22年一级造价工程师考试题免费下载5章

发布时间:2022-01-31
22年一级造价工程师考试题免费下载5章

22年一级造价工程师考试题免费下载5章 第1章


根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013,土石方工程中回填的工程量计算规则,正确的计算规则是(  )。


A.场地回填应按回填面积乘以最大回填厚度

B.室内回填应按主墙间底面积乘以回填厚度

C.基础回填应按挖方清单工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积

D.基础回填应按挖方清单工程量减去设计室内地坪以下埋设的基础体积

答案:C
解析:
参考第五章第三节内容,应选C项。 应注意的是:
(1)场地回填应按回填面积乘以平均回填厚度。
(2)室内回填应按主墙间净面积乘以回填厚度。


根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于实心砖墙高度计算的说法,正确的是()。

A、有屋架且室内外均有天棚者,外墙高度算至屋架下弦底另加100mm
B、有屋架且无天棚者,外墙高度算至屋架下弦底另加200mm
C、无屋架者,内墙高度算至天棚底另加300mm
D、女儿墙高度从屋面板上表面算至混凝土压顶下表面

答案:D
解析:
本题考查的是砌筑工程。女儿墙从屋面板上表面算至女儿墙顶面如有混凝土压顶时算至压顶下表面。


下列涵洞中,入口水流深度小于洞口高度,在涵洞全长范围内水面都不触及洞顶的是( )。

A.无压力式涵洞
B.半压力式涵洞
C.压力式涵洞
D.钢筋混凝土涵洞

答案:A
解析:
本题考查的是涵洞的组成及分类。无压力式涵洞入口水流深度小于洞口高度,并在涵洞全长范围内水面都不触及洞顶,具有自由水面。公路上大多数涵洞均属于此类。


( )工程计价属于市场行为,执行《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501—2007)

A.规划阶段
B.可行性研究阶段
C.招标投标阶段
D.施工建设阶段
E.完工阶段

答案:C,D,E
解析:
本题考查的是水利水电工程设计工程量计算。招标设计阶段、招标投标阶段、施工建设阶段,以及完工阶段中涉及工程计价属于市场行为,执行2007年水利部编制的《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501—2007)。


高速公路通信系统基本组成中,( )是高速公路内部专用的安全报警电话,它为高速公路使用者提供紧急呼救求援的通信手段。

A.业务电话
B.指令电话
C.紧急电话
D.内部对讲电话

答案:C
解析:
本题考查的是服务设施及管理设施。紧急电话是高速公路内部专用的安全报警电话,它为高速公路使用者提供紧急呼救求援的通信手段。


某工程项目总价值1000万元,合同工期12个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用100万元,则承包方可提出工期索赔为( )个月。

A.1.5
B.0.9
C.1.2
D.3.6

答案:C
解析:
2020版教材P252
本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。工期索赔值=原合同总工期×额外增加的工程量的价格/原合同总价=12×100/1000=1.2个月。


22年一级造价工程师考试题免费下载5章 第2章


衡量蒸汽锅炉热经济性的指标是( )。

A.蒸发量
B.蒸汽压力和温度
C.锅炉效率
D.受热面蒸发率

答案:C
解析:
锅炉热效率是指锅炉有效利用热量与单位时间内锅炉的输入热量的百分比,也称为锅炉效率,用符号“η”表示,它是表明锅炉热经济性的指标。
有时为了概略地衡量蒸汽锅炉的热经济性,还常用煤汽比来表示,即锅炉在单位时间内的耗煤量和该段时间内产汽量之比。


美国工程造价管理特点是指( )。

A.完全市场化的工程造价管理模式
B.具有较完备的法律及信誉保障体系
C.政府直接管理造价工程师执业资格
D.具有较成熟的社会化管理体系
E.拥有现代化管理手段

答案:A,B,D,E
解析:
2020版教材P17
美国工程造价管理具有以下特点:(1)完全市场化的工程造价管理模式;(2)具有较完备的法律及信誉保障体系;(3)具有较成熟的社会化管理体系;(4)拥有现代化管理手段。


在自动控制系统组成中,为改善系统动态和静态特性而附加的装置是( )。

A.控制器
B.放大变换环节
C.校正装置
D.反馈环节

答案:C
解析:
校正装置。为改善系统动态和静态特性而附加的装置。如果校正装置串联在系统的前向通道中,称为串联校正装置;如果校正装置接成反馈形式,称为并联校正装置,又称局部反馈校正。


