二级造价工程师试题7节 第1节
根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0126），发包人按付款 计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权 ( )。
A.停止当期结算
B.自行调整付款计划表
C.与承包人商定减少当期付款额
D.与承包人协商抵减合同总额
答案：C
解析：
发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款 计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少 当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发 包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。
它是最轻的热塑性塑料管材，具有较高的强度、较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，但其温易脆化，每段长度有限，且不能弯曲施工，目前广泛用于冷热水供应系统中。此种管材为（）。
A.聚乙烯管
B.超高分子量聚乙烯管
C.无规共聚聚丙烯管
D.工程塑料管
答案：C
解析：
本题考查的是无规共聚聚丙烯管的特性。无规共聚聚丙烯管（PP -R管）是最轻的热塑性塑料管，相对聚氯乙烯管、聚乙烯管来说，PP-R管具有较高的强度，较好的耐热性，最高工作温度可达95℃，在1.0MPa下长期（50年）使用温度可达70℃，另外PP-R管无毒、耐化学腐蚀，在常温下无任何溶剂能溶解，目前它被广泛地用在冷热水供应系统中。但其低温脆化温度仅为-15～0℃，在北方地区其应用受到一定限制。每段长度有限，且不能弯曲施工。故C选项正确。
挖除不能承受荷载的软弱土体，并回填强度较高、压缩性较低，且没有侵蚀性的材料，作为地基持力层的地基加固处理为（ ）。
A.换填法
B.夯实法
C.预压法
D.桩加固法
答案：A
解析：
本题考查的是地基与基础工程施工技术。换填法就是挖除不能承受荷载的软弱土体后，回填并分层夯实粗砂、碎石或卵石、灰土、素土、石屑及矿渣等强度较高、压缩性较低且没有侵蚀性的材料，作为地基的持力层。
工程竣工结算的计价原则中，下列有关其他项目计价规定描述错误的是()。
A.计日工应按发包人合同确认的事项计算
B.暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定计算
C.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算
D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算
答案：A
解析：
本题考查的是竣工结算。其他项目应按下列规定计价： 1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算； 2)暂估价应按发、承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的相关规定计算； 3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算； 4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算； 5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算； 6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。
A.双方达成的补充协议
B.双方签订的备案合同
C.类似项目的结算价格
D.市场的平均价格
答案：B
解析：
当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
非金属管材在建设工程安装工程中用途很广，下列情况中错误的是（ ）。
A.东北地区室外送水管道采用超高分子量聚乙烯管
B.汽车装配车间的采暖管道采用聚乙烯管
C.火碱生产厂房的成品输送管道采用硬聚氯乙烯管
D.商业中心中央空调回水管道采用ABS管
答案：B
解析：
本题考查的是非金属材料基本性能及用途。B错误，聚乙烯管耐热性能不好，不能作为热水管使用。
排水系统的排水管道的组成包括（ ）。
A.排水横支管
B.通气管
C.排水立管
D.排出管
答案：A,C,D
解析：
排水管道系统，由排水横支管、排水立管、埋地干管和排出管组成。
(2016年)根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交的文件是()。
A.不带报价的技术建议
B.带报价的技术建议
C.不带报价的技术方案
D.带报价的技术方案
答案：A
解析：
对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标：第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。如招标人要求投标人提供投标保证金，应当在第二阶段提出。
二级造价工程师试题7节 第2节
第一类、第二类和第三类防雷建筑物专设引下线不应少于（ ），并应沿建筑物周围均匀布设。
A.一根
B.两根
C.三根
D.四根
答案：B
解析：
知识点:建筑电气工程安装。第一类、第二类和第三类防雷建筑物专设引下线不应少于两根，并应沿建筑物周围均匀布设，其平均间距分别不应大于12m、18m和25m。参见教材P234。
关于预算定额编制的说法，正确的有()。
A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定
B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差
C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和
D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量
E.以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差
答案：B,D,E
解析：
预算定额的计量单位一般依据建筑结构构件形状的特点确定，确定预算定额消耗量指标时，需要在综合过程中增加两种定额之间的适当的水平差，人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差之和，材料消耗量等于材料净用量和材料损耗量之和，材料损耗量是以净用量为基数计算的，以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差。
焊接质量好，但速度慢、生产效率低的非熔化极焊接方法为（）。
A.埋弧焊
