二级建造师历年真题和解答7节 第1节
临时用电施工组织设计应由（ ）编制，经主管部门批准后实施。
A.电气监理
B.电气技术人员
C.项目部技术负责人
D.工程监督小组
答案：B
解析：
本题考查的是建设用电的规定。临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，项目部技术负责人审核，经主管部门批准后实施。
根据《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DL/T 5199-2004，防渗墙质量检查程序分（ ）。
A. 工序质量检查
B. 单元工程质量检查
C. 分部工程质量检查
D. 单位工程质量检查
E. 墙体质量检查
答案：A,E
解析：
根据《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DL/T 5199-2004，防渗墙质量检查程序分工序质量检查和墙体质量检查。
防渗墙槽孔建造的终孔质量检查应包括下列内容：
（1）孔位、孔深、孔斜、槽宽。
（2）基岩岩样与槽孔嵌入基岩深度。
（3） 一、二期槽孔间接头的套接厚度。
槽孔的清孔质量检查应包括下列内容：
（1）孔内泥浆性能。
（2）孔底淤积厚度。
（3）接头孔刷洗质量。
【背景资料】
业主通过招标与甲压力管道公司签订了安装合同，此项目包括 A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作。业主与乙锅炉压力容器公司签订了设备安装施工合同。通过相互协调，编制了网络进度计划，如图 1-1 所示，其中 K 工作为设备安装与调试。
由于工艺要求，B、E、F 需共用一台机械。工程施工过程中发生了如下事件：事件 1：业主负责供应的材料供应不及时，使 A 工作延误 6d。
事件 2：甲公司因人员与材料调配问题造成 C 工作增加工作时间 5d，窝工损失 5 万元。
事件 3：乙公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，乙公司安装工作延误 5d，损失 12 万元。
事件 4：在 F 工作施工过程中，甲公司通过采取加快工程进度的技术措施，使 F 工作缩短 7d，该项技
6
术措施费用为 2 万元。
发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
【问题】
1．该工程的实际工期是多少天？指出实际关键线路。
2．原计划各项工作按照最早开始的时间安排，B、E、F 共同使用的机械在现场闲置多长时间？说明理由。为减少机械闲置，应如何安排相关工作？
3．事件 1 中，业主是否应给予甲公司工期和费用补偿？说明理由。
4．事件 2、事件 3、事件 4 中，甲公司与乙公司的索赔要求能否成立？说明理由。
答案：
解析：
1. 该工作的实际工期为：A＋D＋K＋F=66＋30＋185＋83=364d。实际关键线路为：A→D→K→F 或 A→C→K→F
2.（1）B 工作与 E 工作之间机械闲置 10d,E 工作与 F 工作机械不闲置,故机械共闲置 10d。
（2）为减少机械闲置,B 工作的最早开始时间应推迟 10d,此时机械无闲置。
3.（1）业主应给甲公司补偿工期和相应费用；
（2）理由是：因为业主供应材料不及时,且 A 工作是关键工作，导致总工期延长。
4.（1）事件 2 中,甲公司工期和费用补偿要求不成立。
理由是：是甲公司因人员与材料调配问题造成的属于甲公司自己的原因，不能向业主索赔。
（2）事件 3 中,乙公司工期和费用补偿要求不成立。
理由是：乙公司的自己接线错误造成的损失,责任在于己方，不能向业主索赔。
（3）事件 4 中，甲公司不能得到补偿。
理由是：采用技术措施提前完工不是业主要求,费用应由甲公司承担。
下列关于招标方式的说明，不正确的是（ ）。
A．招标方式分为公开招标和邀请招标
B．发布招标公告是公开招标的第一个环节
C．邀请招标的邀请对象不得少于3家
D．邀请招标的邀请对象不得少于5家
根据《合同法》的规定，当事人对合同质量约定不明确的，( )。
A．按国家标准、行业标准执行
B．只要满足使用性能即可
C．没有国家标准、行业标准的，按企业标准执行
D．没有国家标准、行业标准的，按通常标准执行
E．没有国家标准、行业标准的，可以按符合合同目的的特定标准执行
在下列选项中，不属于要式合同的是（ ）。
A.建设工程设计合同
B.企业与银行之间的借款合同
C.法人之间签订的保证合同
D.自然人之间签订的借款合同
答案：D
解析：
2020版教材P161页
（二）借款合同一般为要式合同:借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。
施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（）下现场取样并递交检测。
A.监理单位或建设单位
B.设计单位或监理单位
C.建设工程质量监督机构或监理单位
D.施工单位或建设单位
答案：A
解析：
2019新版教材P270页
《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
按我国城镇道路技术标准要求，( )应设置分隔带。
A.刚性路面
B.主干路
C.次干路
D.支路
答案：B
解析：
2020版教材P1页
表2k311011-1快速路是必须设，主干路是应设，次干路是可设，支路是不设。题干要求应设中央分隔带的是主干路.
