二级建造师考试真题精选及答案9辑 第1辑
发生( )时，事故单位要在48小时内向有关单位提出书面报告。
A.突发性事故
B.较大质量事故
C.特大质量事故
D.一般质量事故
E.重大质量事故
答案：B,C,E
解析：
2019版教材P216页
发生（发现）较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故，事故单位要在48小时内向有关单位提出书面报告。突发性事故，事故单位要在4小时内电话向上述单位报告。
我国《民事诉讼法》规定的与工程建设密切相关的适用特别程序的案件是 ( )。
A. 涉及国家秘密案件
B. 确认调解协议案件
C. 实现担保物权案件
D. 涉及个人隐私案件
E. 涉及商业秘密案件
答案：B,C
解析：
特别程序：审理对象不是当事人之间权利义务争议，而是对某种法律事实进行确认。实行一审终审，并应当在30日内审结。例如：双方当事人在人民调解协议生效后30日内共同申请司法确认；实现担保物权案件。
软土地区地铁车站施工，纵向滑坡事故的工程事故原因大都是（ ）引起。
A.坡度过陡
B.雨期施工
C.排水不畅
D.坡脚扰动
E.分层开挖
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是基坑边坡的护坡技术。软土地区地铁车站施工，曾多次发生纵向滑坡的工程事故，分析原因大都是坡度过陡、雨期施工、排水不畅、坡脚扰动等原因引起。
甲公司投标中标承包了一个住宅小区的施工任务，由于工期紧，将其中两栋住宅楼的施工任务转给了乙、丙两家公司，转让合同金额总共3000万元。对此，按照《招标投标法》的规定，甲公司将会面临下列选项中除（）以外的法律后果。
A.被处以15万元以上30万元以下的罚款
B.按规定被没收非法所得
C.被责令停业整顿甚至被吊销资质证书
D.直接责任人被刑事处罚
答案：D
解析：
2019版教材P101页
承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。@##
政府行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，不属于其职权的是（ ）。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场检查
C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D.收取质量监督费
答案：D
解析：
2020新版教材P182页
政府行政主管部门和其他有关部门履行工程质量监督检查职责时，有下列三项职权：
1、要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
2、进入被检查单位的施工现场检查
3、发现有影响工程质量的问题时，责令改正
关于预期违约的特点，叙述错误的足（ ）。
A．是在合同签定之前就已到来的违约
B．是当事人在合同履行期到来之前的违约
C．侵害的是对方当事人期待的债权而是现实的债权
D．与实际违约后果不同（主要造成对方信赖利益的损害
中华人民共和国政府采购法》所称采购，是指以（ ）有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
A．公开招标方式
B．邀请招标方式
C．议标方式
D．合同方式
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下列说法中正确的是( ) 。
A.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和增加费用，不包括利润
B.由于发包人原因引起的暂停施工，暂停施工期间发包人应负责妥善保护工程
C.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
D.暂停施工后，因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，不包括利润
答案：C
解析：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。因此，选项C 正确。
根据《小型水电站建设工程验收规程》SL168—2012，水电站工程通过合同工程完工验收后，在项目法人颁发合同工程完工证书前，施工单位应完成的工作包括（ ）。
A.工程移交运行管理单位
B.验收遗留问题处理
C.提交工程质量保修书
D.提交竣工资料
E.施工场地清理
答案：C,D,E
解析：
在施工单位递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关竣工资料后，项目法人应在30个工作日内向施工单位颁发经单位法定代表人签字的合同工程完工证书 。
二级建造师考试真题精选及答案9辑 第2辑
冲击钻成孔中遇到（）等情况时，应采取措施后方可继续施工。
A.斜孔
B.缩孔
C.梅花孔
D.失稳
E.塌孔
答案：A,C,E
解析：
P56-60
冲击钻成孔，冲孔中遇到斜孔、梅花孔、塌孔等情况时，应采取措施后方可继续施工。
沥青路面施工中，应浇洒透层沥青的条件有（ ）。
A.沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层
B.水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定基层
C.旧沥青路面层上加铺沥青层
D.水泥混凝土路面上铺筑沥青层
