2022二级建造师考试题免费下载7篇

双代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图

本题考查的是调解的规定。人民调解的基本原则包括：当事人自愿原则、当事人平等原则、合法原则、尊重当事人权利原则。

沥青路面按施工方法分为层铺法、路拌法和厂拌法；层铺法是分层洒布沥青、分层铺撒矿料和碾压的方法修筑路面（主要路面层铺式沥青表面处治和沥青贯入式两种）；路拌法是在施工现场以不同方式将冷料热油或冷料拌和摊铺和压实的方法；厂拌法是集中设置拌和基地，采用专门设备，将具有规定级配的矿料和沥青加热拌和，然后将混合料运至工地热铺热压或冷铺冷压的方法。选项C、D均属水泥路面施工方法。故本题正确选项应为“ABE”。

2020版教材P119页
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

2020新版教材P144页
某工作的自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间。时标网络计划的坐标体系有计算坐标体系、工作日坐标体系和日历坐标体系3种。本题中涉及计算坐标体系和工作日坐标体系。计算坐标体系主要用作网络时间参数的计算。按照计算坐标体系，网络计划所表示的计划任务从第O天开始，就不易理解。实际上在日常表达中应为第1天开始。而工作日坐标体系可以明确表示各项工作在整个工程开工后第几天（上班时刻）开始和第几天（下班时刻）完成。所以，在工作日坐标体系中，整个工程的开工日期和各项工作的开始日期分别等于计算坐标体系中整个工程的开工日期和各项工作的开始日期加1；而整个工程的完工日期和各项工作的完成日期就等于计算坐标体系中整个工程的完工日期和各项工作的完成日期。于是，N工作的自由时差为25-17=8天。@##

有效的仲裁协议对当事人具有法律效力，有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权，仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的基础，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得仲裁案件的管辖权。

考点：双代号网络计划时间参数的计算。

2020版教材P179页
质量事故处理程序包括事故调查、事故的原因分析、制订事故处理的方案、事故处理、事故处理的鉴定验收等环节。而考核点是其中事故处理环节的工作，要注意看清楚题目，否则容易出现错选多选。事故处理主要包括：事故的技术处理，以解决施工质量不合格和缺陷问题；事故的责任处罚，根据事故的性质、损失大小、情节轻重对事故的责任单位和责任人做出相应的行政处分直至追究刑事责任。因此，正确选项是BD。

(1)锅炉本体受热面安装一般程序设备清点检查→通球试验→联箱找正划线→管子就位对口和焊接。

《民事诉讼法》规定，法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。故选项B正确。参见考试用书2Z208041。

联合体投标，对外是一体，对内按共同投标协议约定

深层搅拌法是利用水泥、石灰等材料，作为固化剂的主剂（答案A正确），通过特制的深层搅拌机械，在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌，利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理-化学反应，使软土硬结成具有整体性的并具有一定承载力的复合地基。（答案B正确） 深层搅拌法适宜于加固各种成因的饱和状土，如淤泥、淤泥质土、黏土和粉质黏土等（答案C正确），以增加软土地基的承载能力，减少沉降量，提高边坡的稳定性和各种坑槽工程施工时的挡水帷幕（（答案D正确）。施工前，应依据工程地质勘察资料，进行室内配合比试验，结合设计要求，选择最佳水泥掺入比，确定搅拌工艺。
用于深层搅拌的施工工艺目前有两种: 一种是用水泥浆和地基土搅拌的水泥浆搅拌(简称旋喷桩)；另一种是用水泥粉或石灰粉和地基土搅拌的粉体喷射搅拌(简称粉喷桩)（答案E说法错误） 。

2019版教材P177页
对于投标人在阅读招标文件和踏勘现场中提出的疑问，招标人可以书面形式或召开投标预备会的方式解答，但需同时将解答以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该解答的内容为招标文件的组成部分。

建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务（若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务）

2020版教材P 69
本题考查的是建造师继续教育违法行为应承担的法律责任。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。

