2021二级建造师预测试题8辑 第1辑
背景：某商业工程，地下2层，地上4层，建筑面积为2.4万m2，紧邻已建好投入使用的小区，且为该小区的商业配套工程，合同规定：由于施工引起的扰民或民扰问题由施工单位处理，因此施工单位对文明施工和环境保护做出了大量的工作，从前期现场规划到施工期间的沟通、落实均落实了责任，整个施工期间效果良好，建设单位也因事较满意，并在约定的工期内完成了合同任务。
问题：
1．施工单位应从哪些方面做起才能达到文明施工管理的基本要求？
2．施工现场出入口如何规划才能达到文明施工管理的基本要求？
3．现场条件局限时，办公区和生活区是否可以兼顾？
答案：
解析：
1．施工单位应从以下几个方面做起：
(1)围挡、大门、各种标牌应标准化；
(2)现场材料应按平面布置图的要求地点堆放并码放整齐；
(3)现场安全防护设施应标准化、规范化；
(4)生活区域整洁化；
(5)职工生活秩序化、行为文明化；
(6)现场做到工完场清、不扬尘、不遗撒、垃圾不乱弃；
(7)施工不扰民,营造良好的施工环境。
2．施工出入口处应参照下列要求规划：
(1)设置大门和保安值班室；
(2)大门或门头设置企业名称或企业标识；
(3)地面设施硬化,车辆出入设置排水措施有清洗装置；
(4)设置“五图一牌”；
(5)条件许可时可以适当绿化布置。
3．不可兼顾。任何时候都应该划分清楚,采取隔离措施。
承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接，施工中开挖的管道沟未设置保护措施和警示标志。当天黄昏，李某骑车回家途中经过该楼盘时掉入坑中，造成胳膊骨折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于（ ）。
A.违约责任
B.侵权责任
C.行政责任
D.刑事责任
答案：B
解析：
2019版教材P19页
侵权 《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。
温度取源部件安装在合金管道拐弯处时，错误的是（ ）。
A.在防腐、衬里、吹扫和压力试验前安装
B.用机械方法开孔
C.逆着物料流向安装
D.取源部件轴线与管道轴线垂直相合
答案：D
解析：
本题考查自动化仪表取源部件的安装要求。A 选项，安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行；B 选项，在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上开孔时，应采用机械加工的方法；C、D 选项，在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合。@##
甲建筑公司与乙房地产开发公司产生合同纠纷，甲按照合同中的仲裁条款向约定的丙仲裁委员会申请仲裁。此后，甲乙双方达成和解协议，甲向丙仲裁委员会撤回了仲裁申请，但乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司解决此纠纷的适宜方式是()。
A.重新向丙仲裁委员会申请仲裁
B.向人民法院提起诉讼
C.向丙仲裁委员会申请恢复仲裁程序
D.向其他仲裁委员会申请仲裁
答案：A
解析：
2020版教材P336
当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。
弯沉检测方法中，属于动态检测的方法是( )。
A.贝克曼梁法
B.落锤弯沉仪法
C.自动弯沉仪法
D.核子密度湿度仪法
答案：B
解析：
2019版教材P38页
落锤弯沉仪法：利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉，属于动态弯沉，并能反算路面的回弹模量，快速连续测定，使用时应采用贝克曼梁法进行标定换算。
检测器具的测量极限误差必须（ ）被测对象所能允许的测量极限误差。
A.大于
B.不得大于
C.小于
D.不得小于
答案：B
解析：
本题考查的是施工现场计量器具的管理程序。检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差。
存放在室外的预应力筋不得直接堆放在地面上，必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露，时间不宜超过( )个月。
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
答案：B
解析：
存放预应力筋的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质。预应力筋存放在室外时不得直接堆放在地面上，必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露，时间不宜超过6个月。P38
（单选题）根据背景资料的描述，对3道涵洞的施工应该采取（ ）组织方式。
A．依次施工
B．流水施工
C．平行施工
D．顺序施工
2021二级建造师预测试题8辑 第2辑
某施工单位拖欠农民工工资5万元，被30位农民工告上法庭，审判结果农民工胜诉，施工单位不服而上诉。其上诉期限为（）。
A.7天
B.10天
C.15天
D.30天
答案：C
解析：
2020版教材P323页
按照《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。
建设単位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行査验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具()报告。