B.钨极惰性气体保护焊
C.CO2气体保护焊
D.等离子弧焊
答案：B
解析：
由于采用非熔化钨极和惰性气体保护，使这种焊接方法具有下列优点：
①钨极不熔化，只起导电和产生电弧作用，比较容易维持电弧的长度，焊接过程稳定，易实现机械化；保护效果好，焊缝质量高。
②几乎可以适用于所有金属的连接，尤其适用于焊接化学活泼性强的铝、镁、钛和锆等有色金属和不锈钢、耐热钢等各种合金；对于某些黑色和有色金属的厚壁重要构件（如压力容器及管道），为了保证高的焊接质量，也采用钨极惰性气体保护焊。
钨极惰性气体保护焊的缺点有：
①熔深浅，熔敷速度小，生产率较低。
②只适用于薄板（6mm以下）及超薄板材料焊接。
③气体保护幕易受周围气流的干扰，不适宜野外作业。
④惰性气体（氩气、氦气）较贵，生产成本较高。
下列可用于地板辐射采暖系统盘管的是()。
A.PVC-U
B.PP-R
C.PEX
D.PVC-C
答案：C
解析：
交联聚乙烯管（PEX管）主要应用于地板辐射采暖系统的盘管。
—般位于内部网的入口处，能检测到的攻击类型常见的是：系统扫描、拒绝服务和系统渗透，这种网络安全系统是（ ）。
A.防火墙
B.IDS（网络入侵检测系统）
C.IPS（入侵防御系统）
D.杀毒软件
答案：B
解析：
本题考查的是建筑智能化工程施工技术。IDS （网络入侵检测系统）—般位于内部网的入口处，安装在防火墙的后面。IDS能检测到的攻击类型常见的是：系统扫描、拒绝服务和系统渗透。
工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资（）左右的履约保函。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％
答案：B
解析：
工程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资10%左右的履约保函。
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。
A.将该工程自主拍卖
B.将该工程折价出售
C.将该工程抵押贷款
D.催告发包人支付，并索要延迟付
答案：D
解析：
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
(2015年)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是()。
A.爆破工程
B.起重吊装工程
C.脚手架工程
D.高大模板工程
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程安全生产管理条例。工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
二级造价工程师试题7节 第3节
关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（ ）。
A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算
B.研究试验费包括新产品试制费
C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费
D.勘察设计费可以计入研究试验费
关于投标的说法，错误的是（ ）。
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收
B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收
C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
D.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件
答案：A
解析：
选项A错误，不是拒收，是否决其投标。投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的，评标委员会应当否决其投标。
砌筑沥青浸渍砖的计量单位是（ ）。
A.m3
B.m2
C.块
D.m
答案：A
解析：
砌筑沥青浸渍砖：砌筑沥青浸渍砖工程按设计图示尺寸以体积计算工程量。
(2016年)下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()。
A.筑路机在工作区末端的掉头时间
B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间
C.机械在工作地点之间的转移时间
D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间
答案：B
解析：
有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。有根据地降低负荷下的工作时间，是在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。
在编制现浇混凝土柱预算定额时,测定每10m3 混凝土柱工程量需消耗10.5m3 的混凝土。现场采用500L 的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min。机械的正常利用系数为0.85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱10m3 需消耗混凝土搅拌机（）台班。
A.0.206
B.0.196
C.0.157
D.0.149
答案：A
解析：
首先，计算混凝土搅拌机的施工定额。
常施工条件下1h 循环次数=60/4=15(次）
1h 纯工作生产率=15×0.5=7.5(m3/h)
②机械一个台班的纯工作时间=8×O.85=6.8(h)
③机械的产量定额=7.5×6.8=51(m3)
机械的台班定额=1/51=0.0196(台班/m3)
其次，考虑机械幅度差,计算预算定额机械消耗量。
1m3 预算定额的机械消耗量=0.0196×(l+0)=0.0196(台班/m3)。
10.5m3 预算定额的机械消耗量为:0.0196×10.5=0.206(台班）
某工程项目分为三个单项工程和配套工程，经有关部门批准采取分别公开招标的形式确定了中标人，并签订了合同。合同签订与执行过程中有以下情况：
1．A工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待定实施的工程性质虽明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：
(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。