1．施工部署应包括以下内容：
(1)工程目标；
(2)重点和难点分析；
(3)工程管理的组织；
(4)进度安排和空间组织；
(5)“四新”技术；
(6)资源投入计划；
(7)项目管理总体安排。
2．施工部署的各项内容,能综合反映：
(1)施工阶段的划分与衔接；
(2)施工任务的划分与协调；
(3)施工进度的安排与资源供应；
(4)组织指挥系统与调控机制。
3．项目部应采取的钢结构工程高温天气施工措施有：
(1)钢构件预拼装按照钢结构安装状态进行定位,并考虑预拼装与安装时的温差变形；
(2)钢结构安装校正时应考虑温度、日照等因素对结构变形的影响；
(3)施工单位和监理单位宜在大致相同的天气条件和时间段进行测量验收；
(4)大跨度空间钢结构施工应考虑环境温度变化对结构的影响；
(5)高耸钢结构安装的标高和轴线基准点向上转移过程时应考虑环境温度和日照对结构变形的影响；
(6)涂装环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,产品说明书无要求时,环境温度不宜高于38℃,相对湿度不应大于85%。
4．项目部应采取的建筑装饰装修工程雨期施工措施有：
(1)中雨、大雨或五级（含五级）以上大风天气,不得进行室外装饰装修工程的施工；
(2)空气相对湿度过高时应考虑合理的工序技术间歇时间；
(3)高层建筑幕墙施工必须做好防雷保护装置；
(4)抹灰、粘贴饰面砖、打密封胶等粘接工艺施工,保证基底或基层的含水率；
(5)混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%；涂刷水性涂料时,含水率不得大于10%;木质基层含水率不得大于12%;
(6)裱糊工程不在相对湿度过高时施工。

A选项流动施工津贴、B选项停工学习期间支付的工资都属于人工费，D选项采购及保管费属于材料费，C选项工具用具使用费属于企业管理费。

外用电梯安全控制要点相关规定：
（1）取得政府相关主管部门核发的《准用证》后方可投入使用；
（2）外用电梯底笼周围2.5m 范围内必须设置牢固的防护栏杆；
（3）外用电梯与各层站过桥和运输通道，进出口处尚应设置常闭型的防护门；
（4）外用电梯梯笼乘人、载物时，严禁超载使用；
（5）暴风雨过后，应组织对电梯各有关安全装置进行一次全面检查。
故选项B、D 错误。

沥青混合料面层施工质量验收主控项目：原材料、压实度、面层厚度、弯沉值。

1．安全管理检查评定保证项目有：
(1)安全生产责任制；
(2)施工组织设计及专项施工方案；
(3)安全技术交底；
(4)安全检查；
(5)安全教育；
(6)应急救援。
2．不妥之处一：安全技术交底只有交底人签字。
正确做法：安全技术交底还应有被交底人、专职安全员的签字确认。
不妥之处二：施工负责人在分派生产任务时，只对管理人员进行了书面安全技术交底。
正确做法：施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、
施工作业人员进行书面安全技术交底。
3．扣件式钢管脚手架检查评定保证项目包括：
(1)施工方案；
(2)立杆基础；
(3)架体与建筑结构拉结；
(4)杆件间距与剪刀撑；
(5)脚手板与防护栏杆；
(6)交底与验收。
4．等级为合格。
理由：分项检查评分表无零分，汇总表得分值在80分以下，70分及以上时可评定为合格。

本题考核的是工程量清单项目特征描述不符的规定。在招投标过程中，若出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以分部分项工程量清单的项目特征描述为准。

2020版教材P 169
消防工程验收前，施工单位应提交：竣工图、设备开箱记录、施工记录（包括隐蔽工程和验收记录）、设计变更文字记录、调试报告、竣工报告。

【考点】考查合同的狭义变更的概念【解析】广义的合同变更包括了合同关系三要素即主体、客体、内容至少一项要素发生变更。狭义的合同变更不包括主体变更。合同主体变更是改变债权人或债务人，实质上是合同权利义务的转让。本题C项正确。

2020版教材P323页
第二审人民法院经过审理，按照下列情形，分别处理：1．原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定。2．原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更。3．原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审或者查清事实后改判。4．原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违法法定程序的，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审。

2020新版教材P25页
单位工程施工组织设计是以单位工程(如一栋楼房、一个烟囪、一段道路、一座桥等)为对象编制的，在施工组织总设计的指导下，由直接组织施工的单位根据施工图设计进行编制，用以直接指导单位工程的施工活动，是施工单位编制分部（分项工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据。

考查内容：施工现场环境保护实施要点。建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议，及时清运处置。

建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目，应达到本规范规定的质量标准，认定为合格，一般项目80％以上的检查点（处）符合规范规定的质量要求，其他检查点（处）不得有明显影响使用，且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。正确答案：C

2019版教材P72页
《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标： （1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； (2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； (3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

