21年二级建造师考试题目下载8卷 第1卷
出租单位应当对出租的机械设备和施工工具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测（ ）。
A．合格保证
B．试验报告
C．安全证明
D．合格证明
当降水深度大于15m，为了满足降水要求，宜选用（）降水方法。
A.轻型井点
B.喷射井点
C.管井井点
D.深井井点
下列关于洞口失稳的控制措施，错误的是（）。
A.临时支护拆除后，及时施做二次衬砌
B.加强第三方监控量测，做到及时预测预警
C.台阶开挖时，第一步开挖的台阶高度不宜超过1/2的开挖高度
D.控制开挖量等，减少围岩扰动，超前支护应及时到位
答案：C
解析：
本题考查的是隧道工程施工安全管理措施。台阶开挖时，第一步开挖的台阶高度不宜超过1/3的开挖高度。
采用振动压路机对粒料基层进行复压时，其碾压速度应()
A、先慢后快
B、慢速
C、快速
D、先快后慢
答案：B
解析：
压路机应以均匀的速度碾压，碾压路线和方向不应突然改变，振动压路机碾压速度应慢速，应先起步后起振，先停振后停机。
下列耐火材料中，属于酸性耐火材料的有（ ）。
A.镁砖
B.硅砖
C.刚玉砖
D.锆英砂砖
E.白云石砖
答案：B,D
解析：
本题考查的是工业炉窑的分类和耐火材料的分类及性能。耐火材料的按化学特性分类：（1）酸性耐火材料。酸性耐火材料是指以二氧化硅为主要成分的耐火材料。如硅砖、锆英砂砖等。（2）碱性耐火材料。如镁砖、镁铝砖、白云石砖等。（3）中性耐火材料。如刚玉砖、高铝砖、碳砖等。
用人单位可以单方解除劳动合同的情形包括（）。
A.严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的
B.严重违反用人单位规章制度的
C.劳动者在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年的
D.劳动者患病或者非因工负伤，且在规定的医疗期内
E.在试用期间被证明不符合录用条件的
答案：A,B,E
解析：
2019新版教材P133页
《劳动合同法》在赋予劳动者单方解除权的同时，也赋予用人单位对劳动合同的单方解除权，以保障用人单位的用工自主权。《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。选项C、D按规定用人单位不得解除劳动关系。 @##
建设单位与施工单位于2013年1月签订某项目装饰工程施工合同，建设单位由于对面积计算规则发生重大误解，在2014年3月竣工结算时，才发现该项目的实际装修面积是2500㎡，而不是3000㎡。则建设单位()。
A.只能按3000㎡履行合同
B.应按效力待定处理该合同
C.可以要求变更为按2500㎡履行合同
D.可以要求撤销该合同
E.可以要求确认该合同无效
答案：C,D
解析：
2020版教材P124
《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合‘同时显失公平的。
项目风险管理过程包括：1项目风险应对；2项目风险评估；3项目风险识别；4项目风险控制，其正确的管理流程是()。
A.3-2-1-4
B.3-2-4-1
C.2-3-4-1
D.1-3-2-4
答案：A
解析：
2020新版教材P39页
施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险响应、风险控制。 @##
21年二级建造师考试题目下载8卷 第2卷
跨度为8m、混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到( )N/m㎡时才能拆除底模。
A.28
B.30
C.32
D.34
答案：B
解析：
2019版教材P61页
底模拆除时的混凝土强度要求，原文表格内容，≤8M为75%，＞8M为100%。
根据《建设工程质量管理条例》，必须实施监理的工程有(）。
A.国家重点建设工程
B.大中型公共事业工程
C.成片开发建设的住宅小区工程
D.亚洲银行贷款工程
E.中国银行贷款工程
答案：A,B,C,D
解析：
根据《建设工程质量管理条例》规定下列建设工程必须实行监理：(1）国家重点建设工程；
(2）大中型公用事业工程；
(3）成片开发建设的住宅小区工程；
(4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；
(5）国家规定必须实行监理的其他工程。
水利工程建设项目按其功能分为公益性、准公益性和( )。
A.社会性
B.经营性
C.群众性
D.广泛性
答案：B
解析：
2020版教材P132
1、水利工程建设项目按其功能和作用分为公益性、准公益性和经营性三类。
工程保险中属于强制保险的是（）。
A.安装工程一切险