E.旧水泥混凝土路面上铺筑沥青层
答案：A,B
解析：
2020版教材P64
沥青路面各类基层都必须喷洒透层油，沥青层必须在透层油完全渗透入基层后方可铺筑。基层上设置下封层时，透层油不宜省略。
远离企业管理层的大中型项目宜设置的项目管理组织结构是()。
A.直线职能式
B.穿透式
C.事业部式
D.矩阵式
答案：C
解析：
2019版教材P158页
3.工程管理的组织；项目管理组织机构形式应根据施工项目的规模、复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定。大中型项目宜设置矩阵式项目管理组织结构，小型项目宜设置直线职能式项目管理组织结构，远离企业管理层的大中型项目宜设置事业部式项目管理组织。
（2018年） 根据《绿色实施导则》，施工现场 500km 以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（ ）以 上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
答案：D
解析：
《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场 500km 以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重 量的 70%以上。
某房地产公司与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司()
A、要求返还利息
B、提前回收借款
C、签订附加合同
D、继续发放借款
答案：B
解析：
在借款合同履行过程中，房地产公司应按照合同约定向银行定期提供有关财务会计报表等资料。房地产公司未按照约定的借款用途使用借款的，银行可停止发放借款、提前收回或者解除合同。
（2017年）根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。
A.按照合同约定提交的最终结清申请单，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
B.按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
C.按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
D.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔
答案：A
解析：
根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人提出索赔的期限如下: (1)承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔?
(2)承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
平行发包模式在进度控制方面的特点是（ ）。
A.需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利
B.招标次数较少，对进度控制有利
C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利?
D.某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，有利于缩短 建设 周期
卷扬机工作时，由卷筒到最后一个导向滑轮的水平直线距离不应小于卷筒长度的（ ）倍。
A.10
B.15
C.20
D.25
答案：D
解析：
2020版教材P30
卷扬机工作时，由卷筒到最后一个导向滑车的水平直线距离不应小于卷筒长度的25倍，该导向滑车应设在卷筒的中垂线上。
桥面与低水位之间的高差，或者桥面与桥下线路路面之间的距离是指（ ）。
A.建筑高度
B.桥下净空高度
C.桥梁高度
D.容许建筑高度
答案：C
解析：
桥梁高度是指桥面与低水位之间的高差，或者桥面与桥下线路路面之间的距离，简称桥高。
二级建造师考试真题精选及答案9辑 第3辑
【背景资料】
某机电工程公司通过招标承包了一台660MW火电机组安装工程，工程开工前，施工单位向监理工程师提交了工程安装主要施工进度计划(如下图所示，单位:d)，满足合同工期的要求并获业主批准。
在施工进度计划中，因为工作E和G需吊装载荷基本相同，所以租赁了同一台吊车安装，并计划定在第76d进场。
在锅炉设备搬运过程中，由于叉车故障在搬运途中失控，所运设备受损，返回制造厂维修，工作B中断20d，监理工程师及时向施工单位发出通知，要求施工单位调整进度计划，以确保工程按合同工期完工。
对此施工单位提出了调整方案，即将工作E调整为工作G完成后开工。在吊车施工前，由施工单位组织编制了吊装专项施工方案，并经审核签字后组织了实施。
该工程安装完毕后，施工单位在组织汽轮机单机试运转中发现，在轴系对轮中心找正过程中，轴系联结时的复找存在一定的误差，导致设备运行噪音过大，经再次复找后满足了要求。
【问题】
1.在原计划中如果先工作E后工作G组织吊装，塔吊应安排在第几天投入使用可使其不闲置?说明理由。
2.工作B停工20d后，施工单位提出的计划调整方案是否可行?说明理由?
3.吊车专项施工方案在施工前应由哪些人员签字?塔吊选用除了考虑吊装载荷参数外还有哪些基本参数?
4.汽轮机轴系对轮中心找正除轴系联结时的复找外还包括哪些找正?