(3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(4)当工程变更导致该清单项目的实际工程量偏差超过15％时，该项综合单价由监理工程师提出调整，其他情况不作调整。当材料价格变化超过5％、机械使用费变化幅度超过5％时，可调整合同价款。
安全文明施工费按合同约定数额计算。当实际工程量发生变化时不作调整。专业工程措施费不作调整。
2．B工程合同额为9000万元，总工期为30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：
(1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月未支付给承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计入利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付的工程款作为偿还预付款而予以抵消为理由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。
(2)工程进行到第10个月时，国务院有关部门发出通知，要求某些建设项目暂停施工，该综合娱乐城项目属于指令停工下马项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
(3)复工后，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和误工责任。
3．C工程，在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但施工合同约定，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天。
4．项目配套道路工程，施工过程发生如下事件：
(1)施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
(2)施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，业主代表下达了暂停施工指令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。
承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的要求，并要求发包人承担应其要求承包人保卫现场人员工资1万元。
(3)施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪声对他们有干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作，影响了施工。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
(4)由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m，业主代表向承包方下达了变更指令，承包方收到变更批令后及时向该桥的分包商发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告，报告内容包括：①由于增加立交桥长度，需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；②此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。
承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据，向业主方提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。
(5)由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填。在招标文件中已提供了地质技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填，但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单价，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
问题：
1．A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当 合同条款中有哪些不足之处
2．B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理
3．C单项工程合同的合同工期应为多少天
4．列表说明道路工程索赔事件的处理结果。
答案：
解析：
问题1： A单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较大，应采用单价合同。(2)中供“乙方参考使用”说法不妥，应改正为保证资料(数据)真实、准确，作为乙方现场施工的依据。(3)内容不妥，不允许分包单位再次分包。(4)内容中“实际工程量偏差超过15％”说法不妥，应为工程量变化幅度超过15％时，可进行综合单价调整(没有适用或类似的综合单价时)，调整单价数额应由双方约定，而不是由监理工程师提出。安全文明施工措施费应根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整。“不调整”说法不妥。
专业工程措施费，原措施费已有的措施项目，应按原措施费组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。
实际材料价格变化幅度超过5％，机械使用费变化幅度超过10％时，可以调整合同价款(一般可采取价格指数调整价格差额和采用造价信息调整价格差额)。
问题2：
业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款，应承担资金债务及违约责任，承包商提出要求付款并计入利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第15天(即14天后)起计算，而不应是承包商所提出的第11天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程款支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。
由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。
承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法可以不向业主承担工期拖延的经济责任，业主应当给予工期顺延，承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担。停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员费用由发包人承担。
