2021招标师预测试题8章

发布时间:2021-08-02 来源:易Go考试网
2021招标师预测试题8章

2021招标师预测试题8章 第1章


关于工程建设项目设计质量控制内容的要求,下列说法不正确的是( )。

A.执行国家建设法律法规和各项技术标准
B.保证设计方案满足业主提出的各项功能要求,达到项目技术经济目标的要求即可,无需控制工程总造价
C.设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,其质量必须符合国家及行业规定的标准
D.设计图纸必须按规定具有国家批准的出图印章及建筑师、结构工程师的执业印章,并按规定经过有效审图程序

答案:B
解析:
工程建设项目设计质量控制内容包括保证设计方案满足业主提出的各项功能要求,控制工程总造价,达到项目技术经济目标的要求。B项,无需控制工程总造价错误。


服务项目是一种()的新兴劳动形式,是一种高智慧的专业性服务活动。

A、技术密集型
B、知识密集型
C、资金密集型
D、劳动密集型

答案:B
解析:
服务项目是服务方根据委托方的某种特定需求,将自己所具有的知识、经验、专有技术、知识产权等提供给委托方,使委托方获得一次性的信息和帮助的过程。它是一种知识密集型的新兴劳动形式,是一种高智慧的专业性服务活动。在具体区分某项活动是不是服务项目时,要判断这些服务是否具有高知识含量和定制化的特点,只有具备这两个特点的服务,才能称为服务项目。


开标前,招标人需要对风险较大的招标因素进行有效控制,主要措施有 ()

A.合同履约担保
B.合同履约担保保险
C.严格资格预审
D.科学策划和编制招标文件
E.投标担保

答案:C,D,E
解析:
解析 开标前,招标人需要对风险较大的招标因素,包括外部风险和投标方的风险等因素进行有效控制,主要包括:(1)严格资格预审;(2)科学策划和编制招标文件;(3)投标担保。@##


某政府投资项目依法必须进行招标,业主委托某招标代理公司甲代理施工招标。甲公司确定该项目采用邀请招标方式进行。投标邀请书中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式,同投标文件一起在投标截止日——2012年10月29日之前送达招标人。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。共有A、B、C、D四家施工单位进行投标,开标后发现:
(1)A投标人的投标保证金采用支票形式,因银行操作系统失误,投标保证金于2012 年11月2日划拨到甲公司指定账户;
(2)B投标人的投标盖有企业及企业法定代表人的印章,但没有加盖项目负责人的印章;
(3)开标后发现C投标人投标报价最高,故其在开标后第二天声明撤回其投标文件。
经过标书评审,D投标人被确定为中标候选人。
问题:
1.分析A、B投标人的投标文件是否有效?并说明理由。
2. B公司的投标文件应包括哪些内容?
3. C投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理?

答案:
解析:
问题:
1.分析A、B投标人的投标文件是否有效?并说明理由。
答:(1)A公司的投标文件无效。
理由是:支票是指由出票人签发的,委托办理支票业务的存款银行或者其他金融机构在见票时无条件从其账户支付确定的金额给收款人或持票人的票据。投标保证金采用支票形式,应该在招标文件规定的截止时间之前能够将投标保证金划拨到招标人指定账户,否则,视为投标保证金无效。
(2)B公司的投标文件有效。
理由是:《招标投标法》第27条规定,招标项目属于建设施工的,投标文件的内容应当 包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。因此,无须项目负责人的印章,B投标人投标文件有效。
2. B公司的投标文件应包括哪些内容?
答:《标准施工招标文件》中要求投标文件必须包括下列内容:
(1)投标函及投标函附录;
(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;
(3)联合体协议书(如果有);
(4)投标保证金;
(5)已标价工程量清单;
(6)施工组织设计;
(7)项目管理机构;
(8)拟分包项目情况表;
(9)资格审查资料;
(10)投标人须知前附表规定的其他材料。
3. C投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理?
答:C投标人的投标文件在开标时视为有效。其声明撤回投标文件是在开标以后投标有效期以前,因此对于撤回投标文件的行为,招标人可以没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过投标保证金金额的,招标人可以要求赔偿。


