2022二级建造师答疑精华8章 第1章
建设单位应向( )移交工程档案。
A.城建档案馆
B.建设行政主管部门
C.行业协会
D.监督机构
答案：A
解析：
2019版教材P259页
（5）建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。有条件时，向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。
关于应用曲线法进行施工进度偏差分析的说法，正确的是（）。
A.计划工作预算费用曲线-已完工作实际费用曲线间的两项参数之差表示费用偏差
B.计划工作预算费用曲线-已完工作预算费用曲线间的两项参数之差表示费用偏差
C.已完工作实际费用曲线-已完工作预算费用曲线间的两项参数之差表示进度偏差
D.已完工作预算费用曲线-计划工作预算费用曲线间的两项参数之差表示进度偏差
答案：D
解析：
2020新版教材P112页
费用偏差CV=已完工作预算费用BCWP-已完工作实际费用ACWP；
进度偏差SV=已完工作预算费用BCWP-计划工作预算费用BCWS；
根据《水土保持法》，建设项目中的水土保持设施应与主体工程同时 （）
A.批准
B.设计
C.施工
D.投产使用
E.验收
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P334页
该题主要考察的是：水土保持设施“三同时”，原文是为保证经过批准的水土保持方案的严格实施，建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”)。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。水土保持设施验收不合格的，工程项目不得投入使用。
槽盒内导线敷设时，包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于管子内空截面积的（）。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
答案：B
解析：
各类导线截面积要求:线槽内导线总截面积≤线槽内截面积的60%；管内导线总截面积≤管子内空截面积40%。
场景(十）
甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期10个月，由丙监理公司负责监 理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施 工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人 员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证 后，改建工程顺利。
在改建过程中，丙监理单位的监理内容包括 ( )
A.进度控制 B.质量控制
C.成本控制 D.合同管理
E.组织管理
答案：A,B,C,D
解析：
工程监理在本质上是项目管理，是代表建设单位而进行的项目管理。其监理的内容自然与项目管理的内容是一致的。其内容包括三控制、三管理、一协调：进度控制、质量控制、成本控制；安全管理、合同管理、信息管理；沟通协调。
法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是()。
A.乙只能向法院另行起诉
B.乙可以申请法院恢复执行
C.该执行已经终结
D.乙可以提起审判监督程序
答案：B
解析：
2019新版教材P328页
在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记人笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书强制执行。
下列关于承包单位分包、转包建设工程的做法或说法，正确的是（）。
A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
C.禁止将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
D.建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成
答案：D
解析：
2019新版教材P97页
《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。
施工组织设计应由( )主持编制。
A、项目经理B、项目总工程师
C、公司项目管理部门D、公司总工程师
答案：A
解析：
此题比较简单，应该不难。主考核项目施工组织的编制和审批相关规定。
《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 第 3.0.5 条规定，施工组织设计应由项目负责入主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。
项目负责人，即项目经理。尽管实际项目管理中，相当—部分项目的施工组织设计为项目总工程师（技术负责人）主持编制，其实这是错误做法。故本题的正确项应为“A、项目经理”。
某建设单位投资兴建一办公楼，建筑面积10000m2；钢筋混凝土框架-剪力墙结构，地下2 层，层高4.5m 地上10 层，层高3.6m。采取工程总承包交钥匙方式对外公开招标，招标范围为工程至交付使用全过程。经公开招投标，A 工程总承包单位中标，中标价为18060 万元。部分费用如下：安全文明施工费340 万元，其中按照施工计划2014 年度安全文明施工费为226 万元；夜间施工增加费22万元；特殊地区施工增加费36 万元；大型机械进出场及安拆费86 万元；脚手架费220 万元；模板费用105 万元；施工总包管理费54 万元；暂列金额300 万元。
A 施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。A 施工总承包单位在项目管理过程中，与F 劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A 施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B 专业分包单位施工。A 施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C 专业分包单位施工。C 专业分包单位按照分包工程合同总价收取8%的管理费后分包D 专业分包单位。
A 施工单位中标后第8 天，双方签订了项目工程施工承包合同，规定了双方的权利、义务和责任。部分条款如下：工程质量为合格；除钢材及混凝土材料价格浮动超出±10%(含10%)、工程设计变更允许调整以外，其他一律不允许调整；工程预付款比例为10%；合同工期为485 日历天，于2014 年2 月1 日起至2015 年5 月31 日止。
建设单位审查结算资料时，发现A 施工单位提供的部分索赔资料不完整，如原图纸设计室外回填土为2：8 灰土，实际施工时变更为级配砂石，A 施工单位仅仅提供了一份设计变更单，要求A 施工单位补充相关资料。
施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现：①安全管理检查评分表内的保证项目仅对“安全生产责任制”、“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查；②外架立面剪刀撑间距12m，由底至顶连续设置；③电梯井口处设置活动的防护栅门，电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。检查组下达了整改通知单。
问题：
1、该项目A 施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责？除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些？哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理由。
2、列式计算措施项目费、预付款各为多少万元(保留两位小数)?