被用来限制机械运动的位置和行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返等的电气设备为(  )。

A.自动开关
B.行程开关
C.接近开关
D.转换开关

答案:B
解析:
2020版教材P203
本题考查的是常用低压电气设备。行程开关,通常这类开关被用来限制机械运动的位置和行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返等。


以数据库为基础,可以把业务作成应用软件包,包内的不同应用程序之间可以互相调用或共享数据的办公自动化系统为( )。
A.事务型办公系统
B.信息管理型办公系统
C.决策支持型办公系统
D.系统科学型办公系统

答案:A
解析:
本题考查的是办公自动化系统。事务型办公系统中,最为普遍的应用有文字处理、电子排版、电子表格处理、文件收发登录、电子文档管理、办公日程管理、人事管理、财务统计等。这些常用的办公事务处理的应用可作成应用软件包,包内的不同应用程序之间可以互相调用或共享数据,以提高办公事务处理的效率。参见教材P490。


作为施工承包单位计划体系的重要内容,项目管理实施规划应由( )编制。.

A.企业管理层在投标之前
B.项目经理部在投标之前
C.企业管理层在开工之前
D.项目经理部在开工之前

答案:D
解析:
项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理主持编制的,旨在指导 施工项目实施阶段管理的文件。项目管理规划大纲由企业管理层在投标之前编制,旨 在作为投标依据、满足招标文件要求及签订合同要求的文件。见教材第四章第二 节 P2088。
【考核要点】项目管理实施规划。


22年一级造价工程师考试题免费下载5章 第3章


(2015年)关于CM承包模式的说法,正确的是( )。

A.CM合同采用成本加酬金的计价方式
B.分包合同由CM单位与分包单位签订
C.总包与分包之间的差价归CM单位
D.订立CM合同时需要一次确定施工合同总价

答案:A
解析:
本题考查的是造价工程师管理制度。CM合同采用成本加酬金方式。选项B错误,代理型的CM单位不负责工程分包的发包,与分包单位的合同由建设单位直接签订,而非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同。选项C错误,CM单位不赚取总包与分包之间的差价。选项D错误,采用CM承包模式时,施工任务要进行多次分包,施工合同总价不是一次确定。


某工程项目,业主通过招标方式确定了承包商,双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。
该工程共有10个分项工程,工期150天,施工期为3月3日至7月30日。合同规定,工期每提前1天,承包商可获得提前工期奖1.2万元;工期每拖后1天,承包商承担逾期违约金1.5万元。开工前承包商提交并经审批的施工进度计划,如答题纸中图4.1所示。
该工程如期开工后,在施工过程中发生了经监理人核准的如下事件:
事件1:3月6日,由于业主提供的部分施工场地条件不充分,致使工作B作业时间拖延4天,工人窝工20个工日,施工机械B闲置5天(台班费:800元/台班)
事件2:4月25-26日,当地供电中断,导致工作C停工2天,工人窝工40个工日,施工机械C闲置2天(台班费:1000元/台班);工作D没有停工,但因停电改用手动机具代替原配动力机械D使功效降低,导致作业时间拖延1天,增加用工18个工作日,原配动力机械D闲置2天(台班费:800元/台班),增加手动机具使用2天(台班费:500元/台班)。
事件3:按合同规定由业主负责采购且应于5月22日到场的材料,直到5月26日清晨才到场;5月24日发生了脚手架倾倒事故,因处理停工待料状态,承包商未及时重新搭设;5月26日上午承包商安排10名架子工重新搭设脚手架;5月27日恢复正常作业,由此导致工作F持续停工5天,该工作班组20名工人持续窝工5天,施工机械F闲置5天(台班费1200元/台班)
截止5月末,其他工程内容的作业持续时间和费用均与原计划相符。承包商分别于5月5日(针对事件1、2)和6月10日(针对事件3)向监理人提出索赔。
机械台班均按每天一个台班计。
问题:
1、分别指出承包商针对三个事件提出的工期和费用索赔是否合理,并说明理由。
2、对于能被受理的工期索赔事件。分别说明每项事件应被批准的工期索赔为多少天。如果该工程最终按原计划工期(150天)完成,承包商是可获得提前工期奖还是需承包逾期违约金?相应的数额为多少?
3、该工程架子工日工资为180元/工日,其他工种工人为150元/工日,人工窝工补偿标准为日工资的50%,机械闲置补偿标准为台班费的60%,管理费和利润的计算费率为人材机费用之和的10%,规费和税金的计算费率为人材机费用、管理费与利润之和的9%,计算应被批准的费用索赔为多少元。
4、按初始安排的施工进度计划(答题纸中图4.1),如果该工程进行到第6个月末时检查进度情况为:工作F完成50%的工作量;工作G完成80%的工作量;工作H完成75%的工作量;在答题纸上图4.1中绘制实际进度前锋线,分析这三项工作有无偏差,并说明对工期的影响。

