21年二级造价工程师经典例题9章 第1章
建设工程施工联合体承包模式的特点有（）。
A.业主的合同结构简单，组织协调工作量小
B.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节
C.施工合同总价可以较早确定，业主可承担较少风险
D.施工合同风险大，要求各承包商有较高的综合管理水平
E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力
答案：A,E
解析：
采用联合体承包模式的特点：
（1）对建设单位而言，与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。
（2）对联合体而言，可以集中各成员单位在资金、技术和管理等方面的优势，克服单一公司力不能及的困难，不仅可增强竞争能力，而且也可增强抗风险能力。
砖基础工程量计算正确的有（）。
A.按设计图示尺寸以体积计算
B.扣除大放脚T形接头处的重叠部分
C.内墙基础长度按净长线计算
D.材料相同时，基础与墙身划分通常以设计室内地面为界
E.基础工程量不扣除构造柱所占体积
答案：A,C,D
解析：
砖基础按设计图示尺寸以体积计算。扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚 T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积 0.3㎡以内的孔洞所占体积。基础长度：外墙按中心线，内墙按净长线计算。基础与墙（柱）身使用同一种材料时，以设计室内地面为界。
风管安装连接后，在刷油、绝热前应按规范进行（ ）检测。
A.漏风量
B.强度
C.压力
D.严密性
答案：A,D
解析：
风管安装连接后，在刷油、绝热前应按规范进行严密性、漏风量检测。
低区直接给水，高区设贮水池、水泵、水箱的给水方式的缺点为（ ）。
A.安装维护麻烦
B.能量消耗较大
C.水泵振动.噪声干扰
D.供水可靠性差
E.能量消耗较少
答案：A,C
解析：
知识点:给排水、采暖、燃气工程施工技术。低区直接给水，高区设贮水池、水泵、水箱的给水方式，停水、停电时高区可以延时供水，供水可靠。可利用部分外网水压，能量消耗较少。缺点是安装维护较麻烦，投资较大，有水泵振动、噪声干扰。参见教材P68。
施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。
A.施工预算
B.施工图预算
C.投标报价
D.项目经理的责任成本
答案：A
解析：
施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核功效、进行紧急核算的依据，也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。
某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备料款2800万元，每月底按月支付施工进度款。竣工结算时，结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中，发生了如下事件：
事件一：建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15天后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，任务个别条款不符合相关规定，要求整改后再进行招标。
事件二：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。
事件五：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。
事件六：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：
问题
1.事件一中，指出招标文件规定的不妥之处，并分别写出理由。
2.事件二中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元 （精确到小数点后2位）
3.事件三中，分别判断四项索赔是否成立 并写出相应的理由。
4.事件四中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理 并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下，变更价款应如何处理
5.事件五中，施工单位、建设单位做法是否正确 并分别说明理由。
6.事件六中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元 （精确到小数点后2位）
答案：
解析：
1.事件一中，招标文件中规定的不妥之处及理由：
1）合格投标人为本省企业不妥。理由：招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。
2）自招标文件发出之日起15 天后投标截止不妥。理由：自招标文件发出之日至投标截止的时间至少20 天。
3）招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人不妥。理由：对于投标人提出的疑问，招标人应该以书面形式发送给所有的购买招标文件的投标人。
2.预付备料款的起扣点=14250-2800/55%=9159.09 万元
3.事件三中，连续降雨致停工6 天，造成人员窝工损失2.2 万元，工期和费用索赔不成立。
理由：因为施工正值雨季，是一个有经验的承包商应该能够预测到风险，应该由承包商承担。
罕见特大暴雨，造成停工2 天，人员窝工损失1.4 万元，工期索赔成立，费用索赔成立。
理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，工期可以顺延，人员窝工损失1.4 万元属于合同约定“必须发放的工资”，按合同约定属于建设单位应当承担的风险。
4.事件四，监理工程师不批准变更价款是合理的。理由：工程变更发生追加合同价款的，应该在施工结束后的14 天内提出，若没有在规定的时间内提出，视为该变更不涉及工期和价款的变化。
合同中未约定变更价款的情况下，变更合同价款的原则：
1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
5.事件五，建设单位对隐蔽工程有异议，要求复验，施工单位不予同意，施工单位的做法不正确。理由：建设单位对隐蔽工程有权要求复验。
经现场复验后检验质量满足要求，施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝，建设单位的做法不正确。理由：经现场复验后检验质量满足要求，复验增加的费用由建设单位承担，如果造成工期损失的工期应该予以顺延。
6.事件六，经调整后的实际结算价款应为:
=14520×（0.2+0.25×1.12/0.99+0.30×1.16/1.01+0.12×0.85/0.99+1.15×0.80/0.96+0.08×1.05/0.78）=14962.13 万元
单模光纤的缺点是芯线细，耦合光能量较小，接口时比较难，但其优点也较多，包括（）。
A.传输设备较便宜，性价比较高
B.模间色散很小，传输频带宽
C.适用于远程通信
D.可与光谱较宽的LED配合使用
答案：B,C
解析：