答案：
解析：
1.①按照原计划，吊车应安排在第91天进场投入使用。
②因为G工作第121天(45+75+1)开始，E工作在第120天完工即可，而E工作的持续时间为30天，只要能保证E和G连续施工，就能使塔吊不闲置，所以第91天(121-30)安排吊车入场可使其不闲置。
2.①调整方案可行
②因为:E和G共用一台吊车，B工作延误20天后，先进行G工作，G工作第165天(45+75+45)完工；而G工作的总时差为95天，工期延误天数=165-75=90天小于总是差95天，所以不会影响总工期，方案可行。
3.①机电工程公司单位技术负责人、总监理工程师
②额定起重量、最大幅度、最大起升高度
4.轴系初找；凝汽器灌水至运行重量后的复找；气缸扣盖前的复找；基础二次灌浆前的复找，基础二次灌浆后的复找。
下列选项中，属于质量管理与控制重点的有( )。
A.特殊过程
B.质量缺陷
C.隐蔽工程
D.不合格项
E.新材料、新技术、新工艺、新设备
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P257页
质量管理与控制重点：（1）关键工序和特殊过程；（2）质量缺陷；（3）施工经验较差的分项工程；（4）新材料,新技术,新工艺,新设备；（5）实行分包的分项,分部工程；（6）隐蔽工程。
下列情况中，施工单位应及时修订应急预案的是（）
A.项目经理更换
B.周围环境发生变化，但并未形成重大危险源
C.该应急预案已经实施了半年
D.生产工艺和技术发生了变化
答案：D
解析：
2020新版教材P209页
有下列髓之一的，应急预案应当及时修订：
(1)施工单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；
(2)生产工艺和技术发生变化的；
(3)周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；
(4)应急组织指挥体系或者职责已经调整的；
(5)依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；
(6)应急预案演练评估报告要求修订的；
(7)应急预案管理部门要求修订的。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)的规定，建筑节能分部工程质量验收合格应符合( )等规定。
A.建筑节能工程分部（子部分）工程所含的分项工程的质量均验收合格
B.严寒地区、寒冷地区建筑幕墙的气密性检测结果符合要求
C.施工技术资料必须齐全，必须符合基本要求
D.围护结构节能做法经实体检验符合要求
E.建筑设备工程安装调试完成后，系统功能检验结果符合要求
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P255页
建筑节能分部工程质量验收合格规定(1)分项工程应全部合格;(2)质量控制资料应完整;(3)外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求;(4)严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格;(5)建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。
检验批检查的资料不包括（ ）。
A.图纸会审.设计变更.洽商记录
B.质量验收记录
C.材料.构配件.设备的质量证明书
D.隐蔽工程检查记录
答案：B
解析：
本题考查的是检验批的施工质量验收合格的规定。检验批的施工质量验收检查的资料主要有图纸会审、设计变更、洽商记录；材料、构配件、设备的质量证明书及进场检验报告；工程测量记录；隐蔽工程检查记录；施工记录；质量管理资料等。
预制梁（板）的吊装是桥梁上部结构装配式施工中的重要环节，根据施工现场和设备的具体情况，选用最适合的架设安装方法。下面说法正确的是( )。
A.联合架桥机架设法的适用条件是：地面有水，孔数较多的中小跨径预制梁板安装
B.自行式吊机架设法的适用条件是：平坦无水桥孔的中小跨径预制梁板安装
C.简易型钢导梁架设法的适用条件是：孔数较多的中型梁板吊装
D.双导梁架桥机架设法的适用条件是：平坦无水桥孔的中小跨径预制梁板安装
答案：B
解析：
2019版教材P135页
(1)自行式吊机架设法：即直接用吊车将运来桥孔的梁板吊放到安装位置上。适用条件：平坦无水桥孔的中小跨径预制梁板安装。（2）简易型钢导梁架法：适用条件：地面有水，孔数较多的中小跨径预制梁板安装。（3）联合架桥机架法：适用条件：孔数较多的中型梁板吊装。（4）双导梁架桥机架法：适用条件：孔数较多的重型梁吊装。
某隐蔽工程， 承包人自检合格后， 便自行隐蔽覆盖。 监理人要求承包人揭开重新检查， 则重新检查所增加的费用和延误的工期（ ）
A.不论检查合格与否， 均由发包人承担
B.若检查合格， 由发包人承担； 若检查不合格， 由承包人承担
C.不论检查合格与否， 均由承包人承担
D.若检查合格， 由监理人承担； 若检查不合格， 由承包人承担
护筒埋设时，中心轴线应对正测量标定的桩位中心，其偏差（ ），垂直偏差<1%。
A．<45mm
B．<50mm
C．<55mm
D．<60mm
下列选项中，属于施工准备阶段质量管理内容的有( )。
A.建立质量管理体系和组织机构，建立各级岗位责任制
B.确认分项、分部和单位工程的质量检验与验收程序、内容及标准
C.对施工作业人员进行质量和安全技术培训，经考核后持证上岗
D.按照安全生产规定，配备足够的质量合格的安全防保用品
E.考核评价
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P258~259页
（一）组织准备：（1）采用适当的建制形式组建施工项目部，建立质量管理体系和组织机构，建立各级岗位责任制。（二）技术管理的准备工作：（5）确认分项、分部和单位工程的质量检验与验收程序、内容及标准等。（三）技术交底与培训：（2）对施工作业人员进行质量和安全技术培训，经考核后持证上岗。（四）物资准备：（3）按照安全生产规定，配备足够的质量合格的安全防护用品。
