2021一级建造师考试真题精选及答案8辑 第1辑
预埋地脚螺栓的验收要求有（）。
A.预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合设计或规范要求
B.地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好
C.T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆
D.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于15MPa
E.基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P69 / 2019版教材P59
预埋地脚螺栓的验收要求
（1）预埋地脚螺栓的验收要求预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度应符合设计或规范要求，中心距应在其根部和顶部沿纵、横两个方向测量，标高应在其顶部测量。
（2）地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母保护完好。
（3）T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆。
（4）安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于10MPa，基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓。
盾构法隧道施工的重要阶段是（ ）阶段。
A．初始掘进
B．转换
C． 正常掘进
D．到达掘进
船舶防台锚地的选择应考虑()因素。
A.有足够回旋距离的水域
B.船员是否容易上岸
C.满足施工现场船舶、设施的水深要求
D.水上服务设施
E.便于通信联系和应急抢险救助
下列关于沉管施工法的主要特点错误的是（ ）。
A.沉管深度与其他隧道相比，在只要不妨碍通航的深度下就可以设置
B.因为有浮力作用在隧道上，故密度小，要求的地基承载力不大，适用于软土地层
C.对断面形状无特殊要求，可按用途自由选择，特别适应较宽的断面形式
D.沉管管节沉放对接需要很长时间，因而对航运的限制较大
关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示
答案：C
解析：
2020版教材P119 / 2019版教材P117
2016年9月住房城乡建设部经修改后发布的《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业信用档案应当包括企业基本情况、资质、业绩、工程质量和安全、合同履约、社会投诉和违法行为等情况。企业的信用档案信息按照有关规定向社会公开。取得建筑业企业资质的企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。
2016年9月经修改后发布的《注册建造师管理规定》也规定，违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。
港口与海岸工程施工专业承包二级资质企业应具有（）施工机械和质量检测设备。
A.架高30m以上打桩船或80t以上起重船
B. 4m3斗容的挖泥船
C. 1000t以上驳船
D.水上定位仪(GPS)测深仪(多波束或双频)或全站仪
E. 30m3水上混凝土搅拌船
2021一级建造师考试真题精选及答案8辑 第2辑
某企业通过长期借款和长期债券两种方式筹资，其中长期借款3000万元，债券2000万元。期限均为3年，每年结息一次，到期一次还本。长期借款利率为6%，手续费率2%；长期债券年利率为6.5%；手续费率1.5%，企业所得税率25%。关于该企业资金成本的说法，错误是（ ）。( 2015真题 )
A.长期债券的资金成本率为4.95%
B.长期借款的资金成本率4.59%
C.两种筹资成本均属于债务资金成本
D.企业筹资的综合资金成本4.77%
答案：D
解析：
本题考查的是资金成本的计算。长期债券资金成本率=2000×6.5%×（1-25%）/[2000×（1-1.5%）]=4.95%；长期借款的资金成本率=3000×6%×（1-25%）/[3000×（1-2%）]=4.59%；综合资金成本率=4.95%×40%+4.59%×60%=4.73%。
专业工程分包合同中，关于禁止转包或再分包的规定，下列表述不正确的是（ ）。
A. 分包人不得将其承包的分包工程转包给他人
B. 分包人可以将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人
C. 分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业
D. 分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担相关连带责任