3、A 工程总承包单位的费用变更控制程序有哪些?A 施工单位还需补充哪些索赔资料?
4、按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)，安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些？写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。
答案：
解析：
1、A 施工总承包单位全管理目标：成本目标、进度目标、质量目标、安全目标。
除交钥匙方式外，工程总承包方式还有：采购—施工总承包、设计—施工总承包、设计—采购总承包
违法分包及理由：
①A 施工总承包单位自行将通风空调工程分包给 C 专业分包单位施工；
理由：建设工程总承包合同未约定，又未经建设单位认可
②C 专业分包单位按照分包工程合同总价收取 8%的管理费后分包 D 专业分包单位；
理由：分包单位不得将其建设工程再次分包
2、措施项目费=340+22+36+86+220+105=809.00 万元
预付款：(18060-300)*10%=17760*10%=1776.00 万元
3、A 工程总承包单位的费用变更控制程序有：
(1)施工单位收到设计变更 14 天内提出变更费用申请报告
(2)监理单位收到变更费用申请报告 7 天内审核完
(3)建设单位在收到施工单位的设计变更费用申请报告 14 内进行答复， 未答复视为默认
A 施工单位还需补充的索赔资料：
(1)索赔意向书
(2)业主和工程师签发的工程变更指令
(3)经业主或工程师认可的施工单位变更设计的施工方案
(4)工程变更的计量记录及业主和工程师的签字确认
(5)现场签证
(6)工程变更的计价依据
(7)施工日记及记录
(8)工程照片和录像
4、安全管理检查评分表的保证项目还应检查：
(1)安全技术交底；
(2)安全检查；
(3)安全教育；
(4)应急救援。
施工现场安全设置需整改项目的正确做法:
(1)电梯井应设置固定的防护栅门。
(2)电梯井内每隔两层应设置一道安全平网。
(3)因高度大于 24m，外架立面剪刀撑沿长度和高度应连续设置。
2022二级建造师答疑精华8章 第2章
施工成本计划的编制基础是()。
A.施工成本考核
B.施工成本预测
C.施工成本核算
D.目标成本确定
答案：B
解析：
施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。
(2017年)承包商可以向业主提出索赔的情形包括（ ）。
A.监理工程师提出的设计变更导致费用的增加
B.承包商为了保证工程质量而增加的措施费
C.分包商返工造成费用增加，工期拖延
D.承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延
答案：A
解析：
监理工程师提出的设计变更导致费用的增加不属于承包商的责任，因此可以提出索赔。而选项： B、D 属于承包商自己的责任不能索赔，选项 C：属于分包商的责任，承包商可以向分包商提出索赔，而不 能向业主提出索赔。
高效过滤器安装时要保证滤料的( )。
A、湿度B、密封C、清洁D、软性度E、严密
答案：C,E
解析：
高效过滤器中滤料清洁和严密是关键，否则不可能达到空气洁净度的要求，为此在系统带生产负荷联合试运转前的所有试验都必须把滤网拆下保存，防止损坏或污染。
工程量清单应由( )提供。
A.政府部门
B.监理单位
C.招标人
D.投标人
答案：C
解析：
2019版教材P177页
根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）招标文件一般包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、招标图纸、合同技术条款和投标文件格式等八章。其中，第二章投标人须知、第三章评标办法、第四章第一节通用合同条款属于《水利水电工程标准施工招标文,件》（2009年版）强制使用的内容，应不加修改的使用。
下列周转材料摊销方法中，适用于脚手架摊销的是（ ）。
A、定额摊销法
B、一次摊销法
C、分次摊销法
D、分期摊销法
答案：D
解析：
本题考查的是周转材料的管理。分期摊销法是根据周转材料的预计使用期限分期摊入成本、费用。这种方法一般适用于经常使用或使用次数较多的周转材料，如脚手架、跳板、塔吊轨及枕木等。
对于工序交接检查，应严格执行“三检”，即（）。
A.自检、抽检、专检
B.自检、互检、面检
C.抽检、专检、对检
D.自检、互检、专检
答案：D
解析：
2020新版教材P163页
对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即自检、互检、专检。
保护地下管线要做好监测工作。管线监测点布置应优先考虑（ ）。
A．天然气管
B．雨水管
C．煤气管
D．污水管
E．大口径上水管
钢筋混凝土的优点不包括()。
A、抗压性好
B、耐久性好
C、韧性好
D、可塑性好
答案：C
解析：
2020版教材P 20
本题考查的是钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求。钢筋混凝土的优点：就地取材、耐久性好、整体性好、可模性好、耐火性好。
关于常用钢材加工方法及对钢材性能的影响，以下说法正确的是（）。
A. 冷加工强化，它是将建筑钢材在常温下进行冷拉、冷拔和冷轧，提高其屈服强度，相应降低了塑性和韧性。