本题考查单模光纤的特点。单模光纤的优点是其模间色散很小，传输频带宽，适用于远程通信，每公里带宽可达10GHz。缺点是芯线细，耦合光能量较小，光纤与光源以及光纤与光纤之间的接口比多模光纤难；单模光纤只能与激光二极管(LD)光源配合使用，而不能与发散角度较大、光谱较宽的发光二极管(LED)配合使用。所以单模光纤的传输设备较贵。故BC选项正确。
【案例七】
背景资料：
某承包人承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图5-6 所示。
工程实施到第5 个月末检查时，A2 工作刚好完成，B1 工作已进行了1 个月。在施工过程中发生了如下事件：
事件1：A1 工作施工半个月发现发包人提供的地质资料不准确，经与发包人、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包人提出以下索赔：设计变更使A1 工作施工时间增加1 个月，故要求将原合同工期延长1 个月。
事件2：工程施工到第6 个月遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包人及时向发包人提出费用索赔和工期索
赔，经发包人工程师审核后的内容如下：
（1）部分已建工程遭受不同程度破坏，费用损失30 万元；
（2）在施工现场承包人用于施工的机械受到损坏，造成损失5 万元，用于工程上待安装设备（承包人供应）
损坏，造成损失1 万元；
（3）由于现场停工造成机械台班损失3 万元，人工窝工费2 万元；
（4）施工现场承包人使用的临时设施损坏，造成损失1.5 万元，发包人使用的临时用房破坏，修复费用1 万
元；
（5）因灾害造成施工现场停工0.5 个月，索赔工期0.5 个月；
（6）灾后清理施工现场，恢复施工需费用3 万元。
事件3：A3 工作施工过程中由于发包人供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1.5 个月，发生人员窝工和机械闲置费用4 万元（有签证）。
问题：
1.不考虑施工过程中发生各事件的影响，在施工网络进度计划中标出第5 个月末的实际进度前锋线，并判断如果后续工作按原进度计划执行，工期将是多少个月？
2.分别指出事件1 中承包人的索赔是否成立并说明理由。
3.分别指出事件2 中承包人的索赔是否成立并说明理由。
4.除事件1 引起的企业管理费的索赔费用之外，承包人可得到的索赔费用是多少？合同工期可顺延多长时间？
答案：
解析：
问题1：
如果后续工作按原进度计划执行，该工程项目将被推迟2 个月完成，工期为15 个月。
问题2：
工期索赔成立。因地质资料不准确属发包人的风险，且A1 工作是关键工作。
问题3：
（1）索赔成立，因不可抗力造成的部分已建工程费用损失，应由发包人支付。
（2）承包人用于施工的机械损坏索赔不成立，因不可抗力造成各方的损失由各方承担。用于工程上待安装设备损坏索赔成立，虽然用于工程的设备是承包人供应，但将形成发包人资产，所以发包人应支付相应费用。
（3）索赔不成立，因不可抗力给承包人造成的该类费用损失不予补偿。
（4）承包人使用的临时设施损坏的损失索赔不成立，发包人使用的临时用房修复索赔成立，因不可抗力造成各方损失由各方分别承担。
（5）索赔成立，因不可抗力造成工期延误，经发包人签证，可顺延合同工期。
（6）索赔成立，清理和修复费用应由发包人承担。
问题4：
（1）索赔费用：30+1+1+3+4=39 万元
（2）合同工期可顺延1.5 个月。
21年二级造价工程师经典例题9章 第2章
(2015年)采用成本计算估价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是( )。
A.专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率
B.加工费=设备总重量×（1+加工损耗系数）×设备每吨加工费
C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费
D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费
答案：D
解析：
国产非标准设备原价采用成本估算法的方法，“(1)材料费。其计算公式如下:材料费=材料净重(1+加工损耗系数)×每吨材料综合价(2)加工费。包括生产工人工资和工资附加费、燃料动力费、设备折旧费、车间经费等。其计算公式如下：加工费=设备总重量(吨)×设备每吨加工费(3)辅助材料费(简称辅材费)。包括焊条、焊丝、氧气、氩气、氮气、油漆、电石等费用。其计算公式如下：辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标(4)专用工具费。按(1～3)项之和乘以一定百分比计算。(5)废品损失费。按(1～4)项之和乘以一定百分比计算。(6)外购配套件费。按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。(7)包装费。按以上(1～6)项之和乘以一定百分比计算。(8)利润。可按(1～5)项加之和加上第(7)项乘以一定利润率计算”单台非标准设备原价={[(材料费+加工费+辅助材料费×(1+专用工具费率×(1+废品损失费率)+外购配套件费]×(l+包装费率)-外购配套件费}×(1+利润率)+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费
下面关于桥梁墩台施工的说法，正确的是（ ）。
A.简易活动脚手架适用于25m以上的砌石墩台施工
B.当墩台高度超过30m时常用滑动模板施工
C.墩台高度小于30m时采用固定式轻型脚手架
D.6m以下的墩台可采用悬吊脚手架施工
答案：B
解析：
本题考查的是桥梁下部结构施工。 选项A错误，正确的是高度为6~25m的可采用简易活动脚手架；
选项B正确，当墩台高度大于或等于30m时常用滑动模板施工；
选项C错误，正确的是墩台高度小于30m的可采用固定模板；
选项D错误，正确的是较高的墩台可用悬吊脚手架，6m以下的一般用固定式轻型脚手架。
配电所与变电所的区别在于其内部没有装设（）。
A.电力变压器
B.低压配电屏
C.隔离开关
D.高压断路器
答案：A
解析：
变电所工程包括高压配电室、低压配电室、控制室、变压器室、电容器室五部分的电气设备安装工程。配电所与变电所的区别就是其内部没有装设电力变压器。
下列关于扩大指标估算法的表述，错误的是（ ）。
A.扩大指标估算法简便易行
B.扩大指标估算法准确度不高
C.可行性研究阶段的流动资金估算应采用扩大指标估算法
D.扩大指标估算法是根据销售收入、经营成本、总成本费用等与流动资金的关系和比例来估算流动资金
答案：C
解析：
扩大指标估算法是根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，最新题库，考前【黑钻押题】，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com 亦可依据行业或部门给定的参考值或经验确定比率。将各类流动资金率乘以相对应的费用基数来估算流动资金。一般常用的基数有销售收入、经营成本、总成本费用和固定资产投资等，究竟采用何种基数依行业习惯而定。扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，适用于项目建议书阶段的估算。