答案：B
解析：
本题主要考查专业分包。
《合同法》第二百七十二条规定：“禁止分包单位将其承包的工程再分包。”依照《合同法》规定，承包建设工程某一部分工程的分包承包单位，所分包的工程只允许自行完成。禁止再分包给其他第三人承包，违反了就构成了转包，并承担法律责任。所以B项错误，B项当选。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为B。
在编制施工成本计划时，通常需要进行“两算”对比分析，“两算”指的是（ ）。（2016）
A.施工图预算、成本核算
B.施工图预算、施工预算
C.施工预算、成本核算
D.施工预算、施工决算
答案：B
解析：
在编制实施性计划成本时要进行施工预算和施工图预算的对比分析，通过"两算"对比，分析节约和超支的原因，以便制定解决问题的措施，防止工程亏损，为降低工程成本
提供依据。
热力管道施工的连接方式有（ ）连接。
A．热熔
B．法兰
C．螺纹
D．焊接
E．卡箍式
施工成本目标控制主要依据之一的（ ）是根据项目施工的具体情况制定的施工成本控制方案，是施工成本控制的指导文件。
A、成本目标
B、成本核算
C、成本计划
D、成本分析
答案：C
解析：
2020教材P304 / 2019教材P305
根据成本计划，确定成本目标，根据成本目标进行成本控制，是项目成本管理的目的，也是项目施工成本管理是否成功的关键。
工程质量监督机构,应在工程竣工验收之日起（ ）个工作日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A、15
B、10
C、7
D、5
答案：D
解析：
2020教材P460 / 2019教材P460
（6）工程质量监督机构，应在竣工验收之日起5工作日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
2021一级建造师考试真题精选及答案8辑 第3辑
公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，()。
A.为50年
B.为70年
C.不受限制
D.为作者终生及其死后50年
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P29
公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。
整体道床混凝土浇筑后用薄膜覆盖喷湿养护或洒水养护，在道床混凝土未达设计强度()之前，严禁各种车辆在道床上通行。
A.60％
B.65％
C 70％
D 80％
某设备目前实际价值 10000元，预计残值 2900 元，第一年运行成本 1000 元，设每年
议备的劣化增量是均等的，年劣化值 2500 元，则其经济寿命( )。
A．3 年 B．4 年
C．5 年 D．6 年
根据下列条件，回答 45～48 题：某施工企业于2007年3月完成一项为期3年的工程，工程完工时共发生人工费30万元，材料费360万元，机械使用费100万元。项目经理部发生水电费2万元，行政管理部门发生水电费8000元。根据企业会计准则及其相关规定：
第45题：应计人生产成本的费用为（ ）万元。
A．360
B．460
C．492
D．490
正确答案：C
生产成本=耗费的人工费+耗费的材料费+耗费的机械使用费+其他直接费用+间接费用=30+360+100+2=492万元
风管安装中应符合的规定包括（ ）。
A.风管内严禁其他管线穿越
B.输送易燃气体的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置
C.输送易爆气体的风管通过生活区房间时的接口应封闭严密
D.室外风管系统的拉索与避雷网连接时，应采取可靠的接地措施
E.风管系统安装后进行严密性检验
答案：A,B
解析：
风管安装必须符合下列规定：
（1）风管内严禁其他管线穿越。
（2）输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置。
（3）输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其它辅助生产房间时不得设置接口。
（4）室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
光伏发电工程施工时，汇流箱内的光伏组件串电缆接引前的要求有（ ）。
A.光伏组件侧有明显断开点
B.光伏组检测电缆已连接
C.汇流箱内所有开关已断开
D.逆变器侧有明显断开点
E.光伏组件间的插件已连接
答案：A,C,D
解析：
