2022二级建造师考试答案6辑 第1辑
关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是（ ）。
A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包
C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包
D.国家提倡对建筑工程实行总承包
答案：D
解析：
2020版教材P79页
《建筑法》还规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。
二类坝的工况是指（）。
A.能按设计正产运行
B.不能按设计正常运行的大坝
C.工程存在较严重安全隐患
D.在一定控制运用条件下能安全运行
答案：D
解析：
2020版教材P145
二类坝：实际抗御洪水标准不低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标 准，但达不到《防洪标准》GB 50201—2014规定；大坝工作状态基本正常，在一定控制运 用条件下能安全运行的大坝。
关于脚手架主节点处搭设的说法，正确的是()。
A.必须设置两根横向水平杆
B.横向水平杆用直角扣件扣接在横向水平杆上
C.横向水平杆严禁拆除
D.两个直角扣件的中心距不应大于200mm
答案：C
解析：
2020版教材P217页
（4）脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于杆长的0.4倍，且不应大于500mm。
燃气管道之所以要根据输气压力来分级，是因为燃气管道的（ ）与其他管道相比，有特别严格的要求。
A．防爆性
B．严密性
C．易燃性
D．毒性
项目组织结构图反映的是()之间的组织关系。
A.各工作单位
B.各工作部门
C.各工作
D.各工作人员
E.各工作指令
答案：A,B,D
解析：
2020新版教材P16页
项目组织结构图反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系。
膨润土进场需核验产品出厂三证，其中“三证”不包括( )。
A.产品合格证
B.产品说明书
C.产品检验证书
D.产品试验报告
答案：C
解析：
膨润土进货质量：应采用材料招标方法选择供货商，审核生产厂家的资质，核验产品出厂三证（产品合格证、产品说明书、产品试验报告单）。
某安装公司承建一泵站工程，按合同要求全部完成，经建设单位组织验收合格。在投入使用前，使用部门提出管线布置应改到地下直线布置，建设单位据此要求安装公司予以更改。安装公司经认真核算核算预计修改量达到原工程量的50%以上，且材料量占的比例大，因此没有同意，并要求终止合同。经多次协商，确定安修改内容，重新单独核价一次包死。由于工期紧，建设单位无法提供修改图，施工单位按照业主代表现场指导完成了修改任务。工程资料归档时，用的是原竣工图。
问题：
1.施工单位可否要求终止合同？说明理由。
2.工程修改后，施工单位对资源管理的控制重点是什么？应从哪些方面控制？
3.施工单位提供竣工图的做法是否合适？说明理由。
4.该工程修改后应如何进行质量评定？
答案：
解析：
1.施工单位可以要求终止合同；因为工程承包合同已按约定履行完成，并经建设单位组织验收合格。
2.修改工程部分资源管理的重点是材料管理，因为虽尽量利用拆除下的原有材料，但修改后材料量占的比重大。应从材料管理以下方面着手：加强采购成本的管理，从量差和价差两个方面控制；加强材料消耗的管理，从限额发料和现场消耗两个方面控制，获得最大经济效益。
3.施工单位采用原竣工图交工的做法不对；项目竣工图是项目竣工验收，以及项目今后进行修改、改扩建等的重要依据。因此，项目竣工图编制必须真实、准确的反映项目竣工时的实际情况。要做到图物相符、技术数据可靠、签字手续完备、整理符合档案管理要求。
4.该工程因设计进行了修改，应按修改后的项目，重新评定质量等级。
诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效期间（ ）。
A．继续计算
B．维持不变
C．重新计算
D．适当减少
需要进行试生产的建设项目，应由（）申请该项目需配套建设的环境保护设施竣工验收。
A、建设单位
B、监理单位
C、县级建委
D、政府主管部门
答案：A
解析：
环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设保护设施竣工验收。
2022二级建造师考试答案6辑 第2辑
【2018 案例四~4】
背景资料
建设单位通过招标与施工单位签署了某工业项目的施工合同，主要工作内容包含设备基础、钢架基础、设备钢架制作安装、工艺设备、工艺管道，电气和仪表设备安装等。开工前施工单位按照合同约定向建设单位提交了施工进度计划（如图1）。
施工单位在组织土方开挖、余土外运时，开挖现场，厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬，运送土方的汽车也存在漏土现象。
在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，250t履带吊的车身突然发生倾斜，起重指挥人员立即停止了吊装作业，经检查发现履带吊的右侧履带前部的地面出现了下陷，施工单位立即组织人员进行了妥善处理。
在蒸汽主管道上安装流量取源部件时，施工单位发现图纸所示的安装位置的XXX段长度不符合设计要求，立即通知了建设单位。建设单位通过设计变更修改了流量取源部件的安装位置，使该部件的安装工作顺利进行。
问题：
4．安装流量取源部件的管道直管段应符合哪些要求？
答案：
解析：
（1）流量取源部件上、下游直管段的最小长度，应符合设计文件的规定。
（2）在上、下游直管段的最小长度范围内，不得设置其他取源部件或检测元件。
（3）直管段内表面应清洁，无凹坑和突出物。
关于建筑工程一切险的说法，正确的有（）。
A.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
B.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
