二级造价工程师试题7卷 第1卷
当确定测时法的观察次数时，需要重点考虑的因素是（）。
A.同时测定施工过程的类型数
B.要求的算术平均值精确度
C.被测定的工人人数
D.数列的稳定系数
E.完成产品的可能次数等
答案：B,D
解析：
测时法中，需要的观察次数与要求的算术平均值精确度及数列的稳定系数有关，而A、C、E 答案均为写实记录法所需的延续时间的确定因素。
某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（ ）万元。
A.350
B.400
C.450
D.475
答案：C
解析：
本题考查的是预备费和建设期利息。基本预备费＝（工程费用＋工程建设其他费用）×基本预备费率＝（6000＋1000＋2000）×5%＝450万元。
根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。
A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利
B.《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款
C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释
D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款
答案：B
解析：
格式条款无效。提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外，《合同法》规定的合同无效的情形，同样适用于格式合同条款。
延缓工期会使（）提高。
A.设计费
B.管理费用
C.材料费
D.单体试车费
答案：B
解析：
工期与造价有着对立统一的关系。这是因为，加快工期需要增加投入，而延缓工期则会导致管理费用的提高。因此，要经过优化确定合理的工期。
根据《建筑工程建筑面积计算规则》（GB/T50353），下列计算建筑面积的是（ ）
A.挑出墙外1.5m的悬挑雨篷
B.挑出墙外1.5m的有盖檐廊
C.层高2.5m的管道层
D.层高4.5m的单层建筑物内分隔的单层房间
答案：C
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。选项A错误，挑出墙外1.5m的悬挑雨篷，要再判断其是否有柱；选项B错误，挑出墙外1.5m的有盖檐廊，要再判断其是否有围护设施；选项D错误，层高4.5m的单层建筑物内分隔的单层房间，要再判断其是否为室内局部楼层，且是否有围护设施。
根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ）。
A.仪器仪表使用费
B.施工机械财产保险费
C.大型机械进出场费
D.大型机械安拆费
答案：A
解析：
本题考查的是建筑安装工程费。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。
三层彻体办公室的墙体一般设置圈梁（）。
A.一道
B.二道
C.三道
D.四道
答案：B
解析：
宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋，且层数为3～4 层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。@##
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，关于现浇混凝土工程量计算的说法，正确的是()。
A.圈梁区分不同断面按设计中心线长度计算
B.过梁工程不单独计算，并人墙体工程量计算
C.异形梁按设计图示尺寸以体积计算
D.拱形梁按设计拱形轴线长度计算
答案：C
解析：
现浇混凝土梁包括基础梁、矩形梁、 异形梁、 圈梁、 过梁、 弧形梁（拱形梁）等项。 按设计图示尺寸以体积计算。
水泥根据其熟料成份的不同，其特点有所不同，其中水化硬化后干缩较小的是（ ）。
A.火山灰硅酸盐水泥
B.粉煤灰硅酸盐水泥
C.铝酸盐水泥
D.矿渣硅酸水泥
答案：B
解析：
本题考查的是水泥。粉煤灰硅酸盐水泥特性：优点是保水性好、水化热低、抗硫酸盐侵蚀性能好、后期强度增进率大、吸水性及干缩性小、抗裂性较好，缺点是早强低、需水性大和抗冻性差。
二级造价工程师试题7卷 第2卷
混凝土施工缝正确的留设位置是()。
A.柱子留在基础顶面
B.带牛腿的柱子留在牛腿上面
C.带牛腿的柱子应留在牛腿下面
D.单向板留在平行于长边的任何位置
E.单向板留在平行于短边的任何位置
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是建筑工程主体结构施工技术。柱子宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面；单向板应留在平行于板短边的任何位置。
民用住宅的层高一般不宜低于( )。
A.2．6m
B.2．8m
C.2．9m
D.3．0m
某进口设备的到岸价为200万元，银行财务费1万元，外贸手续费费率为1．5％，关税税率为20％，增值税税率17％，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为()万元。
A．244．0
B．284．6
C．293．2
D．484．0
答案：B
解析：
抵岸价=200+0.8+3+40+40.8=284.6。
@##
民用建筑中经常采用的变电所形式是（ ）。
A.总降压变电所
B.独立变电所
C.杆上变电所