问题3：
按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，按照合同文件解释顺序的规定应以协议条款为准，应认定目标工期为581天。
问题4：
编制材料消耗定额的基本方法包括（ ）。
A.试验法
B.理论计算法
C.造价额度法
D.现场技术测定法
E.统计法
答案：A,B,D,E
解析：
编制材料消耗定额的基本方法包括：①现场技术测定法。②试验法。③统计法。④理论计算法。
二级造价工程师试题7节 第4节
预算定额是按照（ ）编制的。
A.社会平均水平
B.社会先进水平
C.行业平均水平
D.社会平均先进水平
答案：A
解析：
预算定额是确定和控制建筑安装工程造价的主要依据。因此它必须遵照价值规律的客观要求，即按生产过程中所消耗的社会必要劳动时间确定定额水平。所以预算定额的平均水平是在正常的施工条件下，合理的施工组织和工艺条件、平均劳动熟练程度和劳动强度下，完成单位分项工程基本构造要素所需要的劳动时间。
建筑施工图是用以指导施工的一套图纸，按内容和作用不同可分为（ ）。
A.建筑施工图
B.结构施工图
C.设备施工图
D.现场平面图设计
E.规划设计图
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是建筑识图概述。建筑施工图是用以指导施工的一套图纸，按内容和作用不同可分为建筑施工图、结构施工图和设备施工图三个主要部分。
地下工程喷射混凝土施工时，正确的工艺要求有( )。
A. 喷射作业区段宽以1.5~2.0m为宜
B.喷射顺序应先喷墙后喷拱
C.喷管风压随水平输送距离增大而提高
D.工作风压通常应比水压大
E.为减少浆液浪费一次喷射厚度不宜太厚
答案：A,C
解析：
地下工程喷射混凝土的施工准备:
①喷射混凝土的施工机具。
②待喷面准备。
喷射施工要按定顺序有条不紊地进行。
喷射作业区段的宽度，一般应以1.5~2.0m为宜。对水平坑道，其喷射顺序为先墙后拱、自上而下，侧墙应自墙基开始，拱应自拱脚开始，拱区宜沿轴线由前向后。
地下工程喷射混凝土的施工要点
①工作风压。
选择适宜的工作风压， 是保证喷射混凝土顺利施工和较高质量的关键。
当输送距离变化时，工作风压可参考以下数值：水平输送距离每增加100m，工作风压应提高0.08~0.10MPa:倾斜向下喷射，每增加100米，工作风压应提高0.05~0.07 Mpa；垂直向上喷射每增加10m，工作风压应提高0.02~0.03Mpa。
②喷嘴处水压。
工程实践证明，喷嘴处的水压必须大于工作风压，并且压力稳定才会有良好的喷射效果。
③一次喷射厚度，主要与喷射混凝土层与受喷面之间的黏结力和受喷部位有关。
可用于预应力混凝土的钢筋有()。
A.HRB500
B.HRB400
C.HRB335
D.CRB800
E.CRB550
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是钢筋。预应力钢筋混凝土宜选用HRB500、HRB400、HRB335。CRB650、CRB800、CRB970级钢筋宜用作中、小型预应力钢筋混凝土结构构件中的受力主筋。
下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（ ）
A.因工程损害导致的第三方人员伤亡
B.因工程损害导致的承包人人员伤亡
C.工程设备的损害
D.应监理人要求承包人照管工程的费用
答案：B
解析：
本题考查的是施工合同示范文本。因工程损害导致的第三方人员伤亡由发包人承担。工程设备的损害由发包人承担。应监理人要求承包人照管工程的费用由发包人承担。
下列表格中，不属于工程项目年度计划的是（）。
A.年度计划项目表
B.年度建设资金平衡表
C.年度设备平衡表
D.投资计划年度分配表
答案：D
解析：
工程项目年度计划表格部分包括年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表和年度设备平衡表。
预应力与非预应力混凝土都可选用的钢筋为（）。
A.HPB235
B.HPB300
C.HRB500
D.HRB400
答案：D
解析：
HPB300和 HRB400可用于各种非预应力常规钢筋混凝土钢筋，而 HRB500、HRB400和HRB600可用于预应力钢筋混凝土钢筋，如预应力钢筋混凝土预制梁、预应力混凝土板、吊车梁等构件。
下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有（）。
A. 预算定额是在现行施工定额的基础上编制的，
B. 概、预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成
C. 概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标
D. 投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础
E. 单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费
答案：A,B,C
解析：
预算定额的编制依据(1) 现行施工定额。预算定额是在现行施工定额的基础上编制的，A正确概算定额与预算定额的相同之处在于，它们都是以建（构）筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的，内容也包括人工、材料和机械台班使用量定额三个基本部分，并列有基准价。B对。
概算指标可分为两大类，一类是建筑工程概算指标，另一类是设备及安装工程概算指标。C对。
概算指标则是以单位工程为对象；估算指标公独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象。D，错。单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即建筑安装工程费用。
二级造价工程师试题7节 第5节
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），关于现浇混凝土墙工程量计算，说法正确的有（ ）。
A.一般的短肢剪力墙，按设计图示尺寸以体积计算
B.直形墙、挡土墙按设计图示尺寸以体积计算
C.弧形墙按墙厚不同以展开面积计算
D.墙体工程量应扣除预埋铁件所占体积
E.墙垛及突出墙面部分的体积不计算
答案：A,B
解析：
本题考查的是混凝土及钢筋混凝土工程。直形墙、弧形墙、挡土墙、短肢剪力墙，按设计图示尺寸以体积计算；不扣除预埋铁件所占体积；墙垛及突出墙面部分的体积并入墙体体积计算。
《2017安装预算定额》规费包括（ ）。
A.住房公积金
B.残疾人就业保障金
C.教育费附加
D.水利建设基金
答案：A,D
解析：
