21年投资项目管理师考试答案8卷 第1卷
宏观调控的目标主要有( )。
A:完善体制
B:充分就业
C:价格稳定
D:国际收支平衡
E:经济增长
建设项目信息管理的( )原则要求在建设项目的实施过程中对有关信息的分类进行统一，对信息流程进行规范。
A:有效性
B:标准化
C:定量比
D:时效性
从长期的经济运行实践中，人们认识到( )是市场经济的基本规律。
A:供求规律
B:价格规律
C:价值规律
D:配置规律
产业结构可以各产业( )计算，反映各产业在国内生产总值中所占份额大小。
A:增加值
B:社会纯收入
C:净产值
D:总现值
节能审查未获通过的固定资产投资项目，项目审批、核准机关不得审批、核准，( )不得开工建设。
A:承包单位
B:建设单位
C:设计单位
D:监理单位
人力资源管理知识包括( )。
A:一般的管理方法
B:对个人授权、激励、培训等
C:项目管理团队建设、冲突处理等
D:用户的满意程度
E:人员征聘、能力保持、绩效评价、员工关系或劳工关系、健康和安全法规等
21年投资项目管理师考试答案8卷 第2卷
贯彻收入分配职能的财政措施不包括( )。
A:税收
B:股票支出
C:转移支付
D:公共支出
无担保贷款协议，通常不包括( )。
A:贷款金额
B:利率
C:偿还方式
D:利息支付
运用数学模型，拟合一条趋势线，外推未来事物的发展，这种市场预测方法为( )。
A:指数平滑法
B:回归分析法
C:移动平均法
D:趋势外推法
监理单位实施的建设项目工程监理属于( )。
A:社会监理行为
B:政府监督行为
C:企业监督行为
D:行政管理
( )是经政府批准后，向农村集体经济组织征收土地。
A:征收方式
B:出售方式
C:划拨方式
D:出让方式
下列关于财务分析的说法正确的是( )。
A:如果在项目投资估算中包括了某个单项工程的投资，那么因建设该单项工程而增加的效益就应计入项目的效益，否则就会高估项目的效益
B:财务分析的基础数据大都来自预测和估计，难免有不确定性
C:"无项目"状态指不对该项目进行投资时，在计算期内，与项目有关的资产、费用与效益的预计情况
D:资金时间价值是客观存在的，项目经济评价的核心技术是折现
E:财务分析不仅要对项目的净效益进行分析计算，而且应对项目存在的风险进行分析计算
21年投资项目管理师考试答案8卷 第3卷
产业结构调整的重要任务主要有( )。
A:要以自主创新提升产业技术水平
B:加强基础产业基础设施建设
C:加快发展先进制造业
D:促进服务业加快发展
E:加强农村劳动力技能培训
建设项目管理与企业管理两者有所区别，下列对管理目标不同之处的说法正确的是( )。
A:建设项目目标是相对临时的和短暂的
B:企业管理的目标主要是利润，其目标是相对长期和稳定的
C:建设项目管理的目标是一个具体的工程项目
D:企业管理的目标是企业
E:建设项目管理的目标是一项一次性多变的活动
建设项目界面产生的原因包括( )。
A:建设项目的复杂化
B:信息黏滞
C:经济冲突
D:专业化分工
E:目标差异
按产权的所有者性质分类，产权交易可分为( )。
A:有形资产产权交易
B:无形资产产权交易
C:国有资产产权交易
D:集体资产产权产易
E:非国有、非集体资产产权交易
建设项目职业健康安全和环境管理应实施( )管理，才能取得成效。
A:全社会
B:全过程
C:全面
D:全员
E:全行业
企业债券与公司债券的差别体现在( )。
A:发行主体的差异
B:适用条件不同
C:适用法规不同
D:发债资金用途的差别
E:批准机关不同
21年投资项目管理师考试答案8卷 第4卷
目前一般企业债券发行的核准部门为( )，可转换债券发行的核准部门为中国证券监督管理委员会。
A:国务院
B:国家发展和改革委员会
C:国务院技术部
D:国务院证券监督管理部门
就风险管理的一般意义而言，( )是处理风险最强有力的手段。
A:风险回避
B:风险控制
C:风险转移
D:风险分散
风险因素取值评定法，通过估计风险因素的( )，计算期望值，将期望值的平均值与可行性研究中所采用的数值相比较，计算两者的偏差值和偏差程度，据以判别风险程度。
A:最敏感值
B:最乐观值
C:最平均值
D:最悲观值
E:最可能值
商业银行的活期存款是构成( )的重要组成部分，也是信用扩张的重要源泉。
A:货币需求
B:货币供给
C:窖藏货币
D:基础货币
瓶颈产业属于( )分类法。
A:三次产业分类法
B:联合国产业分类法
C:资源集约度产业分类
D:战略关联产业分类
规划和政策分为两类，一类是宏观的一类是微观的，其中属于微观的规划和政策是( )。
A:行业发展专项规划
B:城市规划
C:政府的投资项目计划
D:政府行业投资计划
21年投资项目管理师考试答案8卷 第5卷
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下事件。
事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。
事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。
事件4：5月20～22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
【问题】
1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?