答案：A,E
解析：
建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方，均可作为被保险人。安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定。《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》均规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
仪表安装施工程序中，综合控制系统试验后的下一步工作是（ ）。
A.仪表管道安装
B.仪表单体校验，调整安装
C.取源部件安装
D.回路试验、系统试验
答案：D
解析：
2020版教材P108
（二）自动化仪表安装施工程序：施工准备—配合土建制作安装盘柜基础—盘柜、操作台安装—电缆槽、接线箱（盒）安装—取源部件安装-仪表单体校验、调整安装—电缆敷设—仪表管道安装—仪表电源设备试验—综合控制系统试验—回路试验、系统试验—投运—竣工资料编制—交接验收。
目前主要的边坡加固方法是（ ）。
A.注浆加固B.锚杆加固 C.喷混凝土加固D.降水加固
答案：B
解析：
利用锚杆加固边坡是一种应用很久的方法，开始主要用于边坡的局部加固并逐渐向深层锚固的方向发展，其效果比较明显。目前，锚杆加固方法在边坡工程中应用广泛。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008），因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，原措施费中没有的措施项目，其费用的确定方法是()
A . 由发包人提出适当的措施费变更，经承包人确认后调整
B . 由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整
C . 由监理人提出适当的措施费变更，经发、承包人确认后调整
D . 参照原有措施费的组价方法调整
答案：B
解析：
根据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2008），若因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，需要增加新的分部分项工程量清单项目，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，则：(1)原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；(2)原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
焊缝的焊后检验主要包括（ ）检验和试验项目。
A．外观
B．致密性
C．强度
D．理化
E．无损探伤
根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，说法正确的是（ ）。
A.招标项目必须编制标底，标底必须保密
B.招标项目可以不设标底，但是应该有参考值
C.招标项目必须编制标底，标底不是评标的唯一依据
D.招标项目可以不设标底，进行无标底招标
答案：D
解析：
2019新版教材P76页
招标人自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。选项AC必须编制标底的说法是错误的。B选项说法前半句正确，但是后面所说的应有参考值不对。
传输通道可以使用()传输。
A.高速公路专用通信网
B.光端机
C.以太网交换机
D.光纤组网
E.报警系统网
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P187页
传输通道可以使用高速公路专用通信网，或者采用光端机、以太网交换机（路由器）及光纤组网传输。
场景(十）
甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期10个月，由丙监理公司负责监 理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施 工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人 员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证 后，改建工程顺利。
目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括 ( )
A.注册土木(岩土)工程师 B.注册房地产估价师
C.注册土地估价师 D.注册资产评估师
E.注册会计师
答案：A,B
解析：
我国目前有多种建筑业专业执业资格，其中主要有：注册建筑师、注册结构工程师、注册造价工程师、注册土木（岩土）工程师、注册房地产估价师、注册监理工程师、注册建造师。
2022二级建造师考试答案6辑 第3辑
《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为（）。
A.国家标准
B.国际标准
C.行业标准
D.地方标准、团体标准
E.企业标准
答案：A,C,D,E
解析：
2019新版教材P260页
《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准、行业标标准、地方标准和团体标准、企业标准。
（2019年）下列示意图中,表示土坝棱体排水常用断面型式的是（）
根据《水土保持法》，水土保持方案编制形式包括水土保持方案()
A、报告书
B、报告表
C、论证报告
D、论证书
E、论证表
答案：A,B
解析：
《水土保持法》规定，水土保持方案分为“水土保持方案报告书”和“水土保持方案报告表”。
下列属于特种专业工程的是( )。
A.控制爆破
B.机械拆除
C.预应力
D.结构补强
答案：D
解析：
2020版教材P331页
表格14特种专业工程包括建筑物纠偏和平移等工程、结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程。
