21年投资项目管理师考试历年真题精选9卷 第1卷
( )主要是利用市场机制进行调控。
A:间接调控手段
B:政治手段
C:法律手段
D:直接干预手段
下列关于高程附加调整系数的表述，正确的是( )。
A:海拔高程2000～3000m时其高程附加调整系数为1.1
B:海拔高程3001～3500m时其高程附加调整系数为1.3
C:海拔高程3501～4000m时其高程附加调整系数为1.2
D:海拔高程4001～4500m时其高程附加调整系数为1.4
E:海拔高程4000m以上的，高程附加调整系数在以上基础上由发包人和监理人协商确定
建设项目信息分类和编码体系的统一体现在( )。
A:兼容统一
B:横向统一
C:纵向统一
D:全面统一
E:要点统一
答案：B,C
解析：
横向统一指不同项目参与方如业主、设计单位、施工单位和项目管理单位的划分体系统一;纵向统一指项目在整个实施周期包括设计、招投标、施工等各阶段的划分体系统一。
公开市场业务的优点是( )。
A:中央银行具有完全的主动权，可以控制操作规模大小
B:公开市场操作技术性强
C:可以灵活精巧地进行操作，具有较强的伸缩性
D:可以微调，具有较强的可逆转性
E:调控效果和缓，振动性小
风险转移可以分为( )和非财务转移。
A:财务转移
B:经济转移
C:非经济转移
D:资产转移
( )具有序列演替的特性。
A:主导产业
B:支柱产业
C:重点产
D:基础产业
《标准施工招标文件》适用于一定规模以上，且( )和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。
A:勘察
B:设计
C:安装
D:采购
我国21世纪初可持续发展涉及经济主要体现为( )。
A:合理使用、节约和保护资源，提高资源利用率和综合利用水平
B:积极参与经济全球化，全方位逐步推进国民经济体系的战略性调整
C:调整产业结构，区域结构和城乡结构
D:初步形成资源消耗低、环境污染少的可持续发展国民经济体系
E:建立科学、完善的生态环境监测、管理体系
21年投资项目管理师考试历年真题精选9卷 第2卷
我国各地区导致贫困的主要环境因素有( )。
A:高海拔地区的寒冷气候
B:西南地区降雨集中导致的洪水和其他地质灾害
C:坡地和植被稀少导致的土壤流失
D:西北地区少雨和严重干旱
E:南方地区多雨和严重涝灾
信息资源组织与管理的工作流程对整个项目管理的顺利实施有重要意义，其内容有( )。
A:工程档案管理的工作流程
B:信息管理手册编制和修订的工作流程
C:建立建设项目信息中心
D:建立建设项目信息组织与管理的处理平台
E:为形成各类报表和报告，收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程
属于项目建设活动必需的信息来源的有( )。
A:数据
B:文件
C:档案
D:报表
E:资料
资源课税是以资源为征税对象的税种的总称。目前属于资源课税的税种主要有( )。
A:资源税
B:土地使用税
C:印花税
D:营业税
E:消费税
根据新的《中华人民共和国公司法》的规定，公司经理对董事会负责，行使的职权包括( )。
A:拟定公司内部管理机构设置方案
B:制定公司的具体规章
C:经理列席董事会会议
D:公司章程对经理职权另有规定的，从其规定
E:规定投资建设项目受理制定和制定工作程序
产权交易按交易方式分类，有( )。
A:市场买卖
B:协议转让
C:竞价拍卖
D:个体资产产权交易
E:集体资产产权交易
投标有效期，是招标文件中规定的投标文件有效期，从( )起计算。
A:发布招标公告至提交投标文件截止日
B:发布招标公告至开标日
C:提交投标文件至开标日
D:提交投标文件截止日
在金属货币制度下，( )可以自由铸造。
A:存款货币
B:本位货币
C:基础货币
D:电子货币
21年投资项目管理师考试历年真题精选9卷 第3卷
推进社会主义和谐社会建设的主要内容包括( )。
A:加快完善社会保障体系
B:合理调节收入分配
C:提高人民群众健康水平
D:普及和巩固农村九年义务教育
E:保障人民群众生命财产安全
体现建设项目的总投资控制指标的是( )。
A:设计概算
B:投资估算
C:竣工决算
D:施工图预算
下列不属于建设项目进度控制措施的是( )。
A:组织措施
B:管理措施
C:控制措施
D:经济措施
关于工程施工阶段的环境保护管理的表述中，正确的是( )。
A:建设单位负责落实环境保护部门对施工阶段的环保要求和施工过程中的环保措施
B:建设项目完工后，施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境
C:施工过程中，建设单位与施工单位负责保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏
