21年二级造价工程师试题7篇 第1篇
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
答案：D
解析：
当事人对欠付工程价款利息计付标准：有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
根据《工程造价咨询企业管理办法》，关于乙级工程造价咨询企业资质标准的说法，正确的有。
A.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%
B.企业技术负责人应当从事工程造价专业工作12年以上
C.企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元
D.企业专职从事工程造价专业工作的人员中注册造价工程师不少于6人
E.企业注册资本不少于100万元
答案：A,D
解析：
关于 A企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的 60%；关于 B，正确说法：从事工程造价专业工作10年以上；关于C，是甲级工程造价咨询企业资质标准之一；关于D，企业专职从事工程造价专业工作的人员中注册造价工程师不少于6人；关于E，正确说法：企业注册资本不少于人民币50万元。
根据《注册造价工程师管理办法》的规定，注册造价工程师有（）行为的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1 万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3 倍以下且不超过3 万元的罚款。
A.签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件
B.以个人名义承接工程造价业务
C.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的
D.同时在两个或者两个以上单位执业
E.违反本办法规定，未办理变更注册而继续执业的
答案：A,B,D
解析：
对执业活动违规的处罚。注册造价工程师有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令改正。没有违法所得的，处以1 万元以下罚款;有违法所得的，处以违法所得3 倍以下且不超过3 万元的罚款：1)不履行注册造价工程师义务；"2)在执业过程中索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；3)在执业过程中实施商业贿赂；4)签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件;5)以个人名义承接工程造价业务；6)允许他人以自己名义从事工程造价业务；7)同时在两个或者两个以上单位执业；8)涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让注册证书或执业印章;9)法律、法规、规章禁止的其他行为
已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元，主要材料在合同价款中所占比重为40%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在()月份开始扣回。
A.4
B.5
C.6
D.7
答案：A
解析：
本题考查的是预付款及期中支付。起扣点的累计完成工程金额T=P-M/N：800-100/40%=550（万元）。前三个月累计工程款额为500万元，前四个月累计工程款额为650万元，故应当于第四个月开始起扣预付款。@##
建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供()。
A.投标文件
B.专项施工方案
C.施工组织设计
D.施工图设计文件
答案：C
解析：
建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。办理质量监督注册手续时需提供下列资料： (1)施工图设计文件审查报告和批准书； (2)中标通知书和施工、监理合同； (3)建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成； (4)施工组织设计和监理规划（监理实施细则）； (5)其他需要的文件资料。
招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。
A.3%~5%
B.5%~10%
C.10%~15%
D.15%~20%
答案：C
解析：
招标控制价编制时，暂列金额由招标人根据工程特点、工期长短，按有关计价规定进行估算，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考。
圆形风管的无法兰连接中，其连接形式有（）。
A.承插连接
B.立咬口连接
C.芯管连接
D.抱箍连接
答案：A,C,D
解析：
圆形风管无法兰连接：其连接形式有承插连接、芯管连接及抱箍连接。
基础部分必须断开的是（）。
A.伸缩缝
B.温度缝
C.沉降缝
D.施工缝
答案：C
解析：