二级建造师历年真题和解答7节 第2节
断层线与岩层走向一致的断层称为( )。
A.正断层
B.平推断层
C.逆断层
D.走向断层
答案：D
解析：
此题为概念性题，比较简单。断层作为断裂构造的一类，按照断盘相对位置划分分为正断层、逆断层、平推断层；按断层面走向与岩层走向相对关系分为走向断层、倾向断层、斜交断层。答案选A。
索赔成立应该同时具备的条件有（）
A.与合同对照，事件已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D.符合工程惯例
E.必须由业主、工程师、承包商三方达成一致意见
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P262页
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：(1)合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。
厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的( )%。
A.70
B.75
C.80
D.85
答案：D
解析：
2019版教材P294页
熟悉《钢结构工程施工质量验收规范》的有关规定。原文：厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
水泥混凝土路面中，对于严重断裂，缝隙处有严重剥落，面板被分割成3块以上且裂块已开始活动的断板，最合适的处理方法是()
A、扩缝灌注法
B、裂缝灌浆封闭
C、整块板更换
D、压注灌浆法
答案：C
解析：
2020版教材P102页
，原文： 水泥混凝土路面中，对于严重断裂、裂缝处有严重剥落，面板被分割成3块以上，有错台或裂块已开始活动的断板，应采用整块板更换的措施。
题 某建筑公司承接了一项综合楼任务，建筑面积109828m3，地下3层，地上26层，箱形基础，主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口，是该地区的标志性建筑物。因此，施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度达到了要求。由于加强了预防和检查，没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工，达到验收条件后，建设单位组织了竣工验收。
问题：
（1）工序质量控制的内容有哪些？
（2）说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。
（3）第10层的质量问题是否需要处理？请说明理由。
（4）如果第10层实体混凝土强度经检测达不到要求，施工单位应如何处理？
（5）该综合楼达到什么条件后方可竣工验收？
正确答案：
（1）答：工序质量控制的内容主要有：
1）制定工序质量控制的计划；
2）严格遵守施工工艺规程；
3）主动控制工序活动条件的质量；
4）及时检查工序活动效果的质量；
5）设置工序质量控制点。
（2）答：第5层钢筋工程隐蔽验收要点：
1）按施工图核查纵向受力钢筋，检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状；
2）检查混凝土保护层厚度，构造钢筋是否符合构造要求；
3）钢筋锚固长度，钢筋加密区及加密间距；
4）检查钢筋接头：如绑扎搭接要检查搭接长度，接头位置和数量（错开长度、接头百分率）；焊接接头或机械连接要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求，接头位置（相互错开）数量（接头百分率）。
（3）答：第10层的质量问题不需要处理，因为虽然达不到设计要求，但经有资质的检测单位鉴定强度满足要求可以予以验收。
（4）答：如果第10层实体混凝土强度经检测东部到要求，施工单位应返工重做或者采取加固补强措施。
（5）答：单位工程竣工验收应当具备下列条件：
1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
2）有完整的技术档案和施工管理资料；
3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；
4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；
5）有承包商签署的工程保修书。
爆破器材存储仓库的库房内（）住宿。
A. 一般不可
B.严禁不相关人员
C.不能
D.严禁
背景：某新建写字楼工程，建筑面积为66000m2，地下两层，地上18层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，基础形式为交叉梁筏板基础，地下防水等级为一级，防水材料为4m+3mSBS防水卷材，屋面防水等级为二级，室内隔墙及外部填充墙为加气混凝土砌块，外部装饰为玻璃幕墙，总工期为2年，合同规定总承包单位应向业主移交4套竣工资料。施工过程中发生了如下事件：
事件一：该工程实行施工总承包，在装饰装修及机电设备安装施工阶段，各专业施工单位众多，幕墙是业主直接招标的施工承包单位，施工报验资料有缺少、滞后现象，总包和监理多次要求幕墙施工单位整改，并多次向业主提醒，但是幕墙施工单位以抢进度为由，整改效果不好。
事件二：该工程按期完工，在竣工验收阶段，总承包单位在预验收中发现幕墙工程的施工资料还是不全，并且幕墙单位未及时整改。由于幕墙资料不全，导致档案管理机构预验收未通过，但建设单位为使该建筑尽早备案并投入使用，组织了竣工验收。验收后工程投入使用。但是由于竣工资料不全，建设单位一直未向城建档案馆移交竣工档案。