关于行政复议,下列表述正确的有()。

A、行政复议决定一般在受理申请后30天内作出
B、行政复议申请应当在当事人得知该具体行政行为之日起30日内提出
C、当事人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议,也可以向上一级主管部门申请行政复议
D、当事人不服从行政复议决定的,可向人民法院提起诉讼
E、不服行政机关对民事纠纷作出的调解,可以申请行政复议

答案:C,D
解析:
A项,行政复议机关应当自受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定;但是法律规定的行政复议期限少于60日的除外。情况复杂,不能在规定期限内作出行政复议决定的,经行政复议机关的负责人批准,可以适当延长,并告知申请人和被申请人;但是延长期限最多不超过30日。B项,行政复议的申请人认为招标投标监督机构的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。E项,不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼,而不可以申请行政复议。


不符合民事法律行为特征的是()。

A、主要从事国家行政管理活动
B、是以行为人的意思表示作为构成要素
C、能够实现设立、变更或消灭民事法律关系的后果
D、是以行为人的意思表示作为构成要素

答案:A
解析:
本题的考点为民事法律行为的特征。民事法律行为具有的特征:(1)民事法律行为是一种合法行为;(2)民事法律行为是以行为人的意思表示作为构成要素;(3)民事法律行为能够实现设立、变更或消灭民事法律关系的后果。


响应文件的撤回有效的条件是撤回响应文件的通知()到达采购人。

A、在响应文件到达采购人之后
B、在响应文件到达采购人之前或者与响应文件同时
C、在采购人发出成交通知之前
D、在采购人发出成交通知之后

答案:B
解析:
按照《合同法》的规定,响应文件属于要约,在响应文件声明的有效期内对提交响应文件的供应商有约束力。响应文件可以撤回和撤销,撤回响应文件的通知应当在响应文件到达采购人之前或者与响应文件同时到达采购人;撤销响应文件的通知应当在采购人发出成交通知之前到达采购人。


下列不是设计概算审查较常用的方法的是( )

  A.对比分析法
  B.分组计算审查法
  C.查询核实法
  D.联合会审法

答案:B
解析:
设计概算的审查方法有:对比分析法、查询核实法和联合会审法。


海洋货物运输保险专门险,是根据一些货物的特性而专门制订的险别,适用于特定的货物,可以单独投保,主要包括( )。

A、海洋运输冷藏货物保险
B、海洋运输一般附加险
C、海洋运输特别水渍险
D、海洋运输散装桐油保险
E、海洋运输特殊附加险

答案:A,D
解析:


2021招标师预测试题8章 第2章


下列建设工程项目进度控制工作中,属于施工方进度控制任务的是()。

A、部署项目动用准备工作进度
B、协调设计、招标的工作进度
C、编制项目施工的工作计划
D、编制供货进度计划

答案:C
解析:
本题的考点为施工方进度控制的任务。施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度,这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面,施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要,编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划,以及按不同计划周期编制的计划,如年度、季度、月度和旬计划等。


根据《建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工()。

A、经总监理工程师批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
B、经建设单位批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C、可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
D、必须由总承包单位自行完成

答案:D
解析:
《建筑法》第29条规定,施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。


政府采购交易成本及控制的环节中,中期成本控制一实际采购成本控制不包括()。

A、代理成本控制
B、价格成本控制
C、控制资金利息成本
D、服务成本控制

答案:C
解析:
政府采购交易成本及控制的环节中,中期成本控制一实际采购成本控制包括:①代理成本控制;②价格成本控制;③服务成本控制。其中,价格成本控制又包括鼓励低价中标、控制资金利息成本。