(2010年)下列工程项目管理组织机构模式中，结构简单，隶属关系明确，易于统一指挥，决策迅速的是()。
A.直线制
B.矩阵制
C.职能制
D.直线职能制
答案：A
解析：
直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设职能部门，项目经理没有参谋和助手，要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才；无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。
非金属管材在建设工程安装工程中用途很广，下列情况中错误的是（ ）。
A.东北地区室外送水管道采用超高分子量聚乙烯管
B.汽车装配车间的采暖管道采用聚乙烯管
C.火碱生产厂房的成品输送管道采用硬聚氯乙烯管
D.商业中心中央空调回水管道采用ABS管
答案：B
解析：
本题考查的是非金属材料基本性能及用途。B错误，聚乙烯管耐热性能不好，不能作为热水管使用。
工程背景资料如下：
1.图6.Ⅲ所示为某综合楼底层会议室的照明平面图。
2.照明工程的相关定额见下表：
3.该工程的人工费单位为80元／工日，管理费和利润分别按人工费的50%和30%计算。
4.相关分部分项工程量清单项目统一编码见下表：
问题：
1.按照背景资料1－4和图6.Ⅲ所示内容，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）的规定，分别列式计算管、线工程量，将计算结果填入答题纸上，并在答题纸表6.Ⅲ.1中，编制该工程的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。
2.设定该工程镀锌电线管Φ20暗配的清单工程量为70m，其余条件均不变，根据上述相关定额计算镀锌电线管Φ20暗配项目的综合单价，并填入答题纸表6.Ⅲ.2“综合单价分析表”中。
（保留两位小数）
说明：
1.照明配电箱AZM电源由本层总配电箱引来。
2.管路为镀锌电线管Φ20或Φ25沿墙、楼板暗配，顶管敷设标高除雨篷为4m外，其余均为5m。管内穿绝缘导线BV－500 2.5mm2。管内穿线管径选择：3根线选用Φ20镀锌电线管；4－5根线选用Φ25镀锌电线管。所有管路内均带一根专用接地线（PE线）。
3.配管水平长度见图6.Ⅲ括号内数字，单位为m。
答案：
解析：
问题一：（1）Φ20钢管暗配工程量计算式：
3×3×5＋2＋会议室至雨篷[3＋（5－4）]＋2＋3＋2＋[1.5＋（5－1.5－0.3）]＋[4＋（5－1.5－0.3）]＝69.9（m）
Φ 25钢管暗配工程量计算式：
2＋[（5－1.3）＋1.5]＋[（5－1.3）＋8]＋2＋2＋[（5－1.3）＋1.5]＋3×3＋[（4－1.3）＋2]＝41.8（m）
（2）BV－500 2.5mm2绝缘导线穿管工程量计算式：
三线：69.9×3＝209.7（m）
四线：[2＋（5－1.3）＋1.5＋3×3＋（4－1.3）＋2]×4＝83.6（m）
五线：[（5－1.3）＋1.5＋（5－1.3）＋8＋2＋2]×5=104.5（m）
预留长度：500mm＋300mm＝800mm＝0.8m
总长度：197.1＋83.6＋104.5＋0.8×3×2＝402.6（m）
表6.Ⅲ.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：会议室照明工程
标段：底层会议室照明平面图
问题二：
表6.Ⅲ.2 工程量清单综合单价分析表
标段：底层会议室照明平面图
工程名称：会议室照明工程
要使屋面排水通畅，平屋顶应设置不小于（ ）的屋面坡度。
A.0.5%
B.1%
C.2%
D.3%
答案：B
解析：
要使屋面排水通畅，平屋顶应设置不小于1%的屋面坡度。
21年二级造价工程师经典例题9章 第3章
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，下列关于油漆、涂料、裱糊工程的叙述错误的是（ ）。
A.筒子板油漆按没计图示尺寸以面积计算
B.木间壁油漆按设计图示尺寸以单面外围面积计算
C.衣柜油漆按设计图示尺寸以油漆部分展开面积计算
D.木地板油漆按设计图示尺寸以面积计算。空洞、空圈的开口部分不计算
答案：D
解析：
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，油漆、涂料、裱糊工程中，关于木材面油漆的工程量：①木护墙、木墙裙油漆，窗台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线油漆，清水板条天棚、檐口油漆，木方格吊顶天棚油漆，吸声板墙面、天棚面油漆，暖气罩油漆的工程量均按设计图示尺寸以面积计算。②木间壁、木隔断油漆，玻璃间壁露明墙筋油漆，木栅栏、木栏杆（带扶手）油漆按设计图示尺寸以单面外围面积计算。③衣柜、壁柜油漆，梁柱饰面油漆，零星木装饰油漆按设计图示尺寸以油漆部分展开面积计算。④木地板油漆、木地板烫硬蜡面按设计图示尺寸以面积计算。空洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。
由于系统能在房间就地回风，不必或较少需要再把回风抽回到集中处理室处理，减少了要集中处理和来回输送的空气量，具有风道断面小、空气处理室小、空调机房占地少、风机耗电量少的优点的空调系统为（ ）。
A.诱导器系统
B.风机盘管系统
C.双风管集中式系统
D.单风管集中式系统
答案：A
解析：
由于诱导器系统能在房间就地回风，不必或较少需要再把回风抽回到集中处理室处理，减少了要集中处理和来回输送的空气量，因而有风管断面小、空气处理室小、空调机房占地少、风机耗电量少的优点
下列建设工程项目招投标活动中， 属于合同要约行为的是( )。
A.提交投标文件
B.订立承包合同
C.发出中标通知书
D.发布招标公告
答案：A
解析：
本题考核的是合同订立的程序。建设工程合同的订立也要采取要约和承诺方式。根据《招标投标法》对招标、投标的规定，招标、投标、中标的过程实质就是要约、承诺的一种具体方式。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。
【案例六】
背景资料：
某市政府投资的一建设工程项目，项目法人单位委托某招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标，并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。
招标过程中发生以下事件：
事件1：招标信息在招标信息网上发布后，招标人考虑到该项目建设工期紧，为缩短招标时间，而改用邀请招标方式，并要求在当地承包商中选择中标人。
事件2：资格预审时，招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。
事件3：招标代理机构设定招标文件出售的起止时间为3 个工作日；要求投标人提交的投标保证金为120 万元。
事件4：开标后，招标代理机构组建评标委员会，由技术专家2 人、经济专家3 人、招标人代表1 人，该项目
主管部门主要负责人1 人组成。
事件5：招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，双方经过多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低2%。招标人在与中标人签订合同3 周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