A.建筑节能合格
B.建筑节能达标
C.竣工验收合格
D.能耗验收合格
答案：C
解析：
2019新版教材P188页
建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行査验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。
关于洞口、临边防护的做法，正确的有（ ）。
A. 基坑周边设置了防护栏杆，但未用安全立网进行封闭
B. 横杆长度大于 2m 时，加设栏杆柱
C. 楼板上 20cm×20cm 的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢
D. 电梯井内每隔四层设一道安全平网进行防护
E. 外用施工电梯出入口处，设置专用安全门
答案：B,C,E
解析：
A. 基坑周边除设置防护栏杆，还应设置安全立网进行封闭，并设置警示标志。
D. 电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔两层（不大于 10m）设一道安全平网进行防护。
在我国压力管道分类中，供热管道级别划分为（ ）。
A、GB1
B、GB2
C、GB3
D、GB4
答案：B
解析：
本题考查的是城镇供热管道的分类。在我国压力管道分类中，供热管道属公用管道，级别划分为GB2。@##
进行项目目标控制过程中，属于主动控制的工作是()。
A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素
B.进行目标的实际值与计划值的比较
C.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因
D.目标出现偏离时采取纠偏措施
答案：A
解析：
2020新版教材P28页
项目目标的事前控制。教材原文是项目目标控制过程，为避免目标偏离的发生，应重视事前的主动控制。即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的措施。选项B、C、D属于项目目标的过程控制过程，即动态控制。
根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程最低保修期限为（）年。
A、3
B、4
C、5
D、6
答案：C
解析：
2020版教材P 269
在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年。保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
甲乙双方在合同中约定，一方违约时支付对方1万元人民币违约金。在合同履行中，甲方违约，并因该违约造成了乙方5万元人民币的损失。乙方诉诸法院，可获支持的最高赔偿额为（ ）万元人民币。
A、 5
B、 1
C、 2
D、 6
答案：A
解析：
当事人约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。可见，A选项正确。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当( )支付。
A．由甲建设单位
B．由乙施工单位
C．由丙施工单位
D．按合同约定
2021二级建造师预测试题8辑 第3辑
根据《标准施工招标文件》，承包人必须在发出索赔意向通知后的（ ）天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。
A.7
B.14
C.28
D.56
答案：C
解析：
本题考核的是索赔文件的提交。承包人必须在发出索赔意向通知后的 28天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件和有关资料。
关于施工生产安全事故报告的说法，正确的有（ ）。
A.施工单位负责人在接到事故报告后，2 小时内向上级报告事故情况
B.一般事故应上报至至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
C.重大事故应逐级上报至省.自治区.直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职
责的有关部门
D.对于需逐级上报的事故，每级上报的时间不得超过2 小时
E.特别重大事故应逐级上报至国务院
答案：B,D,E
解析：
建设主管部门事故报告要求
（1）建设主管部门接到事故报告后，应当依照下列规定上报事故情况，并通知安全生产监督管理部门、
公安机关、劳动保障行政主管部门、工会和人民检察院。
①较大事故、重大事故及特别重大事故逐级上报至国务院建设主管部门。
② 一般事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门。
③建设主管部门依照规定上报事故情况时应当同时报告本级人民政府。国务院建设主管部门接到重大事故和特别重大事故的报告后，应当立即报告国务院。
④ 必要时， 建设主管部门可以越级上报事故情况。
《职业健康安全管理体系-规范》（GB/T28001-2011）的构成要素有（）。
A.策划
B.持续改进
C.实施与运行
D.检查
E.管理评审
答案：A,C,D,E
解析：
标准的结构系统采用PDCA 循环管理模式，即标准由“职业健康安全方针—策划—实施与运行—检查和纠正措施—管理评审”五大要素构成，采用了PDCA 动态循环、不断上升的螺旋式运行模式，体现了持续改进的动态管理思想。
绝缘油应经过滤处理，其（ ）试验合格后才能注入电气设备。
A.电气强度