B. 时效强化，它是指经冷加工后，钢的屈服强度和极限强度随着时间的延长而逐渐提高，塑性和韧性逐渐降低的现象。因此，可将经过冷拉的钢筋在常温下、或加热到 500~750° C并保持一定时间，实现时效处理
C. 热处理，热处理的方法有退火、正火、淬火和回火。在施工现场，有时需对焊接件进行热处理
D. 焊接，建筑钢材的焊接方法包括电弧焊、电阻焊、气焊等
E. 铆接，使用铆钉连接两件或两件以上的工件的方法，它包括活动铆接、固定铆接和密封铆接
答案：A,C,D,E
解析：
时效强化，它是指经冷加工后，钢的屈服强度和极限强度随着时间的延长而逐渐提高，塑性和韧性逐渐降低的现象。因此，可将经过冷拉的钢筋在常温下、或加热到100~200° C并保持一定时间，实现时效处理。
2022二级建造师答疑精华8章 第3章
适用于各级公路的路面面层是（）。
A.沥青混凝土
B.沥青碎石
C.沥青贯入层
D.沥青表面处治
答案：A
解析：
2019版教材P68页
沥青混凝土路面适用于各级公路面层。
大理石镜面板材镜向光泽值应不低于( )光泽单位。
A.60
B.70
C.80
D.90
答案：B
解析：
2020版教材P36
大理石镜面板材镜向光泽值应不低于70光泽单位。
甲、乙公司双方在施工合同中约定，双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠纷，甲公司欲申请仲裁，却发现合同签订地没有仲裁机构，而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构，但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此，甲公司可以向()。
A.合同履行地法院起诉
B.乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁
C.甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁
D.合同履行地仲裁委员会申请仲裁
答案：A
解析：
2019新版教材P331页
《仲裁法》规定，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。因为没达成一致，所以不能仲裁。排除BCD。
《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”
1．背景
某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20°。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。
该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天。
2．问题
(1)该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患?
(2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生?
(3)根据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进行索赔?
答案：
解析：
P275-276
(1)由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。(2)针对该石门巷道的施工条件，要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲帮问顶”，检查危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。
(3)根据工程所出现的事故，由于巷道围岩稳定性较差，施工前已经明确，遇到断层并非不可预见，主要还是施工单位对安全重视不够而发生的冒顶事故。施工单位修改支护参数，且未经建设单位同意。因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不能向任何单位进行索赔。
对人民法院作出的一审民事判决不服，提起上诉的期限为判决书送达之日起（ ）日。
A、 5
B、 7
C、 10
D、 15
答案：D
解析：
上诉期间当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起诉讼；
分部工程的划分应按()确定。
A.专业类别、工程规模
B.专业性质、建筑部位
C.工种、材料
D.施工工艺、设备类别
答案：B
解析：
2020新版教材P164页
（3）分部工程的划分应按下列原则确定：1 可按专业性质、工程部位确定。
关于隧道施工洞内运输的说法，错误的是()
A、装运大体积料具时，应有专人指挥
B、应选用汽油作燃料的车辆
C、装碴机操作时，其回转范围内不得有人通过
D、人车应分道通行
答案：B
解析：
隧道内运输的安全技术要点：(1)各类进洞车辆必须处于完好状态，安全防护装置齐全，制动有效，运输时严禁人料混装；进洞的各类机械与车辆，宜选用带净化装置的柴油机动力；燃烧汽油的车辆和机械不得进洞；所有运输车辆均不准超载、超宽、超高运输，装运大体积或超长料具时，应有专人指挥，并设置警示界限的红灯，物件应捆扎牢固：故选项B错、选项A对。(2)进出隧道人员应走人行道，不得与机械或车辆抢道，严禁扒车，追车或强行搭车。故选项D对。(3)人工装碴时，应将车辆停稳并制动；机械装碴时，隧道断面应能满足装载机械的安全运转，装碴机操作时，其回转范围内不得有人通过。故选项C对。(4)卸碴时，应将车辆停稳并制动，严禁站在斗内扒碴。(5)凡停放在接近车辆运行界限处的施工设备与机械应在其外缘设置低压红色闪光灯，组成显示界限，以防止车辆碰撞；运输线路应有专人维修、养护，线路两侧的废碴和余料应随时清理。(6)洞外卸碴场地应保持一段上坡段，并在堆碴边缘内0.8m处设置挡木，防止运输车滑翻。