大成公司与通达公司因建设工程合同发生争议,双方约定提交某仲裁委员会进行仲裁。下列表述正确的是()。

A、不能开庭进行审理
B、公开开庭审理
C、不公开开庭审理,但当事人双方要求公开审理的,可以公开审理
D、公开开庭审理,但双方当事人要求不公开审理的,由仲裁委员会主席作出决定

答案:C
解析:
为了保护当事人的商业秘密和商业信誉,仲裁不公开进行,当事人协议公开的,可以公开进行。但涉及国家秘密的除外。仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料做出裁决。


()是解决民事纠纷最为普遍的一种方式。

A、和解
B、民事诉讼
C、仲裁
D、调解

答案:B
解析:
民事诉讼是指公民、法人或其他组织将因财产关系和人身关系产生的纠纷提交法院予以解决的争议解决方式。民事诉讼是解决民事纠纷最为普遍的一种方式,所有的民事纠纷,争议当事人都可以通过诉讼的方式寻求解决,但是,如合同当事人已经约定通过仲裁解决纠纷的,则应当将争议提交仲裁委员会解决。


合同交底的程序为逐级进行交底,下列表述错误的是()。

A、合同签订人员向第一级合同执行业务部门交底
B、合同管理人员向第一级合同执行业务部门交底
C、第一级合同执行业务部门向下一级合同执行人员交底
D、下一级合同执行业务部门向第一级合同执行人员交底

答案:D
解析:
合同交底制度的建立,有利于避免合同交底工作流于形式,使各级合同执行人员明确各自的责任。合同交底的程序为逐级进行交底,逐级分解合同任务。例如,合同签订人员和合同管理人员向第一级合同执行业务部门交底,第一级合同执行业务部门向下一级合同执行人员交底。


招标采购功能需求分析中,()是招标采购进行功能需求分析的主要工作,也是招标采购标的需要最终实现的结果。

A、使用条件
B、使用要求
C、技术标准
D、可靠性

答案:B
解析:
商品及其服务功能是否满足需求是招标采购需要着重研究的内容。一般包括以下几个方面:使用条件、使用要求、技术标准、可靠性。其中,使用要求即商品及其伴随服务应满足哪些使用要求、具备哪些功能,这是招标采购进行功能需求分析的主要工作,也是招标采购标的需要最终实现的结果。


关于工程保险期限的表述中,不正确的是()。

A、施工期(建筑安装期)自被保险工程在工地动工之日起,至全部工程竣工验收备案之日止
B、在安装工程中,机器设备安装完毕后,投入生产性使用前,为保证正式运行的可靠性和准确定,必须进行试车考核
C、保证期是指根据工程合同的规定,承保人对于所承包的工程项目在工程验收并交付使用之后的一定时期内,对施工中存在的质量问题应承担修复或赔偿责任
D、试车考核期和保证期的保险责任不同于施工期,应在保险合同中通过附加条款等予以明确

答案:A
解析:
本题的考点为工程保险期限。工程保险的期限包括几部分:(1)施工期(建筑安装期)。自被保险工程在工地动工之日起,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之日止/或至工程所有人实际占有或使用接受该部分或全部工程之时止,上述两项以先发生者为准。(2)试车期和考核期。在安装工程中,机器设备安装完毕后,投入生产性使用前,为保证正式运行的可靠性和准确定,必须进行试车考核。(3)保证期。保证期是指根据工程合同的规定,承保人对于所承包的工程项目在工程验收并交付使用之后的一定时期内,对施工中存在的质量问题应承担修复或赔偿责任。上述各部分期限应与工程承包合同中的规定一致。需要说明的是,试车考核期和保证期的保险责任不同于施工期,应在保险合同中通过附加条款等予以明确。


根据《合同法》的规定,合同权利义务法定终止的情形包括()。

A.债务人将按照约定履行
B.合同解除
C.债务相互抵销
D.债权人免除债务
E.债权债务同归于一人

答案:B,C,D,E
解析:


2021招标师预测试题8章 第3章


工作之间的工艺关系通常是不可调整的,主要依赖于()的限制。

A、管理方面
B、组织方面
C、技术方面
D、经济方面

答案:C
解析:
由于工艺关系是招标工作之间所存在的内在关系,一般主要依赖于技术方面的限制,通常是不可调整的,因此确定起来较为容易,通常由采购团队与技术人员之间交流就可完成。


仲裁裁决后,一方当事人不履行裁决的,另一方当事人可以向()申请执行。

A.仲裁机关
B.人民法院
C.行政机关
D.立法机关

答案:B
解析:


根据《机电产品国际招标机构资格审定办法》的规定,乙级国际招标机构只能从事一次性委托金额在( )万美元以下的机电产品国际招标业务。

A、2000
B、4000
C、5000
D、6000

答案:B
解析:


按照船舶经营方式的不同,海洋运输可分为班轮运输和()。

A、定期船运输
B、定程租船
C、租船运输
D、光船租船

答案:C
解析:
按照船舶经营方式的不同,海洋运输可分为:①班轮运输又称定期船运输,指船舶按照预定的航行时间表,在固定的航线和港口往返航行,并按事先公布的费率收取运费的运输。②租船运输又称不定期船运输,与班轮运输有很大差别。


项目沟通管理的主要工作过程有( )。


A.组建项目组织 B.编制沟通计划

C-信息发布 D.编制绩效报告

E.薪酬管理

答案:B,C,D
解析:
项目沟通管理主要包括以下工作过程:①编制沟通计划,选择项目参与者、利害相关人及项目外部环境之间的信息沟通渠道、沟通模式和沟通内容的过程,一般以沟通管理计划表的方式确定和表达;②信息发布,通过项目报告、项目会议、电子媒介(电话/传真/网络)、面谈和宣讲等方式,及时有效地实现信息分配和共享;③绩效报告,绩效报告应包括进度、费用、资源投入、质量、风险等方面项目主要控制指标的现状、与计划偏差情况、未来预期等信息。


根据《工程咨询成果质量评价办法》,对工程咨询成果的实施结果评价是指()。

A、对咨询成果进行的回访评价
B、在咨询成果完成后会同委托单位共同进行的评价
C、对服务各个阶段实施过程完成后的内部评价
D、对服务合同的评价

答案:A
解析:
中国工程咨询协会在2000年颁发了《工程咨询成果质量评价办法》,规定了对各类工程咨询成果都要开展阶段性评价、成果评价和实施结果评价等三个不同层次的评价。其中,阶段性评价是由工程咨询单位在履行咨询服务过程中的每一工作阶段(或过程)完成后,进行的内部评价,是为了对每个工作过程中存在的质量问题,及时发现和纠正;成果评价是在咨询成果完成后,会同委托单位共同进行的评价,是反映工程咨询单位和相关负责人工作成果质量的正式评价,是咨询单位质量信誉的主要标志;实施结果评价是在咨询成果提交后一定期间(如一年)内,由工程咨询单位选择已建成投产的咨询成果进行回访评价,是咨询单位为了在大的工作循环中实现持续改进,进行总结经验而进行的评价。


建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时()。

A、立项
B、审批
C、设计
D、施工
E、投产使用

答案:C,D,E
解析:
建设项目的“三同时”制度,是指一切新建、改建和扩建的基本建设项目、技术改造项目、自然开发项目,以及可能对环境造成损害的工程建设项目,其建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。


为了保障招标采购的顺利进行,加强对招标代理机构的监管,可以采取的措施有()。

A、建立问责机制
B、建立招标代理机构的诚信评估体系
C、建立主管部门对招标代理机构的动态管理制度
D、建立评标质量考核制度
E、健全完善对招标代理机构的培训机制

答案:B,C,E
解析:
招标代理机构在招标采购中起着非常重要的作用,高质量的招标代理能够保证招标活动的合法性和科学性,提高招投标的工作效率。为了保障招标采购的顺利进行,加强对招标代理机构的监管,可以考虑以下措施:①建立招标代理机构的诚信评估体系;②建立主管部门对招标代理机构的动态管理制度;③健全完善对招标代理机构的培训机制。