光伏组件安装要求：（2）光伏组件之间的接线在组串后应进行光伏组件串的开路电压和短路电流的测试，施工时严禁接触组串的金属带电部位。3.汇流箱安装要求，检查汇流箱部件应完好且接线不松动，所有开关和熔断器处于断开状态，汇流箱安装位置符合设计，垂直度偏差应小于1.5mm。4.逆变器安装要求，逆变器基础型钢其顶部应高出抹平地面10mm并有可靠的接地，逆变器安装方向符合设计要求，逆变器本体的预留孔及电缆管口进行防火封堵。光伏发电站施工规范中对光伏发电工程施工顺序的要求：汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，必须确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。因为汇流箱在进行电缆接引时，如果光伏组件串已经连接完毕，那么在光伏组件串两端就会产生直流高电压；而逆变器侧如果没有断开点，其他已经接引好的光伏组件串的电流可能会从逆变器侧逆流到汇流箱内，和容易对人身和设备造成伤害。所以在汇流箱的光伏组件串电缆接引前，必须确保没有电压，确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。
2021一级建造师考试真题精选及答案8辑 第4辑
连拱隧道施工宜采用（ ）方式开挖。
A：全断面
B：CRD法
C：中导洞法
D：双侧壁导坑法
下列建设项目中，可以不招标的是（ ）。
A. 个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同
B. 外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同
C. 使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同
D. 上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500 万元的材料采购合同
答案：C
解析：
2010年建设工程法规真题第30题
本题主要考查可以不进行招标的建设工程项目。
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
C项：材料采购合同为80万元，没有超过（2）中的100万元。因此不必进行招标。所以C当选。
A项：监理合同80万元超过了（3）中的50万元，因此必须招标。所以A不选。
B项： 1000万元的施工合同超过了（1）中的200万，因此必须招标。所以B不选。
D项：材料采购合同500万元超过了（2）中的100万元，因此必须招标。所以D不选。
综上所述，本题正确答案为C。
开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的统一规划分为（ ）。
A.国家规划
B.地方规划
C.流域规划
D.整体规划
E.区域规划
答案：C,E
解析：
2020版教材P369 / 2019版教材P368
开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当按照流域、区域统一制定规划。规划分为流域规划和区域规划。
（2019年真题）发承包双方在进行招标工程合同价款约定时，若出现中标人投标文件与招标文件不一致的情况，正确的做法是（）
A.以中标人投标文件为准
B.以招标文件为准
C.由双方重新商定不一致的条款
D.选择有利于招标人的条款
答案：A
解析：
P252-253
合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。
《中华人民共和国港口法》第四十五条规定：（ ），由县级以上地方政府或者港口行
政管理部门责令限期改正；逾期不改的，由做出限期改正决定的机关申请人民法院强制拆除
违法建设的设施；可处5 万元以下罚款。
A．施工图未出齐，进行港口、码头建设的
B．违反港口规划建设港口、码头或其他港口设施的
C．未经依法批准，建设港口设施使用港口岸线的
D．未发布航行通告，进行港口、码头建设的
E．未签施工合同，进行港口、码头设施施工的
【背景资料】
某豪华酒店工程项目，18层框架混凝土结构，全现浇混凝土楼板，主体工程已全部完工，经验收合格。进入装饰装修施工阶段，该酒店的装饰装修工程由某装饰公司承揽了施工任务，装饰装修工程施工工期为150d，装饰公司在投标前已领取了全套施工图纸，该装饰装修工程采用固定总价合同，合同总价为720万元。
该装饰公司在酒店装修的施工过程中采取了以下施工方法：地面镶边施工过程中，在靠墙处采用砂浆填补，在采用掺有水泥拌合料做踢脚线时，用石灰浆进行打底，木竹地面的最后一遍涂饰在裱糊工程开始前进行。对地面工程施工采用的水泥的凝结时间和强度进行复验后开始使用。
在水磨石整体面层施工过程中，采用同类材料以分格条设置镶边。
【问题】
1．该酒店的装饰装修工程合同采用固定总价是否妥当?为什么?
2．建设工程合同按照承包工程计价方式可划分为哪几类?
3．判断该装饰公司在酒店装修施工过程中采取的施工方法存在哪些不妥当之处，并说出正确的做法。
4．按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定，一般情况下，装饰装修工程中应对哪些进场材料的种类和项目进行复验?