建设工程活动涉及的法律关系较为复杂，风险较为多样。因此，建设工程活动涉及的险种也较多。主要包括（）。
A.建筑工程一切险
B.安装工程一切险
C.机器损坏险
D.财产一切险
E.建筑职工意外伤害险
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P35页
建设工程活动涉及的法律关系较为复杂，风险较为多样。因此，建设工程活动涉及的险种也较多。主要包括：建筑工程一切险（及第三者责任险）、安装工程一切险及第三者责任险）、机器损坏险、机动车辆险、建筑职工意外伤害险、勘察设计责任保险、工程监理责任保险等。
在设备安装过程中，常见的零部件装配有（ ）。
A.齿轮装配
B.键、销、胀套装配
C.联轴器装配
D.轴承装配
E.地脚螺栓装配
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P53
本题考查的是机械设备安装的一般程序和一般要求。在设备安装过程中，常见的零部件装配有：螺栓或螺钉连接紧固，键、销、胀套装配，联轴器、离合器、制动器装配，滑动轴承、滚动轴承装配，传动带、链条、齿轮装配，密封件装配等。
2022二级建造师答疑精华8章 第4章
某投资公司建设一蜡油深加工项目，经招标由A单位施工总承包。工程内容有土建工程，工艺设备、工艺管道包括GC类管道、电气及自动化仪表安装等。其中，工艺设备包括2台核心大型设备，单台重量300t，整体安装；1台压缩机分体到货，最重件68t，解体安装，采用厂房内75t桥式起重机进行吊装。压缩机厂房为双跨网架屋面结构，1台重10t的汽液交换设备设置于厂房屋面。
A单位将单位工程压缩机厂房分包给B公司。B公司拟将网架顶分为8片，每片网架重24t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位；屋面交换设备拟采用汽车起重机进行吊装。
合同要求该工程2016年9月开工，2017年6月30日完工。为加快工程进度，业主要有条件的工程，冬期不停止施工作业。为保证工程顺利进行，A单位编制了设备安装方案、设备调试方案、工艺管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装方案，B公司编制了压缩机厂房施工方案。
<1>?、针对本工程，A单位和B公司各应编制何种施工组织设计？
<2>?、指出背景资料中，A单位和B公司还应编制哪些施工方案？施工方案一般包括哪些内容？
<3>?、本工程中有哪些属于特种设备安装？A单位特种设备安装前，向监管部门提交的书面告知书应包括哪些相关资料？
<4>?、指出本工程中有哪些属于危险性较大的专项工程施工方案？专项方案应如何进行审核和批准？
答案：
解析：
1.A单位应编制蜡油深加工工程施工组织总设计。B公司应编制压缩机车间单位工程施工组织设计。
2.A单位还应编制：大型设备吊装方案，75t桥式起重机安装方案，工艺管道包括GC类管道安装、清洗和试验、无损检测方案，单机试运行方案，冬期施工方案。
B安装公司还应编制：网架吊装方案、高处作业施工方案。施工方案一般内容包括：工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等。
3.本工程GC类管道（压力管道）、75t桥式起重机属于特种设备安装。A单位提交的书面告知书应包括的相关资料有：A单位及人员资格证件、施工组织与技术方案、工程合同、安装监督检验约请书、特种设备制造单位资质证件。
4.网架吊装方案、75t桥式起重机安装方案、屋面交换设备吊装方案属于危险性较大的专项工程施工方案，其中网架吊装是采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN（相当于10t）及以上的起重吊装工程，75t桥式起重机安装是起重量300kN及以上的起重设备安装工程，属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。
屋面交换设备吊装方案由B公司技术部门组织审核，单位技术负责人签字，并经总承包单位技术负责人签字，然后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。网架吊装方案和75t桥式起重机安装方案还应由总承包A单位组织召开专家论证会。
关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ）。
A、 不动产物权的设立应依法登记
B、 不动产物权的设立属自愿登记
C、 不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D、 不动产登记由合同签订地的登记机构办理
答案：A
解析：
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
成本目标通常以（ ）来定量地表示。
A.控制项目总成本额
B.控制项目的人工消耗率
C.项目成本总降低额
D.控制项目的材料节约率
E.项目成本总降低率
答案：C,E
解析：