问题：
1．事件一，在工程资料管理方面存在哪些问题？并分别写出可能导致的问题。
2．事件二，建设单位违反了哪些档案管理规定？依照《建设工程质量管理条例》，建设单位将受到怎样的处罚？
答案：
解析：
1．事件一,工程资料管理方面存在问题及可能导致的问题分别如下：
(1)幕墙施工单位工程资料与施工不同步,工程报验资料未报验就施工；可能导致问题：不合格的施工材料用于施工现场,工程可能产生质量问题。
(2)施工总承包单位与监理单位对幕墙施工单位部分报验资料未签字认可,即默认进行了下道工序施工；可能导致问题：产生工程质量问题,施工总承包单位与监理单位均需承担相应质量管理责任。
2．(1)事件二中,建设单位违反档案管理规定之处如下：
1)建设单位在竣工验收时,违反了住房和城乡建设部颁发《城市建设档案管理规定》,未经档案预验收就组织了竣工验收。
2)建设单位违反了《城市建设档案管理规定》,未在竣工验收后3个月内向城建档案馆移交竣工资料。
3)建设单位违反了《建设工程质量管理条例》,未竣工备案,就投入使用。
(2)按照《建设工程质量管理条例》规定,建设单位将受到1万元以上10万元以下罚款的处罚。
关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（ ）。
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90 天的产假
二级建造师历年真题和解答7节 第3节
关于单价合同，下列选项中不正确的是()
A.单价合同实际工程款的支付以实际完成工程量乘以实际单价进行计算
B.单价合同对业主而言投资控制不利
C.单价合同的特点是单价优先
D.固定单价合同适用于工期短，工程量变化幅度不会太大的项目
答案：A
解析：
2020新版教材P253页
采用单价合同：即单价优先。实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。
某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。
A.认定事实不清
B.违反法定程序
C.证据不足
D.适用法律错误
答案：D
解析：
2020版教材P323页
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：(1)原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；(2)原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的-以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；(3)原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决.发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；(4)原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。选项D的处理结果以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更，不属于是正确发回原审人民法院重审的情形。
关于公路施工企业信用评价的说法，错误的是()
A、企业分立的，新设企业信用评价等级不得高于原评价等级
B、企业资质升级的，其信用评价应重新进行
C、企业合并的，按照合并前信用评价等级较低企业等级确定
D、联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定
答案：B
解析：
2020版教材P333页
原文：公路施工企业资质升级的，其信用评价等级不变。
100kg重的灯具固定及悬吊装置，做恒定均布载荷强度试验的重量是（ ）。
A.100kg
B.200kg
C.300kg
D.500kg
答案：D
解析：
2020版教材P140
质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验，持续时间不少少于15min
行政机关在建设工程领域实施的如下行政行为中，属于行政许可的行为是（）。
A.建造师执业资格注册
B.吊销资质证书
C.颁发安全生产许可证
D.颁发施工许可证
E.核准企业资质等级
答案：A,C,D,E
解析：
2019新版教材P301页
行政许可，即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为，如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。吊销资质证书属于行政处罚。
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，工程未移交发包人前，应由( )负责管理维护。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.主管部门
答案：C
解析：
2019版教材P191页
9.工程的维护和照管除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
下列措施中，( )属于大体积混凝土裂缝的控制措施。
A.优先选用低水化热的水泥
B.尽量增加水泥用量
C.及时为混凝土覆盖保温、保湿材料
D.设置后浇缝
E.进行二次抹面工作
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P56页
