2021二级建造师历年真题9卷 第1卷
仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以()。
A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书
B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书
C.撤回起诉
D.请求强制执行
E.请求法院判决
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P302页
例如，诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成了解决争议问题的妥协或协议，其结果是撤回起诉或中止诉讼而无需判决。和解也可与仲裁、诉讼程序相结合：当事人达成和解协议的，已提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或调解书。
水准仪主要部件是（）。
A.望远镜
B.水准器
C.基座
D.三角架
E.脚螺旋
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P33页
水准仪由望远镜、水准器（包括管水准器、圆水准器）及基座三个主要部分组成。
（2017年）根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由（ ）承担。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.主管部门
答案：A
解析：
除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按要求对施工场地进行清理，直到监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。正确答案：A
承包单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位用具质量保修书，质量保修书应明确()。
A.保修范围
B.保修责任
C.保修期限
D.保证金数额
E.保证金期限
答案：A,B,C
解析：
2019新版教材P296页
质量保修书。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。
关于混凝土外加剂的说法，错误的是()。
A、掺入适量减水剂能改善混凝土的耐久性
B、高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂
C、掺人引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
D、早强剂可加速混凝土早期强度增长
答案：B
解析：
缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送和滑模混凝土施工以及远距离运输的商品混凝土等，不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土，也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。正确答案：B
根据《物权法》规定，一般情况不动产物权的转让，自（）起发生效力。
A.买卖合同生效
B.依法登记
C.交付
D.买方占有
答案：B
解析：
2020版教材P17页
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
2021二级建造师历年真题9卷 第2卷
沥青混凝土拌合站需要设置的标识牌主要内容包括（）。
A.材料标识牌
B.材料单价
C.混凝土配合比设计
D.消防保卫牌
E.操作规程
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是拌合站设置。拌合站标识牌标准包括拌合站简介牌、混凝土配合比牌、材料标识牌、操作规程、消防保卫牌和安全警告警示牌等。
下列属于验槽前的准备工作的有( )。
A.察看结构说明和地质勘查报告，对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同。
B.询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符
C.察看开挖方法是否与专项方案相同
D.察看场地内是否有软弱下卧层
E.要求建设方提供场地外是否有地下管线和相应地下设施
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P53
二、验槽前的准备工作(1)察看结构说明和地质勘察报告，对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同；(2)询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符；(3)察看场地内是否有软弱下卧层；(4)场地是否为特别的不均匀场地、是否存在勘察方要求进行特别处理的怙况，而设计方没在进行处理；(5)要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。
注册建造师依法享有的权利包括（ ）。
A．获得相应劳动报酬
B. 保管和使用本人注册证书、职业印章
C. 接受继续教育
D．在本人执业活动中形成的文件签字并加盖职业印章
E．保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密
下列哪个不是节能装饰型玻璃( )。
A.着色玻璃
B.镀膜玻璃
C.平板玻璃
D.中空玻璃
答案：C
解析：
2019版教材P39页
节能装饰型玻璃包括着色玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃。
关于高处作业的说法，错误的是（）
A、在坠落高度基准面2m处有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业
B、高处作业分为一级高处作业、二级高处作业、三级高处作业、四级高处作业
C、强风高处作业、雪天高处作业、带电高处作业均属于特殊高处作业
D、进行三级高处作业时，应事先制订专项安全技术措施
答案：B
解析：
2020版教材P126页
一、高处作业的标准(1)凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。高处作业的级别：高度在2~5m时，称为一级高处作业；高度在5~15m时，称为二级高处作业；高度在15~30m时，称为三级高处作业；高度在30m以上时，称为特级高处作业。（显然，B选项错误）(2)高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。其中特殊高处作业又分为以下几个类别：强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。二、安全防护措施(14)进行三级、特级、悬空高处作业时，应事先制订专项安全技术措施。施工前，应向所有施工人员进行技术交底。