二级建造师考试真题精选及答案9辑 第4辑
关于建设工程施工定额，下列说法正确的是（ ）。
A.施工定额是社会性的定额
B.施工定额由人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额所组成
C.施工定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额
D.施工定额水平反映建筑行业生产与组织的技术水平的管理水平
答案：B
解析：
施工定额是企业性质的定额，故A错误；施工定额是以同一性质的施工过程——工序，作为研究对象，故C错误；施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平，故D错误。
混凝土拌合物搅拌中，拌合引气混凝土时，搅拌楼一次拌和量不应大于其额定搅拌量的（）
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
答案：D
解析：
2019版教材P87页
拌和引气混凝土时，搅拌楼一次拌和量不应大于其额定搅拌量的90%。纯拌和时间应控制在含气量最大或较大时。
材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划，人民法院据此制作了调解书并由双方当事人签收。该欠款纠纷解决的方式属于()。
A.诉讼前和解
B.诉讼内调解
C.诉讼中和解
D.诉讼外调节
答案：B
解析：
2019新版教材P340页
《民事诉讼法》规定，法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。
下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（ ）。
A、连接角码
B、硅酮结构胶
C、不锈钢螺栓
D、防火密封胶
答案：D
解析：
2020版教材P 117
考点:框支承玻璃幕墙制作安装。防火密封胶的主要作用是密封，无需考虑承载能力。
关于拌和水站水泥混凝土拌和设备的要求，错误的是（）。
A.拌和设备应采用质量自动计量设备
B.减水剂应采用全自动电子称量设备
C.拌和用水应采用流量计计量
D.混凝土拌和应采用强制式拌和机
答案：C
解析：
禁止采用流量或人工计量方式，保证工作的连续性、自动性。
在现场需要组装的大型机具，使用前要组织验收，以验证安装质量和（ ），合格后启用。
A.操作灵便性
B.机械效率
C.使用维护性
D.安全性能
答案：D
解析：
2020版教材P204
需在现场组装的大型机具，使用前要组织验收，以验证组装质量和安全性能，合格后启用。
热力管道外径相等或内径相等，薄件厚度（ ），且厚度差大于薄件厚度的30%或>5mm时，应将厚件削薄。
A．>2mm
B．>3mm
C．>4mm
D．>5mm
可能发生意外释放的能量的载体或危险物质称作（ ）。
A．第一类危险源
B．第二类危险源
C．第三类危险源
D．第四类危险源
关于工序施工质量控制的说法，正确的是()。
A.工序施工质量控制主要包括工序施工效果控制和纠正质量偏差
B.工序施工效果的控制属于事前质量控制
C.工序施工效果主要反映在工序产品的质量特征和特性指标
D.对工序施工条件的控制是控制工序产品的质量特征和特性指标达到设计质量标准的要求
答案：C
解析：
2020新版教材P167页
工序施工效果是工序产品的质量特征和特性指标的反映。工序施工质量控制主要包括工序施工条件质量控制和工序施工效果质量控制。工序施工效果主要反映在工序产品的质量特征和特性指标。对工序施工效果的控制就是控制工序产品的质量特征和特性指标达到设计质量标准以及施工质量验收标准的要求。工序施工效果控制属于事后质量控制。
二级建造师考试真题精选及答案9辑 第5辑
与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的优点有（ ）。
A.整个项目的合同总额确定有依据
B.施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价
C.通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资
D.一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标
E.业主对分包单位的选择具有控制权
答案：A,C,E
解析：
施工总承包管理模式与施工总承包模式相比具有以下优点：
（1）合同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成以后，再进行该部分工程的施工招标，确定该部分工程的合同价，因此整个项目的合同总额的确定较有依据；
（2）所有分包合同和分供货合同的发包，都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利；
（3）施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的差价；
（4）业主对分包单位的选择具有控制权；
（5）每完成一部分施工图设计，就可以进行该部分工程的施工招标，可以边设计边施工，可以提前开工，缩短建设周期，有利于进度控制。@##
【2016 案例二~1】
【背景资料】
某单位中标南方沿海42台10万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目。配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司，无损检测工作由独立第三方B公司承担。
总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后，船运至本原油库区的自备码头，然后用汽车运至施工现场。