房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时，房屋有可能产生不均匀沉降。应在适当位置，如复杂的平面或体形转折处、高度变化处以及荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。沉降缝的基础部分也要断开。
地下工程按开发深度分为浅层地下工程、中层地下工程和深层地下工程，其中浅层地下工程的深度范围为（ ）。
A.地表至-10m
B.-5m至-10m
C.-10m至-30m
D.-5m至-30m
答案：A
解析：
浅层地下工程。一般指地表至-10m 深度空间建设的地下工程。
21年二级造价工程师试题7篇 第2篇
定额项目表包括的内容有（ ）。
A.定额编号
B.子目名称
C.计量单位
D.清单综合单价
E.项目特征
答案：A,B,C
解析：
知识点:安装工程预算定额。定额项目表是定额构成的核心内容，包括工作内容、定额编号、子目名称、计量单位、人材机消耗量及预算单价。参见教材P46。
某管沟工程，设计管底垫层宽度为2.0m，开挖深度为2.0m，管径为1.2m，工作面宽为0.4m，管道中心线长为180m，管沟土方工程计量计算正确的为()m3。
A.432
B.576
C.720
D.1008
答案：C
解析：
按设计图示以管道中心线长度计算， 或按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度以体积计算。无管底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。 不扣除各类井的长度， 井的土方并入。管沟土方工程计量=2×2×180=720m3。
下列早强剂中，()对钢筋锈蚀作用最小。
A.硫酸盐
B.氯化钠
C.氯化钙
D.三乙醇胺
可用于预应力钢筋混凝土的钢筋有（）。
A.HPB300
B.HRB500
C.HRB400
D.CRB550
E.CRB650
答案：B,C,E
解析：
HPB300适用于各种非预应力常规钢筋混凝土钢筋。冷轧带肋钢筋中普通钢筋混凝土用钢筋分为CRB550、CRB600H和 CRB680H三个牌号，预应力混凝土用钢筋分为 CRB650、CRB800和CRB800H三个牌号。
在焊接接头的坡口分类中，按照我国标准规定，属于特殊形坡口的有（）。
A.带垫板坡口
B.带钝边J形坡口
C.2/3双V形坡口
D.双单边V形坡口
答案：A
解析：
本题考查熔焊接头的坡口形状的种类划分。特殊形坡口是不属于基本型又不同于上述组合型的形状特殊的坡口。主要有卷边坡口；带垫板坡口；锁边坡口；塞、槽焊坡口等。故BCD正确。
泥浆护壁所需要的泥浆，在制备时，一般情况下泥浆搅拌后应静置()h后使用。
A.8
B.12
C.24
D.48
答案：C
解析：
泥浆护壁所需要的泥浆，在制备时，一般情况下泥浆搅拌后应静置24h后使用。
以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫（）。
A.系数估算法
B.比例估算法
C.指标估算法
D.扩大指标估算法
答案：A
解析：
建设投资静态投资部分的估算包括单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法。其中，系数估算法也称为因子估算法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目的静态投资的方法。
下列各项费用可以计入材料单价的是( )。
A.材料的供应价格
B.材料的检验试验费
C.新材料、新结构试验费
D.材料的工地管理费
E.材料的仓储损耗
答案：A,D,E
解析：
材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库，直至出库形成的综合单价。包括：1.材料原价 （或供应价格）；2.材料运杂费；3.运输损耗；4.采购及保管费
某建筑需设计自动喷水灭火系统，考虑到冬季系统环境温度经常性低，建筑可以采用的系统有（ ）。
A.自动喷水湿式灭火系统
B.自动喷水预作用系统
C.自动喷水雨淋系统
D.自动喷水干湿两用灭火
答案：B,C,D
解析：
自动喷水湿式灭火系统。主要缺点是不适应于寒冷地区。
自动喷水干湿两用灭火系统。该装置在冬季寒冷的季节里。
自动喷水预作用系统。该系统具有湿式系统和干式系统的特点，预作用阀后的管道系统内平时无水，呈干式，充满有压或无压的气体。火灾发生初期。火灾探测器系统动作先于喷头控制自动开启或手动开启预作用阀，使消防水进入阀后管道，系统成为湿式。自动喷水雨淋系统。它的管网和喷淋头的布置与干式系统基本相同，但喷淋头是开式的。
21年二级造价工程师试题7篇 第3篇
图示为三种同管径、不同材质管道的平面图。从起点A到终点B之间的距离为20m，计算图中三种情况的管道安装工程量。
a）DN40镀锌钢管（丝接）
b）DN40焊接钢管（焊接）
c）DN40焊接钢管带旁通水表（丝接）
答案：
解析：
图a中的DN40镀锌钢管（丝接）通常为6m—根，需用4根管，3个管箍相连接，但不扣除管件所占长度，工程量为20m。
图b中的DN40焊接钢管，安装了一个阀门，但不扣除阀门所占长度，工程量为20m（阀门工程量应另行计算）。
图c中的DN40焊接钢管带旁通水表（丝接）的工程量为20m。
(2016年)完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为()供给/10m3。
A.6.05
B.5.85