D.建筑物及高层建筑物变电所
答案：D
解析：
知识点:建筑电气系统的组成。建筑物及高层建筑物变电所是民用建筑中经常采用的变电所形式，变压器一律采用干式变压器，高压开关一般采用真空断路器，也可采用六氟化硫断路器，但通风条件要好。参见教材P220。
关于混凝土配合比设计，说法不正确的有（）。
A.水灰比需根据粗骨料特性采用回归系数计算确定
B.单位用水量可根据坍落度和骨料特性参照规程选用
C.水泥用量不宜大于550kg/m3
D.砂率可直接用重量法或体积法确定
E.粗细骨料的用量可直接按规程规定选用
答案：D,E
解析：
合理的砂率值主要应根据混凝土拌和物的坍落度、粘聚性及保水性等特征来确定。可按骨料种类、规格及混凝土的水灰比，参考规程《普通混凝土配合比设计设计规程》JGJ55 选用合理砂率，故D 错。粗骨料和细骨料用量的确定，重量法，故E 错。
国外贷款利息的计算中，应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的（ ）。
A.转贷费
B.管理费
C.手续费
D.担保费
E.承诺费
答案：B,C,E
解析：
国外贷款利息的计算中，应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号文），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入（）。
A.劳动保护费
B.规费
C.企业管理费
D.人工费
答案：D
解析：
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号文），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入人工费。
合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。
A.承诺通知到达要约人
B.受要约人立法撤销承诺
C.要约人在承诺期限内未作出承诺
D.受要约人对要约内同做出实质性质变更
答案：D
解析：
有下列情形之一的，要约失效：
①拒绝要约的通知到达要约人；②要约人依法撤销要约；③承诺期限届满，受要约人未做出承诺；④受要约人对要约的内容做出实质性变更。
下列关于装配整体式钢筋混凝土楼板的特点，表述正确的是（ ）。
A.整体性差
B.节省模板
C.施工速度慢
D.劳动强度低
答案：B
解析：
本题考查的是。装配整体式钢筋混凝土楼板是将楼板中的部分构件预制安装后，再通过现浇的部分连接成整体。这种楼板的整体性较好，可节省模板，施工速度较快。主要有叠合楼板和密肋填充块楼板。
二级造价工程师试题7卷 第3卷
业主遇到的风险通常可以归纳为三类，即（ ）。
A.自然风险
B.可管理风险
C.经济风险
D.人为风险
E.责任风险
答案：A,C,D
解析：
业主遇到的风险通常可以归纳为三类，即人为风险、经济风险和自然风险。
下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有（）。
A.购置机械的资金成本
B.机械报废时回收的残值
C.随机配备工具的摊销费
D.机械设备的财产损失保险费
E.大型机械安拆费
答案：B,C
解析：
B 残值属于折旧费的组成，C 摊销费属于经常修理费的组成。两者都是机械台班单价计算时需要考虑的。@##
下列选项中，属于措施费的是（ ）。
A.建设用地费
B.安全文明施工费
C.工程排污费
D.施工机械使用费
答案：B
解析：
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854--2013)，措施项目费可以归纳为以下几项：安全文明施工费；夜间施工增加费；非夜间施工照明费；二次搬运费；冬雨期施工增加费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费；脚手架费；混凝土模板及支架(撑)费；垂直运输费；超高施工增加费；大型机械设备进出场及安拆费；施工排水、降水费；其他。
振冲桩（填料）计算工程量，其计量规则为（ ）。
A.以米计量，按设计图示尺寸以桩长计算
B.以米计量，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算
C.以立方米计量，按设计桩截面乘以桩长以体积计算
D.以立方米计量，按设计桩截面乘以桩长（包括桩尖）以体积计算
E.以米计量，按设计图示尺寸以钻孔深度计算
答案：A,C
解析：
本题考查的是地基处理与边坡支护工程。振冲桩（填料）工程量，可按设计图示尺寸的桩长以米计算，或按设计桩截面乘以桩长以体积计算。
根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（ ）。
A.业主
B.承包商
C.总承包商
D.监理咨询机构
答案：B
解析：
单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查;实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发包人、承包人签字盖章后有效。承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的，并且提不出正当理由延期的，责任自负。
发金白色光，发光效率高的灯具为（ ）
A.高压水银灯
B.卤钨灯
C.氙灯
D.高压钠灯
关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是（）。