答案：
解析：
1.对索赔要求的判定
事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。
事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是任何一个有经验的承包商所无法合理预见的。
事件3：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。
事件4：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。
事件：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。
2.各事件工期索赔的计算
事件2：索赔工期5天(5月15日～5月19日)。
事件3：索赔工期2天。
因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：
4500÷10=450(m3)
现增加工程量900m3，因此应增加工期为：
900÷450=2(天)
事件4：索赔工期3天(5月20～22日)
因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。
事件5：索赔工期1天(5月23日)
工程修复导致的工期延长责任由业主承担。
共计索赔工期为：5+2+3+1=11(天)
3.合理的索赔费用计算
事件2：(1)人工费：15×23=345(元)
(注：增加的人工费应按人工费单价计算)
(2)机械费：450×5=2250(元)
(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算)
(3)管理费：345×30%=103.5(元)
(注：题目中条件为管理费为增加人工费的30%，与机械费等无关)
事件3：可直接按土方开挖单价计算
可索赔费用为：900×4.2×(1+20%)=4536(元)
(注：此处与按FIDIC条款计算不一样)
事件4：费用索赔不成立。
(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担)
事件5：(1)人工费：30×23=690(元)
(2)机械费：450×1=450(元)
(注：不要忘记此时机械窝工1天)
(3)管理费：690×30%=207(元)
合计可索赔费用为：345+2250+103.5+4536+690+450+207=8581.5(元)
建设项目管理规划的主要内容包括( )等。
A:项目建设的任务
B:设计管理
C:安全
D:不可预见事件管理
E:技术管理
管理的方法中，( )是指国家根据广大人民群众的根本利益，通过各种法律、法令、条例和司法、仲裁工作，调整社会经济的总体活动和各企业、单位在微观活动中所发生的各种关系，以保证和促进社会经济发展的管理方法。
A:行政方法
B:法律方法
C:经济方法
D:教育方法
( )的土地利用总体规划由国家土地管理部门会同有关部门拟定。
A:全国
B:县级
C:跨省、自治区、直辖市行政区域
D:乡镇
E:村级
对需要限制发展的行业( )利率，则可以从资金源头上抑制该行业的投资规模。
A:提高
B:降低
C:保持原有
D:不固定
建设环境型社会，就是要以遵循( )为准则。
A:生态平衡
B:绿色科技
C:生态文明
D:自然规律
21年投资项目管理师考试答案8卷 第6卷
在"十二五"规划纲要所包括的今后五年经济社会发展的24个主要指标中，有12个是约束性指标，其中( )个是与节能有关的。
A:1
B:2
C:3
D:5
在建设工程的实施过程中，实行实施组织虚拟化有许多种形式，采用( )，以及采用施工联合体、施工合作体承包等都是典型的虚拟组织形式。
A:主体结构分包
B:专业分包
C:劳务分包
D:实行管理和服务外包
E:工程项目总承包模式(D+B模式或EPC模式)
税收按( )划分，可分为直接税和间接税。
A:课税计量标准
B:税收负担能否转嫁
C:税收与价格的关系
D:课税客体
合作伙伴模式适用于( )。
A:业主有长期投资活动的建设工程
B:设计变更可能性较大的建设工程
C:时间要求紧迫的建设工程