C.7.00
D.7.15
答案：D
解析：
预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成的。
(2)其他用工。其他用工是辅助基本用工消耗的工日，包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差用工。 人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×人工幅度差系数人工幅度差用工：(0.5+0.05+0.1)×10%=0.065(0.5+0.05+0.1+0.065)×10=7.15
依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009），整体地面面层工程量均按主墙间净面积以“㎡”计算，应扣除（ ）。
A.凸出地面构筑物、室内地沟所占面积
B.间壁墙所占面积
C.附墙烟囱所占面积
D.柱、垛所占面积
答案：A
解析：
整体地面面层工程量按设计图示尺寸以面积计算。①扣除凸出地面构筑物、设备基础、地沟等所占面积；②不扣除间壁墙和0. 3㎡以内柱、垛、孔洞所占面积；③不增加门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分的面积。
与木龙骨相比，轻钢龙骨的优点不包括()。
A.强度高
B.防火
C.便于施工
D.吸声
答案：D
解析：
本题考查的是装饰装修用钢材。与木龙骨相比，具有强度高、防火、耐潮、便于施工安装等特点。
关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（ ）。
A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息
B.当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持
C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息
D.建设工程已实际交付的，利息从提交竣工结算文件之日计付
答案：B
解析：
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。对于无效合同，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间；建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。@##
铝板风管采用法兰连接时，其固定螺栓、垫圈的种类应为（ ）。
A.不锈钢螺栓及垫圈
B.镀锌螺栓及垫圈
C.喷刷涂料的普通碳素钢螺栓及垫圈
D.增强尼龙螺栓及垫圈
答案：B
解析：
铝板风管法兰连接应采用镀锌螺栓，并在法兰两侧垫镀锌垫圈。
(2014年)关于隧道工程锚杆施工，说法正确的是（）。
A.水泥砂浆锚杆的砂浆强度等级不低于M20
B.孔道长度应比锚杆长4~5cm
C.锚杆一般用HPB300钢筋
D.早强药包内锚头锚杆施工，水泥药卷直径应比钻孔直径小20mm左右
E.安装管缝式锚杆时，吹孔机风压不得小于0.4MP
答案：A,C,D
解析：
砂浆强度等级不低于M20；杆体材料宜采用HRB335钢筋。一般采用HPB300钢筋；
药包直径宜较钻孔直径小20mm左右。孔眼应比锚杆长度短4-5cm。
3) 安设锚杆前应吹孔，并核对孔深是否符合设计要求，安设前应检查风压，不得小于0.4MPaE本身存在错误，是在安装锚杆前就要进行的，不是在安装的时候检测。
根据《通用安装工程工程量计算规范》，单独安装的铁壳开关、自动开关、箱式电阻器、交阻器的外部进出线预留长度应从（）。
A.安装对象最远端子接口算起
B.安装对象最近端子接口算起
C.安装对象下端往上2/3处算起
D.安装对象中心算起
下列有关表层处理法中，砂垫层法施工的特点，表述错误的是()。
A.施工简便
B.占地较大
C.需放慢填筑速度
D.不需要特殊机具设备
答案：B
解析：
砂垫层施工简便，不需特殊机具设备，占地较少。但需放慢填筑速度，严格控制加速率，使地基有充分时间进行排水固结。因此，适用于施工期限不紧迫、材料来源充足、运距不远的施工环境。
21年二级造价工程师试题7篇 第4篇
某工程公司于2001 年8 月面临A、B 两项工程的投标，通过详细研究招标文件，并对A、B 两项工程所在地进行现场踏勘，该公司决定参加其中一项工程的投标。A、B 两项工程的决策数据如下：
1.A 工程估算直接成本8600 万元，需要预制大型钢筋混凝土构件36 个（单重2800t/件）。该工程的地质条件较为复杂，招标文件规定：A 工程投标报价=直接成本+利润+税金+(直接成本+利润+税金）X 总包干系数10%，在构件预制择选择上，公司面临如下选择：
(1)使用公司现有的预制场，但该预制场离施工现场较远，构件需要从海上运输，大约增加成本240 万元。
(2)在工地新建一个构件预制场，耗资280 万元（考虑竞争对手在工地附近建有类似预制场，故该项费用只能列人施工成本之中）
A 工程的效果、概率和损益情况见表1-2-1。
2.B 工程估算直接成本7800 万元，招标文件规定：工程投标报价=直接成本+管理费+利润+税金。B 地有一该专业领域的施工单位，以前曾经与本公司有过良好的合作，但因施工资质不达标，未能参加本次投标。如果将部分非主体工程（如中小型构件预制、土石方工程等）分包给该公司，将节约大量的机械调遣、模板加工费用，但公司获得的利润有可能降低。经过造价工程师详细测算，B 工程的效果、概率和损益情况见表1-2-2。