A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志
B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图
C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图
D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志
答案：D
解析：
（1）凡按图竣工没有变动的，由承包人（包括总包单位和分包单位）在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。（2）凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图（必须是新蓝图）上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图。（3）凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；由施工原因造的，由承包人负责重新绘图；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。
某工程合同工期37天，合同价360万元，采用清单计价模式下的单价合同，分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价、规费为人、材、机费和管理费与利润之和的3.3%，税金为人、材、机费与管理费、利润、规费之和的3.4%，业主草拟的部分施工合同条款内容如下：
1. 当分布分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在15%以上时，可以调整综合单价；调整方法是：由监理工程师提出新的综合单价，经业主批准后调整合同价格。
2. 承认投标工程量清单中的工程量是合同履行前提，除非今后有变更签证，此工程量为结算时的工程量
3. 材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过5%时，价格不予调整，超过5%时，可以按实际价格调整。
4. 如果施工过程中发生及其恶劣的不利自然条件，工期可以顺延，损失费用均由承包商承担。
5．在工程开工前，承包商提交了施工网络进度计划，如图4.1所示，并得到监理工程师的批准。
施工过程中发生了如下事件：
事件1：清单中D工作的综合单价为450元/m3，在D工作开始之前，设计单位修改了设计，D工作的工程量由清单工程量4000 m3增加到4800m3，D工作工程量的增加导致相应措施费用增加2500元。
事件2：在E工作施工中，承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备，设备到场后检验发现缺少一关键配件，使该设备无法正常安装，导致E工作作业时间拖延2天，窝工人工费损失2000元，窝工机械费损失1500元。
事件3：H工作是一项装饰工程，其饰面石材由业主从外地采购，由石材厂家供货至现场，但因石材厂所在地连续遭遇季节性大雨，使得石材运至现场的时间拖延，造成H工作晚开始5天，窝工人工费损失8000元，窝工机械费损失3000元。
问题：
1.该施工网络进度计划的关键工作有哪些 H工作的总时差为几天
2.指出业主草拟的合同条款中有哪些不妥之处，简要说明如何修改。
3.对于事件1，经业主与承包商协商确定，D工作全部工程量按综合单价430元/m 结算，承包商是否可向业主进行工期和费用索赔 为什么 若可以索赔，工期和费用索赔各是多少
4.对于事件2，承包商是否可向业主进行工期和费用索赔 为什么 若可以索赔，工期和费用索赔各是多少
5.对于事件3，承包商是否可向业主进行工期和费用索赔 为什么 若可以索赔，工期和费用索赔各是多少
答案：
解析：
问题1：（1分）
关键工作有A、E、G (0.5分)，H工作的总时差为1天（0.5分）。
评分说明：关键工作A、E、G全部正确列出得0.5分，
问题2：（9.5分）
(1)第1款中，仅约定分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度在15%以上时调整综合单价不妥（0.5分），还应增加：如果影响措施项目，应调整相应措施项目费（1分）。
(2)第1款中，由监理工程师提出新的综合单价不妥（0.5分），应由承包人提出新的综合单（0.5分）和相应的措施项目费（1分）。
（3）第2款中，投标工程量清单中工程量不变不妥（0.5分）。 投标工程量清单中的工程量是依据招标工程量清单编制的，投标工程中投标人不得擅自改动（1分），而招标工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责（1分）。今后结算时如有工程量偏差，应按照承包人实际完成的合同约定的工程量计算（1分）。
(4)第3款中，暂估的材料价在实际购买时价格的变化幅度不超过5%时，价格不予调整不妥（0.5分），应按发、承包双方最终确认价（0.5分）在综合单价中调整（0.5分）。
(5)第4款中，损失费用均由承包商承担不妥（0.5分），应由合同双方各自承担自己的损失费用（0.5分）。
问题3：（3.5分）
(1)可增加的工程价款：
(4800×430-4000×450+2500)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=284654.51（元）(1.5分)
(2)可增加的工期：0天（0.5分），因为D工作增加工程量800 m3，使作业时间延长2天(0.5分)，但D工作为非关键工作，且未超过该工作的总时差（1分）。