2020版教材P268
成本目标通常以项目成本总降低额和降低率来定量地表示。
根据《安全生产许可证条例》，不属于企业取得安全生产许可证的条件是（ ）。
A．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B．资金投入符合安全要求
C．依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
D．及时报告安全生产事故隐患
建筑产品的单件性要求，每一个建筑产品都要根据其特定要求进行施工，其表现包括）（ ）。
A．不能使用同一施工队伍、同一施工工艺、同一生产设备、同一家承包商进行生产
B．施工生产组织及机构变动频繁，生产经营的“随机性”特征特别突出
c．生产过程中试验性研究课题多，给职业健康安全与环境管理带来不少难题
D。对于同一地区的不同建设工程项目；可以制定相同健康安全与环境管理计划
建筑市场各方主体的不良行为记录信息，在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布的期限一般为（ ）。
A.3个月至1年
B.3个月至3年
C.6个月至3年
D.6个月至5年
答案：C
解析：
本题考查的是建筑市场诚信行为信息管理办法。不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。选项C正确。
建筑幕墙工程质量验收，每个检验批每()应至少抽查一处，每处不得小于10m2。
A.50m2
B.100m2
C.150m2
D.200m2
答案：B
解析：
2020版教材P212
（3）每个检验批每100㎡应至少抽查一处，每处不得小于10㎡。
砖基础施工过程中，当设计无要求时，基础墙的防潮层位置应设置在室内地面标高()砖处。
A、以下一皮
B、以上一皮
C、以下二皮
D、以上二皮
答案：A
解析：
基础墙的防潮层，当设计无具体要求，宜用1:2水泥砂浆加适量防水剂铺设，其厚度宜为20mm。防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。”
垫隔土工布加固地基时，当采用缝接法连接，粘接宽度不小于()mm。
A.35
B.40
C.45
D.50
答案：D
解析：
本题考点涉及土工合成材料的应用。垫隔土工布加固地基施工应满足以下要求：(1)在整平好的下承层上按路堤底宽全断面铺设，摊平时拉直平顺，紧贴下承层，不得出现扭曲、折皱、重叠。在斜坡上摊铺时，应保持一定松紧度(可用U形钉控制)。(2)铺设土工聚合物，应在路堤每边留足够的锚固长度，回折覆盖在压实的填料面上。(3)为保证土工合成材料的整体性，当采用搭接法连接时，搭接长度宜为0．3～0．9m；采用缝接法时，粘结宽度不小于50mm，粘结强度不低于土工合成材料的抗拉强度。(4)现场施工中，一方面注意土工合成材料破损时必须立即修补好，另一方面上下层接缝应交替错开，错开长度不小于0．5m。(5)在土工合成材料堆放及铺设过程中，尽量避免长时间暴露和暴晒，以免性能劣化。(6)铺设质量应符合规范要求。
2022二级建造师答疑精华8章 第5章
建设工程施工必须按照批准的施工组织设计进行。在施工过程中确实需对施工组织设计进行重大修改的，必须报经（ ）同意。
A．总包单位
B．建设单位
C．批准部门
D．监理单位
【2016年真题】根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有（ ）。
A．施工合同
B．加工承揽合同
C．定金合同
D．借款合同
E．运输合同
答案：B,E
解析：
因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。
运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括()。
A、 设计图纸的质量
B、 采购的建筑材料质量
C、 签订施工合同时业主的决策质量
D、 编制监理规划的质量
答案：B
解析：
质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，它还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。
有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门有()违法行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证
B.谎报或者瞒报事故
C.迟报或者漏报事故
D.销毁有关证据、资料
E.事故发生后逃匿的
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P212页
事故报告和调査处理中的违法行为，包括事故发生单位及其有关人员的违法行为，还包括政府、有关部门及有关人员的违法行为，其种类主要有以下几种：(8)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；(4)谎报或者瞒报事故；(3)迟报或者漏报事故；(3)有关地方人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门有上述（1)、（3)、（4)、（8)、（10)条违法行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中国古代著名的赵州桥（石拱桥）属于()桥型。