B.燃烧烈度
C.介质损失角正切值
D.挥发程度
E.色谱分析
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P58
绝缘油应经严格过滤处理，其电气强度及介质损失角正切值和色谱分析,合格等实验合格后才能注入设备。本题考点：绝缘油
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应（）。
A．承担所发生的追加合同价款
B．赔偿承包人由此造成的损失
C．相应顺延工期
D．应支付承包人相应的违约金
E．工期不予顺延
下列建设工程项目进度计划中，不属于由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统的是()。
A.业主方编制的整个项目实施的进度计划
B.设计进度计划
C.实施性进度计划
D.施工和设备安装进度计划
答案：C
解析：
2020新版教材P130页
由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统包括：(1)业主方编制的整个项目实施的进度计划；(2)设计进度计划；(3)施工和设备安装进度计划；(4)采购和供货进度计划等。
某医院问诊楼和住院楼的总建筑面积为24600m2，其中住院楼地上7层，地下两层。建筑基坑深度为7．2m。采用钢筋混凝土平板式筏形基础。住院楼土方开挖时，南、北、西侧均采用土钉墙，东侧与门诊楼土方工程挖通。按计划基坑土方施工时间为2013年7月20日～2013年8月20日。处于雨期。在基坑施工过程中发生如下事件：
事件一：项目部技术负责人编制了基坑土方开挖专项施工方案，施工单位技术负责人审批后报监理工程师签字认可后．项目随即组织基坑土方开挖施工。
事件二：公司季度检查时发现．基坑外未设置截水、排水设施；在基坑北侧坑边大约1m处堆置了2m高土方。
事件三：验槽时发现基地局部有0．5～1m的软弱土层，施工单位将软土挖出，自行回填石屑。
问题：
(1)指出事件一中的土方开挖施工方案是否需要专家认证，说明理由。
(2)事件一中的土方开挖施工方案，应包含哪些内容
(3)指出事件二中的不妥之处，分别说明理由。
(4)指出事件三中的不妥之处，分别说明理由。
答案：
解析：
(1)土方开挖施工方案需要专家论证。 理由：本工程基坑深度7．2m，基坑开挖深度已超过5m。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建办质[2018] 31号)规定，基坑开挖深度超过5m(含5m)的基坑土方开挖工程，为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对方案进行论证。
(2)专项施工方案包括以下内容：
①工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。
②编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国际图集)、施工组织设计等。
③施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。
④施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。
⑤施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。
⑥劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。
⑦计算书及相关图纸。
(3)不妥之处和理由分别如下：
不妥之一：该基坑开挖前未做好坑外截水、排水和防渗水措施。
理由：《建筑基坑支护技术规程》第8．1．6条规定：“雨期施工时应在坑顶坑底采取有效的截排水措施”，而本基坑施工正是雨季施工，所以应在基坑顶部和底部设置有排水沟、集水井等截排水设施。
不妥之处二：在基坑临边1m处堆土高达2m。
基坑边缘堆置土方和建筑材料，一般应距基坑上部边缘不少于2m，堆置高度不应超过1．5m。
(4)不妥之处：施工单位自行回填。
理由：基底软弱土层处理涉及承载力问题，处理不当，易造成建筑物基底不均匀沉降，因此发现问题，施工单位应及时与设计单位、监理单位或建设单位联系，共同商讨处理意见，形成书面洽商文件，并经四方签字认可．这样不仅能保证地基施工质量，而且给施工单位工程结算提供了依据。
有关建筑材料、构配件、设备、商品混凝土检验规定，理解正确的是（）
A.建设单位对自己采购的建筑材料质量负责，相应的检验检测工作也应当由建设单位自行完成
B.施工单位对建筑材料、设备的检验，必须以工程设计要求、施工技术标准和承包合同约定为依据，并形成书面记录，由专人签字
C.有生产许可证、产品合格证的材料、设备，可以不再检验
D.涉及结构安全的试块、试件、材料，施工人员应当现场取样，并送当地质量监督机构进行检测
答案：B
解析：
本题考查的是建筑材料、构配件、设备和商品混凝土的检验制度。施工单位对进人施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土实行检验制度，是施工单位质量保证体系的重要组成部分，也是保证施工质量的重要前提。
施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
2021二级建造师预测试题8辑 第4辑
拌合楼按工艺流程分层布置，分为进料、贮料、配料、拌合及出料共五层，其中（ ）是全楼的控制中心，设有主操纵台。
A．进料层
B．配料层
C．贮料层
D．拌合层
符合平板形预埋件加工要求的是（ ）。
A.直锚筋与锚板应采用T形焊