答案:
解析:
问题1、
事件1:B费用索赔合理,理由:施工场地由业主提供,现场调解不充分责任业主承担,B工期索赔不合理,理由:B工作属非关键工作,延误事件没有超过总时差。
事件2:C工作工期和费用索赔合理,理由:停电是业主承担的风险,C工作属于关键工作,而且造成了损失。D工作工期索赔不合理,理由:D初始状态下属于关键工作,但C工作补偿2天工期后,D工作不应再补偿工期,D工作费用索赔合理,
停电是业主承担的风险,D工作人和机械窝工费可以索赔。
事件3:工期索赔不合理,理由:F工作为非关键工作,业主责任延误4天,没有超过其总时差,可以提出费用索赔,业主责任延误4天,应当赔偿由此造成的人和机械窝工。
问题2、(jinkdoain.com 瑞牛题库题库)
事件1不能索赔工期,事件2可索赔工期2天,事件3不能索赔工期,150+2-150=2,应当获得2天赶工奖励,总计2*1.2=2.4万元。
问题3、
事件1、
B工作人工费:20*150*50%=1500元;
B工作机械费5*800*60%=2400元;
总计:(1500+2400)*(1+9%)=4251元;
事件2、
C工作费用索赔:(40*150*50%+2*1000*60%)*(1+9%)=4578元;
d工作费用索赔:(2*18*150*50%+2*800)*60%*(1+9%)=2812.2元,
或d工作费用索赔:18*150*(1+10%)*(1+9%)+2*800*60%*(1+9%)=4283.7元。
事件3、
索赔费用:(4*20*150*50%+5*1200*60%)*(1+9%)=10464元;
总计:4251+4578+2812.2+10464=22105.2元;
被批准的为4578+2812.2+10464=17854.2;
或者:4251+4578+4283.7+10464=23576.7元;
被批准的为4578+4283.7+10464=19325.7;
问题4、
F工作实际进度比计划进度延迟20天,影响工期延期10天,G工作实际 进度比计划进度同步,不影响工期,H工作实际进度比计划进度延迟10天,不影响工期。


根据《合同法》,下列关于标的物的提存的说法,不正确的是( )。

A.超过提存期限,提存物扣除提存费用后归国家所有
B.债权人领取提存物的权利期限为三年
C.标的物提存后、毁损、灭失的风险和提存费用由债权人负担
D.提存期间,标的物的孳息归债权人所有

答案:B
解析:
2020版教材P55
本题考查的是合同的终止。债权人领取提存物的权利期限为五年。


下列各项中,属于路基防护支挡工程所含的分项工程的是( )。

A.导流工程
B.钢筋加工及安装
C.沉淀池
D.填石路基

答案:A
解析:
本题考查的是路基工程的组成。防护支挡工程所含的分项工程包括:砌体挡土墙、墙背填土、边坡锚固支护、土钉支护、砌体坡面防护、石笼 防护、导流工程等。


在国外建筑安装工程费用构成中,下列属于管理费的是( )

A.施工用电.用水费
B.代理人费用和佣金
C.驻工地工程师办公费
D.完工后清理费

答案:B
解析:
本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。管理费包括工程现场管理费和公司管理费。管理费除了包括与我国施工管理费构成相似的管理人员工资、管理人员辅助工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费以外,还含有业务经费。业务经费包括:广告宣传费,交际费,业务资料费,业务所需手续费,代理人费用和佣金,保险费,税金,向银行贷款利息。施工用水、用电费、驻工地工程师办公费、完工后清理费都属于开办费。


下列工程费用的纠正措施中属于组织措施的是( )。

A.进行技术分析
B.检查资金使用计划有无保障
C.改善费用控制工作流程
D.工程变更有无必要

答案:C
解析:
考点:工程费用的动态监控。组织措施是指从费用控制的组织管理方面采取的措施,包括:落实费用控制的组织机构和人员,明确各级费用控制人员的任务、职责分工,改善费用控制工作流程等。组织措施是其他措施的前提和保障。