问题：
1.说明工程造价咨询企业编制招标控制价的主要依据。
2.指出事件1 中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
3.说明事件2 中招标代理机构在资格预审时还应审查哪些内容？
4.指出事件3、事件4 中招标代理机构行为的不妥之处，并说明理由。
5.指出事件5 中招标人行为的不妥之处，并说明理由。
答案：
解析：
问题1：
招标控制价的计价依据：①现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）与专业工程计量规范；②国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；③建设工程设计文件及相关资料；④拟定的招标文件及招标工程量清单；⑤与建设项目相关的标准、规范、技术资料；⑥施工现场情况、工程特点及常规施工方案；⑦工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的，参照市场价；⑧其他的相关资料。
问题2：
不妥之处有二：①改为邀请招标方式。
理由：政府投资建设项目应当公开招标，如果项目技术复杂，经有关主管部门批准，才能进行邀请招标。②要求在当地承包商中选择中标人。理由：招标人不得对投标人实行歧视待遇。
问题3：
事件2 中应审查内容包括：资质证书和营业执照；资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员情况；是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；近3 年内是否有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；是否符合法律、行政法规规定的其他资格条件。
问题4：
（1）事件3 中，不妥之处有二：①招标文件出售的起止时间为3 个工作日。理由：招标文件自出售之日起至停止出售之日最短不得少于5 个工作日。②要求投标保证金为120 万元。理由：投标保证金的数额不得超过投标总价的2%，最高不得超过80 万元人民币。
（2）事件4 中，不妥之处有三：①开标后组建评标委员会。理由：评标委员会应于开标前组建。②招标代理机构组建了评标委员会。理由：评标委员会应由招标人负责组建。
③该项目主管部门主要负责人1 人。理由：项目主管部门的人员不得担任评委。
问题5：
事件5 中，不妥之处有三：①招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求。
理由：确定中标人后，不得就报价、工期等实质性内容进行变更。②双方经过多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低2%。
理由：中标通知书发出之后30 天内，招标人与中标人依据招标文件与中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。③招标人在与中标人签订合同3 周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。理由：应在签订合同后的5 个工作日内，退还未中标的其他投标人的投标保证金。
关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有（ ）。
A．招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分
B．安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中
C．招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责
D．暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用
E．计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项
答案：B,E
解析：
本题考查的是规费、税金项目清单。选项A，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分；选项C，招标工程量清单的准确性和完整性由其招标人负责；选项D，暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》关于装饰工程量计算，说法正确的有（ ）。
A.自流坪地面按图示尺寸以体积计算
B.整体层按设计图示尺寸以面积计算
C.块料踢脚线可按延长米计算
D.石材台阶面装饰设计图示以台阶最上踏步外沿以外水平投影面积计算
E.塑料板楼地面按按设计图示尺寸以面积计算
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是楼地面装饰工程。自流坪地面按设计图示尺寸以面积计算；石材台阶面装饰设计图示以台阶（包括最上层踏步边沿加300mm）水平投影面积计算。
依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013）的规定，“给排水、采暖、燃气工程”的编码为（）。
A.0310
B.0311
C.0312
D.0313
答案：A
解析：
本题考查安装工程计量项目的划分。第一级编码表示工程类别，第二级编码表示各专业工程顺序码。根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013）的规定，“给排水、采暖、燃气工程”的编码为0310。故A选项正确。
在设立甲级工程造价咨询企业时，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的（ ）%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。
A.30
B.40
C.20
D.60
答案：D
解析：
本题考查的是工程造价咨询企业管理。根据《工程造价咨询企业管理办法》的规定，甲级工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。
21年二级造价工程师经典例题9章 第4章
制冷设备阀门有锈蚀时要做强度和严密性试验，强度试验的压力为（ ）的1.5倍。
A.公称压力
B.设计压力
C.工作压力
D.操作压力
答案：A
解析：
本题考查的是通风与空调工程施工技术。强度试验的压力为公称压力的1.5倍。
(2013年)完整的竣工决算所包含的内容是()。
A.竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析
B.竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析
C.竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析
D.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析
答案：A
解析：