关于建设工程施工合同时间管理,下列说法正确的有()。

A、范围是建设工程施工合同的核心要素
B、监理人在发出开工通知时,应当征得发包人的同意,并且同样需要满足法律规定和合同约定的开工条件
C、无论是何种原因导致工期延误,作为合同主体的任何一方,均应当遵循合同法的诚信原则,不得扩大损失,不得因一方的违约而获得违法利益
D、发包人应参与工程质量验收活动
E、无论对于发包人还是承包人,工期都是至关重要的

答案:B,C,D,E
解析:
A项,在施工合同的时间管理上,对于建设工程施工合同,时间管理又称工期管理,工期是建设工程施工合同的核心要素。


2021招标师预测试题8章 第4章


下列关于评标委员会的各种评标办法顺序的说法中,正确的有()。

A、采用最低评标价法的,按投标报价由高到低顺序排列
B、采用综合评分法的,按评审后得分由高到低顺序排列;得分相同时,按投标报价由低到高顺序排列;得分且投标报价相同时,按技术指标优劣顺序排列
C、采用最低评标价法的,投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列
D、采用性价比法的,投标得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列;投标得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列
E、采用综合评分法的,按评审后得分由低到高顺序排列;得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列;得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列

答案:B,C,D
解析:
A项,采用最低评标价法的,按投标报价由低到高顺序排列;投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。E项,采用综合评分法的,按评分从高到低排序,评审得分相同时,按投标报价由低到高顺序排列;得分且投标报价相同时,按技术指标优劣顺序排列。


平等原则主要体现在()等方面。

A、主体资格平等
B、形式上平等
C、权利义务相同
D、平等适用法律
E、平等地受法律保护

答案:A,D,E
解析:
平等原则指的是当事人的民事法律地位平等,具体表现在订立合同及履行合同时,一方不得将自己的意志强加给另一方。《合同法》第3条规定,合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方。该条是平等原则的法律依据。平等原则主要体现在三个方面:①合同当事人主体资格平等;②合同当事人平等适用《合同法》的规定;③合同当事人平等地受法律保护。


《机电产品采购国际竞争性招标文件》中对"投标文件的密封和标记"的有关规定主要包括( )。

A、投标文件应包括开标一览表
B、内外层信封均应按相关的规定要求填写好
C、投标人修改的投标文件无需密封、标记,直接递交招标人
D、内层信封应写明投标人名称和地址,以便将迟交的投标文件能原封退回
E、如果外层信封未按要求加写标记和密封.招标机构对误投或提前启封概不负责

答案:A,B,D,E
解析:


政府授权投资主体转让金融企业国有资产,应报_批准。 ( )


A.上级人民政府 B.本级财政部门
C.国务院 D.国有资产监督管理机构

答案:B
解析:
《金融企业国有资产转让管理办法》(财政部令第54号),财政部于2009年制定,办法规定了金融企业国有资产转让的原则、方式、方案制定、资产评估、审核材料报送、监督管理以及法律责任等,财政部门转让金融企业国有资产.应当报本级人民政府批准。政府授权投资主体转让金融企业国有资产,应当报本级财政部门批准。


当项目规模巨大,须在项目管理组织内部设置专业职能部门时,宜采用_组织方式。( )

A.组合式 B.项目式
C,强矩阵式 D.弱矩阵式

答案:A
解析:
组合式组织适用于以下情况:(1)适合在项目上一级组织与项目部两个层面出现特殊情况、具有特别要求,且采用任何一种单一的管 理组织方式均不太适合的项目或项目群的管理; (2)项目规模巨大,须在项目内部设置专业职能部门的,此时在项目上一级组织层面对项目的管理组织方式是项目式的,但在项目内部的组织方式却又是职能式的;(3)在项目上一级组织有多个下属项目散布于靠近总部的区域,适合采用职能式组织.但同时也有一些项目地处远离总部的另一地域不便使用总部支持系统,需在另一地域设立小型分部支持系统的。