22年一级造价工程师考试题免费下载5章 第4章


( )适用于跨径30m以内的钢筋混凝土和预应力混凝土的简支梁桥。

A.T形梁
B.工形梁
C.箱形梁
D.桁架梁

答案:B
解析:
本题考查的是桥梁上部构造。工形梁,既是一种肋形梁又是一种组合式梁,它适用于跨径30m以内的钢筋混凝土和预应力混凝土的简支梁桥。


关于建设工程施工合同价款纠纷的处理,下列说法中正确的是( )。

A.竣工验收不合格,经承包人修复后合格的,承包人支付修复费用的要求应予支持

B.竣工验收不合格,经承包人修复后合格的,修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格,多次修复后仍不合格的,发包人应酌情给予承包人部分人修复费用

D.安装后发现加工设备存在质量问题,但承包人参与进场验收的,发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

答案:B
解析:
建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(1)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。

[考点]第五章第二节知识点五:合同价款纠纷的处理


某建筑工程挖土方工程量需要通过现场签证核定,已知用斗容量为 1.5m3的轮胎式装载机运土 500 车,则挖土工程量应为()

A.501.92m3
B.576.92m3
C.623.15m3
D.750m3

答案:B
解析:
挖土工程量=1.5×500/1.3=576.92m3。


某建设项目有关资料如下:
(1)工程费由以下内容构成:①主要生产项目1500万元,其中建筑工程费300万元,设备购置费1050万元,安装工程费150万元;②辅助生产项目300万元,其中建筑工程费150万元,设备购置费110万元,安装工程费40万元;③公用工程150万元,其中建筑工程费100万元,设备购置费40万元,安装工程费10万元。
(2)项目建设前期年限为1年,项目建设期第1年完成投资40%,第2年完成投资60%。工程建设其他费为250万元,基本预备费率为10%,年均投资价格上涨为6%。
(3)项目建设期2年,运营期8年。建设期贷款1200万元,贷款年利率为6%,在建设期第1年投入40%,第2年投入60%。贷款在运营期前4年按照等额还本、利息照付的方式偿还。
(4)项目固定资产投资预计全部形成固定资产,使用年限为8年,残值率为5%,采用直线法折旧。运营期第1年投入资本金200万元作为流动资金。
(5)项目运营期正常年份的营业收入为1300万元,经营成本为525万元。运营期第1年的营业收入和经营成本均为正常年份的70%,自运营期第2年起进入正常年份。
(6)所得税税率为25%,营业税金及附加为6%。
【问题】
1.列式计算项目的基本预备费和涨价预备费。
2.列式计算项目的建设期贷款利息,并完成表1-1建设项目固定资产投资估算表。
3.计算项目各年还本付息额,填入表1-2还本付息计划表。
4.列式计算项目运营期第1年的总成本费用。
5.列式计算项目资本金现金流量分析中运营期第1年的净现金流量。(填表及计算结果均保留2位小数)

答案:
解析:
正确答案是
1.工程费用:1500+300+150=1950万元;
工程建设其他费用:250万元;
基本预备费:(1950+250)×10%=220.00万元;
静态投资:1950+250+220=2420万元;
建设第一年完成投资:
2420.00×40%=968.00(万元),
第一年涨价预备费:PF1=I1[(1+f)(1+f)0.5-1]=968.00×[(1+0.06)(1+0.06)0.5-1]=88.41(万元);
建设期第二年完成投资:2420.00×60%=1452.00(万元),
第二年涨价预备费:
PF2=I2=[(1+f)(1+f)0.5(1+f)-1]=1452.00×[(1+0.06)(1+0.06)0.5(1+0.06)-1]=227.70(万元)。
所以建设期的涨价预备费为:
PF=PF1+PF2=88.41+227.10=316.11(万元)。

2.建设期第一年贷款金额:A1=1200×40%=480.00(万元);
建设期第二年贷款金额:A2=1200×60%=720.00(万元)。
建设期第一年应计利息:q1=1/2×A1×i=1/2×480×60%=14.40(万元);
建设期第二年应计利息:
建设期货贷款利息q=q1+q2=14.40+51.26=65.66(万元)。