问题4：（2.5分）
不可以向业主进行工期和费用索赔（1分）。因设备由承包商采购，设备缺少配件不能按计划安装不是业主的责任。（1.5分）
问题5：（3.5分）
(1)可以向业主进行工期和费用索赔（0.5分），因为石材由业主购买，供料不及时而导致承包商的工期和费用损失应由业主承担（0.5分）。
(2)可索赔工期：5-1=4（天）（0.5分）。
(3)可索赔费用：(8000+3000)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=11749.34（元）(2分)
按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是()费用。
A.设计变更增加的
B.局部地基处理增加的
C.利率调整增加的
D.预防自然灾害采取的措施
答案：C
解析：
基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用，主要是指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。利率调整增加属于价差预备费。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
二级造价工程师试题7卷 第4卷
1m31 砖厚砖墙中若材料为标准砖， 灰缝厚度为 10mm， 砖损耗率为 2%， 砂浆损耗率为 1%， 则砂浆消耗量为（ ） m3。
A.0.062
B.0.081
C.0.205
D.0.228
答案：D
解析：
2/（0.24×0.25×0.54)=529.1 块
0.24×0.115×0.053=0.0014628m3
（1-0.0014628×529.1） ×（1+1%） =0.228m3
检验试验费不包括（）。
A.对构件的一般鉴定
B.对建筑安装物的一般鉴定
C.对构件进行破坏性试验
D.对建筑材料检验
答案：C
解析：
检验试验费不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用。
在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22 工日，超运距用工为4 工日，辅助用工为2 工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（）工日。
A.3.36
B.25.36
C.28
D.31.36
答案：D
解析：
本题考核预算定额中人工工日消耗量的计算方法。预算定额中人工工日消耗量包括基本用工、其他用工两部分。其他用工由超运距用工、辅助用工和人工幅度差组成。
人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工）×人工幅度差系数=(22+4+2)×l2%=3.36(工日）
人工工日消耗量=22+4+2+3.36=31.36(工日）
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（ ）。
A．合同公证书
B．仲裁协议书
C．履约保函
D．合同担保书
答案：B
解析：
本题考查的是合同的变更、转让及终止。仲裁是指根据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构。
冷粘法以满铺为依据编制，点、条铺粘者按其相应项目的人工乘以系数（ ）。
A.1.43
B.1.30
C.1.05
D.0.91
答案：D
解析：
本题考查的是《2017届房屋建筑与装饰工程预算定额》基本内容。冷粘法以满铺为依据编制，点、条铺粘者按其相应项目的人工乘以系数0.91，黏合剂乘以系数0.7。
项目融资主要是以（）来安排融资。
A.项目资产和预期收益
B.项目投资者的资信水平
C.项目第三方担保
D.项目管理的能力和水平
答案：A
解析：
项目融资是指以拟建项目资产、预期收益、预期现金流量等为基础进行的一种融资，而不是以项目投资者或发起人的资信为依据进行融资。
根据《建设工程价款结算暂行办法》，原则上预付比例不低于合同金额的（ ）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
答案：B
解析：
《建设工程价款结算暂行办法》规定，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。
(2013年)根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353)，多层建筑物二层及以上楼层应以层高判断如何计算建筑面积，关于层高的说法，正确的是()。
A.最上层按楼面结构标高至屋面板板面结构标高之间的垂直距离
B.以屋面板找坡的，按楼面结构标高至屋面板最高处标高之间的垂直距离
C.有基础底板的按底板下表面至上层楼面结构标高之间的垂直距离
D.没有基础底板的按基础底面至上层楼面结构标高之间的垂直距离
答案：A
解析：
自然层按楼地面结构分层的楼层。 结构层高是指楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。
混凝土外加剂中，引气剂的主要作用在于（ ）。
A.调节混凝土凝结时间
B.提高混凝土早期强度
C.缩短混凝土终凝时间
D.提高混凝土的抗冻性
答案：D
解析：
引气剂是在混凝土搅拌过程中，能引入大量分布均匀的稳定而密封的微小气泡，以减少拌和物泌水离析、改善和易性，同时显著提高硬化混凝土抗冻融耐久性的外加剂。兼有引气和减水作用的外加剂称为引气减水剂。