3.根据以往类似工程的投标资料，A、B 工程的中标概率分别为0.60 和0_80。编制标书的费用均为5 万元，以上所谓的直接成本已考虑了投标过程中发生的费用。假定该工程项目的规费、增值税合成费率为15%，管理费费率为3%。
问题：
1.简述投标策略的类型有哪些？
2.绘制本投标决策的决策树图（以工程效果利润为基础数据纳人决策树计算过程)。
3.对投标方案进行决策。
4.决策后的投标方案报价为多少？
答案：
解析：
问題1:
投标策略的类型：根据项目特点报价、不平衡报价、计日工单价报价、暂定工程量报价、多方案报价、增加
建议方案、分包商报价的采用、无利润算标等。
问題2:
绘制的决策树图如图1-2-1 所示。
问題3:
各机会点的期望值：
点③：1200X0.40+780X0.60=948(万元）
点④：1160X0.70+740X0.30=1034(万元)
点①：1034X0.60+(-5)X0.40=618.40(万元）
点⑤：860X0.80+420X0.20=772(万元）
点⑥：980X0.60+380X0.40=740(万元)
点②：772X0.80+(-5)X0.20=616.60(万元)
因为点①的期望值最大，故应参加A 工程的投标，且选用本地预制方案。
问題4:
投标方案的报价：（8600+280+1160)X(1+15%)X(1+10%)=12700.60(及元）
(2016年)根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，关于建筑外有永久顶盖无围护结构的走廊，建筑面积计算说法正确的是()。
A.按结构底板水平面积1/2计算
B.按顶盖水平面积计算
C.层高超过2.1m的计算全面积
D.层高不超过2.Om的不计算建筑面积
答案：A
解析：
建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算 1/2面积。
关于土石方工程机械化施工，说法正确的有( )．
A．土方运距在30～60m，最好采用推土机施工
B．面积较大的场地平整，推土机台数不宜小于四台
C．土方运距在200～350m时适宜采用铲运机施工
D．开挖大型基坑时适宜采用拉铲挖掘机
E．抓铲挖掘机和拉铲挖掘机均不宜用于水下挖土
答案：A,C,D
解析：
并列台数不宜超过4台。拉铲挖掘机适宜开挖大型基坑及水下挖土。抓铲挖掘机可以挖掘独立基坑、沉井，特别适于水下挖土。
按工程定额的用途，建设工程定额可划分为。
A.施工定额
B.企业定额
C.预算定额
D.补充定额
E.估算指标
答案：A,C,E
解析：
工程定额按照不同用途，可以分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和估算指标等。
选择工艺流程方案，需研究的问题有()。
A.工艺流程方案对产品质量的保证程度
B.工艺流程各工序间衔接的合理性
C.拟采用生产方法的技术来源的可得性
D.工艺流程的主要参数
E.是否有利于厂区合理布置
答案：A,B,D
解析：
选择工艺流程方案的具体内容包括以下几个方面：(1)研究工艺流程方案对产品质量的保证程度；(2)研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷；(3)研究选择先进合理的物料消耗定额，提高效益；(4)研究选择主要工艺参数；(5)研究工艺流程的柔性安排，既能保证主要工序生产的稳定性，又能根据市场需求变化，使生产的产品在品种规格上保持一定的灵活性。
正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg，已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为( )kg。
A. 13.5
B. 13.4
C. 12.5
D. 11.6
答案：B
解析：
本题考查的是材料消耗量的计算。损耗率=损耗量/净用量×100%，总损耗量=净用量+损耗量=净用量×（1+损耗率）；因此材料净用量=0. 9/7. 2%=12. 50 (kg) ；材料消耗量=12. 5+0. 9=13. 40 (kg)
某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间,项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调 10%的通知并即时生效,该工程在颁布通知当月完成的合同价款为 300 万元,其中人工费为 60 万元(已知该人工费单价比发布的指导价高出 30%)则该工程当月人工费计算的做法是( )。
A.由发承包双方协商后适当调整
B.按照通知要求上调 10%
C.由总监理工程师确定新的单价
D.不予上调
答案：D
解析：
人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定， 合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格， 但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