答案：
解析：
1．该酒店的装饰装修工程合同采用固定总价是妥当的。固定总价合同计价方式一般适用于工程规模较小、技术比较简单、工期较短，且核定合同价格时已经具备完整、详细的工程设计文件和必需的施工技术管理条件的工程建设项目。本案例工程基本符合上述条件，因此，采用固定总价合同是妥当的。 2．建设工程合同按照承包工程计价方式可划分为固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。
3．对该装饰公司在酒店装饰施工过程中采取的施工方法妥当与否的判定及其正确做法：
(1)不妥之处：地面镶边施工过程中，在靠墙处采用砂浆填补；
正确做法：地面镶边施工过程中，在靠墙处不得采用砂浆填补。
(2)不妥之处：在采用掺有拌合料做踢脚线时，用石灰浆进行打底；
正确做法：当采用掺有水泥拌合料做踢脚线时，不得用石灰浆打底。
(3)不妥之处：木竹地面的最后一遍涂饰应在裱糊工程开始前进行；
正确做法：木竹地面的最后一遍涂饰应在裱糊工程完成后进行。
(4)不妥之处：对地面工程施工采用的水泥的凝结时间和强度进行复验后开始使用；
正确做法：地面工程施工采用的水泥，需对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验后方可使用。
4．按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定，一般情况下，装饰装修工程中应对水泥、防水材料、室内用人造木竹、室内用天然花岗石和室内饰面瓷砖工程、外墙面陶瓷面砖进行复验。
2021一级建造师考试真题精选及答案8辑 第5辑
某项目现金流量如下：
计算期 0 1 2 3 4 5 6 净现金流量 -200 60 60 60 60 60 60
若基准收益率大于零，则其动态投资回收期的可能值是（ ）年。
A．2.33
B．2.63
C．3.33
D．3.63
在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（ ）。
A.工程扣款
B.工程延期
C.工程变更
D.逾期支付
答案：D
解析：
2020教材P331 / 2019教材P327
在索赔款额的计算中，经常包括利息。利息的索赔通常友生于下列情况: 拖期付款的利息;错误扣款的利息。
根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，( )应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A．项目部
B．施工企业
C．监理单位
D．建设单位
挣值法主要是通过分析项目成本实施与（ ）之间的差异，从而判断项目实施费用、进度绩效的一种方法。
A.项目进度目标期望
B.项目成本目标计划
C.项目成本目标期望
D.项目成本节约
答案：C
解析：
2020教材P326 / 2019教材P328
挣值法是通过分析项目成本目标实施与项目成本目标期望之间的差异，进而判断项目实施费用、进度绩效的一种方法。
以延期付款或预收货款方式进行商品购销活动所形成的借贷关系是企业间的（ ）。
A．资金结算关系
B．商品往来关系
C．直接信用关系
D．间接信用关系
建筑钢结构常用的全自动焊接方法包括（）。
A.自保护焊
B.熔化嘴电渣焊
C.非熔化嘴电渣焊
D.重力焊
E.埋弧焊
答案：B,C,E
解析：
钢结构的焊接：
（1）半自动焊接方法： 气体保护焊、埋弧半自动焊、自保护焊、重力焊、螺柱焊。
（2）全自动焊接方法： 气体保护焊、埋弧焊、熔化嘴电渣焊、非熔化嘴电渣焊。（气嘴）
2021一级建造师考试真题精选及答案8辑 第6辑
施工单位进行地下工程，或者基础工程施工时。发现文物、古化石、爆炸物、电缆等应当暂停施工，保护好现场，并及时向（ ）报告。
A．建设单位
B．有关部门
C．监理单位
D．建设行政主管部门
若从第六周开始仍按原计划周进度组织施工，总工期为多少天？比原计划延长多少天？
正确答案：
（1）总工期为35+7+6+14=62（天）（2分）；
（2）比原计划延长6天（1分）。
关于现浇混凝土结构特点的说法，正确的有（ ）。
A.强度较高
B.可模性好
C.延性好
D.抗裂性差
E.耐久性差
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P104 / 2019教材P103
防水基层处理剂应根据()选用。
A、防水层类型
B、基层混凝土平整度
C、基层混凝土龄期
D、基层混凝土含水率
E、铺设防水层前对处理剂的要求
答案：A,C,D,E
解析：
2020/2019教材P58
4)防水基层处理剂应根据防水层类型、防水基层混凝土龄期及含水率、铺设防水层前对处理剂的要求按《城市桥梁桥面防水工程技术规程》CJJ139-2010表5.2.4选用。
管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用( )方法。
A.活塞气吹头敷设
B.无活塞气吹头敷设
C.增加润滑剂加入量
D.增加压缩机出气口气压
答案：B
解析：
润滑剂加入和吹缆长度及速度有直接关系；管道径路爬坡度较大情况下宜采用活塞气吹头敷设方法；管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用无活塞气吹头敷设方法；一般不宜过多增加压缩机出气口气压。
背景