本题考查的是安装工程预算定额。《2017安装预算定额》社会保险费：①养老保险费。②医疗保险费。③失业保险费④工伤保险费。⑤生育保险费。2）住房公积金3）水利建设基金4）环境保护税。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013），关于工程竣工结算的计价原则，下列说法正确的是。
A.计日工按发包人实际签证确认的事项计算
B.总承包服务费依据合同约定金额计算，不得调整
C.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发包人
D.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算
E.总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整
答案：A,C,D
解析：
B选项总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。E选项，采用总价合同的，应在合同总价基础上，对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整。
劳动定额的编制方法主要有（ ）。
A.技术测定法
B.经验估计法
C.统计分析法
D.比较类推法
E.理论计算法
答案：A,B,C,D
解析：
劳动定额的编制方法有：经验估计法、统计分析法、技术测定法、比较类推法。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，只需审批资金申请报告的政府投资项目是指采用()方式的项目。
A.直接投资
B.资本金注入
C.投资补助
D.转贷
E.贷款贴息
答案：C,D,E
解析：
对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。
判断合同是否成立的依据是（ ）。
A.合同是否生效
B.合同是否产生法律约束力
C.要约是否生效
D.承诺是否生效
关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。
A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和
B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费
C.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费不予计算
D.固定在车间的施工机械，计算安拆费及场外运费
答案：B
解析：
本题考查的是安拆费及场外运费的组成。安拆费指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。因此A错，B对。(2) 单独计算的情况包括：1) 安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算2) 利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。(3) 不需计算的情况包括：1) 不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费；2) ^不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费；3) 固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。(4) 自升式塔式起重机、施工电梯安拆费的超高起点及其增加费，各地区、部门可根据具体情况确定。
施工现场生活卫生设施费用属于()。
A.环境保护费
B.文明施工费
C.安全施工费
D.临时设施费
二级造价工程师试题7节 第6节
根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价程师注册证书的专业人员分别不少于（ ）。
A.20人和10人
B.20人和8人
C.12人和6人
D.12人和4人
答案：C
解析：
专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于8人，取得造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。
下列项目中属于世界银行工程造价构成中间接成本的是（）。
A.建筑保险和债券
B.仪器仪表费
C.开工试车费
D.不可预见准备金
答案：C
解析：
项目间接建设成本的组成：1)项目管理费；2)开工试车费。3)业主的行政性费用。4)生产前费用。5)运费和保险费。6)地方税。
总承包施工合同是以工程量清单为基础的固定单价合同，合同约定 A 分项工程、B 分项工程当实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算，超出幅度大于 5%时按清单价的 0.9 倍结算。减少幅度大于 5%时按清单价的 1.1 倍结算。
问题：A 分项工程、B 项工程单价是否存在调整？分别列式计算 A 分项工程、分项工 B 程结算的工程价款（单位：元）。
答案：
解析：
A 分项工程：（5800-5400）/5400×100%=7.4%＞5%。因此：A 分项工程需调整。
B 分项工程：（6200-5870）/6200×100%=5.3%＞5%。因此 B 分项工程也需调整。
A 分项工程结算价：5400×（1+5%）×42+[5800－5400×（1+5%）]×（42×0.9）=243054 元。
B 分项工程结算价：5870×（560×1.1）=3615920 元。
根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
A.投标人之间协商投标报价
B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E.投标人之间约定中标人
答案：B,C,D
解析：
有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5）不同投标人的投标文件相互混装；
6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
关于地基夯实加固处理成功的经验是()。
A.沙土、杂填土和软黏土层适宜采用重锤夯实
B.地下水距地面0.8m以上的湿陷性黄土不宜采用重锤夯实
C.碎石土、砂土、粉土不宜采用强夯法
D.杂填土以及“围海造地”地基适宜采用强夯法
答案：D
解析：
选项A、B错误，重锤夯实法适用于地下水距地面0.8m以上的稍湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土；选项C错误，强夯法适用于加固碎石土、砂土、低饱和度粉土、黏性土、湿陷性黄土、高填土、杂填土以及“围海造地”地基、工业废渣、垃圾地基等处理。
根据《建筑法》的规定，下列关于建筑工程施工许可制度的表述中，建设单位的正确做法是（）。