A公司中标管道施工任务后，即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案；与相关单位完成了设计交底和图纸会审；合格的施工机械、工具及计量器具到场后，立即组织管道施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善，责令其整改。
B公司派出I级无损检测人员进行该项目的无损检测工作，其签发的检测报告显示，一周内有16条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查，这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工是一名自动焊焊工，无手工焊资质，未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工，更换焊机，返修焊缝后，重新检测结果为合格。该事件未耽误工期，但造成费用损失15000元。
储罐建造完毕，施工单位编制了充水试验方案，检查罐底的严密性，罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏，要求补充。
经历12个月的艰苦工作，项目顺利完工并创造了“中国建造速度”的新记录。
问题：
1．总包单位在材料运输中，需协调哪些单位？
答案：
解析：
总包单位在材料运输中，需协调集港区的港务码头管理部门、航道局、陆上运输涉及的交管局、货运公司等单位。
建筑构件连接应坚固耐久，保证有足够的强度和( )。
A.弹性
B.刚度
C.塑性
D.变形
答案：B
解析：
2020版教材P2
构造做法要不影响结构安全，构件连接应坚固耐久，保证有足够的强度和刚度，并有足够的整体性，安全可靠，经久耐用。
以下关于质量控制的说法正确的是 （ ）
A.指对工作效果进行评价和改进的一系列工作
B.在建造行业指对工作活动的监控
C.质量控制与质量管理是统一的
D.要实现预期的质量目标，管理活动的组织与协调是必要的
答案：D
解析：
本题主要考查对"2D04011施工质量管理和质量控制的概念和特点”的掌握。
工程概况有（ ）。
A.施工条件
B.合同特殊要求
C.工程施工的特点
D.施工方案
E.工程施工的难点分析
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P194
工程概况。主要包括以下内容： （1）工程项目的主要情况,2）施工条件,3）工程施工的特点和难点分析。4）合同特殊要求。
下列关于生产安全事故的分类包括()。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
E.特别严重事故
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P239页
国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： 考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com （1）特别重大事故（2）重大事故（3）较大事故（4）一般事故。
相对来说，浅埋暗挖法中施工工期长的方法有()。
A、 全断面法
B、 正台阶法
C、 双侧壁导坑法
D、 中洞法
E、 柱洞法
答案：C,D,E
解析：
表2K313031中：工期较长的有：双侧壁导坑法、交叉中隔壁法（CRD工法）、中洞法、侧洞法、柱洞法。选CDE
滑动轴承适用于（ ）和结构上要求剖分的场合。
A．高速、高精度、重载
B．高速、低精度、重载
C．低速、高精度、轻载
D．低速、高精度、重载
降水工程的基本程序：宜分为降水工程准备阶段、（ ）、降水工程监测与维护、技术成果等基本程序。
A．工程勘察
B．降水工程设计
C．施工用房建设
D．施工场地准备
E．降水工程施工
二级建造师考试真题精选及答案9辑 第6辑
工程量清单的组成内容包括（ ）。
A．清单前言
B．计日工明细表
C．工程量清单汇总表
D．价格调整表
E．工程细目
建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和（ ）资源。
A．成本
B．质量
C．信息
D．合同
承包人需要更换项目经理的，应提前（ ）天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。
A.7天
B.14天
C.21天
D.28天
答案：B
解析：
承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
进度执行情况综合描述的主要内容是：( )。
A.报告的起止期
B.晴雨天数统计
C.报告计划期内现场主要大事记
D.施工计划的原定目标及实际完成情况
E.收到施工单位、监理工程师、设计单位等指令文件情况
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P255页
工程项目进度执行情况的综合描述。主要内容有报告的起止期，当地气象及晴雨天数统计；施工计划的原定目标及实际完成情况，报告计划期内现场的主要大事记（如停水、停电、事故处理情况，收到建设单位、监理工程师、设计单位等指令文件情况）。
下列行为中，属于转包的有（）。
A．承包人将承包的全部工程发包给他人的
B．承包人将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的
C．承包人将工程分包给不具备相应资格的企业或者个人的
D．分包人以他人名义承揽分包工程的
E．分包合同未报发包人备案的
答案：A,B
解析：
本题考查的是公路建设市场管理和信用信息管理的相关规定。选项 C、D、E属于违法分包。
根据注册建造师执业工程规模标准，4级堤防的堤身护坡工程，其注册建造师执业工程规模标准为（ ）。
A、大型