B.执业责任险
C.建筑工程一切险
D.工伤保险
答案：D
解析：
2020版教材P211页
新修订并于2011年7月1日起施行的《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
关于无压管道功能性试验的说法，正确的是（）。
A.当管道内径大于700㎜时，可抽取1/3井段数量进行试验
B.污水管段长度300m时，可不做试验
C.可采用水压试验
D.试验期间渗水量的观测时间不得小于20min
答案：A
解析：
2020版教材P140
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规定：污水、雨水污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行；管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验，应按设计要求确定；设计无要求时，应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验；当管道内径大于700㎜时，可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验；渗水量的观测时间不得小于30min，渗水量不超过允许值试验合格。
建设项目实施阶段管理工作的主要任务是（）。
A.项目策划
B.项目控制
C.通过管理使项目目标实现
D.项目定义
答案：C
解析：
2020新版教材P2页
项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现.
《砌体结构工程施工质量验收规范》规定，
施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于( )。
A、 12d
B、 24d
C、 28d
D、 36d
答案：C
解析：
此题比较简单，属于每个工程技术及管理人员应掌握的常识性知识，
主要考核砌体结构工程施工用小砌块龄期要求的知识点。
根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203--2011
第6．1．3条：施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
小砌块龄期达到28d之前，自身收缩速度较快。其后收缩速度减慢，且强度趋于稳定。
为有效控制砌体收缩裂缝，检验小砌块的强度，规定砌体施工时所用的小砌块，
产品龄期不应小于28d。
故本题正确选项应为“C．28d”。
下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（ ）。
A. 会计核算主要是成本核算
B.业务核算是对个别的经济业务进行单项核算
C 统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映
D. 业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点
21年二级建造师考试题目下载8卷 第3卷
下列进度计划中，可直接用于组织施工作业的计划是()。
A.施工企业的旬生产计划
B.建设工程项目月度施工计划
C.施工企业的月度生产计划
D.建设工程项目施工总进度计划
答案：B
解析：
2020新版教材P133页
月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。 @##
下列属于无机材料的有( )。
A.合金钢
B.铁
C.天然石材
D.木材
E.塑料
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P38页
1．无机材料(1)金属材料，包括黑色金属，如合金钢、碳钢、铁等；有色金属，如铝、锌等及其合金。(2)非金属材料，如天然石材、烧土制品、玻璃及其制品、水泥、石灰、混凝土、砂浆等。
高压喷射注浆施工工艺有( )。
A.单管法
B.双管法
C.三管法
D.四管法
E.五管法
答案：A,B,C
解析：
高压喷射有旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)和摆喷(固结体为扇状)等三种基本形状，它们均可用下列方法实现：
(1)单管法：喷射高压水泥浆液一种介质；
(2)双管法：喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质；
(3)三管法：喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。