A、无铰拱
B、一铰拱
C、两铰拱
D、三铰拱
答案：D
解析：
拱式体系的主要承重结构是拱肋（或拱箱），以承压为主，可采用抗压能力强的圬工材料（石、混凝土与钢筋混凝土）来修建。拱分单铰拱、双铰拱、三铰拱和无铰拱。拱是有水平推力的结构，对地基要求较高，一般常建于地基良好的地区。赵州桥属于三铰拱。
下列施工安全检查项目中，属于季节性专项检查的有()
A、防暑降温
B、施工用电
C、高处作业
D、防台防汛
E、防冻防滑
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P308
季节性安全专项检查有：夏秋季的防暑降温、防食物中毒、防台防汛；冬季的防冻保暖、防跌、滑等安全检查。
高处作业吊篮内的作业人员不应超过()人。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：A
解析：
2019版教材P230页
高处作业吊篮吊篮内的作业人员不应超过2人。
通过用户管道引入口的总阀门将燃气引向室内，并分配到每个燃气用具的是( )
A.分配管道
B.用户引入管道
C.室内燃气管道
D.车间燃气管道
答案：C
解析：
P161-162
此题考查城镇燃气输配管道按用途的分类。室内燃气管道:通过用户管道引入口的总阀门将燃气引向室内，并分配到每个燃具。
采用( )，坝块浇筑的先后程序须受一定的限制，必须是上游块先浇，下游块后浇。
A.通仓浇筑
B.横缝分块
C.斜缝分块
D.错缝分块,
答案：C
解析：
2020版教材P112
斜缝分块，坝块浇筑的先后程序，有一定的限制，必须是上游块先浇，下游块后浇，不如纵缝分块在浇筑先后程序上的机动灵活。
2022二级建造师答疑精华8章 第6章
下列关于履带式起重机使用要求的说法，错误的是（ ）。
A.应按说明书的要求操作，必要时编制负载行走方案
B.司机应持《特种作业人员操作证》
C.吊装人员按特种设备无损检测人员考核规则考试合格，取得特种设备作业人员证
D.允许负载行走
答案：B
解析：
2020版教材P31
履带式起重机负载行走(D表述正确），应按说明书的要求操作，必要时编制负载行走方案(A正确）；
吊装人员按特种设备无损检测人员考核规则考试合格，取得特种设备作业人员证(C正确），含作业项目包括起重机指挥和起重机司机。
锚具、夹具和连接器进场时，确认其锚固性能类别、型号、规格、数量后进行( )。
A.外观检查
B.强度检验
C.硬度检验
D.静载锚固性能试验
E.动载锚固性能试验
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P43页
锚具、夹具及连接器进场验收时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量，确认无误后进行外观检查、硬度检验和静载锚固性能试验。
施工占用慢行道和便道要获得( )部门的批准。
A.行政管理
B.交通管理
C.道路管理
D.建设管理
E.规划管理
答案：B,C
解析：
2019版教材P241页
交通道行方案实施中占用慢行道和便道要获得交通管理部门和道路管理部门的批准，按照获准的交通疏导方案修建临时施工便道、便桥。
大型建设工程项目总进度论证的核心工作是( )。
A.明确进度控制的措施
B.分析影响施工进度且目标实现的主要因素
C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性
D.编制各层（各级）进度计划
答案：C
解析：
2020新版教材P129页
大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。
下列气体中，可用作气体绝缘材料的有（ ）。
A.氯气
B.二氧化硫
C.空气
D.五氧化二磷
E.六氟化硫
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P16
气体绝缘材料有空气、氮气、二氧化硫和六氟化硫等。
关于土方开挖的说法，正确的有( )。
A.基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高
B.基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定
C.土方开挖前应先进行测量定位，设置好控制点
D.基坑开挖完成后，应及时清底、验槽，减少暴露时间
E.采用盆式挖土方法时周边预留的土坡对围护墙有支撑作用，有利于减少围护墙的变形。
答案：B,C,D,E
解析：
施工过程中应采取减少基底土扰动的保护措施，
机械挖土时，基底以上200~300mm厚土层应采用人工配合挖除。
关于梁板吊放技术的说法，错误的是()。
A、捆绑吊点距梁端悬出的长度不得大于设计规定
B、采用千斤绳吊放混凝土T形梁时，可采用让两个翼板受力的方法
C、钢梁经过验算不超过容许应力时，可采用人字千斤绳起吊
D、各种起吊设备在每次组装后，初次使用时，应先进行试吊
答案：B
解析：
用各种起吊机具设备吊放梁、板时，应达到以下技术要求：(1)起吊混凝土梁板时，捆绑吊点距梁端悬出的长度不得超过设计规定，无设计规定时应进行验算，以防止捆绑吊点梁顶面超过容许应力而使梁开裂破损。起吊钢板梁时千斤绳应捆在节点的部位，吊钢板梁的千斤绳应捆在靠近梁的横向连接处。吊Ⅱ型梁的千斤绳应捆在梁的横隔板附近，否则应在梁腹内加设横撑木或在梁底使用横托架。(2)起吊混凝土T形梁时，若吊钩不是钩住预埋的吊环，而是用千斤绳捆绑吊放时，应采用不使梁的两个翼板受力的方法。(3)钢梁及小跨度的混凝土梁、板经过验算不会发生超容许应力时，可采用人字千斤绳起吊，或由一个吊点在梁的重心起吊。较大跨度的混凝土梁如用一个主钩起吊，必须配以纵向扁担。(5)各种起吊设备在每次组装后，初次使用时，应先进行试吊。试吊时，将梁吊离支承面约20～30mm后暂停，对各主要受力部位的作用情况作细致检查。确认受力良好，方可撤除支垫继续起吊。