B.当锚筋直径≤20mm时，宜采用穿孔塞焊
C.当锚筋直径>20mm时，宜采用压力埋弧焊
D.预埋件都应采取有效的防腐处理，当采用热镀锌防腐处理时，锌膜厚度应大于20μm
答案：A
解析：
2020版教材P116
（一）预埋件制作的技术要求： （1）锚板宜采用Q235级钢，锚筋应采用HPB300、HRB335或HRB400级热轧钢筋，严禁使用冷加工钢筋。 （2）直锚筋与锚板应采用T形焊。当锚筋直径不大于20mm时，宜采用压力埋弧焊；当锚筋直径大于20mm时，宜采用穿孔塞焊。不允许把锚筋弯成∏形或L形与锚板焊接。当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于6mm和0.5d（HPB235级钢筋）或0.6d（HRB335级、HRB400级钢筋），d为锚筋直径。 （3）预埋件都应采取有效的防腐处理，当采用热镀锌防腐处理时，锌膜厚度应大于40Um
在编制资源进度计划时，应将重点放在（ ）上。
A.大宗资源 B.人力资源
C.附属资源 D.主导资源
答案：D
解析：
就像影响工期的是关键线路上的关键工作一样，影响工程进度的资源取决于工程的主导资源， 因此，在编制资源进度计划时，应将重点放在主导资源上。
基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有()。
A、质监站
B、监理（建设）单位
C、设计单位
D、勘察单位
E、施工单位
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P 53
基坑开挖完毕后，应由建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位等现场验槽，并共同签署地基验槽检查记录。
关于施工管理组织结构的说法，正确的是（ ）。
A.项目组织结构反映组织之间的经济关系
B.项目组织结构图描述工作对象之间的关系
C.大型项目的组织结构应该进行编码
D.线性组织结构只能在项目管理中应用
答案：C
解析：
2020版教材P12页
对一个稍大一些的项目的组织结构应该进行编码，它不同于项目结构编码，但两者之间也会有一定的联系。
某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为52．7m;发电机定子158t（不包括两端罩），安装在标高+10．00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为13．73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。
问题：
1．项目部在进行项目成本控制时应考虑哪些原则？
2．简述以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法要点。
3．如何进行施工方案交底？
4．按施工项目成本构成如何对材料费成本进行分析？
5．简述电站锅炉安装质量控制要点。
答案：
解析：
1．项目成本控制的原则：施工成本控制应遵循成本最低化原则、全面控制成本原则、动态控制原则、责权利相结合的原则。
2．以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法要点：应根据项目的分部分项工程实物量,参照施工预算定额,联系项目管理的技术和业务素质以及技术组织措施编制施工预算,作为分部分项工程成本的依据。由于该项目存在边设计、边施工的情况,因此工程开工以前不能一次编制出整个项目的施工预算,应根据出图情况编制分段施工预算,这种分段施工预算是成本控制的对象。
3．施工方案交底
(1)工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员作施工方案的技术交底。
(2)除分项、专项工程的施工方案需进行技术交底外,新产品、新材料、新技术、新工艺即“四新”项目以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺,要详细交底。
(3)交底内容为该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。
4．按施工项目成本构成对材料费成本进行以下分析：量差,材料实际耗用量与预算定额用量的差异；价差,即材料实际单价与预算单价的差异,包括材料采购费用的分析。
5．电站锅炉安装质量控制要点：审查钢结构安装施工方案,锅炉受热面安装质量控制,燃烧器安装质量控制,锅炉密封质量控制,锅炉整体水压试验质量控制,回转式空预器安装质量控制。
下列建设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有（ ）。
A.编制安全技术措施或专项施工方案
B.审查安全技术措施或专项施工方案
C.对施工现场的安全生产负总责
D.出现安全事故，负责成立事故调查组
E.对施工安全事故隐患提出整改要求
答案：B,E
解析：
2020版教材P254页
（一）对安全技术措施或专项施工方案进行审查。（二）依法对施工安全事故隐患进行处理。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；...（三）承担建设工程安全生产的监理责任。
某公司承建一座城市互通工程，工程内容包括①主线跨线桥（Ⅰ，Ⅱ）、②左匝道跨线桥、③左匝道一、④右匝道一、⑤右匝道二等五个子单位工程，平面布置如图5－1所示，两座跨线桥均为预应力混凝土连续箱梁桥，其余匝道均为道路工程。主线跨线桥跨越左匝道一；左匝道跨线桥跨越左匝道一及主线跨线桥；左匝道一为半挖半填路基工程，挖方除就地利用外，剩余土方用于右匝道一：右匝道一采用混凝土挡墙路堤工程，欠方需外购解决；右匝道二为利用原有道路路面局部改造工程。