竣工决算主要包括竣工决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价比较分析四部分。竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称为建设项目竣工财务决算，是其核心内容。
某工程施工合同对工程款付款时间约定不明，工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款的利息应从()之日计付。
A.工程计划交付
B.提交竣工结算文件
C.当事人起诉
D.监理工程师暂定付款
答案：C
解析：
本题考查的是合同价款纠纷的处理。“建设工程未交付、工程款也未结算的，其计息日为当事人起诉之日。”
与自动喷水灭火系统相比，水喷雾灭火系统对水压、水量的要求应为（ ）。
A.水压低、水量小
B.水压高、水量小
C.水压低、水量大
D.水压高、水量大
答案：D
解析：
水喷雾灭火系统要求的水压较自动喷水系统高，水量也较大，因此在使用中受到一定的限制。
某建筑工程挖土方工程量需要通过现场签证核定，已知用斗容量为1.5m3的轮胎式装载机运土600车，则挖土工程量应为()m3。
A.602.30
B.692.31
C.747.78
D.900.00
答案：B
解析：
挖土工程量=1.5×600/1.3=692.31(m3)。
建设项目是一个从抽象到实际的建设过程，工程造价也从投资估算阶段的投资预计，到竣工决算的实际投资，形成最终的建设工程的（）。
A.合同价
B.概算造价
C.预算造价
D.实际造价
答案：D
解析：
建设项目是一个从抽象到实际的建设过程，工程造价也从投资估算阶段的投资预计，到竣工决算的实际投资，形成最终的建设工程的实际造价。
场地填筑的填料为爆破石渣、碎石类土、杂填土时，宜采用的压实机械为()。
A.平碾
B.羊足碾
C.振动碾
D.气胎碾
答案：C
解析：
振动压实法对于振实填料为爆破石渣、碎石类土、杂填土和粉土等非黏性土效果较好。
根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在( )前，书面通知招标人。
A.投标截止时间
B.评标委员会开始评标
C.评标委员会结束评标
D.招标人发出中标通知书
答案：A
解析：
根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。
21年二级造价工程师经典例题9章 第5章
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列选项正确的有（ ）。
A.不利物质条件包括气候条件
B.暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由发包方承担
C.任何情况下，发包人不得压缩合理工期
D.发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担
E.发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担
答案：C,E
解析：
本题考查的是施工合同示范文本。暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。参
电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失或公共场所秩序混乱，该机房工程等级为（ ）。
A.A级
B.B级
C.C级
D.D级
答案：B
解析：
本题考查的是建筑智能化工程施工技术。机房工程按照使用性质和重要程度，由高到低分为A、B、C 三级。
A级：电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失；电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。具备上述1个条件的，应为A级。
B级：电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失；电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。具备上述1个条件的，应为B级。
C级：不属于A级和B级的应为C级。
某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为谁确地编制拟建工程概算的方法是（）。
A.概算指标法
B.类似工程预算法
C.概算定额法
D.综合吨位指标法
答案：C
解析：
概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法，是套用概算定额编制建筑工程概算的方法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确。
本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。
《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新 www.niutk.com 瑞牛题库考试软件。
关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。
A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%
B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%
C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算
D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款
答案：A
解析：
(3)进度款的支付比例。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。
根据国家标准《道路硅酸盐水泥》GB13693-2005的规定，道路硅酸盐水泥比表面积为300~450㎡ ，28d干缩率不得大于0.10%，其初凝时间不得早于1.5h，终凝时间不得()h。
A.早于10
B.早于6.5
C.迟于10
D.迟于6.5
答案：C
解析：
根据国家标准《道路硅酸盐水泥》GB13693-2005的规定，道路硅酸盐水泥比表面积为300~450㎡ ，28d干缩率不得大于0.10%，其初凝时间不得早于1.5h，终凝时间不得迟于10h。
单台电机质量在t以上的为大型电机。
A.25
B.15
C.20
D.30
下列关于平板玻璃的特性说法，正确的有（ ）。
A.良好的透视、透光性能
B.有较高的化学稳定性
C.可作为钢化玻璃深加工玻璃的原片
D.不能直接用于门窗的采光
E.热稳定性较差，急冷急热，易发生炸裂
答案：A,B,C,E
解析：
平板玻璃具有良好的透视、透光性能，有较高的化学稳定性，但其热稳定性较差，急冷急热，易发生炸裂。厚度为3 ~5mm 的平板玻璃一般直接用于有框门窗的采光，厚度为 8 ~ 12mm 的平板玻璃可用于隔断、橱窗及无框门 。平板玻璃的另外一个重要用途是可作为钢化、夹层、镀膜及中空等深加工玻璃的原片。
根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》规费的内容包括社会保障保险、住房公积金和()。
A.教育费附加
B.地方教育附加
C.危险作业意外伤害保险
D.城市维护建设税
答案：C
解析：