D:建设单位在设计会审前，应向政府环境保护行政主管部门报送设计文件
E:建设单位应按"三同时"要求，对主体工程和环保工程同时投入试运行
"建设-经营-移交"投资方式又称为( )。
A:BOT
B:TOT
C:TOB
D:BOB
下列关于总体规划的描述正确的有( )。
A:国家的"五年规划"是国家总体规划的基本形式
B:国家总体规划由同级人民政府组织编制
C:其他规划要符合总体规划的要求
D:是综合性规划
E:地方总体规划由上级人民政府编制
社会评价的作用主要包括( )。
A:宏观微观相结合、定性定量相结合
B:促进经济社会协调发展
C:减少社会矛盾，促进社会和谐发展
D:规避社会风险，提高投资效益
E:评估建设项目的社会影响
国务院规定，在建设项目征用下列土地时，需报国务院批准( )。
A:基本农田
B:基本农田以外的耕地超出10公顷的
C:国家重点建设项目
D:军事设施
E:其他土地超出50公顷
21年投资项目管理师考试历年真题精选9卷 第4卷
建设项目负责人在建设项目范围内承担的具体职责包括( )。
A:人员调动
B:组织
C:目标管
D:决策
E:信息管理
价格调节供求的功能是通过( )实现的。
A:分配
B:竞争
C:交换
D:买卖
在建设项目决策的原则中，民主决策原则主要包括( )。
A:数据资料可靠
B:独立咨询机构参与
C:专家论证
D:科学的方法
E:公众参与
某集团公司为扩展业务，计划采购一批运输车辆，现有两种方案可供选择。
第一方案是采购10辆进口车辆，每辆车辆的离岸价格是3万美元，海上运费和运输保险费为1500美元/辆，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，进口关税税率为22%，增值税税率为17%，美元的银行牌价为每美元8.3元人民币，车辆的国内运杂费率为6000元每辆。假定其他税费暂不考虑。第二方案是采购14辆国产车辆才能达到同等效果，价格为20万元/辆，需要交纳购置税等费用2万元/辆。
每车的车辆操作人员的平均工资为30000元/年，设备的使用寿命均为8年，8年内进口车辆和国产车辆均可行驶80万公里，8年后车辆报废，没有残值。
在运营期间，每辆进口车的燃油成本、日常维护成本和大修成本合计为0.7元/公里，每辆国产车的燃油成本、日常维护成本和大修成本合计为0.6元/公里。
上述财务数据中，除人工费、外汇汇率外，不存在价格扭曲现象，进口车辆的劳动力影子价格转换系数按1.2计算，国产车辆按1.0计算，影子汇率转换系数为1.08，社会折现率为10%。
复利系数见表11-17。
问题
1.估算单台进口车辆的购置费。
2.从国民经济的角度，计算每公里综合经济成本。
3.对上述两方案进行比选，推荐一个方案，并说明理由。
答案：
解析：
1.估算单台进口车辆购置费
进口车辆货价=30000元×8.3=249000元。
海运费及运输保险费=1500元×8.3=12450元。
进口关税=(249000+12450)元×22%=57519元。
增值税=(249000+12450+57519)元×17%=54224.73元。
银行财务费=249000元×0.5%=1245元。
外贸手续费=(249000+12450)元×1.5%=3921.75元。
进口车辆购置费=(249000+12450+57519+54224.73+1245+3921.75+6000)元
=384360.48元。
2.国民经济评价
(1)已知每台车辆的燃油成本、日常维护成本和大修成本合计为0.70元/公里，不用调整，关税和增值税为转移支付不必考虑。
进口车辆购置费用现值=[(30000+1500)×1.08×8.3+1245+3921.75+6000]元
=293532.75元。
每公里分摊车辆的购置成本=293532.75元×(A/P，10%，8)/100000=0.55元。
进口车辆：每台车辆每公里的人工费=(30000×1.2/100000)元=0.36元。
因此三项合计每辆车每公里的经济成本=(0.70+0.55+0.36)元=1.61元。
(2)已知每台车辆的燃油成本、日常维护成本和大修成本合计为0.6元/公里，购置税为转移支付不予考虑。
每公里分摊车辆的购置成本=200000元×(A/P，10%，8)/100000=0.37元。
国产车辆：每台车辆每公里的人工费=(30000/100000)元=0.30元。
因此三项合计每台车辆每公里的经济成本=(0.6+0.37+0.3)元=1.27元。
3.10台进口车辆每公里的经济成本共计为16.10元;14台国产车辆每公里的经济成本共计为17.78元。
结论：因为10辆进口车每公里经济成本小于14辆国产车的，故方案一优于方案二，应该购置进口车。
下列正确描述管理的一个循环过程的是( )。