下列关于最高投标限价编制应注意问题，说法错误的是（ ）。
A.综合单价应考虑风险因素
B.定额综合单价中的企业管理费.利润应按现行定额费率及相关文件规定标准执行
C.税金.规费等法律.法规.规章和政策变化的风险不应纳入综合单价
D.人工单价风险费用纳入综合单价
答案：D
解析：
知识点:安装工程工程量清单计价。税金、规费等法律、法规、规章和政策变化的风险和人工单价等风险费用不应纳入综合单价。参见教材P55。
防火控制装置清单制作时，以“部”计算的是（ ）。
A.电动防火门
B.防火卷帘门
C.消防电梯
D.排烟防火阀
答案：C
解析：
本题主要考查的是消防工程计量及应用。除消防电梯以“部”计算外，其他均以“个”计算。
21年二级造价工程师试题7篇 第5篇
下列属于预算定额机械台班消耗量中机械幅度差的是()。
A.施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间
B.机械维修引起的停歇时间
C.工程收尾时工作量不饱满造成的机械停歇时间
D.在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇时间
E.运输车辆在装货和卸货时的停车时间
答案：A,B,C,D
解析：
机械台班幅度差一般包括：施工机械转移及配套机械相互影响损失的时间；在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇；工程收尾和工程量不饱满造成的机械停歇时间；因检查工程质量造成的机械停歇的时间；临时停机、停电影响机械操作的时间；机械维修引起的停歇时间。
下列各项费用中，构成大型施工机械台班单价的是()。
A.折旧费
B.检修费
C.大型机械设备进出场及安拆费
D.材料费
E.维护费
答案：A,B,E
解析：
施工机械台班单价通常由折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和其他费用组成。
施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。
A.和解协议书
B.造价认定书
C.行政调解书
D.仲裁调解书
答案：D
解析：
本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。
在民用建筑很少使用，主要用于工业建筑的隔热、保温及防火覆盖的保温隔热材料是（）。
A.岩棉
B.矿渣棉
C.石棉
D.玻璃棉
答案：C
解析：
由于石棉中的粉尘对人体有害，民用建筑很少使用，目前主要用于工业建筑的隔热、保温及防火覆盖等。
如图所示为某三层办公楼卫生间部分排水系统图及平面图，试根据说明、系统图和平面图，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及计价依据的相关规定，按题目要求和步骤计算。
说明：
1.办公楼层高为3m，图中平面尺寸以mm 计，标高以m 计。
2.给水管材采用PPR 管，热熔连接。管道明敷，安装完毕后，需进行水压试验，消毒、冲洗。给水管道安装共需支架用量16kg（其中DN15 的管道支架用量2kg，DN20 的管道支架用量4kg，DN25 的管道支架用量8kg，DN32 的管道支架用量2kg），支架除轻锈，先刷红丹防锈漆两遍，再刷银粉漆两遍，埋地管道挖土方不计。
3.给水管道穿外墙采用刚性防水套管，穿楼板采用普通钢套管（钢套管规格按相应给水管公称直径放大二号考虑）。给水管道工程量计算至大便器、小便器、洗脸盆、洗涤盆等支管的连接处。
4.卫生器具的选型分别为：台下式洗脸盆、洗涤盆（单嘴）、自闭式冲洗阀蹲便器、普通式挂斗小便器。
【问题】
1.计算出所有给水管道的定额工程量，并写出其计算过程。
2.编制出题中给排水工程涉及的全部分部分项工程量清单项目。
建筑物的基础，按构造方式可分为（ ）。
A、刚性基础
B、带形基础
C、独立基础
D、柔性基础
E、箱形基础
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是基础。基础按构造形式分类考点不要与按基础的材料和受力形式分类混淆；按构造的方式可分为带形基础、独立基础、筏板（满堂）基础、箱形基础和桩基础等。
在香港，众多测量师事务所与专业人士之间相互联系和沟通的纽带是（）。
A.测量师协会
B.工程积算所
C.建筑标准协会
D.专业学会
答案：D
解析：
香港地区的专业学会是在众多测量师事务所与专业人士之间相互联系和沟通的纽带。这种学会在保护行业利益和推行政府决策方面起着重要作用，同时，学会与政府之间也保持着密切联系。学会内部互相监督、互相协调、互通情报，强调职业道德和经营作风。学会对工程造价起着指导和间接管理的作用，甚至也充当工程造价纠纷仲裁机构。当发承包双方不能相互协调或对工料测量师事务所的计价有异议吋，可以向学会提出仲裁申请。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854—2013），楼地面装饰工程量计算正确的有（ ）。
A.现浇水磨石楼地面按设计图示尺寸以面积计算
B.细石混凝土楼地面按设计图示尺寸以体积计算
C.块料台阶面按设计图示尺寸以展开面积计算
D.金属踢脚线按延长米计算
E.石材楼地面按设计图示尺寸以面积计算
答案：A,D,E
解析：