4.大体积混凝土裂缝的控制：
（1）优选选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂
（2）在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量
（3）降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差（当设计无要求时，控制在25度以内）
（4）及时对混凝土覆盖保温，保湿材料
（5）可在基础内预埋冷却水管，通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度
（6）在拌合混凝土时，还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的温度应力
（7）设置后浇带。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇带，以减小外应力和温度应力，同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度
（8）大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝
热力发电厂中，汽轮机的作用是（ ）。
A.热能转变为电能
B.热能转变为机械能
C.机械能转变为电能
D.机械能转变为热能
答案：B
解析：
2020版教材P85
汽轮机是以蒸汽为工质的将热能转变为机械能的旋转式原动机。
二级建造师历年真题和解答7节 第4节
王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是()。
A.2021年3月5日
B.2021年3月15日
C.2021年5月15日
D.2023年2月13日
答案：B
解析：
2019版教材P22页
发明专利权的期限为20年，自申请日起计算。 @##
施工企业认为()侵犯其合法权益，可以申请行政复议。
A.建设单位的违约行为
B.总监理工程师的停工决定
C.上级企业的处理决定
D.行政机关的罚款
答案：D
解析：
2019新版教材P345页
根据《行政复议法》的规定，有11项可申请行政复议的情形，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：
1.对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；
2.对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；
3.对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；
4.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的;
5.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；
6.认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证、执照、资质证、资格证等证书，或者申请行政机关审批、登记有关事项，行政机关没有依法办理的；
7.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。
若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（ ）承担。
A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责任。
A.合同
B.不当得利
C.无因管理
D.侵权
答案：D
解析：
侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定：建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任；建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承担侵权责任。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
实行监理的建筑工程，（ ）与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。
A．建设单位
B．地方政府
C．质量监督部门
D．咨询公司
在设备就位前，应该对二次灌浆的基础上平面进行（ ）。
A．冲洗干净
B．处理出新槎
C．凿毛
D．处理平整
某项目实施过程中，承包人收到监理人的变更意向书，承包人认为实施该变更有困难，就立即书面通知监理人，说明变更可能对于工程价款和工期带来较大影响，并提交了相关说明和详细依据。后经监理人与承包商协商，确定撤销了原变更意向书，对此，下列表述中正确的是（）。
A.承包人不应对变更提出困难和异议
B.经承包人和监理人协商后可以撤销原变更意向书
C.撤销、改变或不改变原变更意向书都应有发包人参与协商
D.承包人对于变更提出的异议不能附加价款或工期要求
答案：C
解析：
2020新版教材P260页
“若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书”和“承包人应在收到变更指示或变更意向书后14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸” 。
（ ）有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目建设增值的目的。