工程消防验收申请应由（）提出。
A．建设单位
B．监理单位
C．总承包单位
D．施工安装单位
答案：A
解析：
对具备相应情形的特殊建设工程，建设单位必须向公安机关消防机构申请消防设计审核，并且在工程竣工后，向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。
（2014年） 用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是（ ）天。
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：D
解析：
P33。考查内容：砂浆的技术性能和应用。砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。砂浆强度等级是以边长为 70.7mm 的立方体试件，在标准养护条件下， 用标准试验方法测得 28d 龄期的抗压强度值（单位为 MPa）确定。
2022二级建造师答疑精华8章 第7章
担保的产生源于（ ）对债务人的不信任。
A．当事人
B．保证人
C．债权人
D．被担保人
下列成桩方式中，适用于地下水位以上的黏性土、黄土碎石土及风化岩的是（ ）。
A.爆破成孔
B.沉管成孔灌注桩
C.干作业成孔桩
D.泥浆护壁成孔桩
答案：A
解析：
本题考查的是钻孔灌注桩基础。爆破成孔适用于地下水位以上的黏性土、黄土碎石土及风化岩。
背景：某公司投资建设一幢商场工程，地下1层、地上5层，建筑面积12000m2，结构类型为框架结构。经过公开招标投标，乙方施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF―2013―0201签订了合同，合同工期为280d，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。乙方中标后，与甲方签订了固定总价合同。
合同履行中发生了以下事件：
事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m变更为4.80m，当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，甲方将外墙门口处镶贴瓷砖变更为干挂大理石，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
问题：
1．双方签订的固定总价合同是否适当？说明固定总价合同的适用范围。建筑工程合同价款的约定还有哪些形式？
2．事件一中，乙方的索赔是否成立？结合合同索赔条款说明理由。
3．事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由。
答案：
解析：
1．双方签订的固定总价合同适当。适用于虽然工程规模小、技术难度小、图纸设计完整、设计变更少,但是工期一般在一年之内的工程项目。建筑工程合同价款还有单价合同和成本加酬金合同。
2．事件一中,乙方的索赔生效；
理由：根据合同（范本）索赔条款,承包方应在索赔事件发生后28d内向工程师（甲方或监理）提出索赔意向通知并送交最终索赔报告相关资料（或在索赔事件终了后28d内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告）。
本工程连续停工25d,复工后乙方立即送交了索赔报告和相关资料,但甲方超期未答复,视为甲方已经认可,所以乙方的索赔已经生效。
3．事件二中,乙方申报设计变更增加费不符合约定；
理由：按照合同通用条款的规定,总承包方在确认设计变更后14d内不提出设计变更增加款项的,视为该项设计变更不涉及合同价款变更。总承包方是在设计变更施工2个月后才提出设计变更报价,已超过合同约定的14d期限,因此发包方有权拒绝该项报价的签认。
关于建筑节能工程施工质量验收的说法， 正确的有（ ） 。
A． 建筑节能工程是单位工程的一个分部工程
B． 建筑节能工程是单位工程的一个分项工程
C． 一般工程可不进行围护结构节能构造实体检验
D． 节能验收资料不需单独组卷
答案：A
解析：
参见教材 P313。 本题考查内容： 建筑节能工程施工质量验收的有关规定。 建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。 建筑节能分项工程和检验批的验收应单独写验收记录， 节能验收资料应单独组卷。
某施工机械预算价格为120 万元，折旧年限为10 年，残值率为6%，年平均工作245 个台班，则该机械台班折旧费为（ ）元。
A．460
B．490
C．560
D．590
答案：A
解析：
台班折旧费＝[机械预算价格×（1-残值率）]／耐用总台班数=[120×（1-6%）]/10/245=460 元
锚索与锚杆之间的区别有（）。
A.铺索是绳式结构而锚杆是杆件结构
B.锚索的承载能力更高
C.锚索长度更长
D.锚索对围岩施加预应力
E.锚杆靠群体作用而锚索靠单一作用
不属于索赔证据的有( )。
A.各种合同文件
B.施工日记、备忘录