水泥砂浆楼地面、现浇水磨石楼地面、细石混凝土楼地面、菱苦土楼地面、自流坪楼地面，按设计图示尺寸以面积计算。块料台阶面按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿加300mm)水平投影面积计算。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353－2013），下列建筑中不应计算建筑面积的有（ ）。
A.单层建筑的坡屋顶净高不足2.10m部分
B.单层建筑物内局部楼层的二层部分
C.多层建筑坡屋顶内净高不足1.20m部分
D.外挑宽度大于1.20m但不足2.10m的雨篷
E.建筑物室外台阶所占面积
答案：C,E
解析：
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。台阶不计算建筑面积。
21年二级造价工程师试题7篇 第6篇
某大型施工机械需配机上司机、 机上操作人员各 1 名， 若年制度工作日为 300 天， 年工作台班为 200 台班， 人工日工资单价均为 150 元/工日， 则该施工机械的台班人工费为（ ） 元。
A.200
B.260
C.300
D.450
答案：D
解析：
台班人工费=人工消耗量×人工单价×年制度工作日/年工作台班=2×150×300/200=450 元。
下列不属于混凝土预制桩沉桩工序的是（ ）
A.桩机安装
B.配制泥浆
C.送桩
D.接桩
答案：B
解析：
混凝土预制桩施工工艺为：施工准备、桩机安装、桩位探测、桩机行走、桩起吊、定位、安或拆桩帽、桩尖、打或压桩体、接桩、送桩、接下一根、基槽基坑开挖完成后的凿或截桩头。
反映热水锅炉工作强度的指标是（ ）
A.受热面发热率
B.受热面蒸发率
C.额定热功率
D.额定热水温度
关于建筑设备自动化系统工程执行中应注意的问题，说法错误的是（ ）。
A.控制器安装未包括了单个控制器软件功能检测等工作内容
B.第三方通信设备接口中没有出的项目可执行其他接口子目
C.建筑设备自控化系统调试和系统试运行是以整个系统为单位进行编制的
D.建筑设备自动化系统试运行是在系统连续不间断运行120h条件下编制的
答案：A
解析：
知识点:建筑智能化工程计量及应用案例。控制器安装包括了单个控制器软件功能检测等工作内容。参见教材P299。
母线是各级电压配电装置中的中间环节，它的作用有（）。
A.汇集电能
B.分配电能
C.传输电能
D.反馈电能
答案：A,B,C
解析：
母线是各级电压配电装置中的中间环节，它的作用是汇集、分配和传输电能。主要用于电厂发电机出线至主变压器、厂用变压器以及配电箱之间的电气主回路的连接。
(2013年)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实施核准制的项目，企业应向政府主管部门提交()。
A.项目建议书
B.项目可行性研究
C.项目申请报告
D.项目开工报告
答案：C
解析：
实施核准制的企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。
(2014年)根据《建设工程质量管理条例》，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是（）。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
答案：A
解析：
该题主要考察的是：建设单位的质量责任和义务，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
在进行竣工结算价款支付的过程中，以下做法错误的是()。
A.发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后规定时间内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书
B.发包人签发竣工结算支付证书后的规定时间内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款
C.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息
D.发包人逾期未支付竣工结算款时，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖，发包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
答案：D
解析：
承包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。
下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（）。
Ａ.未达到固定资产标准的设备购置费
Ｂ.达到固定资产标准的设备购置费
Ｃ.引进设备时备品备件的测绘费
Ｄ.引进设备的专利使用费
答案：A
解析：
工具、器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。
21年二级造价工程师试题7篇 第7篇
作为工程造价控制的最高限额，（ ）也是控制工程造价的主要依据。
A.招标控制价
B.工程合同价
C.施工图预算
D.经批准的设计概算
答案：D
解析：
经批准的设计概算是工程造价控制的最高限额，也是控制工程造价的主要依据。
(2016年)下列费用中应计入到设备运杂费的有()。
