设备
D.架空电力线路63～110kV
E.架空电力线路550kV
计入建筑安装工程造价内的营业税，其税率为（ ）。
A．3%
B．4%
C．13%
D．17%
（四）
背景资料
南方某防波堤工程总长900m，堤头1OOm为直立式结构，堤身采用沉箱结构，其余800m为斜坡式结构，采用扭王字块护面，堤顶设置混凝土胸墙，混凝土强度等级为C30。胸墙断面尺寸为4×6m，分段长度为1Om。
施工单位进场后，因工期紧迫，项目经理部在编制好施工组织设计后，直接报送给业主和监理单位，经监理工程师审核确认后，工程正式开工。
扭王字块安装施工时，监理工程师发现，扭王字块全部竖着整齐排列，经询问，施工人员认为这样安装整齐美观。
胸墙为素混凝土结构，属大体积混凝土，为了防止胸墙出现裂缝，施工单位在配合比没计中掺入了Ⅱ级粉煤灰，取代l5%的水泥，超量取代，超量取代系数为1.3；该配合比的水胶比为0.6，拌合水用量为180kg/m3。
胸墙混凝土浇筑正值夏季高温季节，浇筑时实测混凝土人模温度为38oC，混凝土终凝后，在混凝土表面铺设一层塑料薄膜，采用洒淡水潮湿养护7天。施工时，胸墙内部设置了测温系统，根据测温记录显示，胸墙混凝土内部最高温度为82oC，表面最高温度为52oC。
后经检查发现，每段胸墙均出现了1～3条贯通性裂缝。
工程完工后，整条防波堤作为—个单位工程进行了质量评定，施工单位作为核定单位，对单位工程的质量等级进行了核定。
问题
1.本工程的施工组织设计审批手续是否完善?说明理由。
2.扭王字决安装方法是否正确？说明理由。
3.计算胸墙混凝土配合比中的粉煤灰用量。要求列出计算过程。
4.分析本工程胸墙产生裂缝的主要原因，并说明应采取的防裂措施。
5.本工程单位工程划分是否正确?并说明理由。
6.本工程单位工程质量等级核定方法是否正确l7并说明理由。
正确答案：
1.（本小题共4分）
不完善（2分）。施工组织设计编制完成后，应报企业审定（1分），由企业法人代表签发批准后再报送业主和监理单位（1分）。
2.（本小题共4分）
不正确（2分）。扭王字块应采用定点随机安装方法（1分），块体在坡面上可斜向放置，并使块体的一半杆件与垫层接触，但相邻块体摆向不宜相同（1分）。
3.（本小题共4分）
该混凝土配合比的胶凝材料用量=180/0.6=300kg/m3
混凝土配合比的原水泥用量为A
300=A×（1-15%）+A×l5%×1.3
得A=287kg/m3
胸墙混凝土配合比中粉煤灰用量=287×15%×l.3=56kg/m3
（本小题结果正确得2分，列出计算过程得2分）
4.（本小题共l2分）
产生裂缝的主要原因是：
（1）混凝土入模温度过高，混凝土内外温差过大，超过了25oC。（2分）
（2）混凝土养护时间不够。（2分）
应采取的相应措施主要有：
（1）降低混凝土的入模温度和内部温升：
①利用早晚温度稍低的时段浇注混凝土；
②骨料堆场搭设遮阳棚，洒水降温；
③水泥要降到自然温度后使用；
④采取低温拌合水（井水、加冰等措施）拌制混凝土；
⑤混凝土运输和浇注过程中，设法遮阳，防止曝晒；
⑥选择中低热水泥；
⑦混凝土内设置冷却水管，用冷水降低混凝土的温升；
⑧在混凝土中掺入块石。
（每答对刊、点得1分，满分为4分）
（2）根据测温结果，采取保温和降温措施，控制胸墙混凝土内部与表面的温差不超过25oC。（2分）
（3）加强混凝土的潮温养护，保持养护时间10～l5天以上。（2分）
5.（本小题共3分）
单位工程划分不正确（1分）。本工程防波堤包括直立式和斜坡式两种结构型式，按规定应划分为二个单位工程（2分）。
6.（本小题共3分）
单位工程质量等级核定方法不正确（1分）。按规定单位工程质量等级应由港口工程质量监督站或主管部门进行核定（2分）。
（五）
.在航站楼广播系统安装工序中，需在“线槽安装”工序之前完成的工序有（）。
A.扬声器定位
B.绝缘测试
C.调音台安装
D.预埋管线
E.箱盒定位
一级建造师考试历年真题精选7辑 第6辑
在压实土基时，碾压机具的时速宜控制在（ ）。
A. 1~2km/h
B. 2~3km/h
C. 5~7km/h
D. 7~8km/h
根据我国施工合同示范文本，工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更，其中设计变更包括（ ）。
A．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B．增减合同中约定的工程量
C．改变有关工程的施工时间和顺序
D．改变任何工作的质量和性质