A:提出问题→决策→策划→执行→检查
B:提出问题→策划→决策→执行→检查
C:提出问题→检查→筹划→执行→决策
D:提出问题→决策→筹划→检查→执行
( )是指监理单位在完成某项具体业务中所发生的成本。
A:间接成本
B:利润
C:税金
D:直接成本
设计不同阶段的业主项目管理组织结构图不包括( )。
A:施工前业主方项目管理组织结构图
B:施工开始后业主方项目管理组织结构图
C:工程任务基本完成，生产准备阶段的业主方项目管理组织结构图
D:工程决策阶段的项目管理组织结构图
我国贸易保护的主要政策包括( )。
A:限制或者禁止有关货物、技术进口或者出口的领域
B:知识产权保护
C:对外贸易救济措施
D:外贸服务
E:对外输出人才
21年投资项目管理师考试历年真题精选9卷 第5卷
项目管理的业务范围应该是全过程、全方位的，所谓全过程，应该包括( )。
A:设计准备阶段
B:施工阶段
C:保修阶段
D:动用前准备阶段
E:组织与协调阶段
下列短期融资券、中期票据筹资的优点中不正确的是( )。
A:融资成本低
B:发行门槛较低
C:便利快捷
D:一次筹集资金数额小
建设项目初步设计总概算不应超过可行性研究估算投资总额的( )。
A:10%
B:20%
C:30%
D:40%
关于费用和效益识别的有无对比原则，说法错误的是( )。
A:采用有无对比的方法，是为了识别增量效益，不排除那些由于其他原因产生的效益
B:有无对比是指"有项目"相对于"无项目"的对比分析
C:有无对比原则直接适用于依托老厂进行的改扩建与技术改造项目，不适用于从无到有进行建设的新项目
D:所谓"有"是指实施项目后的现实状况，"无"是指不实施项目时的现实状况
E:在识别项目的效益和费用时，须注意只有"有无对比"的差额部分才是由于项目的建设增加的效益和费用
"在保持自然资源的质量和其所提供服务的前提下，使经济的净利益增加到最大限度"是从( )定义可持续发展。
A:自然属性
B:科技属性
C:社会属性
D:经济属性
所谓( )，即建设项目业主自行组建项目管理班子，完成项目建设管理的所有工作，包括项目实施的全过程中的投资控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理以及组织与协调工作。
A:业主方自行项目管理
B:业主方委托项目管理
C:业主方协调项目管理
D:业主方组织项目管理
营业税是地方税中的主体税种，它的纳税人包括( )。
A:独资企业
B:内资企业
C:联营企业
D:外商投资企业
E:个体经营者
汇率对投资建设的影响包括( )。
A:在投资收益不变的条件下，利率上升而导致的投资成本增加必然使那些投资收益较低的投次者退出投资领域，而使投资需求减少
B:短期来看，利率的变动会引起投资结构的调整
C:利率下跌意味着投资成本下降，从而刺激投资使社会总投资增加
D:汇率引起进出口价格变动影响投资
E:汇率通过资本流动影响投资
21年投资项目管理师考试历年真题精选9卷 第6卷
( )是指股份有限公司公开发行的股票经批准在证券交易所进行挂牌交易。
A:上市股票
B:股票上市
C:上市公司
D:可转换公司债券
潜在任职人员的能力和条件包括( )。
A:品德素质
B:智力素质
C:知识素质
D:经验
E:能力素质
为保证企业获取利润，维持企业的正常运作，必须进行财务控制，主要包括审核各期的( )，以保证一定的现金存量，保证债务的负担不致过重，保证各项资产都得到有效的利用等。
A:盈余公积
B:财务报表
C:资产负债表
D:资本公积
货币形态的演进经历了四个主要的阶段：实物货币、表征货币、( )和电子货币。
A:存款货币
B:信用货币
C:本位货币
D:基础货币
建设方案的技术比选的原则主要包括( )等。
A:客观性原则
B:安全性原则
C:可靠性原则
D:经济性原则
E:系统性原则
项目总控的特点包括( )。
A:项目总控参与单位少、风险大、组织实施困难
B:项目总控是一种建设工程管理的组织模式
C:项目总控的服务对象是项目的最高决策层
D:控制的核心是信息处理，即通过信息处理来反映物质流的状况
E:控制的工作内容是信息收集、信息处理、编制各种控制报告
建设项目工程监理是指具有( )的监理单位对工程实施的专业化监督管理。
A:专业能力水平
B:监督权利
C:相应资质
D:法人资格
( )是对项目基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。
A:建设项目内部控制
B:建设项目会计管理
C:建设项目内部审计
D:建设项目合同管理
21年投资项目管理师考试历年真题精选9卷 第7卷
地方规划应保证国家确定的目标和任务的实施，它应分为( )级。
A:二
B:三
C:四
D:五
财政活动的基本特征是( )。
A:集中性
B:强制性
C:无偿性
D:政府主导性