B、中型
C、小（1）型
D、小（2）型
答案：B
解析：
2020版教材P366页
本题考查的是二级建造师（水利水电工程）注册执业工程规模标准。3、4级堤防的堤身填筑（含戗台、压渗平台）及护坡工程，其注册建造师执业工程规模为中型。
某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m3，乙项180元/m3，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，由工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际 完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m3、500m3，则该月工程师应签证 的工程款为 ( )
A. 0 B. 21. 85 万.元
C. 23. 47 万元 D. 25. 36 万元
答案：A
解析：
应付工程款=(200X700 + 180X500)\(1 — 5%) = 21.85万元 25万元，即应付工程款小于 合同约定的工程师签发月度付款的最低金额，故第一个月不予签发付款凭证
关于暂估价，下列说法中正确的是（ ）。
A.暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付可能发生的但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额
B.工程量清单中给定暂估价的材料设备不属于依法必须招标的，由发包人按照合同约定采购，经承包人确认后取代暂估价，调整合同价款
C.发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，而且承包人不参加投标的，由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中
D.发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，而且承包人参加投标的，由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由承包人承担
E.发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，而且承包人参加投标的，由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担
（2018年） 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（ ）。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
答案：B
解析：
《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4) 返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)继续履行;(8)赔偿损失;(9)支付违约金;(10)消除影响、 恢复名誉;(11)赔礼道歉。
二级建造师考试真题精选及答案9辑 第7辑
按照工程监理规范的要求，监理工程师对建设工程实施监理时，可采取的形式有( )等。
A.旁站
B.抽查检验
C.巡视
D.见证取样
E.平行检验
答案：A,C,E
解析：
2020新版教材P41页
考察按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、平行检查等形式，对建设工程实施监理。
根据《仲裁法》的规定，下列纠纷不能进行仲裁的有()。
A.继承纠纷
B.扶养纠纷
C.收养纠纷
D.工程款纠纷
E.监护纠纷
答案：A,B,C,E
解析：
2019新版教材P302页
仲裁。根据法律规定，婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议不能仲裁。
某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是()。
A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任
D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务
答案：A,B,D,E
解析：
2019新版教材P209页
《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
板式支护结构包括（）。
A.挡墙系统
B.支撑(或拉锚)系统
C.主动支护系统
D.被动支护系统
E.围护结构系统
起重机架梁作业前应检查的事项包括( )。
A.必须检查梁板外形及其预埋件尺寸和位置，其偏差不应超过设计或规范允许值
B.支承结构（墩台、盖梁等）的强度应符合设计要求
C.支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求且验收合格
D.桥梁支座的安装质量应符合要求，其规格、位置及标高应准确无误
E.千斤顶起落梁的技术要求
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P64页
(1)安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置，其偏差不应超过设计或规范允许值。(3)安装构件前，支承结构（墩台、盖梁等)的强度应符合设计要求，支承结构和预埋件的尺寸、高程及平面位置应符合设计要求且验收合格；桥梁支座的安装质量应符合要求，其规格、位置及高程应准确无误。无E说法。
用户申请用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料不包括（ ）。
A.电力用途