二级造价工程师试题7卷 第5卷
施工中的材料根据（）划分，可分为实体材料和非实体材料两类。
A.材料消耗的性质
B.管理权限
C.专业
D.材料消耗与工程实体的关系
答案：D
解析：
施工中的材料根据材料消耗与工程实体的关系划分，可分为实体材料和非实体材料两类。
债权人领取提存物的权利，自提存之日起( )内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
答案：D
解析：
债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
(2011年)关于无形资产价值确定的说法中，正确的有()。
A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销
B.专利权转让价格必须按成本估价
C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出
D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账
E.通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算
答案：A,C
解析：
无形资产价值确定原则：企业自创并依法申请取得的，按开发过程中的实际支出计价；无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销等。专利权转让价格不按成本估价，而是按照其所能带来的超额收益计价；如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生得费用，按当期费用处理；当建设单位获得土地所有权是通过行政划拨的，这时土地使用权就不能作为无形资产核算。
利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100㎡建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100㎡和24工日/100㎡。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为()工日/100㎡。
A.316.55
B.491.55
C.508.45
D.845.00
答案：B
解析：
结构变化修正概算指标的人工量=原概算指标的人工量+换入结构件工程量×相应定额
人工消耗量-换出结构件工程量×相应定额人工消耗量
拟建工程100㎡中楼地面面积=100×65%=65(㎡)
修正后100㎡的人工消耗量=500+24×65/100-37×65/100=491.55（工日）
关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（ ）。
A．国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价
B．招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价
C．招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核
D．当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正
答案：A
解析：
本题考查的是招标控制价的编制。选项B，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。在公布招标控制价时，除公布招标控制价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项自费、其他项目费、规费和税金。选项C，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。选项D，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正。
根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是（）。
A.不迟于约定的开工日期前的7 天内
B.不迟于约定的开工日期后的7 天内
C.不迟于约定的开工日期前的14 天内
D.不迟于约定的开工日期后的14 天内
答案：A
解析：
根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7 天内预付工程款。
下列各项费用中属于设备及工器具购置费的是（）。
A.设备采购人员的工资、工资附加费
B.新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品备件费
C.进口设备消费税
D.进口设备担保费
E.进口设备关税
答案：A,B,C,E
解析：
设备及工器具购置费是指购置或自制的达到周定资产标准的设备、工器具及生产家具等所需的费用。它由设备原价和设备运杂费构成。设备运杂费由以下四个部分组成:①运费和装卸费;②包装费;③设备供销部门手续费；④采购及仓库保管费。@##
从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。
A.全部建筑安装工程费用
B.建设工程总费用
C.全部固定资产投资费用
D.建设工程动态投资费用
答案：C
解析：
从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