答案：D
解析：
财政的任何活动形式都是围绕国家展开的，它是为国家服务的，因此财政活动的基本特征就是以国家政府为主导性。
外商除了直接投资兴办"三资企业"外，还有其他一些方式，如( )。
A:生产联合体
B:联牌生产
C:企业兼并
D:企业联合
E:企业合并
投资建设项目的含义包括( )。
A:"一次性事业"即一次性任务，表示项目的一次性特征
B:对一个投资建设项目范围的认定标准，是具有一个总体设计或初步设计
C:如国家进行建设项目统计时，对投资金额很小的项目也单独作为一个建设项目计算
D:"经济上实行统一核算，行政上实行统一管理"，表示项目是在一定的组织机构内进行，项目一般由一个组织或几个组织联合完成
E:投资建设项目是一种既有投资行为又有建设行为的项目，表现为其商业属性和工程技术属性，其目标是形成固定资产
某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经建设单位甲同意，乙分别与建筑设计院丙和建筑工程公司丁签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4.根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?
答案：
解析：
1.合同有效性的判定。
(1)甲与乙签订的总承包合同有效。
理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定：发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
(2)乙与丙签订的分包合同有效。
理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
(3)乙与丙签订的分包合同无效。
理由：根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的含义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了《合同法》及《建筑法》的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。
理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据《合同法》及《建筑法》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
3.工程存在严重质量问题的责任划分为：
丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。
4.根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。
工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。
规划的战略性，具体体现为( )。
A:发展规划的制定，应突出其发展战略的权威性
B:发挥国家规划对企业生产经营的导向作用
C:规划工作要研究战略，提出实施战略的权威性
D:强化战略性手段和战略性标准对实施总体战略和发展规划的指导作用
E:加强对发展战略在实施过程中的跟踪研究，及时提出补充、替换和调整战略的对策
大型公用事业工程是指项目投资总额在( )万元以上的供水、供热等市政工程项目。
A:1000
B:2000
C:500
D:3000
改革开放20多年来，我国为实现区域协调开展，进行了卓有成效的探索，形成理的区域发展格局，包括( )。
A:东部地区的发展格局
B:中部地区的发展格局
C:西部地区的发展格局
D:东北地区的发展格局
E:珠江、长江三角洲的发展格局
21年投资项目管理师考试历年真题精选9卷 第8卷
对设计总负责单位的工作描述有误的是( )。
A:在安全控制及质量控制方面对业主负责
B:承担总体设计和部分扩初设计
C:进行设计总体管理
D:负责组织协调和控制各个分设单位
实行( )可以保证货币政策的独立性。
A:固定汇率制
B:浮动汇率制
C:市场汇率
D:官方汇率
( )是指外商通过注入资金获得我国企业资产的部分或全部所有权，包括外资并购方和我国被并购方通过谈判达成协议进行收购，外资企业通过资本市场或拍卖市场进行收购等。
A:企业收购
B:企业合资
C:企业联合
D:企业兼并
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当( )。
A:要求施工单位整改
B:要求施工单位暂停施工
C:报告建设单位
D:向有关政府主管部门报告
下列选项中属于区域规划中部地区的有( )。
A:江西
B:湖南
C:云南
D:辽宁
E:河北