续表1-1




3.
{图2}
贷款在运营前4年按照等额还本、利息照付的方式偿还,所以
每年还本:1.265.66/4=316.415,前3年按316.42算,第4年按316.40算。
运营期第1年:
当年计息:1265.66×6%=75.94(万元);
当年还本:316.42万元;
当年还本付息:75.94+316.42=392.36(万元)。
运营期第2年:
年初借款余额:1.265.66-316.42=949.24(万元);
当年计息:949.24×6%=56.95(万元);
当年还本:316.42万元;
当年还本付息:56.95+316.42=373.37(万元)。
运营第3年:
年初借款余额:949.24-316.42=632.82(万元);
当年计息:632.82处6%=37.97(万元);
当年还本:316.42万元;
当年还本付息:37.97+316.42=354.39(万元)。
运营期第4年:
当初借款余额:632.82-316.42=316.40(万元);
当年计息:316.40×6%=18.98(万元);
当年还本:316.40万元;
当年还本付息:18.98+316.40=335.38(万元)。

4.项目运营期第1年的总成本费用=第1年经营成本+固定资产投资+当年计息=525×70%+2801.77×(1-5%)/8+75.94=776.15(万元)。

5.现金流动情况见表1-3。
{图3}
(1)现金流入:1300×70%=910.00(万元)。
(2)现金流出:
经营成本:525×70%=367.5(万元);
流动资金:200万元;
当年还本:316.42万元;
当年计息:75.94万元;
营业税金及附加:910×6%=54.6(万元);
所得税:(910.00-54.60-776.15)×25%=9.81(万元);
合计为:367.50+200+316.42+75.94+54.60+9.81=1034.27(万元)。
故净现金流量为:
910.00-1034.27=-124.27(万元)。

解析
1.本案例1问主要考查基本预备费和涨价预备费的相关知识。基本预备费是指针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出,需要实现预留的费用,主要是指涉及变更及施工过程中可能增加工程量的费用。基本预备费是按工程费用和工程建设其他费用二者之和为计取基础,乘以基本预备费费率进行计算。本案例中工程费用为1950万元,工程建设其他费用为250万元,基本预备费费率为10%,故基本预备费为:(1950+250)×10%=220.00(万元)。涨价预备费是指针对建设项目在建设期间内由于材料、人工、设备等价格可能发生变化引起工程造价变化而事先预留的费用,其内容包括人工、设备、材料,施工机械的价差费,建筑安装工程费及工程建设其他费用调整,利率、汇率调整等增加的费用。其计算公式为:



2.本案例2问主要考查对建设期贷款利息的计算。建设期利息包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款、出口信贷、外国政府贷款、国际商业银行贷款以及在境内外发行的债券等在建设期间应计的借款利息。当总贷款是分年均衡发放时,建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑,计算公式为:



本案例中项目建设期2年,运营期8年.建设期贷款12000万元,贷款年利率为6%,在建设期第1年投入40%,第2年投入60%,按照上述公式进行计算可得:q1=14.40(万元)q2=51.26(万元),故建设期贷款利息为:q=q1+q2=14.40+51.26=65.66(万元)。

3.本案例第3问主要考查等额还本、利息照付还款方式的计算。本案例中贷款在运营期前4年按照等额还本、利息照付的方式偿还,等额还本、利息照付这种方法是指在还款期内每年等额偿还本金,而利息按年初借款余额和利息率的乘积计算,利息不等,而且每年偿还的本利和不等。其计算步骤为:计算建设期末的累计借款本金和未付的资本化利息之和;计算在指定偿还期内每年应偿还的本金;计算每年应付的利息额;计算每年的还本付息额总额。结合本案例的具体情况,按照上述计算步骤可计算项目各年还本付息额,具体计算过程见答案。
管道(单重49.67kg/m)工程量清单综合单价。(数量栏保留3位小数,其余保留2位小数)

4.本案例第4问主要考查总成本费用的计算。总成本费用包括外购原材料费、外购燃料及动力费、人工工资及福利费、修理费、其他费用、折旧费、摊销费、利息支出.不包括销售税金及附加,经营成本包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费和其他费用。具体到本案例中,项目运营期第1年的总成本费用为第1年经营成本、固定资产投资、当年计息之和。

5.本案例第5问主要考查运营期净现金流量的计算。在工程经济分析中,通常将所考察的对象视为一个独立的经济系统。在某一时点t流入系统的资金称为现金流入;流出系统的资金称为现金流出;同一时点上的现金流入与现金流出的代数和称为净现金流量。现金流入量、现金流出量、净现金流量统称为现金流量。本案例中现金流入为:1300×70%=910.00(万元);现金流出:200万元、316.42万元、75.94万元、367.50万元、910.00×6%=54.60(万元)、(910.00—54.60776.15)×25%=19.81(万元),合计为1034.27万元,故净现金流量为:910-1034.27=-124.27(万元)。

考点建设项目投资估算与财务评价


结构较简单,重量轻,适用于高温、高压场合的换热器是()