由于上述三种喷射流的结构和喷射的介质不同，有效处理长度也不同，以三管法最长，双管法次之，单管法最短。实践表明，旋喷形式可采用单管法、双管法和三管法中的任何一种方法。定喷和摆喷注浆常用双管法和三管法。
根据现行水利工程建设程序有关规定，水利工程项目进行施工准备应具备的条件包括()。
A、初步设计已经批准
B、项目法人已经建立
C、已办理报建手续
D、项目已列入水利建设投资计划
E、有关土地使用权已经批准
答案：A,B,D,E
解析：
根据水利部《关于调整水利工程建设项目施工准备条件的通知》（水建管[2015]433号），水利工程建设项目应当具备以下条件，方可开展施工准备：（1）建设项目可行性研究报告已经批准；（2）年度水利投资计划下达；（3）项目法人已经建立。主体工程施工招标的准备工作，包括研究并确定标段划分、选择招标代理机构、编制招标文件以及招标公告等。
施工现场综合考评办法的执行者是( )。
A.建设行政主管部门
B.工程监督机构
C.地方建筑业协会
D.第三方机构
答案：A
解析：
2020版教材P175
对于施工现场综合考评发现的问题，由主管考评工作的建设行政主管部门根据责任情况，向建筑业企业、建设单位或监理单位提出警告。
关于隧道全断面暗挖法施工的说法，错误的是（）。
A.可减少开挖对围岩的扰动次数
B.围岩必须有足够的自稳能力
C.自上而下一次开挖成形并及时进行初期支护
D.适用于地表沉降难于控制的隧道施工
答案：D
解析：
2020版教材P105
全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工，适宜人工开挖或小型机械作业。全断面开挖法采取自上而下一次开挖成形，沿着轮廓开挖，按施工方案一次进尺并及时进行初期支护。全断面开挖法优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数，有利于围岩天然承载拱的形成，工序简便；缺点是对地质条件要求严格，围岩必须有足够的自稳能力。
发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由（）依法组织招标选择专业分包人，并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督。
A.承包人
B.发包人
C.承发包双方
D.招标代理机构
答案：C
解析：
2020新版教材P82页
对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划’在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同
关于普通平板玻璃特性的说法，正确的是（ ）。
A.热稳定性好
B.热稳定性差
C.防火性能较好
D.抗拉强度高于抗压强度
答案：B
解析：
本题考查的是净片玻璃。选项A、C、D错误。平板玻璃的特性为：（1）良好的透视、透光性能；（2）隔声、有一定的保温性能，抗拉强度远小于抗压强度，是典型的脆性材料；（3）有较高的化学稳定性；（4）热稳定性较差，急冷急热，易发生炸裂。
21年二级建造师考试题目下载8卷 第4卷
根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由（ ）依法强制执行。
A、 人民政府
B、 人民法院
C、 建设行政主管部门
D、 安全生产监督管理部门
答案：B
解析：
《安全生产法》规定，生产经营单位发生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。
水泵（立式轴流泵)或水泵进水管〔卧式离心泵、混流泵)直接吸水的水工建筑物，一般布置在前池和泵房之间或泵房的下面（)
A.分基型泵房
B.干室型泵房
C.湿室型泵房
D.块基型泵房
答案：C
解析：
2019版教材P14页
泵站进出水建筑物，(4)进水池。水泵（立式轴流泵）或水泵进水管（卧式离心泵、混流泵）直接吸水的水工建筑物，一般布置在前池和泵房之间或泵房的下面（湿室型泵房）。
下列给水排水管道工程施工质量控制应符合的规定，符合规范的有( )。
A.各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制
B.每分项工程完成后，应进行检验
C.相关各分项工程之间，必须进行交接检验
D.所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收
E.未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P348页
根据《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-2008第3.1.15条，规定：1）各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，必须进行检验2）相关各分项工程之间，必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行后序分项工程。