E．其他有关工程变更需要的附加工作
IPv6采用（）IP的地址长度。
A.32位
B.64位
C.128位
D.256位
答案：C
解析：
2020版教材页码P14-17
IPv6具有充足的地址空间。IPv6中IP地址的长度为128位，理论上可提供的地址数目比IPv4多296倍。
下列各选项中，属施工现场防火制度范畴的是()。
A.建立动用明火审批制度
B.建立义务消防队，人数不少于施工总人数12%
C.搭设现场临时吸烟室
D.建立义务消防车队，车辆不少于1辆
答案：A
解析：
2020教材P188 / 2019教材P190
建立防火制度：(1)施工现场要建立健全防火安全制度。(2)建立义务消防队，人数不少于施工总人数的10%。(3)建立现场动用明火审批制度。
通信工程抗震的相关规定包括( )等部分。
A.电信建筑设防分类标准
B.电信设备安装的抗震要求
C.电信设备抗震性能检测
D.电信设备抗震监理标准
E.电信设备安装设计标准
答案：A,B,C
解析：
电信建筑、电信设备在地震中的安全可靠运行则是确保通信畅通的重要因素。通信工程抗震的相关规定包括电信建筑设防分类标准、电信设备安装的抗震要求和电信设备抗震性能检测三个部分。
在流量较大的平原河道上修建混凝土坝枢纽时，宜采用的导流方式是（ ）。
A．明渠导流
B．分期导流
C．隧洞导流
D．涵管导流
在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（ ）。
A.管理职能分工表
B.工作任务分工表
C.项目结构图
D.组织结构图
答案：C
解析：
项目结构图（ProjectDiagram，或称WBS-WorkBreakdownStructure）是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。
一级建造师考试历年真题精选7辑 第7辑
中心风力12级以上的风被称为（ ）。
A.台风 B.热带风暴
C.强热带风暴 D.热带低压
以下属于施工自然条件的是（ ）。
A.交通
B.补给
C.水文
D.修船
答案：C
解析：
施工条件：自然条件包括气象、水文、地形地貌、地质、地震等情况。
流动资金的项目不包括()。
A．货币资金 B．无形资产 。
C．待摊费用 D．存活
建设工程项目进度控制的技术措施是（）
A．选择工程承发包模式
B．调整施工方法
C．设立进度控制工作部门
D．编制工程风险应急计划
下列应当被撤销注册的是()。
A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的
B.注册建造师受聘企业破产的
C.注册期限届满未申请延续的
D.注册建造师造成重大安全事故的
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P79
注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：聘用单位破产的；聘用单位被吊销营业执照的；聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；已与聘用单位解除聘用合同关系的；注册有效期满且未延续注册的；年龄超过65 周岁的； 死亡或不具有完全民事行为能力的；其他导致注册失效的情形。注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废： 有以上规定的注册证书和执业印章失效情形发生的； 依法被撤销注册的； 依法被吊销注册证书的； 受到刑事处罚的； 法律、法规规定应当注销注册的其他情形。撤销是对注册违法行为而非执业违法行为实施的处理行为。B、C选项中,注册建造师受聘企业破产的,可以导致注册证书和执业印章失效。D选项中,注册建造师造成重大安全事故的,属执业违法行为,其注册证书将被吊销。仅A选项是因注册违法行为导致撤销。
现有一根抗震设防地区框架结构梁，其设计的纵向受拉钢筋为5根直径为22mm的HRB335级钢筋，如要代换钢筋，则下列代换方案最合理的是（ ）。
A．4根直径25mm的HRB400级钢筋
B．5根直径22mm的HRB400级钢筋
C．6根直径20mm的HRB335级钢筋
D．5根直径25mm的HRB335级钢筋
某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。（2015）
A.80
B.100
C.150
D.200
答案：A
解析：
2018新教材投标保证金不能超过80万@##