考核《陕西省建设工程工程量清单计价规则》有关规费的规定。规费项目清单应按照下列内容列项: 1.社会保障保险2.住房公积金3.危险作业意外伤害保险。
21年二级造价工程师经典例题9章 第6章
关于石砌体工程量计算说法错误的为（ ）。
A.石砌体中工作内容包括勾缝
B.基础与勒脚应以设计室外地坪为界
C.勒脚与墙身应以设计室内地面为界
D.工程量计算时石墙与实心砖柱一致
答案：D
解析：
本题考查的是石砌体。工程量计算时，石墙和石柱分别与实心砖墙和实心砖柱一致。
招标工程未进行资格预审，评审委员会按规定对投标人安全生产许可证的有效性进行的评审属于（ ）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.商务评审
答案：B
解析：
未进行资格预审的，应具备有效的营业执照，具备有效的安全生产许可证，并且资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理、其他要求、联合体投标人等，均符合规定。已进行资格预审的，仍按资格审查办法中详细审查标准来进行。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目政府需要审批的文件是（）。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.资金申请报告
D.初步设计和概算
答案：C
解析：
政府投资项目实行审批制。①对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；②对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。
招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的（ ）计算。
A.1%
B.1.5%
C.3%
D.5%
答案：A
解析：
本题考查的是工程费用定额。招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的1%计算。
(2010年)关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。
A.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出
B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源
C.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间
D.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间
答案：A
解析：
招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推迟投标截止时间。
项目成本计划的编制基础是项目（ ）。
A.成本考核
B.成本分析
C.成本结算
D.成本测算
答案：D
解析：
成本测算是指编制投标报价时对预计完成该合同施工成本的测算；它是决定最终投标价格取定的核心数据。成本测算数据是成本计划的编制基础，成本计划是开展成本控制和核算的基础；成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现，而成本核算又是成本计划是否实现的最后检查，成本核算所提供的成本信息又是成本分析、成本考核的依据；成本分析为成本考核提供依据，也为未来的成本测算与成本计划指明方向；成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》实行备案制的项目是（）。
A.政府直接投资的项目
B.采用资金注入方式的政府投资项目
C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目
D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目
答案：C
解析：
根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号），政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为（ ）。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.单项工程
答案：A
解析：
单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程。对于建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分作为一个子单位工程。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013，具有独立施工条件和能形成独立使用功能是单位(子单位)工程划分的基本要求。
21年二级造价工程师经典例题9章 第7章
(2009年)根据《建筑法》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明()。
A.生产厂家
B.市场价格
C.规格、型号
D.保修期限
答案：C
解析：
设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备， 应当注明规格、型号、性能等技术指标， 其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外， 设计单位不得指定生产厂、供应商。
焊接质量好，但速度慢、生产效率低的非熔化极焊接方法为（）。
A.埋弧焊
B.钨极惰性气体保护焊
C.CO2气体保护焊
D.等离子弧焊
答案：B
解析：
由于采用非熔化钨极和惰性气体保护，使这种焊接方法具有下列优点：
①钨极不熔化，只起导电和产生电弧作用，比较容易维持电弧的长度，焊接过程稳定，易实现机械化；保护效果好，焊缝质量高。
②几乎可以适用于所有金属的连接，尤其适用于焊接化学活泼性强的铝、镁、钛和锆等有色金属和不锈钢、耐热钢等各种合金；对于某些黑色和有色金属的厚壁重要构件（如压力容器及管道），为了保证高的焊接质量，也采用钨极惰性气体保护焊。
钨极惰性气体保护焊的缺点有：
①熔深浅，熔敷速度小，生产率较低。
②只适用于薄板（6mm以下）及超薄板材料焊接。
③气体保护幕易受周围气流的干扰，不适宜野外作业。
④惰性气体（氩气、氦气）较贵，生产成本较高。
当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.败诉方
答案：D
解析：
本题考查的是合同价款纠纷的处理。“当仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担。”
(2013年)通常情况下，基坑土方开挖的明排水法主要适用于()。
A.细砂土层
B.粉砂土层
C.粗粒土层
D.淤泥土层
答案：C
解析：
明排水法由于设备简单和排水方便，采用较为普遍，宜用于粗粒土层，也用于渗水量小的黏土层。
某厂房，方木屋架如下图所示，共四榀，现场制作，不刨光，拉杆为φ10的圆钢，铁件刷防锈漆一遍，轮胎式起重机安装，安装高度6m。根据工程量计价规范计算该工程方木屋架以立方米计量的分部分项工程量。
下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的有（ ）。