施工单位及其所属的（ ）等较大的分支机构，必须在建设工程项目中设立安全生产管理机构。
A．分公司
B．技术部门
C．工程部门
D．区域公司
E．质量部门
2021二级建造师历年真题9卷 第3卷
本工程中,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强措施时,加强网与各基体的搭接宽度最小不应小于( )mm。
A.50
B.100
C.150
D. 200
煤矿井下许用的雷管是（）。
A.导爆管雷管
B.导爆管毫秒电雷管
C.秒延期雷管
D.安全电雷管
灯具安装技术要求包括（ ）。
A.灯具安装应牢固，小型灯具可以使用木榫固定
B.螺口灯头的接线，相线应接在中心触点端子上
C.II类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接
D.当吊灯灯具重量超过3kg时，应采取预埋吊钩或螺栓固定
E.质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的3倍做恒定均布载荷强度试验
答案：B,D
解析：
2020版教材P140
本题考查的是电气照明施工技术要求。灯具安装技术要求：
灯具安装应牢固，采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定，严禁使用木榫。
Ⅰ类灯具的金属外壳必须用铜芯软线与保护导体可靠连接，连接处应有接地标识。
当吊灯灯具重量超过3kg时，应采取预埋吊钩或螺栓固定。
质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验，持续时间不得少于15min。
关于施工现场水污染防治的规定，正确的是（）。
A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液
B.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾
C.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口
D.禁止利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水
E.兴建地下工程设施，应当采取防护性措施，防止地下水渗透
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P179
（一）施工现场水污染的防治1.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；2.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；3.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；4.禁止利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物；5.兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。
（2018年案例二）
【背景资料】
某写字楼工程，建筑面积8640m2，建筑高度40m，地下一层，基坑深度4.5m，地上11层，钢筋混凝土框架结构。
隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑，监理工程师发现后责令停工整改。
【问题】在浇筑混凝土工作中，施工班组的做法有哪些不妥之处？并说明正确做法。
答案：
解析：
不妥之处一：施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上。
正确做法：输送泵管应采用支架固定，支架应与结构牢固连接，输送泵管转向处支架应加密。
不妥之处二：采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑。
正确做法：振动棒应当垂直插入、快插慢拔，由远及近振捣。
王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()
A、向人民法院提起诉讼
B、向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C、向政府信访部门投诉
D、向劳动监察部门提起行政诉讼
答案：B
解析：
根据《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达到一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。
2021二级建造师历年真题9卷 第4卷
【2018年真题】关于工程质量争议处理的说法，正确的是（ ）。
A．建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任
B．施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C．建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持
D．建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务
答案：B
解析：
本题考查施工质量检验、返修和质量争议的规定。A错误，我国法律禁止指定分包商，发包人应承担过错责任。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。D错误，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。
案例二
背景资料：某写字楼工程，地下1层，地上15层，框架剪力墙结构。首层中厅高12米，施工单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架，方案由项目部技术负责人审批后实施。施工中，某工人在中厅高空搭设脚手架时随手将扳白手放在脚手架上，脚手架受振动后扳手从上面滑落，顺着楼板预留洞口(平面尺寸0.25m×0.50m)砸到在地下室施工的王姓工人头部。由于王姓工人认为在室内的楼板下作业没有危险，故没有戴安全帽，被砸成重伤。
问题：
1. 说明该起安全事故的直接原因与间接原因。
2. 写出该模板支架施工方案正确的审批程序。
3. 扳手放在脚手架上是否正确?说明理由。
4. 何谓“三宝”和“四口”?本例的预留洞口应如何防护?