【背景资料】
某建筑物防排烟系统金属风管通过辅助生产房间情况如图-见视频所示，其系统中会排除、输送含有燃烧爆炸性气体。监理工程师在例行检查中发现若干问题，要求作业队限时整改。
【问题】
1.指出作业队的做法不妥之处，并写出正确做法。
2.该风管组对连接时应采用何种密封材料。
3.该风管加固件应采用如何制作？
答案：
解析：
1.（1）①“风管穿越建筑物变形缝墙体处设置柔性套管，且风管与套管之间采用不燃柔性材料密封”，不妥。
②正确做法：风管穿越建筑物变形缝墙体处，应设置钢制套管，且风管与套管之间应采用柔性防水材料密封。
（2）①“风管系统通过辅助生产房间时设置接口”，不妥。
②正确做法：输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。
（3）①“风管穿越建筑物变形缝空间时无补偿措施”，不妥。
②正确做法：风管穿越建筑物变形缝空间时，应设置柔性短管。
（4）①“风管未设置可靠的防静电接地装置”，不妥。
②正确做法：输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置。
2.应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料。
3.采用角钢、轻钢型材或钢板折叠。
【2017年真题】根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（ ）。
A．用于非承重结构的钢筋连接接头试件
B．地下使用的防水材料
C．用于砌筑砂浆的水泥
D．用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂
悬吊式雨水管的最小坡度为（ ）。
A.10%
B.8%
C.6%
D.5%
答案：D
解析：
2020版教材P132
本题考查的是建筑管道施工技术要点。生活污水、雨水管道最小坡度表：
根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，离开特种作业岗位达（ ）个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
A.3
B.6
C.9
D.12
答案：B
解析：
根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，离开特种作业岗位达 6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有（ ）。
A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费的，不予支持
B.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持
C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
D.建设工程经竣工验收不合格，发包人有过失的，可以不承担相应的民事责任
E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P121页
本题考查的是无效合同的法律后果。-----建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；则A选项不正确；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。故B、C选项正确。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。故D选项不正确。
21年二级建造师考试题目下载8卷 第5卷
下列不属于导流标准的是（）。
A.导流建筑物级别
B.导流洪水标准
C.导流时段
D.施工期临时度汛标准
答案：C
解析：
2020版教材P60页
导流标准主要包括导流建筑物级别、导流建筑物设计洪水标准、施工期临时度汛洪水标准和导流泄水建筑物封堵后坝体度汛洪水标准等。
A公司承包了东北某炼钢厂的压缩机站机电安装工程，要求年底竣工，设备安装结束后，拟对空压机进行单机调试，并由项目总工程师编制了试运转方案报建设单位审批后进行。调试过程中发生下列事件：
事件一，试运转时由施工单位主持。建设单位参加。
事件二，运转前检查时，发现冷却水管无水(因土建单位施工的给水排水管网尚未与空压机站接通);建设单位检查安装记录时，发现仪表尚未调校，建设单位拒绝进行调试。