A．有防水要求的卫生间为2年
B．给排水管道为5年
C．电气设备安装工程为2年
D．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
E．装修工程为2年
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是建设工程质量管理条例。在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》必须实行监理制的为（）。
A.大中型工程项目
B.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
C.国家重点建设工程
D.某住宅小区工程
E.某公司自用的办公楼
答案：B,C
解析：
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》下列建设工程必须实行监理:①国家重点建设工程;②大中型公用事业工程;③成片开发建设的住宅小区工程;④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;⑤国家规定必须实行监理的其他工程。
下列选项中，不属于室内给排水平面图应表达的主要内容（ ）。
A.轴线及编号，门.窗位置，房间尺寸及地面标高
B.给排水主管位置及编号，横支管平面位置.走向.坡度.管径及管长等
C.表明它的位置及相互关系.管径.坡度及坡向.标髙等
D.卫生洁具及用水设备的定位尺寸及朝向
答案：C
解析：
知识点:室内给排水、采暖、燃气工程识图。管道系统图上应表明它的位置及相互关系、管径、坡度及坡向、标高等，所以选项C不对。参见教材P91。
21年二级造价工程师经典例题9章 第8章
双盘法兰铸铁管常应用于（）。
A.室外给水工程
B.室外排水工程
C.水处理厂输送污水
D.输送硫酸及碱类介质
答案：D
解析：
双盘法兰铸铁管的特点是拆装方便，工业上常用于输送硫酸和碱类等介质。
塑料的性质主要取决于（ ）的性质。
A.树脂
B.填料
C.增塑剂
D.稳定剂
答案：A
解析：
树脂在塑料中主要起胶结作用，通过胶结作用把填充料等胶结成坚实整体。因此，塑料的性质主要取决于树脂的性质。
常见的悬吊式吊顶按骨架材料分类不包括是（ ）
A.木龙骨吊顶
B.轻钢龙吊顶
C.石材吊顶
D.铝合金吊顶
答案：C
解析：
悬吊式顶棚按骨架材料分为木龙骨吊顶、轻钢龙骨吊顶和铝合金龙骨吊顶。
制作光泽度高、花纹耐久、抗风化、耐火、防潮性好的水磨石板材，应采用（ ）。
A.硫铝酸盐水泥
B.高铝水泥
C.硅酸盐水泥
D.普通硅酸盐水泥
答案：B
解析：
用高铝水泥作胶凝材料制成的水磨石板的光泽度高、花纹耐久，抗风化性、耐火性与防潮，性等更好，原因在于高铝水泥水化生成的氢氧化铝胶体，与光滑的模板表面接触时形成氢氧化铝凝胶层，在水泥硬化过程中，这些氢氧化铝胶体不断填充于骨料的毛细孔隙中，形成致密结构，因而表面光滑、有光泽、呈半透明状。
适用于小面积、结构复杂的设备或无法采用机械除锈的工程应采用的除锈方法为（ ）。
A.手工除锈
B.电动工具除锈
C.喷砂除锈
D.化学除锈
答案：D
解析：
本题考查的是给排水、采暖、燃气工程施工技术。化学除锈适用于小面积、结构复杂的设备或无法采用机械除锈的工程。
按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（ ）。
A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用
B.企业施工生成和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费
C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费
D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费
E.为施工生产筹集资金.履约担保所发生的财务费用
答案：A,D,E
解析：
企业管理费包括：（1）管理人员工资；（2）办公费；（3）差旅交通费；（4）固定资产使用费；（5）工具用具使用费；（6）劳动保险和职工福利费；（7）劳动保护费；（8）检验试验费；（9）工会经费；（10）职工教育经费；（11）财产保险费；（12）财务费；（13）税金；（14）其他。A 选项属于办公费的内容；D 选项属于工会经费的内容；E 选项属于财务费的内容。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，某建筑物外墙外边线的尺寸为60m×15m，其平整场地的清单工程量为（ ）m2。
A.900
B.1054
C.1216
D.1350
答案：A
解析：
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，平整场地的计算规则是按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算，单位：m2。60*15=900m2
(2015年)根据《建设工程工程量清单计价规范》( GB 50500-2013)，在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有()。
A.暂列金额
B.专业工程暂估价
C.材料暂估单价
D.计日工单价
E.总承包服务费
答案：D,E
解析：
该题主要考察的是：其他项目清单
“计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。”暂列金额、暂估价由招标人确定。
21年二级造价工程师经典例题9章 第9章
下列关于七氟丙烷灭火系统，叙述正确的是（ ）。
A.效能高、速度快、环境效应好、不污染被保护对象
B.对人体基本无害
C.可用于硝化纤维火灾
D.不可用于过氧化氢火灾
答案：A,B,D
解析：
七氟丙烷灭火系统具有效能高、速度快、环境效应好、不污染被保护对象、安全性强等特点，适用于有人工作的场所，对人体基本无害；但不可用于下列物质的火灾：
（1）氧化剂的化学制品及混合物，如硝化纤维、硝酸钠等；
（2）活泼金属，如：钾、钠、镁、铝、铀等；
（3）金属氧化物，如：氧化钾、氧化钠等；
（4）能自行分解的化学物质，如过氧化氢、联胺等。
配电箱的安装高度及安装位置应根据图纸设计确定。无详细规定者，配电箱底边距地面高度为（ ）。
A.1m
B.1.5m
C.2m
D.2.5m
答案：B
解析：
本题考查的是建筑电气工程安装。配电箱的安装高度及安装位置应根据图纸设计确定。无详细规定者，配电箱底边距面高度为1.5m。
依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，通风空调工程中过滤器的计量方式有（）。
A.以台计量，按设计图示数量计算
B.以个计量，按设计图示数量计算
C.以面积计量，按设计图示尺寸的过滤面积计算
D.以面积计量，按设计图示尺寸计算
答案：A,C
解析：
过滤器的计量有两种方式，以“台”计量，按设计图示数量计算；以面积计量，按设计图示尺寸以过滤面积计算
目前有线电视网络已广泛采用（ ）网络结构。
A.光纤同轴电缆混合（HFC）
B.数字技术
C.单向广播
D.单项业务
答案：A
解析：
目前有线电视网络已广泛采用光纤同轴电缆混合（HFC）网络结构。详见教材p268 。