B.用电性质
C.用电路径
D.用电规划
答案：C
解析：
本题考查的是建设用电的规定。用户申请新装或增加用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料。包括用电地点、电力用途、用电性质、用电设备、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等，并依照供电企业规定如实填写用电申请书及办理所需手续。
下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是()。
A.对本单位的安全生产工作提出建议
B.接受安全生产教育和培训
C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业
D.拒绝违章指挥和强令冒险作业
答案：B
解析：
2019新版教材P212页
按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：(一）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务(二）接受安全生产教育培训的义务(三）施工安全事故隐患报告的义务。@##
热拌沥青混合料在出料温度过高时，正确的处理方式是（ ）。
A.废弃
B.加冷料重新拌和
C.冷却到规定温度
D.降级使用
答案：A
解析：
2020版教材P74
（4） 热拌沥青混合料的施工温度与石油沥青的标号有关。沥青的加热温度控制在规范 规定的范围之内，即 145~170°C 。集料的加热温度视拌和机类型决定，间歇式拌和机集 料的加热温度比沥青温度高10~30°C ，连续式拌和机集料的加热温度比沥青温度高5~ l 〇° C ; 混合料的出料温度控制在135~170°C 。当混合料出料温度过高即废弃。混合料运 至施工现场的温度控制在不低于135~150°C 。
当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的（ ）管辖。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的基层人民法院
C.仲裁机构所在地的中级人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
答案：C
解析：
2020版教材P333页
当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
二级建造师考试真题精选及答案9辑 第8辑
沥青混凝土面层可由一层或数层组成。二层或三层式面层的下面层常用（ ）。
A．粗粒式沥青混凝土
B．中粒式沥青混凝土
C．细粒式沥青混凝土
D．砂粒式沥青混凝土
根据《仲裁法》的规定,对于()不受《仲裁法》的调整。
A.婚姻
B.收养
C.运输合同
D.劳动争议仲裁
E.扶养
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P302页
根据《仲裁法》的规定,该法的调整范围仅限于民商事仲裁,即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外,劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。
通常条件下，对梁变形影响最大的因素是（）。
A.材料性能
B.构件跨度
C.构件截面
D.荷载
答案：B
解析：
考查结构的适用性要求。影响梁变形的因素除荷载外，还有：①材料性能：与材料的弹性模量E成反比；②构件的截面：与截面的惯性矩Ｉ成反比，如矩形截面梁，其截面惯性矩IZ=bh3/12；③构件的跨度：与跨度l的n次方成正比，此因素影响最大。选B。
同专业的A、B、C三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国《建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。
A.A
B.B
C.C
D.三家施工单位约定
答案：C
解析：
2020版教材P81页
联合体投标要求，由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
在主体结构施工中,关于混凝土工程施工说法错误的是（ ）。
A.粗骨料最大粒径应不超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4
B.采用搅拌运输车运送混凝土时,卸料前宜快速旋转搅拌20s以上后再卸料
C.有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨中1/3范围内
D.在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于50mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆
答案：D
解析：
2020版教材P66
粗骨料最大粒径不应超过构件截面最小尺寸的1/4,且不应超过钢筋最小净间距的3/4，（3）采用搅拌运输车运送混凝土，运输途中及等候卸料时，不得停转；卸料前，宜快速旋转搅拌20s以上后再卸料，4）有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内，（4）在浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆；浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。
预应力筋切断不得采用( )切割。
A.切断机
B.砂轮锯
C.电弧
D.乙炔－氧气
答案：C
解析：
2019版教材P43页
常用预应力筋有钢丝、钢绞线、热处理钢筋。预应力筋切断,宜采用切断机或砂轮锯,不得采用电弧切割。@##