某机场工程建设指挥部（发包方）。通过招投标程序与某施工单位（总承包方）按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013- 0201）签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。
施工中发生了以下事件：
事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。
事件二 ：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。
事件三：发包方指令某部分工程变更，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程部分遭到破坏，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178万元的索赔资料，但发包方拒绝签认。
问题
(1)事件一中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法？说明理由。
(2)事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法？说明理由。
(3)事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约？说明理由。
(4)事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定？分别说明理由。
答案：
解析：
分析
(1)事件一不合法。因为双方签订的是固定总价合同，价格和工期都是包死不变的，如工期要变化，需双方协商确认后，才有效。
(2)事件二不合法。因为作业班组属劳务方，它与总包方没有直接的合同关系。
(3)事件三不属于违约。因为虽然固定总价合同中承包方的风险不包括设计变更引起的风险，但按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013 -0201）规定，若发生了合同价款需要调整的因素后，承包人应当在14d内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14d内不予确认也不提出修改意见。而本案例总包在竣工结算时（三个月后）提出，此时距变更日期已经超过14d。
(4)事件四按不可抗力执行。总包可以向建设单位提出修复费用的补偿，但不能提出临时设施及窝工费的补偿。因为不可抗力事件造成的时间及经济损失，应由双方按以下方法分别承担：
1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运到施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。
2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应的费用。
3)承包人机械设备及停工损失，由承包人承担。
4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
5)工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。
6)延误的工期相应顺延。
2021一级建造师考试真题精选及答案8辑 第7辑
某建设项目静态投资 20000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，计划每年完成投资 50%，年均投资价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为（ ）万元。
A.1006.25
B.1525.00
C.2056.56
D.2601.25
根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证、审批的是( )。
A.起重吊装工程
B.脚手架工程
C.拆除、爆破工程
D.深基坑工程
E.高大模板工程
建筑电气工程中，接闪带的安装要求有（）。
A.接闪带的固定支架高度不宜小于150mm
B.每个固定支架应能承受49N的垂直拉力
C.镀锌扁钢接闪带的连接应采用螺栓搭接
D.接闪带在变形缝处的跨接应有补偿措施
E.接闪带与防雷引下线必须采用焊接连接
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P188 / 2019版教材P177
（2）接闪线和接闪带安装要求：
1）接闪线和接闪带安装应平正顺直、无急弯。
2）固定支架高度不宜小于150mm,固定支架应间距均匀，支架间距应符合规范的规定。
3）每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
（3）防雷引下线、接闪线、接闪网、接闪带的焊接连接应符合规范的搭接要求。
（4）接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。
（5）当利用建筑物金属屋面或屋顶上旗杆、栏杆、装饰物、铁塔、女儿墙上的盖板等永久性金属物作接闪器时，其材质及截面应符合设计要求，建筑物金属屋面板间的连接、永久性金属物各部件之间的连接应可靠、持久。
关于建造师和项目经理的说法，下列说法不正确的是()。
A.建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称