冷粘法以满铺为依据编制，点、条铺粘者按其相应项目的人工乘以系数（ ）。
A.1.43
B.1.30
C.1.05
D.0.91
答案：D
解析：
本题考查的是《2017届房屋建筑与装饰工程预算定额》基本内容。冷粘法以满铺为依据编制，点、条铺粘者按其相应项目的人工乘以系数0.91，黏合剂乘以系数0.7。
二级造价工程师试题7卷 第6卷
某光源在工作中辐射的紫外线较多，产生很强的白光，有“小太阳”美称。这种光源是（ ）
A.高压水银灯
B.高压钠灯
C.氙灯
D.卤钨灯
广泛用于电力、冶金、机械、化工和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉的炉墙保温绝热的耐火隔热材料为（ ）。
A.蛭石
B.黏土砖
C.硅藻土砖
D.矿渣棉
(2009年)作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应由()编制。
A.企业管理层在投标之前
B.项目经理部在投标之前
C.企业管理层在开工之前
D.项目经理部在开工之前
答案：D
解析：
项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理组织编制， 并报企业管理层审批的工程项目管理文件。
在项目决策阶段，环境治理方案比选的主要内容有()。
A.技术水平对比
B.环境影响比较
C.安全条件对比
D.经营费用比较
答案：A
解析：
环境治理方案比选主要包括：技术水平对比；治理效果对比；管理及监测方式对比；环境效益对比。建设地点（厂址）其比较的主要内容包括：建设条件比较、建设费用比较、经营费用比较、运输费用比较、环境影响比较及安全条件比较。应注意不要混淆。
某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（ ）。
A.概算指标法
B.类似工程预算法
C.概算定额法
D.综合吨位指标法
答案：C
解析：
概算定额法适用于设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分项工程(或扩大分项工程或扩大结构构件)工程量的项目。这种方法编制出的概算精度较高，但是编制工作量大，需要大量的人力和物力。
关于计算工程量程序统筹图的说法，正确的是（）。
A.与“三线一面”有共性关系的分部分项工程量用“册”或图示尺寸计算
B.统筹图主要由主次程序线、基数、分部分项工程量计算式及计算单位组成
C.主要程序线是指分部分项项目上连续计算的线
D.次要程序线是指在“线”、“面”基数上连续计算项目的线
答案：B
解析：
统筹图的主要内容。统筹图主要由计算工程量的主次程序线、基数、分部分项工程量计算式及计算单位组成。主要程序线是指在“线”、“面”基数上连续计算项目的线，次要程序线是指在分部分项项目上连续计算的线。@##
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013规定，关于天棚装饰工程量计算，说法正确的是（ ）。
A.回风口按设计图示数量计算
B.灯带（槽）按设计图示尺寸以延长米计算
C.送风口按设计图示尺寸以结构内边线面积计算
D.灯带（槽）按设计图示尺寸以框中心线面积计算
答案：A
解析：
本题考查的是天棚工程。灯带（槽）的工程量计算按设计图示尺寸以框外围面积计算。送风口、回风口的工程量计算按设计图示数量计算;天棚开孔的工程量按设计图示数量计算。
关于甲级工程造价咨询企业的资质标准，叙述错误的是（ ）。
A.企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄
B.专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理
C.企业注册资本不少于人民币80万元
D.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年
答案：C
解析：
甲级工程造价咨询企业的资质标准包括：①已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。②企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄(出资人除外)。③专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理。④企业注册资本不少于人民币100万元等。
根据单项工程的一般划分原则，下列单项工程中属于辅助生产设施的是()。
A.废水处理站
B.水塔
C.机修车间
D.职工医院
答案：C
解析：
辅助生产设施指为主要生产车间服务的工程项目。包括集中控制室、中央实验室、机修、电修、仪器仪表修理及木工（模）等车间，原材料、半成品、成品及危险品等仓库。选项A是环境保护工程，选项B是公用工程，选项D是生活福利设施。
二级造价工程师试题7卷 第7卷
据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由()三项费用构成。
A.工程费用、建设期利息、预备费
B.建设费用、建设期利息、流动资金
C.工程费用、工程建设其他费用、预备费
D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用
答案：C
解析：
该题主要考察的是：建设投资的构成。根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）的规定，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。