A.在建工程因故中止施工之日起1 个月内向施工许可证颁发机关报告
B.在建工程因故中止施工之日起3 个月内向施工许可证颁发机关报告
C.对中止施工满6 个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证
D.对中止施工满1 年的工程，恢复施工前应当重新办理施工许可证
答案：A
解析：
在建工程因故中止施工，建设单位应当自中止施工之日起1 个月内，向发证机关报告,并按照规定做好建设工程的维护管理工作。工程恢复施工时，应当向发证机关报告；对中止施工满1 年的工程，恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。批准开工报告的建筑工程不能按期开工或中止施工的处理。按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6 个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种，即和解、调解、仲裁和诉讼。以下有关说法正确的是()。
A.合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力
B.合同价款争议发生后，发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定
C.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼
D.合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止
E.仲裁应在竣工之前进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变
答案：A,B,C,D
解析：
如果发承包双方的协商和解或调解均未达成一致意见，其中的一方已就此争议事项根据合同约定的仲裁协议申请仲裁，应同时通知另一方。仲裁可在竣工之前或之后进行，但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。
编制建设项目竣工决算必须满足的条件包括（）。
A.经批准的初步设计所决定的工程内容已完成
B.单项工程或建设项目竣工结算已完成
C.收尾工程竣工结算已完成
D.预留费用不超过规定比例
E.涉及工程质量纠纷事项已处理完毕
答案：A,B,D,E
解析：
编制工程竣工决算应具备下列条件：
（1）经批准的初步设计所确定的工程内容已完成；
（2）单项工程或建设项目竣工结算已完成；
（3）收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例；
（4）涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕；
（5）其他影响工程竣工决算编制的重大问题已解决。
二级造价工程师试题7节 第7节
成品管道支吊架项目清单计量单位为（ ）。
A.kg
B.个
C.组
D.套
答案：D
解析：
管道支架、设备支架两个清单项目计量单位分别是“kg"和“套”。现场制作支架以“kg”计量，按设计图示质量计算；成品支架以“套”计量，按设计图示数量。
下列各费用项目中属于措施费的是()。
A.财务费
B.施工降水费
C.管理人员工资
D.已完工程及设备保护费
E.广告费
答案：B,D
解析：
措施费包括：①安全文明施工费；②夜间施工增加费；③非夜间施工照明费；④二次搬运费；⑤冬雨季施工增加费；⑥地上及地下设施、建筑物的临时保护设施费；⑦已完工程及设备保护费：⑧脚手架费；⑨混凝土模板及支架（撑）费；⑩垂直运输费；（11）超高施工增加费；（12）大型机械设备进出场及安拆费；（13）施工排水、降水费；（14）其他。
关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有（ ）。
A．暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明
B．材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目
C．工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价
D．专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表
E．专业工程暂估价由招标人填写，并计入投标总价
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是其他项目清单。选项B错误，材料暂估单价及调整表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中。选项C错误，工程设备暂估价应纳入分部分项工程综合单价。
下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是（）。
A.隐蔽工程验收的影响时间
B.工序搭接发生的停歇时间
C.不可避免的中断时间
D.加工材料所需的时间
答案：C
解析：
此题本质考查的是人工幅度差,它是在劳动定额中未包括，在预算定额中要考虑的。D 属于辅助用工中材料加工时间，是劳动定额不考虑的。
当桩重大于2t 时，可采用比桩轻的桩锤，但亦不能小于桩重的75%。这是因为在施工中，宜采用“重锤低击”。
钢筋混凝土预制桩的运输和堆放应满足以下要求（）。
A.混凝土强度达到设计强度的70%方可运输
B 混凝土强度达到设计强度的100%方可运输
C.堆放层数不宜超过10 层
D.不同规格的桩按上小下大的原则堆放
答案：B
解析：
起吊和运输。钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的70%方可起吊；达到100%方可运输和打桩。堆放，桩堆放时，地面必须平整、坚实，不得产生不均匀沉陷。桩堆放时应设置垫木，垫木的位置与吊点位置相同，各层垫木应上下对齐，堆放层数不宜超过4 层。不同规格的桩应分别堆放。@##
拌制流动性相同的混凝土，所用砂料需水量较少的有（ ）。
A.山砂
B.河砂
C.湖砂
D.海砂
E.机制砂
答案：B,C,D
解析：
河砂、湖砂、海砂由于受水流的冲刷作用，颗粒表面较光滑，拌制混凝土时需水量较少。
决策阶段影响工程造价的主要因素包括（）。
A.项目建设规模
B.技术方案
C.设备方案
D.外部协作条件
E.环境保护措施
答案：A,B,C,E
解析：
工程决策阶段影响造价的主要因素有：项目建设规模、建设地区及地点（厂址）、技术方案、设备方案、工程方案和环境保护措施等。
通过资格预审的申请人少于（ ）个的，应当重新招标。
A.3
B.4
C.5
D.7
答案：A
解析：
本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。