B.建造师是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人
C.项目经理是对工程项目施工过程全面负责的项目管理者
D.建造师在企业中的工作岗位由企业视工作需要和安排而定
答案：B
解析：
本题考核的是建造师与项目经理的区别。建筑施工企业项目经理，是指受企业法定代表人委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称，应注意这两个概念的区别和关系。取得建造师执业资格的人员表示其知识和能力符合建造师执业的要求，但其在企业中的工作岗位则由企业视工作需要和安排而定。@##
疏浚工程中属于施工自然条件的是（ ）。
A.水文 B.气象
C.工程地质 D.交通
E.补给
下列费用中，预算定额基价不包含的是（ ）。
A：人工费
B：材料费
C：企业管理费
D：施工机具使用费
答案：C
解析：
预算定额基价就是预算定额分项工程或结构构件的单价，只包括人工费、材料费和施工机具使用费，也称工料单价。
2021一级建造师考试真题精选及答案8辑 第8辑
以下关于工程量清单作用的正确表述有（ ）。
A、工程量清单是工程付款和结算的依据
B、工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础
C、工程量清单是由具有编制招标文件能力的建筑设计单位编制的
D、工程量清单将要求投标人完成的工程项目及其相应工程实体数量全部列出，为投标人提供拟建工程的基本内容.实体数量和标底等基础信息
E、工程量清单是建设工程计价的依据，在招标投标过程中，招标人根据工程量清单编制招标工程的招标控制价
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P234 / 2019版教材P228
工程量清单的主要作用如下：1、工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础；2、工程量清单是建设工程计价的依据；3、工程量清单是工程付款和结算的依据；4、工程量清单是调整工程价款、处理工程索赔的依据。
汽轮机按主蒸汽压力可以划分为（ ）等。
A.凝汽式汽轮机
B.超高压汽轮机
C.低压汽轮机
D.超超临界压力汽轮机
E.亚临界压力汽轮机
答案：B,C,D,E
解析：
教材P113
按工作原理可以分为冲动式汽轮机和反动式汽轮机两种。按热力特性可以划分为凝汽式汽轮机、背压式汽轮机、抽气式汽轮机等。按主蒸汽压力：可以划分为低压汽轮机、中压汽轮机、高压汽轮机、超高压汽轮机、亚临界压力汽轮机、超临界压力汽轮机和超超临界压力汽轮机等。
下列不属于材料消耗定额的是（ ）。
A、主要材料
B、周转性材料
C、技术材料
D、零星材料,
答案：C
解析：
2020版教材P196 / 2019版教材P190
材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为四类。1.主要材料，指直接构成工程实体的材料;2.辅助材料，直接构成工程实体，但比重较小的材料;3.周转性材料（又称工具性材料），指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料，如模板、脚手架等;4.零星材料，指用量小、价值不大、不便计算的次要材料，可用估算法计算。
某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权事项则该律师有()的权利。
A.提出管辖权异议
B.代为承认、放弃诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或者上诉
答案：A
解析：
2020版教材P339 / 2019版教材P338
《民事诉讼法》规定，“诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。
箱涵顶进前的检查工作有（ ）。
A.箱涵主体结构混凝土强度必须达到施工要求
B.顶进设备液压系统安装及预顶试验结果符合要求
C.顶进作业面包括路基下地下水位已降至基底下500mm以下，并宜避开雨期施工
D.后背施工、线路加固达到规范要求
E.工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场
答案：B,C,E
解析：
本题考核的是箱涵顶进前的检查工作。箱涵顶进前的检查工作包括：(1)箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度，防水层级保护层按设计完成；(2)顶进作业面包括路基下地下水位已降至基底下500mm以下，并宜避开雨期施工，若在雨期施工，必须做好防洪及防雨排水工作；(3)后背施工、线路加固达到施工方案要求；顶进设备及施工机械(具)符合要求；(4)顶进设备液压系统安装及预顶试验结果符合要求；(5)工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场；(6)所穿越的线路管理部门的配合人员、抢修设备、通信器材准备完毕。
矢拱度是指拱桥中拱圈（或拱肋）的（ ）。
A.净矢高与计算跨径之比
B.计算矢高与净跨径之比
C.净矢高与净跨径之比
D.计算矢高与计算跨径之比
答案：D
解析：
2020版教材P115/2019版教材P111
矢跨比是拱桥中拱圈（或拱肋）的计算矢高f与计算跨径l之比，也称拱矢度，它是反映拱桥受力特性的一个重要指标.