关于民用建筑构造要求的说法，错误的是()。
A、阳台、外窗、室内回廊等应设置防护
B、儿童专用活动场的栏杆，其垂直栏杆间的静距离不应大于0.11m
C、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m
D、有人员正常活动的架空层的净高不应大于2m
答案：C
解析：
2020版教材P 4
本题考查的是民用建筑的构造。室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。@##
根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号），下列费用中，应计入分部分项工程费的是()。
A.安全文明施工费
B.二次搬运费
C.施工机械使用费
D.大型机械设备进出场及安拆费
答案：C
解析：
2020新版教材P56页
(―) 分部分项工程费分部分项工程费=Σ(分部分项工程量×综合单价）式中：综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润以及一定范围的风险费用（下同）。
在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括( )。
A.合同履行地
B.合同纠纷发生地
C.合同签订地
D.标的物所在地
答案：B
解析：
《民事诉讼法》第25 条规定:合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
关于公路设计变更的说法，正确的是( )。
A．项目经理组织公路工程设计变更
B．公路工程重大、较大设计变更实行审批制。经批准的设计变更最多不得变更3 次
C．公路工程勘察设计及监理等单位才可以向项目法人提出公路工程设计变更的建议
D．由于公路施工有关单位的过失引起公路工程设计变更并造成损失的，施工单位应当承担相应的费用和相关责任
答案：D
解析：
总工组织公路工程设计变更。公路工程重大、较大设计变更实行审批制，经批准的设计变更一般不得再次变更。公路工程勘察设计、施工及监理等单位可以向项目法人提出公路工程设计变更的建议。
建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它在()。
A.项目立项时建立
B.项目设计前准备阶段建立
C.项目施工前准备阶段建立
D.项目进展过程中逐步完善
答案：D
解析：
2020新版教材P129页
建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此，项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它也是逐步完善的。
2022二级建造师考试答案6辑 第4辑
根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（ ）。
A.设计变更发生后，承包人应在14 天内向发包人提交索赔通知
B.索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C.承包人在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人正式递交索赔通知书
D.索赔意向通知发出后42 天内，承包人应向监理人提交正式索赔报告
答案：C
解析：
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（ ）。
A.确定风险因素
B.分析风险发生的概率
C.分析风险损失量
D.提出风险预警
答案：A
解析：
2020版教材P40页
风险识别其工作程序包括：（1）收集与施工风险有关的信息；（2）确定风险因素；（3）编制施工风险识别报告。
在轴系对轮中心找正时，一般先要以（ ）为基准，并且通常都以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整。
A. 低压转子
B. 内下缸
C. 高压转子
D. 电转子
建设项目投标有效期的起算时间为（ ）之日。
A、 投标人提交投标文件截止
B、 投标人实际提交投标文件
C、 招标文件开始发售
D、 评标结束
答案：A
解析：
投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。只有A选项符合题干要求，是正确选项；其他B、C、D选项都不符合题干要求。考点:考查投标有效期的起算时间@##
关于常用水泥凝结时间和体积安定性的说法,错误的是( )。
A.水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间
B.初凝时间不宜过短,终凝时间也不宜过长
C.常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于10h
D.体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀裂缝
答案：C
解析：
2019版教材P28页
结构用材料中水泥,对于水泥主要研究常用六类水泥及水泥的技术要求和特性应用。其中水泥属于水硬性材料,石膏和石灰属于气硬性材料。硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类常用水泥终凝时问不得长于10h。
基槽（坑）开挖后，应进行基槽检验。基槽检验可用触探或其他方法，当发现与勘探报告和设计文件不一致，或遇到异常情况时，应结合（ ）提出处理意见。
A.地质条件
B.基槽情况
C.设计文件
D.勘探报告
下列属于水库的特征水位的是( )。
A.校核洪水位
B.警戒水位
C.防洪高水位
D.死水位
E.正常蓄水位
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P23页
水库的特征水位1.校核洪水位2.设计洪水位3.防洪高水位：4.正常蓄水位（正常高水位、设计蓄水位、兴利水位）5.防洪限制水位（汛前限制水位）6.死水位。