C.工程有关照片和录像
D.法律法规
答案：D
解析：
2020新版教材P261页
“常见的索赔证据主要有：
（1）各种合同文件；
（2）经过发包人或者工程师（监理人）批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录；
（3）施工日记和现场记录；
（4）工程有关照片和录像；
（5）备忘录，对工程师（监理人）或业主的口头指示和电话应随时用书面记录，并请给予书面确认；
（6）发包人或者工程师（监理人）签认的签证；
（7）工程各种往来函件、通知、答复等；
（8）工程各项会议纪要；
（9）发包人或者工程师发布的各种书面指令和确认书，以及承包人的要求、请求、通知书等；
（10）气象报告和资料；
（11）投标前发包人提供的参考资料和现场资料；
（12）各种验收报告和技术鉴定；
（13）工程核算资料、财务报告、财务凭证；
（14)其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等”。
发生在堰脚附近的漏洞，很容易与一些基础的（ ）险情相混淆，这样是很危险的。
A．流土
B．管涌
C．散浸
D．漫溢
建设项目工程总承包方的项目管理目标包括()。
A.项目的进度目标
B.总承包方的成本目标
C.项目的经济目标
D.项目的总投资目标
E.项目的质量目标
答案：A,B,D,E
解析：
2020新版教材P4页
建设工程项目总承包其项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。
2022二级建造师答疑精华8章 第8章
交接试验主要作用是鉴定电气设备的安装质量是否合格，判断设备是否（ ）。
A.满足设计要求
B.可以投入运行
C.达到出力要求
D.符合安装标准
项目经理部在处理安全事故时，应坚持（ ）等原则。
A．搞清楚事故原因
B．使事故责任者和员工受到教育
C．企业领导有处理
D．事故责任者有处理
E．没有制定防范措施不放过
劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。
A.3
B.6
C.10
D.12
答案：D
解析：
2019新版教材P135页
月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。
《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，下列不属于合同文件组成部分的是( )。
A.协议书
B.图纸
C.已标价工程量清单
D.投标人要求澄清招标文件的函
答案：D
解析：
2020版教材P193
根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），合同文件指组成合同的各项文件，包括：协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸、已标价工程量清单、经合同双方确认进入合同的其他文件。上述次序也是解释合同的优先顺序。
在关于公民宪法权利的下列表述中，正确的有()。
A、禁止非法搜查公民的身体
B、公民有休息的权利
C、就业前的公民有接受必要的劳动就业训练的权利
D、公民监督权是指人民陪审员参与案件审理的权利
E、对妇女的特殊保护违反了法律面前人人平等的宪法规定
答案：A,B,C
解析：
D项错误，监督权是指宪法赋予公民监督国家机关及其工作人员的活动的权利。E项错误，平等权是我国宪法赋予公民的一项基本权利，但并不排斥合理的差别。本题A、B、C项正确。考点：考查公民的宪法权利
地质构造按构造形态可分( )。
A.产状
B.断层构造
C.褶皱构造
D.裂隙构造
E.断裂构造
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P29页
模有大有小，但即使是大型复杂的地质构造，也是由一些基本构造形态组合而成的，常见的如产状、褶皱和断裂。
沉井垫层的结构厚度和宽度应根据( )，经计算确定。
A.土体地基承载力
B.垫木的长度和宽度
C.沉井下沉结构高度
D.垫木的数量
E.沉井结构形式
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P132页
1)垫层的结构厚度和宽度应根据土体地基承载力、沉井下沉结构高度和结构形式，经计算确定；
室内防水施工过程包括：①细部附加层、②防水层、③结合层、④清理基层，正确的施工流程是()。
A、①②③④
B、④①②③
C、④③①②
D、④②①③
答案：C
解析：
针对室内防水施工，其施工标准流程为：防水材料进场复试一技术交底一清理基层一结合层一细部附加层一防水层一试水试验。正确答案：C
甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是()。
A.该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标
B.该联合体成员应签订共同投标协议
C.该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标
D.甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人
答案：B
解析：
2020版教材P81页
联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。