有线电视HFC 网络实施升级改造以适应由模拟向数字技术体制的过渡、单向广播向双向传输方式的转变及单一业务向多业务功能的拓展。
有线电视按信号传输方式分类：同轴电缆单向传输信号、同轴电缆双向传输信号及光缆传输信号。
某承包人参与一项工程投标。在制订投标方案时，设想基础工程工期4个月，报价为1200万元；主体结构工程12个月，报价为3960万元。按照此方案投标后中标并与发包方签订了施工合同。合同中规定：无材料预付款，每月工程款均于下月末支付，提前竣工奖为30万元／月，在最后1个月结算时支付。签订施工合同后，承包方拟订了两种加快施工进度的措施。
措施1：开工前夕采取一次性技术措施，使基础工程的工期缩短1个月，需技术措施费用60万元；
措施2：主体结构工程施工的前6个月，每月采取经常性技术措施，使主体结构工程的工期缩短1个月，每月需技术措施费8万元。
假定贷款月利率为1％，各分部工程每月完成的工作量相同且能按合同规定收到工程款，现值系数见表2～30。
问题：
1．若按原合同工期施工，该承包人基础工程款和主体结构工程款的现值分别为多少
2．承包人应采取哪种加快施工进度的技术措施方案使其获得最大收益
3．画出在基础工程和主体结构工程均采取加快施工进度技术措施情况下的承包人现金流量图。
4．配套项目进行了设备公开招标，经技术性评审后，评委会决定从A、B两设备中选定一种。
两种设备商务性评审主要考虑设备的资金时间价值。设备A使用寿命期为6年，设备投资10000万元，年使用成本前三年均为5500万元，后三年均为6500万元，期末净残值为3500万元。设备B使用寿命期为6年，设备投资12000万元，年使用成本前三年均为5000万元，后三年均为6000万元，期末净残值为4500万元。该项目投资财务基准收益率为15％。
(1)用年费用法比较选择设备更新最优方案。
(2)如果设备8使用寿命期为9年，最后三年使用成本均为7000万元，期末净残值为2000万元，其他数据不变，用费用现值法比较选择最优方案(以最小寿命期作为共同研究期)。
[解题要点]本例为利用资金时间价值分析进行方案比较的典型题型。读者应注意现值计算过程中(P／A)、(P／F)公式应用的规律。流量图绘制要注意基本要求和背景材料发生变化时图示的调整。
答案：
解析：
问题1： 基础工程每月工程款A1=1200÷4=300(万元)
基础工程工程款的现值PV1=A1·(P／A，1％，4)·(P／F，1％，1)
=300×3．902×0．990=1158．89(万元)
主体结构工程每月工程款A2=3960÷12=330(万元)
主体结构工程款的现值PV2=A2·(P／A，1％，12)·(P／F，1％，5)
=330×11．255×0．951=3532．16(万元)
问题2：
加快施工进度的技术措施方案有3种。
(1)仅加快基础工程的施工进度，则
PV(基)=400×(P／A，1％，3)×(P／F，1%，1)+330×(P／A，1％，12)×(P／F，1％，4)+30×(P／F，1％，16)-60=400×2．941×0．990+330×11．255×0．961+30×0．853-60=4699．53(万元)
(2)仅加快主体结构工程的施工进度，则
PV(结)=300×(P／A，1％，4)×(P／F，1％，1)+360×(P／A，1％，11)×(P／F，1％，5)+30×(P／F，1％，16)-8×(P／A，1％，6)×(P／F，1％，4)
=300×3．902×0．990+36×10．368×0．951+30×0．853-8×5．795×0．961
=4689．52(万元)
(3)既加快基础工程的施工进度，又加快主体结构工程的施工进度，则
PV(合)=400×(P／A，1％，3)×(P／F，1％0，1)+360×(P／A，1％，11)×(P／F，1％，4)+60×(P／F，1％，15)-60-8×(P／A，1％，6)×(P／F，1％，3)
=4698．19(万元)
由上述计算结果可看出，仅加快基础施工进度的技术措施方案最为理想。
问题3：
基础工程和主体结构工程均采取加快施工进度技术措施情况下的现金流量图如下：
问题4：
(1)ACA=[10000+5500(P／A，15％，3)+6500(P／A，15％，3)(P／F，15％，3)-3500(P／F，15％，6)]／(P／A，15％，6)
=(10000+12556．5+9764．39-1512)／3．784
=8141．88(万元)
ACB=[12000+5000(P／A，15％，3)+6000(P／A，15％，3)(P／F，15％，3)-4500(P／F，15％，6)](P／A，15％，6)
=(12000+11415+9013．28-1944)／3．784
=8056．10(万元)
经比较得知，B方案较优。
(2)PAA=10000+5500(P／A，15％，3)+6500(P／A，15％，3)(P／F，15％，3)-3500(P／F，15％，6)
=30808．89(万元)
PAA=[12000+5000(P／A，15％，3)+6000(P／A，15％，3)(P／F，15％，3)+7000(P／A，15％，3)(P／F，15％，6)-2000(P／F，15％，9)]
(P／A，15％，6)／(P／A，15％，9)=32857．05(万元)
经比较得知，A方案较优。
关于规费的计算，下列说法正确的是（ ）。
A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用
B.规费由社会保险费和工程排污费组成
C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成
D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成
答案：C
解析：
本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项A错误，规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费由社会保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费）、工程排污费和住房公积金组成。
铝酸盐水泥主要适宜的作业范围是（ ）。
A.与石灰混合使用
B.高温季节施工
C.蒸汽养护作业
D.交通干道抢修
答案：D
解析：
铝酸盐水泥可用于配制不定型耐火材料；与耐火粗细集料（如铬铁矿等）可制成耐高温的耐热混凝土；用于工期紧急的工程，如国防、道路和特殊抢修工程等；也可用于抗硫酸盐腐蚀的工程和冬季施工的工程。
关于联合体共同承包的说法，正确的是。
A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任
B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任
D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
答案：C
解析：
联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方共同签订一个承包合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任，因此C正确。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级，D错误。