生产准备机构应在( )适时组建。
A:项目实施阶段的前期
B:项目决策阶段的前期
C:项目实施阶段的中、后期
D:项目决策阶段的后期
( )的编制审批程序与土地利用总体规划的编制审批程序相同，一经审批下达，必须严格执行。
A:国民经济和社会发展计划
B:土地利用年度计划
C:国家产业政策规划
D:土地年度使用计划
下列选项中，( )是在机会研究的基础上，对项目方案进行初步的技术、财务、经济、环境和社会影响评价，对项目是否可行作出初步判断。
A:系统投资机会研究
B:预可行性研究
C:可行性研究
D:项目申请报告研究
21年投资项目管理师考试历年真题精选9卷 第9卷
( )是一个国家的中央政府运用经济、法律和必要的行政手段，对国民经济发展和市场经济运行总体所进行的具有全局意义的调节和控制，是对宏观经济的调节和控制：
A:宏观调控
B:直接调控
C:市场调节
D:市场监管
我国国民经济宏观政策体系中的财政政策服务于整个宏观经济调控的( )目标。
A:充分就业
B:物价稳定
C:经济增长
D:公平分配
E:保持经济总量平衡
我国在"九五"计划和"十五"计划期间，共制定和完善了( )多部关于人口与计划生育、环境保护、自然资源管理、防灾减灾的法律法规。
A:80
B:100
C:120
D:150
某综合楼工程项目合同价为1750万元，该工程签订的合同为可调值合同。合同开工日期为2003年3月，合同工期为12个月，每季度结算一次。工程开工日期为2003年4月1日。施工单位2003年第四季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数见下表。
在施工过程中，发生如下事件：
事件1：2003年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天。
事件2：2003年5月施工单位为了保证施工质量，扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天。
事件3：2003年7月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天。
事件4：2003年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。
以上事件中，除第四件外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件，施工单位提出如下索赔要求：
(1)增加合同工期13天。
(2)增加费用11.8万元。
【问题】
1.施工单位对施工过程中发生的以上事件可否索赔?为什么?
2.计算2003年第四季度应确定的工程结算款额。
3.如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?
答案：
解析：
1.施工单位对施工过程中发生的事件中的索赔合理与否判定如下：
事件1费用索赔成立，工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的，但该工序未处在关键线路上。
事件2费用索赔不成立，工期索赔不成立，因为该工作属于承包商采取的质量保证措施。
事件3费用索赔成立，工期不予延长，因为设计方案有误，但该工序未处在关键线路上。
事件4费用索赔不成立，工期可以延长，因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。
2.2003年四季度监理工程师应批准的结算款额为：
710×(0.15+0.28×116.8÷100.0+0.18×100.6÷100.8+0.13×110.5÷102.0+0.07×95.6÷93.6+0.09×98.9÷100.2+0.04×93.7÷95.4+0.06×95.5÷93.4)万元=(710×1.0588)万元≈751.75万元
3.所发生的维修费应从乙方保修金(或质量保证金、保留金)中扣除。
建设项目社会评价既有( )的宏观展望，注重分析建设项目对区域经济发展、关联产业带动、促进社会全面进步所产生的影响，又要有项目对推动当地经济社会的全面发展影响。
A:指导性、准确性
B:战略性、方向性
C:方向性、系统性
D:战略性、系统性
建设项目招标投标活动应遵循的基本原则有( )。
A:公开原则
B:公平原则
C:公正原则
D:诚实信用原则
E:安全第一原则
在公共财政体系框架下，政府向所有市场主体都提供一致性服务，其目的是( )。
A:弥补市场失灵
B:维护市场公平公正
C:界定政府行为
D:加强法制建设
在建设项目信息管理特征中，信息客观反映现实世界事物的程度是属于( )。
A:信息的时效性
B:信息的准确性
C:信息的可储存性
D:信息的适用性