主线跨线桥Ⅰ的第2联为（30m＋48m＋30m）预应力混凝土连续箱梁，其预应力张拉端钢绞线束横断面布置如图5－2所示，预应力钢绞线采用公称直径Φ15.2mm高强低松弛钢绞线，每根钢绞线由7根钢绞线捻制而成。代号S22的钢绞线束由15根钢绞线组成，其在箱梁内的管道长度为108.2m。
根据工程特点，施工单位编制的总体施工组织设计中，除了按照建设单位的要求确定了五个子单位工程的开工和完工的时间顺序外。还制定了如下事宜：
事件1：编制了主线跨线桥Ⅰ的第2联箱梁预应力的施工方案如下：
（1）该预应力管道的竖向布置为曲线形式、确定了排气孔在管道中的位置；
（2）预应力钢绞线的张拉采用两端张拉方式；
（3）确定了预应力钢绞线张拉顺序的原则和各钢绞线束的张拉顺序；
（4）确定了预应力钢绞线张拉的工作长度为100cm，并计算了钢绞线的用量。
<1>、事件1中，预应力管道的排气孔和排水孔应分别设置在管道的哪些位置？
<2>、事件1中，写出预应力钢绞线张拉顺序的原则，并给出图5－2中各钢绞线束的张拉顺序。（用图5－2中所示的钢绞线束的代号“S11－S23”及“→”表示）
<3>、事件1中，组合背景资料，列示计算图5－2中代号为S22的所有钢绞线束需用多少米钢绞线制作而成？
答案：
解析：
<1>、 排气孔应设置在曲线管道的波峰位置（最高处）。排水孔应设置在曲线管道的最低位置。
<2>、 原则：分批、分阶段对称张拉。宜先中间，后上、下或两侧。
张拉顺序为：S22→S23→S21→S12→S11。
<3>、 S22钢束需要钢绞线数量：（108.2＋2×1）×15×2＝3306（米）
（预应力钢绞线在张拉千斤顶中的工作长度，一般是指在张拉千斤顶装入钢绞线后，从工具锚锚杯中心至预应力混凝土工作锚锚杯中心的距离）
2021二级建造师预测试题8辑 第5辑
下列关于柱抗震构造要求中箍筋加密范围的说法，错误的是（）。
A.剪跨比不大于2的柱取全高
B.柱端加密范围取截面高度（圆柱直径）、柱净高的1/6和500mm三者的最大值
C.刚性地面上下各300mm
D.底层柱的下端不小于柱净高的1/3
答案：C
解析：
刚性地面上下各500mm，C错误。
【解析】柱的抗震构造要求：
按照《建设工程项目管理规范》，项目经理的职责包括( )。
A.分配工程项目的各种利益
B.进行资源动态管理
C.组织或参与编制项目管理规划大纲
D.主持工程竣工验收
E.建立各类专业管理制度，并组织实施
答案：B,C,E
解析：
2020新版教材P35页
4.6.1项目管理机构负责人应履行下列职责:
1.项目管理目标责任书中规定的职责;
2.工程质量安全责任承诺书中应履行的职责;
3.组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理;
4.主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作;
5.对各类资源进行质量监控和动态管理;
6.对进场的机械、设备、工器具的安全、质量和使用进行监控;
7.建立各类专业管理制度，并组织实施;
8.制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施;
9.组织或参与评价项目管理绩效;
10.进行授权范围内的任务分解和利益分配;
11.按规定完善工程资料，规范工程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收;
12.接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作;
13.协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报;
14.配合组织完善缺陷责任期的相关工作。
梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将 60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是（）。
A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持
B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持
C.借款合同可以是无偿合同
D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持
答案：B
解析：
借款合同一般是有偿合同（有息借款），也可以是无偿合同（无息借款）。《合同法》第211条第1款规定：“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。”另外，最高人民法院发布的《关于贯彻执行<民法通则>若干问题的意见（试行）》第 123条规定：“公民之间的无息借款，有约定偿还期限而借款人不按期偿还，出借人要求借款人偿付逾期利息，应予以准许。因此，本题应选B才符合上述规定。”
在钢筋混凝土灌注桩施工过程中，细集料应选用质地坚硬的中砂，含泥量不大于（）且无垃圾、泥块等杂物。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
答案：D
解析：
2019版教材P191页
三、桩基工程，（2）细骨料：应选用质地坚硬的中砂，含泥量不大于5%，无垃圾、泥块等杂物。
民事诉讼代理人可分为（）。
A.法定诉讼代理人
B.强制诉讼代理人
C.指定诉讼代理人
D.约定诉讼代理人
E.委托诉讼代理人