混凝土含砂率（简称砂率）是指砂的用量与( )的比值百分数。
A.砂、石总用量（按质量计）
B.石用量（按质量计）
C.混凝土总量（按质量计）
D.水泥用量（按质量计）
答案：A
解析：
2019版教材P43页
混凝土含砂率（简称砂率）是指砂的用量占砂、石总用量（按质量计）的百分数。
下列外加剂中，可以调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂有( )。
A.减水剂
B.引气剂
C.缓凝剂
D.早强剂
E.膨胀剂
答案：C,D
解析：
2020版教材P31页
混凝土外加剂种类繁多，功能多样，可按其主要使用功能分为以下四类：(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。(3)改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。(4)改善混凝土其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
2022二级建造师考试答案6辑 第5辑
一般情况下，下列关于检验批与分项工程之间关系的描述，正确的说法是()。
A.分项工程是检验批验收的基础
B.两者有着截然不同的性质
C.两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已
D.检验批是按照工程划分的，而分项工程是按照施工部位划分的
答案：C
解析：
2020新版教材P171页
分项工程的验收是在检验批验收的基础上进行，一般情况下，两者具有相同或相近的性质，只是验收的批量大小不同而已。
在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书但在送达前甲方反悔，这时法院应该()。
A.及时判决
B.强制执行
C.留置送达
D.重新调解
答案：A
解析：
2020版教材P341
调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），施工单位在监理单位验收前对施工质量负( )。
A.全部责任
B.间接责任
C.部分责任
D.直接责任
答案：A
解析：
2020版教材P226
(4)施工单位对所承包项目的施工质量负责，在监理单位验收前对施工质量负全部责任，在监理单位验收后，对其隐瞒或虚假部分负直接责任。
下列属于委托代理终止的情形的是（）。
A.被代理人恢复民事行为能力
B.被代理人死亡
C.代理人取得民事行为能力
D.代理期间届满或者代理事务完成
E.代理人死亡
下列不属于特殊土的是( )。
A.砂土
B.红黏土
C.膨胀土
D.冻土
预拱度偏差防治措施正确的有( )。
A.提高支架基础、支架及模板的施工质量
B.严格控制张拉时的混凝土强度
C.预制梁存梁时间宜长
D.及时调整预拱度误差
E.波纹管的安装定位应准确
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P154页
预拱度偏差防治措施：(1)提高支架基础、支架及模板的施工质量，确保模板的标高无偏差；(2)加强施工控制，及时调整预拱度误差；(3)严格控制张拉时的混凝土强度，控制张拉的试块应与梁板同条件养护，对于预制梁还需控制混凝土的弹性模量；(4)要严格控制预应力筋在结构中的位置，波纹管的安装定位应准确；控制张拉时的应力值，按要求的时间持荷；(5)张拉千斤顶定期标定，钢绞线伸长值的计算应采用同批钢绞线弹性模量的实测值；(6)预制梁存梁时间不宜过长，控制预制梁与桥面系铺装的龄期差。
根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向通知书应交由()审核。
A、 业主
B、 监理人
C、 设计人
D、 项目经理
答案：B
解析：
主要考察的是：施工合同索赔程序，是，对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件应该交由工程师（监理人）审核。
根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须招标的有（ ）。
A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目
B.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目
C.使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目
D.使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目
E.使用有限公司资金的项目
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P 72
《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标: (1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括:
(1)使用预算资金200 万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；
(2)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。
使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括:
(1)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；
(2)使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。
某新建商用群体建设项目，地下二层，地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，桩筏基础，建筑面积88000m2。某施工单位中标后组建项目部进场施工，在项目现场搭设了临时办公室，各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施；并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。