事件三，再次调试时，在排气压力的1/4额定压力下。连续运转1h后，把排气压力直接升至满负荷连续运转了3h，经检查各部正常，唯机身油温升至80℃，超过70℃的限定值。
事件四，第二天，建设单位岗位人员熟悉设备时。发现排水阀、排污阀全部冻裂，供油泵还在运转，蓄势器压力表指示还有压力，地脚螺栓有松动现象。
二、问题
1.事件一中单机试运转除建设单位外还应有哪些单位参加?
2.根据事件二说明建设单位拒绝参加调试的理由。
3.根据事件三说明压缩机试运转除机身油温升超限外还存在什么缺陷?
4.从事件四发生的事件，说明压缩机试运转关机后，还应进行哪些工作?
答案：
解析：
1.从单机试运转的职责分工及应参加单位分析，还应有监理单位、设计单位、设备制造厂商一起参加。
2.从单机试运转应具备的条件分析，事件二中建设单位拒绝参加调试的理由是压缩机暂不够单机试运转的条件。具体有冷却水还未接通，仪表尚未调试，这对于压缩机单机试转都是必要条件。
3.从调速设备及调压设备新设置的调速调压程序分析，压缩机试运转除机身油温升至超限外，还存在压缩机压力未按"逐步升压"的程序进行升压。具体说：开机后排气压力在1/4额定压力下连续运行1h后，应使排气压力升至额定压力1/2和3/4分别连续运转2h，然后再升至额定压力连续运行3h。额定压力从1/4直升至满负荷对于刚安装的新设备是极具有害的，也容易发生质量和安全事故。
4.从试运转结束后应做的工作内容分析事件四的教训，说明压缩机关机后还应进行如下工作：
(1)切断所有动力电源;
(2)放气、排污、排水;
(3)对蓄势器、蓄势腔、机械设备内剩余压力卸压;
(4)对设备安装精度进行复查、各紧固螺栓复紧。
关于聚乙烯管材连接方式的说法，正确的是（ ）。
A.钢骨架聚乙烯复合管材连接，必须采用法兰连接，并设置检查井
B.钢骨架聚乙烯复合管与金属管连接，应采用电熔承插连接
C.公称直径小于90mm的聚乙烯管道宜采用热熔连接
D.聚乙烯管道与金属附件连接，可采用钢塑转换接头连接
答案：D
解析：
本题考查的是聚乙烯燃气管道安装。选项A，钢骨架聚乙烯复合管材连接，应采用电熔承插连接或法兰连接；选项B，钢骨架聚乙烯复合管与金属管连接，应采用法兰连接，并应设置检查井；选项C，公称直径小于90mm的聚乙烯管道宜采用电熔连接。
矿业工程施工重大安全隐患管理，对于矿山企业应建立、健全通风防尘、辐射防 护专业机构，配备必要的技术人员和工人，并列人生产人员编制。通风防尘专职人员名额 应不少于接尘人数的（）。
A. 1%~3%
B. 3%~5%
C. 5%~7%
D. 7%~10%
某双代号网络计划如下图所示（时间：天），则工作D 的自由时差是（ ）天。
A. 3
B. 2
D. 0
答案：B
解析：
本题考核的是双代号网络计划有关时间参数的计算。自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间，图中，工作A的紧后工作是工作B、工作C、工作D，工作D和工作C的紧后工作是工作F，由标号法易得总工期为20天，关键线路为：A-C-F-G，工作F的最早开始时间为12，工作D的最早完成时间为10，所以工作D的自由时差为2天。综上所述，正确选项为B。@##
精装修消防验收，是对()等部件的消防验收，是准备房屋建筑投入使用前的验收。
A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.室内自动喷水灭火管网连通
D.火灾报警探测器
E.疏散指示灯
答案：D,E
解析：
2019版教材P161页
（3）精装修消防验收 房屋建筑全面竣工，消防工程已按设计图纸全部安装完成各类元件、部件，对探测、报警、显示和喷头等部件的消防验收，如火灾报警探测器、疏散指示灯等，是准备投入使用前的验收，也即精装修消防验收。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责任。这些行为有（）。
A.提供的设计有缺陷
B.同意总包人依法选择的分包人分包专业工程
C.直接指定分包人分包专业工程
D.提供的建筑构配件不符合强制性标准
E.指定购买的设备不符合强制性标准
答案：A,C,D,E
解析：
2019新版教材P276页
三、限制不合理的干预行为
箱涵顶进作业应在地下水位降至基底以下（ ）进行，并宜避开雨期施工。
A．O～0.5m
B．0.5～1.0m
C．1.0～1.5m
D．1.5～2.0m
21年二级建造师考试题目下载8卷 第6卷
施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要 负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（ ）。
A.犯罪行为发生之日 B.刑罚执行完毕之日
C.案件移送审查之日 D.刑事判决生效之日
答案：B
解析：