建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的（ ）
A．责令改正，没收违法所得，并处罚款
B．可以责令停业整顿，降低资质等级
C．吊销资质证书
D．依法追究刑事责任
正确答案：C
《建筑法》第66条规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准速成的损失，建筑施工企业与使用奉企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。回答此题注意用词分量。
下列电缆中，可敷设在高层建筑的电缆竖井内的是（ ）。
A.VLV
B.VV32
C.VLV22
D.VV22
E.VLV32
答案：B,E
解析：
本题考查的是电线电缆。VLV32、VV32等，能承受机械外力作用，且可承受相当大的拉力，可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内，且适用于潮湿场所。
采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括：①开挖沟槽；②吊放钢筋笼；③下导管；④吊放接头管；⑤拔出接头管；⑥灌注水下混凝土；⑦导墙施工。正确的地下连续墙施工顺序是()。
A、⑤→⑦→①→④→②→③→⑥
B、①→⑦→④→②→⑧→⑤→⑥
C、⑦→④→①→③→②→⑥→⑤
D、⑦→①→④→②→③→⑥→⑤
答案：D
解析：
2020版教材P96
本题考查的是深基坑支撑结构类型。地下连续墙施工顺序为：开挖导沟→修筑导墙→开挖沟槽→清除槽底淤泥和残渣→吊放接头管→吊放钢筋笼→下导管→灌注水下混凝土→拔出接头管。
二级建造师考试真题精选及答案9辑 第9辑
某分部工程的成本计划数据如下表所示，则第五周的施工成本计划值是（）。
A.75
B.155
C.80
D.125
答案：B
解析：
本题考查的是施工成本计划的编制方法。根据图示计算，第5周的成本计划值为：30+45+80=155万元。参见教材P83。@##
关于项目结构图和组织结构图的说法，正确的有（ ）。
A.项目结构图中，矩形框表示工作任务
B.项目结构图中，用双向剪线连接矩形框
C.组织结构图中，用直线连接矩形框
D.组织结构图中，矩形框表示工作部门
E.项目结构图和组织结构图都是组织工具
答案：A,D,E
解析：
项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。项目结构图中，矩形框表示工作任务(或第一层、第二层子项目等)，矩形框之间的连接用连线表示，该处连线是直线段方式。因此A正确，B错误。组织结构模式可用组织结构图来描述，组织结构图是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门(组成元素)之问的组织关系(指令关系)。在组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向箭线表示。因此C错误，D正确。项目结构图、组织结构图、管理职能分工表、工作任务分工表以及工作流程图都是组织工具。
高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置（）。
A、避雷针
B、均压环
C、接地线
D、引下线
答案：B
解析：
均压环是高层建筑为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。
钢筋混凝土梁箍筋可采用( )钢筋。
A.HRB335
B.HRB400
C.HRB500
D.HPB300
E.HPB235
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P21
钢混梁箍筋可采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500、HRB335。
水泥混凝土路面断板常见的处理方法有( )。
A.压注灌浆法
B.碎石化法
C.整块板更换
D.局部带状修补
E.贴碳纤维法
答案：A,C,D
解析：
2019版教材P102页
水泥混凝土路面断板的防治措施。对于已经产生的断板裂缝处理方法有：裂缝的灌浆封闭：对于轻微断裂，裂缝无剥落或轻微剥落，裂缝宽度小于3mm的断板，宜采用灌入胶结剂的方法灌缝封闭。灌缝工艺有直接灌浆法、压注灌浆法、扩缝灌注法。局部带状修补：对轻微断裂，裂缝有轻微剥落的，先画线放样，按画线范围凿开成深5～7cm的长方形凹槽，刷洗干净后，用快凝小石子填补。整块板更换：对于严重断裂，裂缝处有严重剥落，板被分割成3块以上，有错台或裂块已开始活动的断板，应采用整块板更换的措施。
焊缝检验方案的内容不包括（ ）。
A.检验批的划分
B.检验方法
C.检验人员
D.检验项目
答案：C
解析：
2020版教材P46
本题考查的是焊接前检验。焊缝检验方案应包括检验批的划分、抽样检验的抽样方法、检验项目、检验方法、检验时机及相应的验收标准等。
下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是（ ）。
A.加强施工任务单的管理
B.编制施工成本控制工作计划
C.寻求施工过程中的索赔机会
D.确定最合适的施工机械方案
下列土石方工程，单项合同额属于中型工程的是( )万元。
A.200
B.300
C.250
D.3000
答案：B
解析：
2020版教材P330页
根据表2A333001，土石方工程：单项工程合同额在300-3000万元的属于中型，大于等于3000万元的属于大型，
施工企业在核算产品成本时，需归集在施工生产经营过程中所发生的各项费用，其是按照( )来归集的。
A.概算项目
B.预算项目
C.结算项目
D.成本项目
答案：D
解析：
施工企业在核算产品成本时，就是按照成本项目来归集企业在施工生产经营过程中所发生的应计入成本核算对象的各项费用。所以应项D正确。