施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中，对照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查。经统计，现场生产区临时设施总面积超过了1200m2，检查组认为临时设施区域内消防设施配置不齐全，要求项目部整改。
针对地下室200mm厚的无梁楼盖，项目部编制了模板及其支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系，支撑架立杆纵横向间距均为1600mm，扫地杆距地面约1500mm，每步设置纵横向水平杆，步距为1500mm，立杆伸出顶层水平杆的长度控制在150～300mm。顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm、伸出立杆的长度控制在500mm以内。
在装饰装修阶段，项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装饰装修作业。该操作平台的台面面积8.64m2，台面距楼地面高4.6m。
<1>、按照“文明施工检查评分表”的保证项目检查时，除现场办公和住宿外，检查的保证项目还应有哪些？
<2>、针对本项目生产区临时设施总面积情况，在生产区临时设施区域内还应增设哪些器材或设施？
<3>、指出本项目模板及其支撑架专项施工方案中的不妥之处，并分别写出正确做法。
<4>、现场搭设的移动式操作平台的台面面积、台面高度是否符合规定？现场移动式操作平台作
答案：
解析：
＜1>、
文明施工检查评定保证项目还应包括：现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场防火。
＜2>、
还应当增设消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶（池）、消防砂箱等器材设施。
＜3>、
（1）不妥之处一：支撑架立杆纵横向间距均为1600mm。
正确做法：立杆的步距不应大于1.8m；顶层立杆步距应适当减小，且不应大于1.5m。
（2）不妥之处二：扫地杆距地面约1500mm。
正确做法：纵横向扫地杆距地高度应小于350mm。
（3）不妥之处三：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在500mm以内。
正确做法：可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm。
＜4>、
符合规定。安全控制要点：（1）移动式操作平台台面不得超过10m2，高度不得超过5m，（2）平台台面脚手板要铺满钉牢，台面四周设置防护栏杆。平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台；操作平台上要严格控制荷载，应在平台上标明操作人员和物料的总重量，使用过程中不允许超过设计的容许荷载。
2022二级建造师考试答案6辑 第6辑
自动化仪表调校室应避开()的地方。
A.振动大
B.灰尘多
C.阳光直射
D.噪声大
E.强磁场
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P97页
（2）仪表调校室应符合的要求。应避开振动大、灰尘多、噪声大和有强磁场干挠的地方。
架空管道支架正确的施工方法是（ ）。
A．固定支架在补偿器预拉伸之后固定
B．有热位移的管道支点应设在位移相同方向
C．导向支架的滑动面应保持一定的粗糙度
D．弹簧支架的安装，弹簧应调整至冷态值
采用电子招标投标时，在投标截止时间前可提取投标文件的是（）。
A.招标人
B.投标人
C.招标办公室
D.招标监督机构
答案：B
解析：
2019版教材P173页
(5) 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。
按厚度划分，钢结构防火涂料可分为（）。
A、A类、B类
B、B类、C类
C、C类、D类
D、B类、H类
答案：D
解析：
防火涂料按涂层厚度可分为B和H类。正确答案：D。@##
仲裁具的基本特点体现在()。
A.保密性
B.独立性
C.专业性
D.强制性
E.执行的强制性和广泛性
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P303页
仲裁具有以下基本特点：(1)自愿性：(2)专业性：(3)独立性；(4)保密性：(5)快捷性；(6)执行的强制性和广泛性。
施工质量检验，可以分为自检、互检、专检和交接检验，这是按照（ ）进行的分类
A.检验方式 B.检验对象
C.检验方法 D.检验内容
下列不属于地质构造基本类型的是（ ）。
A.单斜构造
B.褶皱构造
C.断裂构造
D.层理构造
答案：D
解析：
P10-12
地质构造形式（1）单斜构造：在一定范围内，岩层或矿体大致向一个方向倾斜的构造形态。（2）褶皱构造：岩层或矿体受水平挤压后弯曲，但仍保持连续性的构造形态。（3）断裂构造：岩层或矿体受力后产生断裂，失去连续性和完整性的构造形态。断裂面两侧岩层或矿体没有明显位移的叫裂隙，断裂面两侧岩层或矿体发生明显位移的叫断层。
喷混凝土的1天期龄的抗压强度不应低于（ ），钢纤维喷射混凝土的设计强度 等级不应低于C20，其抗拉强度不应低于2MPa。
A. 5MPa
B. 4MPa
C. 3MPa
D. 2MPa
(2016年)下列引发工程质量事故的原因中，属于管理原因的有（ ）。
A.施工方法选用不当
B.盲目追求利润不顾质量
C.质量控制不严格
D.特大暴雨导致质量不合格
E.检验制度不严密
答案：C,E
解析：
管理原因引发的质量事故：指管理上的不完善或失误引发的质量事故。例如，施工单位或监理单 位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管 理不善而失准，材料检验不严等原因引起的质量事故。