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P311
诉讼代理人。诉讼代理人，是指根据法律规定或当事人的委托，代理当事人进行民事诉讼活动的人。民事法律行为代理分为法定代理、委托代理和指定代理。与此相对应，民事诉讼代理人也可分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人。
合理选择和使用施工机械设备，是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻()。
A.“人机分离”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度
B.“人机分离”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度
C.“人机固定”的原则，实行定机、定人、定性能参数的使用管理制度
D.“人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度
答案：D
解析：
2020新版教材P166页
应贯彻：持证上岗和人机固定原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度。
（2018年）施工总体部署是施工组织设计的重要内容之一，其主要内容有（ ）。
A.建立施工管理机构
B.划分施工任务
C.编制资源供应计划
D.安排施工顺序
E.制定季节性施工技术措施
答案：A,B,D
解析：
施工总体部署主要内容：建立施工管理机构、施工任务划分、施工顺序。 施工总体部署主要内容包括:
(1)设定管理目标:质量、安全、环保、进度、成本等目标。
(2)设置项目组织机构:①项目管理人员数量，人员组成方式与来源;②项目领导及部室负责人职务、姓名、分工及联系方式;③组织机构图。
(3)划分施工任务:划分各参与施工单位的工作任务及施工阶段，明确总包与分包、各施工单位之间分工与协作的关系，确定各单位的主要工程项目和次要工程项目。
(4)确定施工顺序: 要在总体上确定各单位工程、分部工程、分项工程的施工的顺序，分清主次，统筹安排，保证重点，兼顾其他，以确保工期，并实现施工的连续性和均衡性。
(5)拟定主要项目的施工方案。
(6)主要施工阶段工期分析(或节点工期分析) 。
(7)主要资源配置。
主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土的外加剂是( )。
A.减水剂
B.引气剂
C.缓凝剂
D.泵送剂
答案：C
解析：
2020版教材P31页
(3)缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等
2021二级建造师预测试题8辑 第6辑
当水泥混凝土强度达到设计强度( )时可采用切缝机切割缩缝。
A.15%～20%
B.20%～25%
C.25%～30%
D.30%～35%
答案：C
解析：
2019版教材P27页
水泥混凝土路面横向缩缝采用切缝机施工，宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%--30%时进行。
（2018年） 关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（ ）。
A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用
B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物
D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物
答案：D
解析：
A 错误，买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人应当负担保管费用；B 错误，出 卖人应当按照约定的包装方式交付标的物；C 错误，买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验， 没有约定检验期间的，应当及时检验。
A 单位承建一项污水泵站工程，主体结构采用沉井，埋深15m。场地地层主要为粉砂土，地下水埋深为4m，采用不排水下沉。泵站的水泵、起重机等设备安装项目分包给B 公司。在施工过程中，随着沉井入土深度增加，井壁侧面阻力不断增加，沉井难以下沉。项目部采用降低沉井内水位减小浮力的方法，使沉井下沉，监理单位发现后予以制止。A 单位将沉井井壁接高2m 增加自重，强度与原沉井混凝土相同，沉积下沉到位后拆除了接高部分。
B 单位进场施工后，由于没有安全员，A 单位要求B 单位安排专人技术安全管理，但B单位一直未予安排，在吊装水泵时发生安全事故，造成一人重伤。
工程结算时，A 单位变更了清单中沉井混凝土工程量，增加了接高部分混凝土的数量，未获批准。
【问题】
1.A 单位降低沉井内水位可能会产生什么后果？沉井内外水位差应是多少？
2.简述A 单位与B 单位在本工程中的安全责任分工。
3.一人重伤属于什么等级安全事故？A 单位与B 单位分别承担什么责任？为什么？
4.指出A 单位变更沉井混凝土工程量未获批准的原因。
答案：
解析：
1.A 单位降低沉井内水位可能会产生的后果：流砂涌向井内，引起沉井歪斜，并增加吸泥工作量。沉井内外水位差应是1～2m。
2.A 单位与B 单位在本工程中的安全责任分工：A 单位对施工现场的安全负责；分包合同中应当明确A 单位与B 单位各自的安全生产的权利、义务，A 单位与B 单位对分包工程的安全生产承担连带责任；如发生事故，由A 单位负责上报事故。B 单位应当服从A 单位的安全生产管理，B 单位不服从管理导致生产安全事故的，由B 单位承担主要责任。