参见教材P212。应当是自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要 负责人、项目负责人。
城市道路沥青混合料路面抗滑表层还应检查（ ）。
A．构造深度、摩擦系数摆值
B．构造深度、摩擦系数
C．构造深度
D．摩擦系数摆值
砂浆的稠度越大，说明( )。
A.强度越小
B.流动性越大
C.粘结力越强
D.保水性越好
答案：B
解析：
2019版教材P32页
（二）砂浆的主要技术性质，1.流动性（稠度），稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度（单位为mm）表示。圆锥沉入深度越大，砂浆的流动性越大。
建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（ ）。
A、 ①②③④⑤⑥⑦⑧
B、 ③②④⑦①⑤⑧⑥
C、 ②③①④⑦⑤⑥⑧
D、 ④③②⑦①⑤⑧⑥
答案：D
解析：
招标的基本程序：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书（发布之后才会发售招标文件）、资格审查、开标、评标、发中标通知书、签订合同。
有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在()。
A.梯段与休息平台板的连接处
B.梯段板跨度端部的1／3范围内
C.梯段板跨度中部的1／3范围内
D.任意部位
答案：B
解析：
主要考核楼梯施工缝适宜的留设位置的知识点。
在《混凝土结构工程施工规范》GB 50666--2011第8．6．3条中规定，竖向施工缝和后浇带的留设位置应符合下列规定：
(1)有主次梁的楼板施工缝应留设在次梁跨度中间1／3范围内；
(2)单向板施工缝应留设在与跨度方向平行的任何位置；
(3)楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1／3范围内；
(4)墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1／3范围内，也可留设在纵横墙交接处；
(5)后浇带留设位置应符合设计要求；
(6)特殊结构部位留设竖向施工缝应经设计单位确认。
由此可见．本题的正确项为“B．梯段板跨度端部的1／3范围内”。
@##
甲安装公司在海边基地承接海上作业平台模块的陆地预制工程。模块重2.3万t，分6层，钢结构焊接连接。甲公司将防腐分包给乙单位，明确了自己的安全责任，也审查了乙单位的安全施工资格和安全生产保证体系，在分包合同中明确了其安全生产责任和义务。
本工程钢结构的防腐采用在防腐预制场进行钢梁、钢柱的喷砂除锈和底漆喷涂，待钢结构组装完成后，搭设脚手架进行面漆及防火涂料的刷涂。在施工过程中发生以下事件：
事件一，甲公司为了保证钢结构的焊接质量，焊接前编制了钢结构的检验和试验方案，并按规定办理的批准和备案手续。
事件二，乙单位使用海沙进行喷砂作业，且为了追赶进度，在没采取相应措施的情况下，涂底漆工作持续到深夜12点。监理工程师责令乙单位停工整改。
事件三，涂刷钢结构面漆时，脚手架尚未验收，工长强令油漆工登高作业。在作业中，一块未固定的架板翻落，造成一名油漆工坠落死亡的事故。第二天，乙单位书面向甲单位报告了该起事故。
问题：
1.甲公司对乙单位的安全生产责任还包括哪些内容？
2.事件一中，钢结构的焊缝检验方案包括哪些内容？如何办理相关手续？
3.乙单位在喷砂和底漆涂刷作业中有哪些违反规范的错误？
4.在这起死亡事故中，乙单位在哪些环节上违反了安全规定？
答案：
解析：
1.还应有：对乙单位提出安全管理要求，并认真监督检查；违反安全规定冒险蛮干时，应令其停工整改；应统计乙单位的伤亡事故，按规定上报，并按分包合同约定协助处理乙单位的伤亡事故。
2.焊缝检验方案应包括检验批的划分、抽样检验的抽样方法、检验项目、检验方法、检验时机及相应的验收标准等。
钢结构检验和试验方案，经项目技术负责人批准并报监理工程师备案。
3.错误1，不能使用海沙，因为海沙中含有海盐（氯离子），在喷砂后，海盐残留在金属表面，严重影响油漆的涂刷质量。
错误2，海边的作业场，当太阳落山后，相对湿度上升。在未采取相应措施前，不宜进行防腐涂漆作业。
4.乙单位违反的规定内容的环节有：
（1）脚手架未经检验即投入使用。
（2）违章指挥。
（3）操作工未有效使用安全护具（未使用安全带或安全带未正确使用）。
（4）未在规定的时间内向业主、甲单位、当地人民政府安全生产监督管理部门报告安全事故。
甲公司与乙公司产生合同纠纷，甲按照合同中的仲裁条款向约定的丙仲裁委员会申请仲裁。此后，甲、乙双方达成和解协议，甲向丙仲裁委员会撤回了仲裁申请，但乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司解决此纠纷的适宜方式是（ ）。