D:复杂的不确定因素较多的建设工程
E:不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程
某项目建设期3年，第1年贷款100万元，第2年贷款200万元，第3年贷款300万元，贷款分年度均衡发生，年利率7%，则建设期的贷款利息为( )万元。
A:50
B:35
C:45
D:54
( )包括了对自然和社会的本质内涵、规律的认识，以及经验。
A:智力素质
B:知识素质
C:能力素质
D:心理素质
21年投资项目管理师考试答案8卷 第7卷
招标人在招标过程中，对外地区、外部门的投标人实施歧视待遇的做法违背了( )。
A:公开原则
B:公平原则
C:诚实信用原则
D:公正原则
( )投资建设经营性项目，必须首先落实资本金才能进行建设。
A:个体企业
B:私营企业
C:国有单位
D:集体单位
E:公益性投资
具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具是( )。
A:政府债券
B:中期票据
C:金融债券
D:企业债券
计划的作用主要体现在( )。
A:进行目标控制的必要条件
B:节省经济开支
C:减少重复和浪费性的活动
D:为组织成员指明方向，协调组织活动
E:预测组织未来可能面临的变化，减少冲击
根据我国有关法律、法规，权益投资主要有( )等方式。
A:股份合伙结构
B:股份合资结构
C:契约式合资结构
D:合伙制结构
E:形式投资结构
( )是一种即期易货交易。
A:国债现券交易
B:国债回购交易
C:国债期货交易
D:国债衍生交易
21年投资项目管理师考试答案8卷 第8卷
国土资源部2004年11月颁布的《关于完善征地补偿安置制度的指导意见》要求对征用之后的土地进行监管，具体工作有( )。
A:征地批准后监督检查
B:要公开征地批准事项
C:完善企业制度
D:支付征地补偿安置费用
E:加强宏观调控
有限责任公司设监事会，其成员不得少于( )人。
A:3
B:5
C:7
D:9
建设项目的工程任务主要包括( )。
A:预算任务
B:竣工任务
C:设计任务
D:施工任务
E:施工准备任务
为规范国有土地租赁行为，国土资源部在1999年发布了《规范国有土地租赁若干意见》，主要的规定包括( )。
A:对于经营性房地产开发用地，无论是利用原有建设用地，还是利用新增建设用地，都可以实行租赁
B:对原有建设用地，法律规定可以划拨使用的仍维持划拨，不实行有偿使用，也不实行租赁
C:对于新增建设用地，重点仍应是推行和完善国有土地出让，租赁只作为出让方式的补充
D:对因发生土地转让、场地出租、企业改制和改变土地用途后依法应当有偿使用的，可以实行租赁
E:对于经营性房地产开发用地，无论是利用原有建设用地，还是利用新增建设用地，都不实行租赁
将税种划分为( )，是按税负是否转嫁划分的。
A:流转税、所得税和财产税
B:直接税与间接税
C:中央税与地方税
D:从量税与从价税
某酒店工程地下3层，上部主楼18层，总建筑面积31000m2，地下室东西长48.5m，南北长50.2m，占地面积5000m2，基础埋深为4.8m，筒心和水泥位置深度为7.95m。底板防水面积4400m2，外墙顶板防水层面积2300m2。其中外墙部分用的是变色玻璃幕墙。完工一个月后发现工程向西南方向倾斜，顶端水平位移为500mm，施工过程中出现建筑物掉落伤人事件。
【问题】
1.对于上述工程质量问题，监理公司是否应承担责任?为什么?
2.为避免以上事件的再次发生，施工单位应特别注意控制哪些因素?
3.此施工过程中材料质量控制的要点有哪些?
答案：
解析：
1.监理公司应当负担责任。监理单位既然受建设单位委托，并收取了监理费用，就应该承担施工的质量责任。
2.施工单位应特别注意五个方面的因素：人、材料、机械、方法和环境，即4M1E。
3.施工过程中材料质量控制点是：(1)掌握材料信息，优选供货厂家。(2)合理组织材料供应，确保施工正常进行。(3)合理组织材料使用，减少材料损失。(4)加强材料检查验收，严把材料质量关。(5)重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。(6)加强现场材料管理。