A．工程管理信息化
B．工程管理规范化
C．工程管理电子化
D．工程管理数字化
二级建造师历年真题和解答7节 第5节
所谓计量检定是指（ ）。
A．检定对象是计量器具
B．评定计量器具的计量性能，确定其是否合格
C．进行量值传递或量值溯源的重要形式
D．检定性质具有强制性
E．检定必须作出是否合格的结论，并出具加盖印章的证书
机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。
A、工程分包合同
B、索赔申请报告
C、工程设备采购总计划表
D、分包工程进度计划批准表
E、工程质量保证书
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P 370
机电工程注册建造师签章的合同文件包括：分包单位资质报审表；工程分包合同；劳务分包合同；材料采购总计划表；工程设备采购总计划表；工程设备、关键材料招标书和中标书；合同变更和索赔申请报告。
根据《合同法》的规定，允许单方解除合同的情形是()。
A.法定代表人变更
B.由于不可抗力致使合同不能履行
C.当事人一方违约
D.当事人一方发生合并、分立
答案：B
解析：
2020版教材P125
《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。
生产经营单位保证安全生产所必需的资金由（ ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
A.公司董事会
B.公司法定代表人
C.个人经营的投资人
D.公司股东会
E.公司工会
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P225页
《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投人不足导致的后果承担责任。因此ABCD符合题意
下列责任中，属于行政处罚的有（）。
A.责令停产停业 B.罚金 C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失 E.治安拘留
下列有关水泥混凝土路面实验检测的说法错误的是（ ）
A．当混凝土抗压强度采用非标准试件应进行换算
B．压力试验以成型时的侧面作为受压面，将混凝土置于压力机中心并使位置对中
C．施加荷载时，对于强度等级小于C30的混凝土，加载速度为0.3～0.5MPa/s
D．凝土抗压强度以边长150mm正立方体的标准试件标养护14d测得
土建工程检验批的划分标准有（ ）。
A.设备基础
B.建筑部位
C.施工工艺
D.楼层
E.变形缝
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是工业安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序。土建工程检验批可根据施工质量控制和专业验收需要，按设备基础、楼层、施工段或变形缝进行划分。分项工程可由一个或若干个检验批组成，分项工程可按设备基础、施工工艺、主要工种、材料进行划分。分部工程的划分应按设备基础类别、建（构）筑物部位或专业确定。
关于SMW定位、钻孔施工，以下说法错误的是（）。
A. 在开挖的工作沟槽两侧铺设导向定位型钢或定位辅助线，按设计要求在导向定位型钢或定位辅助线上做出钻孔位置和H 型钢的插入位置。根据确定的位置严格将钻机桩架移动就位。
B. 开钻前应用水平尺将平台调平，并调直机架，确保机架垂直度不小于1% 。并在成孔、提升过程中经常检査平台水平度和机架垂直度，确保成桩垂直度不大于3%
C. 为控制钻管下钻深度达标，利用钻管和桩架相对错位原理，在钻管上划出钻孔深度的标尺线，严格控制下钻、提升的速度和深度
D. 下钻、提升速度应与注浆泵的泵量相适应，同时下钻速度不大于100cm/min，提升速度不大于180c m / m i n并至少复拌一次以上
答案：B
解析：
开钻前应用水平尺将平台调平，并调直机架，确保机架垂直度不小于1% 。并在成孔、提升过程中经常检査平台水平度和机架垂直度，确保成桩垂直度不大于1%。
二级建造师历年真题和解答7节 第6节
土地承包经营权属于（）。
A.所有权
B.用益物权
C.担保物权
D.抵押权
答案：B
解析：
2020版教材P15页
用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权；宅基地使用权和地役权。
填隙碎石用作基层时，集料的压碎值应不大于（）。
A.22%
B.26%
C.30%
D.35%
答案：B
解析：
2019版教材P46页
填隙碎石用作基层时，集料的公称最大粒径应不大于53mm;用作底基层时，应不大于63mm，用作基层时集料的压碎值应不大于26%，用作底基层时应不大于30%。
遇到易风化的页岩、黏土岩时，应留有（）的保护层，待浇筑混凝土前再挖除。
A.0.1～0.15m
B.0.2～0.3m
C.0.4～0.5m
D.0.5～0.6m
答案：B
解析：
2019版教材P80页
“(4)遇到易风化的页岩、黏土岩时，应留有0.2-0.3 m的保护层，待浇筑混凝土前再挖除。”
建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为（）年。
A.3
B.4
C.5
D.6
答案：C
解析：
2019版教材P54页
资质证书有效期为5年。建筑企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。