正确答案：
1. 直接原因与间接原因包括：该工人违规操作，预留洞口未防护，王姓工人未戴安全帽，现场安全管理不到位，安全意识淡薄。
2. 该施工方案应先由施工的技术负责人审批，该模板支架高度超过8米还应组织专家组审查论证通过，再报监理审批同意。
3. 工具不能随意放在脚手架上，工具暂时不用应放在工具袋内。
4. “三宝”是指安全帽、安全网、安全带。“四口”是指预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口。
楼板面等处边长为25cm~50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住洞口，盖板必须能保持四周搁置均衡、固定牢靠，盖板应防止挪动移位。
施工现场环境保护的原则有()。
A.依靠群众保护环境原则
B.系统管理原则
C.环境经济责任原则
D.预防为主、防治结合、综合治理原则
E.经济建设与环境保护协调发展原则
答案：A,C,D,E
解析：
2020新版教材P215页
环境保护的原则(1)经济建设与环境保护协调发展的原则；(2)预防为主、防治结合、综合治理的原则；(3)依靠群众保护环境的原则；(4)环境经济责任原则，即污染者付费的原则。
盾构法施工时，紧固管片螺栓应()。
A、 先紧固轴向连接螺栓
B、 先紧固环向连接螺栓
C、 逐片交叉紧固环向和轴向连接螺栓
D、 视施工方便选择紧固顺序
答案：B
解析：
【考点】盾构管片螺栓紧固顺序。
先紧固环向（管片之间）连接螺栓，后紧固轴向（环与环之间）连接螺栓。一环管片拼装后，利用全部盾构千斤顶均匀施加压力，再充分紧固轴向连接螺栓。
卵石按其产源可分为( )等几种。
A.河卵石
B.海卵石
C.山卵石
D.湖卵石
E.江卵石
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P41页
卵石是由天然岩石经自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的粒径大于4.75mm的岩石颗粒，按其产源可分为河卵石、海卵石、山卵石等几种。
（2013年真题）浅埋暗挖法中，适用于小跨度，连续使用可扩成大跨度的是（ ）。
A．全断面法
B．正台阶环向开挖法
C．单侧壁导坑法
D．中洞法
答案：D
解析：
本题考查的是喷锚暗挖法施工技术要求。中洞法适用于小跨度，连续使用可扩成大跨度。
2021二级建造师历年真题9卷 第5卷
整体设备的安装调整包括（ ）。
A．设备找正
B．设备找平
C．调整设备标高
D．联轴器找正
E．部件相对位置调整
下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是 ( )。
A. 外墙面防渗漏工程的保修期是2年
B. 空调制冷系统专业工程的保修期是2年
C. 地面石材铺贴工程的保修期是2年
D. 电气工程的保修期是2年
E. 主体结构工程保修期为无限期
答案：C,D
解析：
【工程保修】约定≧法定，按约定；约定<法定，按法定
土的强度性质通常是指土体的（ ）。
A. 压实度
B. 天然密度
C. 抗剪强度
D. 抗压强度
答案：C
解析：
土的强度性质通常是指土体的抗剪强度，即土体抵抗剪切破坏的能力
关于在工程开工前所进行的施工组织设计，以下说法正确的是（ ）。
A．是投标阶段施工组织设计的进一步深化
B．其范围由招标文件中的发包范围界定
C．目的在于适应投标竞争，获得中标承包权
D．其范围施工合同界定
E．应能满足指导现场施工、进行施工管理目标控制的需要
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，建设项目的( )的行政正职，对本单位的质量工作负领导责任。
A.材料供货厂家
B.项目法人
C.监理单位
D.设计单位
E.施工单位
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P226
(6)建设项目的项目法人、监理、设计、施工单位的行政正职，对本单位的质量工作负领导责任。各单位在工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量工作负直接领导责任。监理、设计、施工单位的工程项目技术负责人（总监、设总、总工）对质量工作负技术责任。具体工作人员为直接责任人。
本工程在风荷载作用下，为了防止出现过大的水平移位，需要建筑物具有较大的()。
A、侧向刚度
B、垂直刚度
C、侧向强度
D、垂直强度
答案：A
解析：
此题需要进行分析，根据题目中所述抵抗风荷载对建筑物产生的水平位移。风荷载为水平荷载故排除B和D，
中结构的适用性要求中提出“结构杆件在规定的荷载作用下，虽有足够的强度，但其变形也不能太大。如果变形超过了允许的范围，也会影响正常的使用。限制过大变形的要求即为刚度要求”题中所谓水平位移即为变形。
2021二级建造师历年真题9卷 第6卷
（2014年） 发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。
A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工
B.拖欠垫资利息
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付
答案：A
解析：
发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承 包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材 料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。
下列关于炮泥作用的说法，正确的是( )。
A.减少岩石破碎程度
B.提高炸药能量利用率
C.减低爆破生产气体逸出自由面的温度和压力
D.保证炸药充分反应
E.保持炮眼内较高的爆轰压力
答案：B,C,D,E
解析：
炮泥的作用是保证炸药充分反应，使之放出最大热量并减少有毒气体量；降低爆生气体逸出自由面的温度和压力，使炮孔内保持较高的爆轰压力和较长的作用时间。这样，可以增加岩石破碎程度，提高炸药能量利用率。因此，答案为BCDE。
各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目竣工图的负责编制人应是( )。