A.设备保管人员工资
B.设备采购人员工资
C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费
D.运输中的设备包装支出
E.设备仓库所占用的固定资产使用费
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备运杂费是指国内采购设备白来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用。通常包括运输和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费。选项C错误，国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。选项ABE属于采购与仓库保管费。选项D属于包装费。参见教材P8。
@##
按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（）。
A.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案
B.施工组织总设计、单项工程施工组织设计和施工进度计划
C.施工组织设计、施工进度计划和施工方案
D.指导性施工组织设计、实施性施工组织设计和施工方案
答案：A
解析：
按编制对象不同，施工组织设计包括三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。
消防图例中，该图标表示的是（ ）。
A.排风扇
B.水流指示器
C.消防端子箱
D.带电话插孔的手报按钮
答案：D
解析：
本题主要考查的是消防工程识图。参照表5-5图例，该图标代表的是带电话插孔的手报按钮。
关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是（ ）。
A.以项目特征描述为依据确定综合单价
B.招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准
C.应考虑招标文件规定范围（幅度）外的风险费用
D.消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据
答案：A
解析：
在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价，故 B 选项错误。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。风险费用是隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定的风险内容和范围的费用，故 C 选项错误。应根据本企业的实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目需要消耗的各种人工、材料、机械台班的数量。计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照与本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量，故 D 选项错误。
依据《通用安装工程量计算规范》(GB 50856-2013)的规定，风管工程计量中风管长度一律以设计图示中心线长度为准。风管长度中包括（ ）。
A.弯头长度
B.三通长度
C.天圆地方长度
D.部件长度
答案：A,B,C
解析：
通风管道工程量计算
风管展开面积，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积；风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分)，包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。风管渐缩管圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长。
工程造价咨询企业的业务范围包括（）。
A.审批建设项目可行性研究中的投资估算
B.确定建设项目合同价款
C.编制与审核工程竣工决算报告
D.仲裁工程结算纠纷
E.提供工程造价信息服务
答案：B,C,E
解析：
工程造价咨询业务范围包括：
（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；
（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；
（3）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算、竣工结算和决算报告的编制与审核等；
（4）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；
（5）提供工程造价信息服务等。
防雷及接地装置安装工程的定额工程量计算规则要求，利用建筑物内主筋做接地引下线安装，以为计量单位，每一柱子内按焊接两根主筋考虑。
A.1m
B.1000m
C.100m
D.10m
答案：D
解析：
防雷及接地装置安装工程的定额工程量计算规则要求，利用建筑物内主筋做接地引下线安装，以“10m”为计量单位，每一柱子内按焊接两根主筋考虑。