3.一人重伤属于一般安全事故。
A 单位承担连带责任。B 单位承担主要责任。
原因：B 单位不服从A 单位的管理导致生产安全事故的，由B 单位承担主要责任。
4.A 单位变更沉井混凝土工程量未获批准的原因：沉井井壁接高2m 所增加的费用属于施工措施费，已包括在合同价款内。
在保证膨润土拌合土层满足抗渗设计要求的前提下，节约成本的最佳做法有（）。
A.选好土源及拌合场地
B.确定拌合土层的厚度
C.优选最佳配合比
D.严格控制含水率，保证压实度
E.根据土源土壤的细度减少膨润土的掺加量
答案：A,C,D
解析：
P175-183
膨润土是一种以蒙脱石为主要矿物成分的黏土岩，膨润土含量越高抗渗性能越好;但膨润土是一种比较昂贵的矿物，且土壤如果过分加以筛选，会增大投资成本，因此实际做法是:选好土源，检测土壤成分，通过试验对比不同掺量的土样，优选最佳配合比;做好现场拌合工作，严格控制含水率，保证压实度;分层施工同步检验，严格执行验收标准，不符合要求的坚决返工。施工单位应根据上述内容安排施工程序和施工要点。
管线工程测量应根据设计施工图纸，熟悉管线布置及工艺设计要求，按实际地形做好实测数据记录，绘制施工（ ）。
A．平面草图和安装草图
B．安装草图和断面草图
C．平面草图和断面草图
D．平面草图和测设草图
下列地铁基坑内支撑构件中，属于钢结构支撑体系特有的构件是( )。
A.围檩
B.支撑
C.角撑
D.预应力设备
答案：D
解析：
2019版教材P101页
在深基坑的施工支护结构中，常用的内支撑系统按其材料可分为现浇钢筋混凝土支撑体系和钢支撑体系两大类。现浇钢筋混凝土支撑体系由围檩(圈梁)、支撑及角撑、立柱和围檩托架或吊筋、立柱、托架锚固件等其他附属构件组成。钢结构支撑(钢管、型钢支撑)体系通常为装配式的，由围檩、角撑、支撑、预应力设备(包括千斤顶自动调压或人工调压装置)、轴力传感器、支撑体系监测监控装置、立柱桩及其他附属装配式构件组成。由此可知选择D。@##
《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)规定，水泥混凝土路面在面层混凝土（ ）强度达到设计强度且填缝完成前不得开放交通。
A.抗拉
B.抗压
C.弯拉
D.抗剪
答案：C
解析：
P336
水泥混凝土路面在面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成前，不得开放交通。
建设单位收到竣工验收报告后，应由（）组织相关单位项目负责人进行单位工程竣工验收。
A.建设单位项目负责人
B.监理单位项目负责人
C.施工单位项目负责人
D.设计单位项目负责人
答案：A
解析：
2020版教材P276页
建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收，施工单位的技术、质量负责人也应参加验收。
2021二级建造师预测试题8辑 第7辑
线性组织结构模式的特点之一是( )。
A.组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源
B.组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源
C.能促进组织内管理专业化分工
D.组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领导
正确答案：D
在纯情组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有惟一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。
若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照( )履行。
A．通常标准
B．符合合同目的特定标准
C．国冢标准
D．地方标准
给水构筑物工程中所用的接触饮用水的产品必须符合有关( )性能要求。
A.卫生
B.物理
C.化学
D.力学
答案：A
解析：
2020版教材P338
给水排水构筑物工程施工及验收的有关规定中原文是根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008第1.0.3条的规定给排水构筑物工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须满足设计要求，接触饮用水的产品必须符合有关卫生性能要求。
建设项目总承包的核心意义在于()。
A、 合同总价包干降低成本
B、 总承包方负责“交钥匙”
C、 设计与施工的责任明确
D、 为项目建设增值
答案：D
解析：
建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。
不是隧道火灾自动报警系统构成的是（）。
A.传输通道
B.监控分中心的火灾报警控制器
C.报警按钮
D.洞内火灾检测设备
答案：C
解析：
2019版教材P187页
自动报警系统由洞内火灾自动检测设备，监控分中心(监控所)的火灾报警控制器，以及传输通道等组成。
关于装配式桥梁施工技术说法正确的是（）。
A.若在浅水河道上架设简支梁板，可以采用跨墩龙门吊
B.预应力混凝土构件吊装时，如设计无规定时，水泥浆强度达到其设计强度75%
C.吊装时构件的吊环应顺直，吊绳与起吊构件的交角宜小于 60°
D.构件停放的支承位置和吊点位置可以分别设置
答案：B
解析：
跨墩龙门吊应在平坦的，有坚实基础的地面进行使用，A错误。吊装时构件的吊环应顺直，吊绳与起吊构件的交角小于 60°时，应设置吊架或起吊扁担，使吊环垂直受力，C错误。构件停放的支承位置和吊点位置应符合设计规定，上下一致，D错误。