A.施工单位
B.设计单位
C.咨询单位
D.建设单位
答案：A
解析：
各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目，在项目竣工时要编制竣工图。项目竣工图应由施工单位负责编制。
下面选项中，（ ）MPa可以用于压力容器补强圈焊缝的压缩空气泄漏检查。
A．0.25
B．0.35
C．0.45
D．0.55
下列选项中，不属于不予受理的行政案件是()。
A.公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为
B.对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为
C.行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
D.行政机关作出的不产生外部法律效力的行为
答案：C
解析：
2020版教材P348页
下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：
（一）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；
（二）调解行为以及法律规定的仲裁行为；
（三）行政指导行为；
（四）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；
（五）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；
（六）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；
（七）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外；
（八）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；
（九）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；
（十）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。
职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有 （ ）
A.正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员
B.员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员
C.承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员
D.业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员
答案：B
解析：
本题主要考查对“2Z105021建设工程职业健康安全与环境管理的特点和目标”的掌握。
2021二级建造师历年真题9卷 第7卷
石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于( )。
A.50mm
B.100mm
C.150mm
D.200mm
答案：D
解析：
2019版教材P104页
石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于200mm，中间部分螺钉的间距不应大于300mm，螺钉与板边缘的距离应为10~15mm。
24m以上的双排脚手架搭设的安全控制措施有()。
A.外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
B.在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑
C.各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上
D.中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m
E.横向斜撑搭设随立杆、纵向和横向水平杆同步搭设
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P217
7)高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m,24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。”
对口质量应检验（ ）。
A．坡口质量
B．对口间隙
C．错边量
D．焊缝表面质量
E．纵焊缝位置
在矿业工程项目质量检验中应优先使用的质量检验方法是（）。
A.抽査
B.全检
C.合格证检査
D.抽样验收检查
适用于各级公路粒料类基层和底基层的是（ ）
A.泥结碎石
B.泥灰结碎石
C.级配碎石
D.级配砾石
答案：C
解析：
2020版教材P46
级配型包括 级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经乳制掺配而成的级配砾、碎石等，其中级配碎石可用于各级公路的基层和底基层；
下列各项工程中，需要编制分部(分项)工程施工组织设计的有()。
A.某安居工程住宅小区
B.某高塔建筑塔顶的特大钢结构构件吊装
C.某工厂新建烟囱工程
D.某定向爆破工程
E.某大跨屋面结构采用的无粘结预应力混凝土工程
答案：B,D,E
解析：
2020新版教材P25页
分部(分项)工程施工组织设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程编写的，是直接指导分部(分项)工程施工的依据。特大钢结构构件吊装、定向爆破工程及无粘结预应力混凝土工程均属于重要的，或技术复杂的，或采用新工艺、新技术的分部(分项)工程，所以应编制分部(分项)工程施工组织设计。
2021二级建造师历年真题9卷 第8卷
( )是比较普遍采用的施工质量计划文件。
A.《工程施工组织设计》 B.《施工项目管理实施规划》
C.《质量手册》 D.《施工质量计划》
答案：A
解析：
本题主要考查对“2Z104021施工质量保证体系的建立和运行”的掌握。