根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223-2008的有关规定，政府验收应包括( )等。
A.阶段验收
B.单位工程验收
C.专项验收
D.竣工验收
E.分部工程验收
机械设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。2014
A.安装检测使用方便
B.有利于保持而不被摧毁
C.不宜设在同一基础上
D.关联设备不应相互采用
E.刻划清晰内容易识别
答案：A,B,E
解析：
考查内容：机械设备安装工程施工技术设定基准线和基准点，通常应遵循的原则是：（1）安装检测使用方便；（2）有利于保持而不被毁损；（3）刻划清晰容易辨识。
施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责任。
A.合同
B.不当得利
C.无因管理
D.侵权
答案：D
解析：
侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定：建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任；建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承担侵权责任。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟均具有结构有（）。
A.垫层
B.排水层
C.反滤层
D.封闭层
E.挡水层
二级建造师历年真题和解答7节 第7节
下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有（ ）。
A．招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行
B．评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人
C．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D．经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
E．任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果
正确答案：ACDE
评标委员会经招标人授权，可以直接确定中标人．若无此授权，评标委员会完成评标后．应当向招标人提出书面评标报告。并推荐合格的中标候选人，有招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
开发商甲向四个承包商乙、丙、丁、戊分别发出投标邀请书，四家单位均接受了邀请并在投标截止前提交了投标文件和保证金。但乙在投标截止前书面通知撤回投标。经评审，丙的投标报价显著低于其成本，丁和戊的投标保证金均从同一账户转出，且戊隐瞒了其财务状况的真实信息。评标委员会据此否决了所有投标，致使甲遭受了一定经济损失。对于甲招标失败，未能选定中标人所造成的损失，应当承担赔偿责任的投标人有 ( )。
A. 乙、丙、丁、戊
B. 丙、丁、戊
C. 丁和戊
D. 戊
《建筑内部装修防火施工及验收规范》规定，木质材料表面进行防火涂料处理时，应对木质材料的所有表面进行均匀涂刷，且不应少于（）次。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
2020版教材P312页
(3)木质材料表面进行防火涂料处理时，应对木质材料的所有表面进行均匀涂刷，且不应小于2次，第二次涂刷应在第一次涂层表面干后进行。
某施工企业项目经理，在组织项目施工中，施工质量控制不严，造成工程返工，直接经济损失达30万元，则施工企业主要追究其()。
A、 法律责任
B、 经济责任
C、 行政责任
D、 领导责任
答案：B
解析：
项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。
搭拆扣件式钢管脚手架时，应把()放在第一位。
A、进度
B、质量
C、安全
D、成本
答案：C
解析：
用于墩台施工的支架其主要用途为脚手架，最常用的是扣件式钢管脚手架。搭拆扣件式钢管脚手架安全是第一位的。
建设工程施工项目经审查符合竣工验收条件和标准后，即可由（）组织正式验收
A.监理单位
B.施工企业
C.建设单位
D.质量监督机构
答案：C
解析：
2020新版教材P174页
（2）建设单位收到工程竣工报告后， 对符合竣工验收要求的工程 ，组织勘察、 设计、施工、监理等单位组成验收组， 制定验收方案。
下列设备中，不属于专用设备的是（）。
A.架空索道
B.结晶器
C.板材轧机
D.矫直机
答案：A
解析：
2019版教材P12页
冶金设备包括选矿机械设备，焦化机械设备，烧结机设备，烧铁机械设备，炼钢机械设备，轧制机械设备，冶金机械液压（润滑，气动）设备，冶金电气设备，环保设备等；
轧制设备包括：拉胚机、结晶器、中间包设备、板材轧机、轧管机、无缝钢管自动轧管机、型材轧机和矫直机等。
下列施工文档资料中，应归档为工程施工技术管理资料的有（ ）。
A.图纸会审记录
B.竣工验收证明书
C.交接检查记录
D.竣工图
E.工程质量事故报告
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P285页
工程施工技术管理资料：图纸会审记录文件；工程开工报告相关资料（开工报审表、开工报告）；技术、安全交底记录文件；施工组织设计（项目管理规划）文件；施工日记记录文件；设计变更文件；工程洽商记录文件；工程测量记录文件；施工记录文件；工程质量事故记录文件；工程竣工文件选项ABE正确