物流服务项目质量保障的主要工作内容包括()。

A、物流服务质量工作的说明
B、建设物流服务项目质量体系
C、确定物流服务项目质量要求
D、物流服务质量实施情况的度量
E、持续开展物流服务项目质量改进

答案:B,C,E
解析:
物流服务项目质量保障的主要工作内容包括:①确定物流服务项目质量要求;②制定物流服务项目质量标准;③建设物流服务项目质量体系;④配备和安排必要资源;⑤持续开展物流服务项目质量改进;⑥物流服务项目质量变更控制。


招标采购的评价科目包括()。

A、招标全过程质量
B、招标进度
C、采购数量
D、采购时间
E、招标成本

答案:A,C,D
解析:
招标采购的评价科目可划分为以下十个部分:①总体评价;②招标全过程质量;③采购质量;④采购数量;⑤采购价格;⑥采购时间;⑦采购成本;⑧评标委员会工作公正性;⑨中标人履约的信用状况;⑩相关人员廉洁自律。


质量管理的基本模式是( )。

A、策划、实施、检查和改进
B、策划、监督、实施和改进
C、策划、实施、监督和控制
D、策划、控制、实施和改进

答案:A
解析:


某建筑工程因故中止施工已满一年,在恢复施工前,建设单位已取得的施工许可证应当()。

A、申请延期
B、自行废止
C、报发证机关核验
D、重新更换

答案:C
解析:
建筑工程恢复施工时,应当向原发证机关报告;中止施工1年以上的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。


2021招标师预测试题8章 第5章


某总承包企业拟开拓国内某大城市工程承包市场。经调查该市目前有A、B两个BOT项目将要招标。为了顺利进行投标,企业经营部将在该市投标全过程按先后顺序分解为规定的几项工作。经营部经进一步调研,收集和整理出A.B两个项目的投资与收益数据。两个项目建成后经营期限均为1 5年。


【问题】


1.特许经营的种类除了本案例中的BOT模式,还有哪些模式?


2.试述特许经营合同的应用特点。


3.特许经营合同的主要条款有哪些?


4.本案例中,两个项目建成后的经营期限是否合法?


答案:
解析:

1.特许经营普遍采用的模式主要为BOT模式。除了BOT模式外,还有BOOT(“建设一拥有一运营一转让”模式)、BOO(“建设一拥有一运营”模式)、BLT(“建设一租赁一移交”模式)、TOT(“转让一经营一转让”模式)、POT(“购买一经营一移交”模式)、BTO(“建设一移交一经营”模式)、ROT(“重整一经营一移交”模式)以及BOOST(“建设一拥有一经营一补贴一转让”模式)等模式。


2.特许经营合同涉及政府相关部门,且合同中有关条款涉及到政府机构的行政许可,因此其在合同主体、合同标的、合同授予程序、合同内容等方面,具有不同于一般民事合同的特点。其特点包括:


(1)合同主体的特定性。主要表现为合同主体资格的特定性。特许经营合同中,一方主体是具有行政主体资格的行政机关或其下属部门,另一方为具有一定管理经验、专业能力、融资实力以及信用状况良好的法人或者其他组织。


(2)特许经营项目的特定性,包括:①特许经营项目为提供公共产品和公用事业服务的项目;②特许经营项目是政府履行审核、监督和管理的项目;③特许经营项目通常存在一定的收费及可经营性。