一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故被称之为（ ）。
A．重大伤亡事故
B．特大伤亡事故
C．死亡事故
D．重大事故
在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有（）。
A.保留金
B.由保险公司开具的履约担保书
C.房屋抵押他项权证
D.有价证券
E.商业银行开具的担保证明
答案：A,B,E
解析：
履约担保可以采用银行保函、履约担保书和履约保证金的形式，也可以采用同业担保的方式。不允许两家企业互相担保或多家企业交叉互保。在保修期内，工程保修担保可以采用预留质量保证金的方式。
施工质量的终检存在一定局限性，主要是因为（ ）。
A.工程形体庞大
B.施工过程具有流动性
C.建筑产品具有单件性
D.不能通过解体来检查内在质量
答案：D
解析：
2020新版教材P155页
（4）终检局限大： 工程项目的终检（竣工验收）只能从表面进行检查，难以发现在施工过程中产生、又被隐蔽了的质量隐患，存在较大的局限性。
关于深部围岩位移监测，以下说法正确的是（）。
A. 多点位移计是深部围岩位移测量的常用仪器，通过监测布置在钻孔内不同深度的测点，确定这些测点位移和位移规律
B. 一般将孔底点设为基点，然后确定其他点相对于此基点的位移。只有当基点位于井巷影响圈以外，可以认为基点是不动点时，其他相对于该基点的位移就是绝对位移
C. 多点位移计可以监测围岩内部岩体的位移状况，判断岩体位移范围、监测围岩变形稳定快慢等。巷道稳定状况较好时，围岩内部变形的影响范围小，随时间推移变形速率迅速降低，且曲线规律性好，没有异常状态
D. 离层仪的原理和多点位移计相同，可以确定两点或几个点间的相对位移，相对位移过大，说明岩层发生离层（分离）
E. 对围岩层间分离情况的监测，主要用于巷道侧壁，特别受采动影响的侧壁活动情况
答案：A,B,C,D
解析：
对围岩层间分离情况的监测，主要用于巷道顶板，特别受采动影响的顶板活动情况。
建设单位在（ ）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A.组织竣工验收. B.工程建设完成
C.订立施工监理合同 D.领取施工许可证或者开工报告
答案：D
解析：
《建设工程质量管理条例》第13条规定：建设单位在领取施工许可证或者开工报告之前，应当 按照国家有关规定办理工程质量监督手续。工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。
2021二级建造师历年真题9卷 第9卷
爆破工程中静电的预防措施包括（ ）。
A.采用抗静电雷管
B.在压气装药系统中采用半导体输药管
C.对装药工艺系统采用良好的接地装置
D.防止过大的联接电阻或脚线接触潮地
E.预防机械产生的静电
答案：A,B,C,E
解析：
P40-42
防静电早爆的措施:爆破作业人员禁止穿戴化纤、羊毛等可产生静电的衣物;机械化装药时，所有设备必须有可靠接地，防止静电积累;采用抗静电雷管;或在压气装药系统（当压气输送炸药固体颗粒时，可能产生静电）中采用半导体输药管;使用压气装填粉状硝铵类炸药时，特别在干燥地区，采用导爆索网路或孔口起爆法，或采用抗静电的电雷管;采用导爆管起爆系统。
公共建筑对外围护结构进行节能改造时，应复核、验算原结构的( )。
A.安全性
B.经济性
C.耐久性
D.适用性
答案：A
解析：
2019版教材P319页
对外围护结构进行节能改造时，应对原结构的安全性进行复验、验算；
(2018年)与施工平行发包模式相比，施工总承包模式对业主不利的方面是（ ）。
A.合同管理工作量增大
B.组织协调工作量增大
C.建设周期比较长，对项目总进度控制不利
D.开工前合同价不明确，不利于对总造价的早期控制
答案：C
解析：
与平行发承包模式相比，采用施工总承包模式，业主的合同管理工作量大大减小了，组织和协调 工作量也大大减小，协调比较容易。但建设周期可能比较长，对项目总进度控制不利。
下列翻模法施工风险防控措施错误的是（ ）。
A.高墩翻模施工应编制专项施工方案并组织专家论证
B.翻模强度刚度及稳定性应满足要求
C.翻模施工时使用起重设备应经检测合格安全装置齐全有效
D.高墩施工人员上下须使用一字形爬梯
答案：D
解析：
2020版教材P248
（1）高墩翻模施工应编制专项施工方案，并组织专家论证。2） 翻模强度、刚度及稳定性应满足要求，模板安装前应组织相关人员验收和试拼 装，模板及其支架应采取有效的防倾覆临时固定措施。 混凝土强度达到设计要求后方可拆 模及进行模板翻转（3）翻模施工时使用起重设备，应经检测合格， 安全装置齐全、有效，起重设备操 作人员应持证上岗，严格按照操作规程作业。（7）高墩施工人员上下必须使用之字形爬梯， 安全网、防护栏等防护设施应安全 可靠。
特点是管道有垂直位移时使用，不能承受水平荷载，形式较复杂，使用在重要场合的热力管网支吊架是( )。
A.弹簧支架
B.固定支架
C.导向支架
D.滑动支架
答案：A
解析：
2020版教材P151
管道有垂直位移时使用，不能承受水平荷载，形式较复杂，使用在重要场合
下列由于不可抗力引起的损失中，由承包人承担的是()。
A.运至施工场地用于施工的材料的损害
B.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失
C.工程所需清理、修复的费用
D.承包人的施工机械设备损坏
答案：D
解析：
2020新版教材P83页
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当
事人按以下原则承担：
(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。
(2）承包人施工设备的损坏由承包人承担。
(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失。
(4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
(5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。
(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