房屋建筑工程施工管理签章文件共分为( )个部分。
A.5
B.6
C.7
D.8
答案：C
解析：
2020版教材P332页
（1）房屋建筑工程施工管理签章文件代码为CA，分为七个部分。
下列材料中，可用于制作热电偶丝的是（ ）。2019
A.紫铜
B.锡黄铜
C.锰白铜
D.铍青铜
答案：C
解析：
白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。
2021二级建造师预测试题8辑 第8辑
遇有下列情况之一时( )，应在基坑底普遍进行轻型动力触探。
A.持力层较均匀
B.浅部有软弱下卧层
C.有浅埋的古墓
D.有浅埋的古井
E.深部有软弱下卧层
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P54页
轻型动力触探遇有下列情况之一时，应在基坑底普遍进行轻型动力触探：（1）持力层明显不均匀；（2）浅部有软弱下卧层（3）有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时；（4）勘察报告或者设计文件规定应进行轻型动力触探时。 @##
任何单位都必须经公安交通管理部门和（ ）的批准，才能按规定占用和挖掘城市道路。
A．上级主管部门
B．当地建设管理部门
C．市政工程行政主管部门
D．市政道路养护部门
答案：C
解析：
因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关
设计文件，到市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。
建设工程合同应当采用的形式是（ ）。
A.口头形式
B.口头形式为原则，书面形式为例外
C.书面形式
D.书面形式为原则，口头形式为例外
答案：C
解析：
2020版教材P109页
【考点】本题考查建设工程合同的订立形式详见2017版教材P109【解析】依据《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。故C、选项正确。
【2017真题】债的产生根据有（ ）。
A．合同
B．侵权
C．支付价款
D．不当得利
E．无因管理
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是建设工程债的产生。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
业主供应的材料、设备使用前，负责检验或试验的人和承担检验或试验费用的人分别是 （ ）。
A．业产和材料供应商
B．业主和甲承包商
C．监理工程师和业主
D．甲承包商和业主
根据《水工碾压混凝土施工规范》，水工碾压混凝土施工配合比设计参数包括（ ）。
A. 掺合料掺量
B. 水胶比
C. 砂率
D. 单位用水量
E. 粒径组合
答案：A,B,C,D
解析：
水工碾压混凝土施工配合比设计参数包括：
（1）掺合料掺量：应通过试验确定，掺量超过 65%时，应做专门论证。
（2）水胶比：应根据设计提出的混凝土强度、拉伸变形、绝热温升和抗冻性要求确定，其值宜小于 0.65。
（3）砂率
（4）单位用水量
（5）外加剂
根据《合同法》，下列合同既属于单务合同，又属于无偿合同的是（ ）。
A.居间合同
B.赠与合同
C.未约定利息的借款合同
D.仓储合同
答案：B
解析：
【考点】本题考查合同的分类【解析】单务合同是只有一方当事人负担义务的合同。双务合同是当事人之间互负义务的合同。无偿合同是一方当事人享有合同约定的权益，但无须向另一方付出相应对价的合同。有偿合同，是指当事人一方享有合同规定的权益，须向另一方付出相应代价的合同。A、D选项中的居间合同、仓储合同属双务合同、有偿合同。C选项中未约定利息的借款合同为双务合同、无偿合同。B选项中的赠与合同为单务合同、无偿合同，符合题意。
根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF--2003-0213），分包人的工作包括（ ）。
A.按照分包合同的约定，对分包工程进行设计、施工、竣工和保修
B.按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，并承担由此发生的费用
C.在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表
D.在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计
E.已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P245页
分包人的工作：（1）按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。（2）按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。（3）在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。（4）在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。（6）分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。（7）已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。因此，正确选项是ACDE。