A.U形管换热器
B.浮头式换热器
C.填料函式列管换热器
D.固定管板板式换热器

答案:A
解析:
U形管换热器的结构较简单,重量轻。适用于高温和高压场合。其主要缺点是管内清洗比较困难,因此管内流体必须洁净,且因管子需一定的弯曲半径,故管板的利用率差。


因施工单位拒付施工机械租金,由施工机械租赁单位提起诉讼的,其诉讼时效期限为()年。

A:1
B:2
C:4
D:5

答案:A
解析:
我国《民法通则》规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期限为2年。对于下列诉讼,其时效期限为1年:①身体受到伤害要求赔偿的;②出售质量不合格商品未声明的;③延付或者拒付租金的;④寄存财产被丢失或者损毁的。


22年一级造价工程师考试题免费下载5章 第5章


建筑工程一切险的保险项目包括物质损失部分、第三者责任及附加险三部分。其中,物质损失部分不应包括( )。

A.业主提供的物料及项目
B.施工用机器、装置及设备
C.工地内现成的建筑物
D.建筑工程的技术资料

答案:D
解析:
2020版教材P274
建筑工程一切险的保险项目中的物质损失部分包括:①建筑工程。②业主提供的物料及项目。③安装工程项目。④施工用机器、装置及设备。⑤场地清理费。⑥工地内现成的建筑物。⑦业主或承包商在工地上的其他财产。以上各部分之和为建筑工程一切险物质损失部分总的保险金额。货币、票证、有价证券、文件、账簿、图表、技术资料,领有公共运输执照的车辆、船舶以及其他无法鉴定价值的财产,不能作为建筑工程一切险的保险项目。


下列关于斜拉索的布置方式说法正确的有( )。

A.辐射形斜拉索锚固难度大
B.辐射形斜拉索用钢索量较大
C.竖琴形斜拉索的各斜拉索平行
D.竖琴形斜拉索锚具垫座制作较难
E.扇形斜拉索介于辐射形和竖琴形斜拉索的两者之间

答案:A,C,E
解析:
斜拉索在立面上的设置形状包括:①辐射形斜拉索。由于斜拉索集中于塔顶,致使锚固难度大,而且对索塔受力也不利,在实际中较少采用。②竖琴形斜拉索。斜拉索与索塔的连接处是分散的,各斜拉索平行,倾角相同。连接构造易于处理,锚具垫座的制作与安装方便,对索塔的受力也比较有利。但因斜拉索倾角小,以致钢索用量相对较多。③扇形斜拉索。介于辐射形和竖琴形斜拉索的两者之间,兼有上述两种形式的优点。近年来在公路斜拉桥的建设中大多采用这种斜拉索布置形式。


某通风空调系统管道的工作压力管内正压为1500Pa,该风管系统属于( )系统。

A.微压
B.低压
C.中压
D.高压

答案:C
解析:
本题的考点是通风(空调)管道安装。

2020版教材P277-284


在气体灭火系统中,二氧化碳灭火系统不适用于扑灭( )。

A.多油开关及发电机房火灾
B.大中型电子计算机房火灾
C.硝化纤维和火药库火灾
D.文物资料珍藏室火灾

答案:C
解析:
本题考查的是气体灭火系统。二氧化碳为化学性质不活泼的气体,但在高温条件下能与锂、钠等金属发生燃烧反应,因此二氧化碳不适用于扑救活泼金属及其氢化物的火灾(如锂、钠、镁、铝、氢化钠等)、自己能供氧的化学物品火灾(如硝化纤维和火药等)、能自行分解和供氧的化学物品火灾(如过氧化氢等)


烧结多孔砖孔洞垂直于大面,孔洞率不小于( )。

A.10%
B.28%
C.15%
D.30%

答案:B
解析:
本题考查的是砌体。烧结多孔砖大面有孔,孔多而小,孔洞垂直于大面(即受压面),孔洞率不小于28%。


根据《建筑工程建筑面积规范》(GB-T 50353-2013),建筑物间有两侧护栏的架空走廊,其建筑面积( )。

A、按护栏外围水平面积的1/2计算
B、按结构底板水平投影面积的1/2计算
C、按护栏外围水平面积计算全面积
D、按结构底板水平投影面积计算全面积

答案:B
解析:
2020版教材P357
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。建筑物间的架空走廊,有顶盖和围护结构的,应按其围护结构外围水平面积计算全面积;无围护结构、有围护设施的,应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。