A.重新向丙仲裁委员会申请仲裁
B.向人民法院提起诉讼
C.向丙仲裁委员会申请恢复仲裁程序
D.向其他仲裁委员会申请仲裁
答案：A
解析：
本题考查的是仲裁审理的法定程序。当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。
用人单位自用工之日起超过过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应向劳动者支付每月（）倍的工资
A. 1.2
B. 1.5
C. 2
D. 3
答案：C
解析：
2019新版教材P150页
用人单位自用工之日起超过1个月不满1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向 劳动者每月支付2 倍的工资。
21年二级建造师考试题目下载8卷 第7卷
钻孔灌注桩施工中，应先埋设护筒，护筒的作用包括（）。
A.保护孔口地面
B.隔离地表水
C.防止坍孔
D.钻头导向
E.增大承载能力
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是桩基础施工。护筒能够稳定孔壁、防止坍孔，还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和起到钻头导向作用。
球罐沉降试验支柱基础沉降应均匀。放水后，不均匀沉降量不应大于基础中心圆直径的1/1000，相邻支柱基础沉降差不应大于（ ）mm。
A．1
B．2
C．3
D．4
防止钢结构的焊缝出现热裂纹的措施是（ ）。
A．焊前烘烤
B．控制焊接工艺参数
C．提高操作技术
D．控制焊缝的化学成分
E．焊缝组织提前检查
下列开挖方法中，初期支护无需拆除的方法有（）。
A CRD法
B CD法
C 单侧壁导坑法
D 正台阶法
E 全断面法
答案：D,E
解析：
P104-108
本题对喷锚暗挖法不同开挖方式初期支护拆除工程量知识点考查。需考生了解识记。如表格所示。
@##
(2015年)在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（ ）。
A.管理费
B.临时设施费
C.暂定金额
D.利润
E.风险费
答案：A,D,E
解析：
在工程成本总价基础上加固定酬金费用的方式，即当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报 一个工程成本总价和一个固定的酬金(包括各项管理费、风险费和利润)。如果实际成本超过合同中规定的 工程戚本总价，由承包商承担所有的额外费用，若实施过程中节约了成本，节约的部分归业主，或者由业 主与承包商分享，在合同中要确定节约分成比例。
下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）
A.重视信息技术在进度控制中的作用
B.采用网络计划方法编制进度计划
C.分析工程设计变更的必要性和可能性
D.编制与进度相适应的资源需求计划
( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。
A．《工程施工组织设计》
B．《施工项目管理实施规划》
C．《质量手册》
D．《施工质量计划》
（三）
【背景资料】
某跨度40m现浇预应力钢筋混凝土简支梁桥，采用后张法张拉预应力。施工单位采用碗扣式满堂支架施工（见下图），支架由钢管、扣件、型钢等组成，纵横梁采用电弧焊连接。支架为就近租赁，为保证支架安装质量，施工单位认真检查了扣件的外观质量。
为了保证支架的承载力以及消除支架和支架地基引起的塑性变形，对支架进行了堆沙袋预压，压重为梁自重的1.2倍（梁自重加施工荷载），并在跨中支架顶部设置了标高观测点。
观测点预压前标高为l85.756m，进行分级预压，100%预压荷载时观测点的标高为185.701m。预压稳定后进行了分级卸载，卸载后观测点的标高为185.725m。
经计算，该桥达到了设置预拱度的条件，恒载、活载、混凝土温度、徐变、收缩引起挠度见下表，并按二次抛物线设置预拱度。跨中底板的设计标高为185.956m。粱体浇筑后进行了预应力的张拉，然后拆除支架。为保证施工安全，拟定分三部分(A、B、C)（见下图），分批分次拆除支架。
【问题】
1.计算梁自重和施工荷载作用下的弹性变形。（保留小数点后三位）
2.计算该支架跨中需要设置的预拱度以及底板的立模标高。（保留小数点后三位）
3.排列A、B、C三部分合理的拆除顺序。
4.写出旧扣件外观质量可能存在的病害。
5.写出架设本桥支架所需要的特殊工种。
答案：
解析：
1.梁自重和施工荷载作用下的弹性变形=(185.725-185.701)m=0.24m。