(3)合同订立程序的法定性。特许经营合同的订立需遵循法定的程序,政府作为特许经营合同的一方主体,需严格按照法定程序选择特许经营者。


(4)合同内容的特定性。特许经营合同属于行政协议,涉及对公共设施和公共资源的开发利用,政府对于特许经营合同的内容通常有特定的要求。


3.根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(六部委25号令),并结合《市政公用事业特许经营管理办法》以及《经营性公路建设项目特许经营者招标投标管理规定》等文件的规定,特许经营合同通常应包含以下条款:(1)特许经营方式、区域、范围条款;(2)特许经营期限条款;(3)产品或者服务的数量、质量和标准条款;(4)投资回报方式以及定价、调价机制条款;(5)特许经营项目建设及运营条款;(6)项目移交条款;(7)政府承诺条款;(8)变更、提前终止及补偿条款。


4.(1)本案例中,两个项目建成后的经营期限合法。


(2)理由:特许经营期限即政府许可特许经营者在项目建成后运营特许经营设施的期限。根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(六部委25号令)第6条的规定,基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定,最长不超过30年,但是对于投资规模大、回报周期长的基础设施和公用事业特许经营项目,可以由政府或者其授权部门与特许经营者根据项目实际情况,约定超过前款规定的特许经营期限。



关于财产保险,下列说法中错误的是()。

A、财产保险按保险期间的不同分为定期保险和不定期保险
B、在定期保险中保险期间超过2年期的为长期保险
C、保险期间一经确定,无特殊原因,一般不得随意更改
D、不定期保险的保险责任的开始与终止是根据保险标的行动过程来确定

答案:B
解析:
财产保险按保险期间的不同分为定期保险和不定期保险。定期保险以一定的时间标准即年、月、日、时来计算保险责任的开始与终止。其中,超过1年期的为长期保险,1年期以下的为短期保险,相应确定不同的费率标准。保险期间一经确定,无特殊原因,一般不得随意更改。不定期保险的保险责任的开始与终止主要不是按确定的时间标准,而是根据保险标的行动过程来确定,如船舶保险、货物运输保险均是如此。


施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”,当该合同产生纠纷时,当事人()。

A、应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B、只能向合同履行地的人民法院起诉
C、既可以向仲裁委员会申请仲裁,也可以向人民法院起诉
D、必须重新确定受诉人民法院

答案:B
解析:
本题的考点为请求仲裁的意思表示。请求仲裁的意思表示,是指条款中应该有“仲裁”两字,表明当事人的仲裁意愿。该意愿应当是确定的,而不是模棱两可的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁,也可以提交诉讼,根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此,《仲裁法》司法解释规定,这样的仲裁协议无效。


项目管理的第二层面管理任务是( )。

A、外在的项目管理任务
B、内在的项目管理任务
C、综合集成的项目管理任务
D、独特的项目管理任务

答案:B
解析:


根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》,下列招标投标投诉情形,符合行政监督部门受理条件的是(?? )。

A.非招标投标活动参与者提起的
B.投诉事项没有提起行政复议或行政诉讼的
C.已经投诉过并已做出处理决定,投诉人没有提出新的证据的
D.以法人名义投诉,投诉书未经法定代表人签字或加盖公章的

答案:B
解析:
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第11条规定,行政监督部门收到投诉书后,应当视情况分别做出以下处理决定:
①不符合投诉处理条件的,决定不予受理,并将不予受理的理由书面告知投诉人。有下列情形之一的投诉,不予受理:
A.投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;
B.投诉事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
C.投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的;
D.以法人名义投诉的,投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的;
E.超过投诉时效的;
F.已经作出处理决定,并且投诉人没有提出新的证据的;
G.投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。


关于偿债能力的指标,下列说法正确的是()。

A、流动比率越高,表明企业偿债能力较低
B、流动比率越高越好
C、已获利息倍数越高,企业长期偿债能力越强
D、已获利息倍数为1时较为适当

答案:C
解析:
A项,流动资产大于流动负债,一般表明偿还短期能力强,流动比率越高,企业资产的流动性越大,表明企业有足够变现的资产用于偿债;B项,流动比率并不是越高越好,因为流动比率太大表明流动资产占用较多,会影响经营资金周转效率和获得能力;D项,通常情况下,已获利息倍数越高,企业长期偿债能力越强。一般认为,该指标为3时较为适当,从长期来看至少应大于1。