2020新版教材P70页 一共6条：
1、投标报价由投标人自主确定
2、不得低于工程成本
3、投标人必须按招标工程量清单填报价格
4、投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础
5、应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件
6、报价计算方法要科学严谨、简明适用
选项A应为投标人报价不得低于工程成本

2020版教材P226页
（三） 施工总承包管理模式的特点。1.费用控制：（1）某一部分工程的施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的施工招标，分包合同的投标报价较有依据；（2）每一部分工程的施工，发包人都可以通过招标选择最好的施工单位承包，获得最低的报价，对降低工程造价有利；（3）在进行施工总承包管理单位的招标时，只确定总承包管理费，没有合同总造价，是业主承担的风险之一；（4）多数情况下，由业主方与分包人直接签约，加大了业主方的风险。ACE正确。

本题考查的是公路工程质量控制方法及措施。共同处：锚固钢筋预埋质量、平面位置、垂直度、模板接缝错台、墩顶支座预埋件位置、数量控制。薄壁墩还要进行墩身与承台连结处砼裂缝控制和墩顶实心段砼裂缝控制。

2020版教材P97
现浇钢筋混凝土支撑体系由围檩、支撑及角撑、立柱和围檩托架或吊筋、立柱、托架锚固件等其他附属构件组成。

本题考查的是钢筋混凝土结构构造裂缝的防治。钢筋混凝土结构构造裂缝的防治措施：（1）选用优质的水泥及优质骨料；（2）合理设计混凝土的配合比，改善骨料级配、降低水胶比、掺和粉煤灰等混合材料、掺加缓凝剂；在工作条件能满足的情况下，尽可能采用较小水胶比及较低坍落度的混凝土；（3）避免混凝土搅拌很长时间后才使用；（4）加强模板的施工质量，避免出现模板移动、鼓出等问题；（5）基础与支架应有较好的强度、刚度、稳定性并应采用预压措施；避免出现支架下沉，模板的不均匀沉降和脱模过早；（6）混凝土浇筑时要振捣充分；混凝土浇筑后要加强养护工作，及时养护；（7）大体积混凝土应优选矿渣水泥、粉煤灰水泥等低水化热水泥；采用遮阳凉棚的降温措施以降低混凝土水化热、推迟水化热峰值出现；同一结构物的不同位置温差应在设计允许范围内。

2019版教材P219页
检测单位资质分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测共5个类别，每个类别分为甲级、乙级2个等级。检测单位资质等级标准见表2F320066。甲级资质单位近3年内至少承担过3个大型水利水电工程（含一级堤防）或6个中型水利水电工程（含二级堤防）的主要检测任务。

变更的范围：
(1)对合同中任何工作工程量的改变。
(2)任何工作质量或其他特性的变更。
(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变。
(4)删减任何合同约定的工作内容。
(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更。
(6)改变原定的施工顺序或时间安排。
(7)承包人在施工中提出的合理化建议。
(8)其他变更。
二
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：
(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；
(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；
(3)承包人按合同规定的程序和事件提交索赔意向通知书和索赔报告。
三
承包人的索赔程序：
(1) 意向通知
首先由承包人发出索赔意向通知。承包人必须在索赔事件发生后的28 d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。
(2) 提交索赔报告和有关资料
索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。这是索赔程序中最重要的一环。
(3)索赔报告评审
接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在28d内予以答复。
(4)确定合理的补偿额

2020版教材P234页
基坑开挖、支护、降水工程：2.深度小于3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）开挖、支护、降水工程；A对。

桥涵工程：1.桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工；4.边通航边施工作业；BC对。E选项为正确。

本题考查施工单位不良行为记录认定标准。

2020新版教材P28页
三、项目目标的事前控制项目目标动态控制的核心是，在项目实施过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。

2020新版教材P22页
工作流程用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系

2020版教材P43页
《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

评标专家由省级人民政府发改委专家库抽取。

参见教材P73。各级财政预算资金的项目属于用国有资金投资的项目，应当进行公开招标。

2020版教材P277
合同工程完工验收应包括以下主要内容：(1)检查合同范围内工程项目和工作完成情况；(2)检查施工现场清理情况；(3)检查已投入使用工程运行情况；(4)检查验收资料整理情况；(5)评定工程施工质量等级；(6)检查工程完工结算情况；(7)检查历次验收遗留问题处理情况；(8)对验收中发现的问题提出处理意见；(9)确定合同工程完工日期；(10)讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

2020新版教材P174页
施工项目竣工质量验收程序。工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。

2020新版教材P141页
自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。