2.该支架跨中需要设置的预拱度=(9+5+10+6)mm=30mm。底板的立模标高=(1.85.956+0.03)m=185.986m。
3.A、B、C三部分合理的拆除顺序是：先拆除B，然后同步拆除A和C。
4.旧扣件外观质量可能存在的病害包括裂缝、变形或螺栓出现滑丝。
5.架设本桥支架所需要的特殊工种为架子工、电焊工、信号工、司索工。
21年二级建造师考试题目下载8卷 第8卷
钢管局部修复一般采用的方法是（）。
A.补焊或盖压补焊
B.补麻、补灰
C.两合揣袖
D.更换
答案：A
解析：
2020版教材P142
钢管多为焊缝开裂或腐蚀穿孔，一般可用补焊或盖压补焊的方法修复。
一条路的交通信号监控系统是由监控分中心和控制节点的计算机系统、外场设备以及（ ）等组成。
A.局域网
B.交换机
C.可变信息标志
D.传输通道
答案：D
解析：
2020版教材P187
一条路的交通信号监控系统是由监控分中心和控制节点的计算机系统、外场设备以及传输通道等组成。
投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件，投标人应特别注意其中的( )。
A.重要的时间安排
B.施工技术说明
C.投标文件的组成
D.招标人的责任权利
E.招标工程的范围和详细内容
答案：A,C,E
解析：
本题涉及的考点是研究招标文件。研究招标文件的重点应放在投标者须知、合同条款、设计图纸、工程范围及工程量表上，还要研究技术规范要求，看是否有特殊的要求。投标人须知是招标人向投标人传递基础信息的文件，包括工程概况、招标内容、招标文件的组成、投标文件的组成、报价的原则、招标投标时间安排等关键的信息。首先，投标人需要注意招标工程的详细内容和范围，避免遗漏或多报。其次，还要特别注意投标文件的组成。还要注意招标答疑时间、投标截止时间等重要时间安排，避免因遗忘或迟到等原因而失去竞争机会。
关于工业炸药的基本要求,以下观点错误的是（ ）。
A.爆炸性能好
B.有较高的机械感度
C.炸药配比接近负氧平衡
D.有适当的稳定贮存期
E.加工操作安全且价格便宜
答案：B,C
解析：
P30-32
1.爆炸性能好，有足够的威力以满足各种矿岩的爆破要求。2.有较低的机械感度和适度的起爆感度，既能保证生产、贮存、运输和使用的安全，又能保证顺利起燥。
3.炸药配比接近零氧平衡，以保证爆炸产物中有毒气体生成量少。
4.有适当的稳定贮存期，在规定的贮存期内不会变质失效。
5.原料来源广泛，加工工艺简单，加工操作安全且价格便宜。
关于高强度螺栓说法正确的是（ ）。
A．安装时应先使用安装螺栓和冲钉
B．高强度螺栓可以兼做安装螺栓
C．现场安装时能自由穿入螺栓孔，也可以强行传入
D．可以用电焊切割高强度螺栓梅花头
根据国内外经验，一般可采用管棚超前支护的场合有( )。
A.修建小断面地下工程
B.穿越铁路修建地下工程
C.隧道洞口段施工
D.通过断层破碎带等特殊地层
E.穿越地下和地面结构物修建地下工程
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P115
一般在下列场合采用管棚超前支护：1）穿越铁路修建地下工程2）穿越地下和地面结构物修建地下工程3）修建大断面地下工程4）隧道洞口段施工5）通过断层破碎带等特殊地层6）特殊地段.
（2016年） 关于借款合同的说法，正确的是（ ）。
A.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效
B.借款合同为有偿合同
C.借款合同必须采用书面形式
D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效
答案：A
解析：
A 选项正确，D 选项错误；自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。B 选项错误；自 然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。借款合同原则上为有偿合 同（有息借款），也可以是无偿合同（无息借款）。自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主 张利息的，人民法院不予支持.C 错误，借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。
多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从()直接引上。
A、地面控制轴线
B、下一节柱轴线
C、中间节柱轴线
D、最高一节柱轴线
答案：A
解析：
(3)多节柱安装时，每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上，不得从下层柱的轴线引上，避免造成过大的积累误差。