在工程进度款支付时，因各种原因导致付款时间延误的处理正确的是()。
A.因发包人的原因未能按合同约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第15日开始，向承包人支付延期付款的利息
B.发包人延误付款26天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作
C.双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延
D.发包人的延误付款达60天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，根据合同的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔
答案：C
解析：
因发包人的原因未能按合同约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。发包人延误付款15天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并按合同中关于发包人暂停的约定执行。发包人的延误付款达60天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据合同的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。
(2014年)对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）
A.按政策规定标准估算报价
B.按招标文件提供的金额报价
C.自主报价
D.待签证时报价
答案：C
解析：
本题考查的是计日工的报价，计日工应按照招标人提供的其他项目，清单列出的项目和估算数量自主确定各项综合单价并计算费用。
下列关于配管、配线的计算规则，叙述正确的是（ ）。
A.配管、线槽安装应扣除管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度
B.配管、线槽、桥架按名称、材质、规格、配置形式、接地要求，钢索材质、规格，按设计图示尺寸长度以“m”计算
C.接线箱、接线盒按名称、材质、规格、安装形式，按设计图示数量以“个”计算
D.配线按名称、配线型号、规格、材质、配线部位、配线线制，钢索材质和规格按设计图示尺寸单线长度以“m”计算（不含预留长度）
答案：B,C
解析：
配管、配线的计算规则包括：①配管、线槽、桥架按名称、材质、规格、配置形式、接地要求，钢索材质、规格，按设计图示尺寸长度以“ m”计算。②配线按名称、配线型号、规格、材质、配线部位、配线线制，钢索材质和规格按设计图示尺寸单线长度以“ m”计算（含预留长度）。③接线箱、接线盒按名称、材质、规格、安装形式，按设计图示数量以“个”计算。（说明：配管、线槽安装不扣除管路中间的接线箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度。）
关于工程项目后评价的说法，正确的有（ ）。
A．项目后评价应在竣工验收阶段进行
B．项目后评价的基本方法是对比法
C．项目效益后评价主要是经济效益后评价
D．过程后评价是项目后评价的重要内容
E．项目后评价全部采用实际运营数据
答案：B,D
解析：
本题考查的是工程项目建设程序。项目后评价经济效益后评价、环境效益和社会效益后评价、项目可持续性后评价及项目综合效益后评价。过程后评价是指对工程项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行系统分析，找出项目后评价与原预期效益之间的差异及其产生的原因，使后评价结论有根有据，同时针对问题提出解决办法。
合同当事人之间出现合同纠纷， 要求仲裁机构仲裁， 仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交（ ）。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），球型节点钢网架工程量（）。
A.按设计图示尺寸以质量计算
B.按设计图示尺寸以榀计算
C.按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算
D.按设计图示构件尺寸以总长度计算
答案：A
解析：
钢网架工程量按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉等不另增加质量。
分部(分项)工程量清单应包括（ ）和工程量。
A.项目编码
B.项目名称
C.项目特征
D.项目内容
E.计量单位
答案：A,B,C,E
解析：
分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程项目清单必须根据各专业工程计算规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），钻孔压浆桩的工程量应为（）。
A.按设计图示尺寸以桩长计算
B.设设计图示以注浆体积计算
C.以钻孔深度（含空钻长度）计算
D.按设计图示尺寸以体积计算
答案：A
解析：
钻孔压浆成桩法是一种能在地下水位高、流沙、塌孔等各种复杂条件下进行成孔、成桩，且能使桩体与周围土体致密结合的钢筋混凝土桩。钻孔压浆桩工程量以米计量，按设计图示尺寸以桩长计算；或以根计量，按设计图示数量计算。