国际货物买卖合同中检验条款的主要内容包括()。

A、检验时间和地点
B、检验人员
C、检验机构
D、检验标准
E、检验证书

答案:A,C,D,E
解析:
国际货物买卖合同中检验条款的主要内容包括检验时间和地点、检验机构、检验标准和方法以及检验证书等。


关于建设工程施工合同及其种类,下列说法错误的是()。

A、根据承包内容的不同,建设工程施工合同可以分为施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务分包合同
B、按照合同价格形式的不同,建设工程施工合同可以分为单价合同和总价合同
C、建设工程施工总承包人应具备相应的资质,建设工程施工总承包企业资质包括房屋建筑、公路工程、铁路工程等12个类别
D、建设工程施工劳务承包企业资质不再进行类别和等级划分,统一为劳务企业资质

答案:B
解析:
B项,按照合同价格形式的不同,建设工程施工合同可以分为单价合同、总价合同以及其他价格形式的合同。合同当事人可以在专用合同条款中约定其他合同价格形式,采用单价、总价之外的价格形式的合同,都可以归为其他价格形式的合同。


根据有关招标投标法律的规定,下列项目中,不需要进行招标的是( )。

A.外商在中国境内投资的房地产开发项目
B.某企业总经理的私人别墅装修项目
C.中标后施工总承包单位选择暂估价分包单位
D.民营企业投资的某高速公路特许经营项目

答案:B
解析:
《招标投标法》第3条规定,中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。按照《招标投标法实施条例》第29条规定,以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的,应当依法进行招标。


2021招标师预测试题8章 第6章


工程质量事故处理的基本要求不包括()。

A、满足使用和功能要求
B、加固补强,封闭保护
C、迅速及时,减少影响程度
D、处理方便,经济合理

答案:B
解析:
对工程质量事故处理的基本要求是:①满足使用和功能要求;②迅速及时,减少影响程度;③处理方便,经济合理;④安全可靠,不留隐患。B项是常用事故处理方法的内容。


不安抗辩权适用的条件包括()。

A、当事人须因双务合同互负债务
B、当事人一方须有先履行的义务且该先履行义务已届履行期
C、当事人一方须有先履行的义务但该先履行义务不必届履行期
D、后履行义务一方有丧失或可能丧失履行债务能力的情形
E、后履行义务一方没有对待给付或未提供担保

答案:A,B,D,E
解析:
不安抗辩权,是指应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:①经营状况严重恶化;②转移财产、抽逃资金以逃避债务;③丧失商业信誉;④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。其适用条件为:①当事人须因双务合同互负债务;②当事人一方须有先履行的义务且该先履行义务已届履行期;③后履行义务一方有丧失或可能丧失履行债务能力的情形;④后履行义务一方没有对待给付或未提供担保。不安抗辩权是预防性的保护措施,当一方情况发生变化,另一方先履行会造成损失时,法律依据公平原则作出上述规定。为防止不安抗辩权的滥用,法律规定当事人在行使此项权利时,一定要有确切的证据。


保留金是发包人根据合同的约定,每次支付工程进度款时扣除一定数目的款项,作为承包人完成其修补缺陷义务的保证,保留金一般为每次工程进度款的 ,但总额一般应限制在合同总价款的5%。 ()

A.2% B.5%
C.8% D.10%

答案:A
解析:
线性顺序法,又称传统的项目实施过程。其特点是明确划分工程项目设计、招标采购与施工过程,在完成前一项全部工作后,再进行下一步工作。采用此方法实施项目的技术基础 是:(1)工程建设项目技术构成比较简单,项目在技术上不可能或没必要进行分割;(2)虽然项目技术构成复杂,但项目投资人打算用充分的时间逐一解决设计的几乎全部技术问题,避免因“边设计边施工”或设计留有尾巴给项目管理带来的风险。


《中华人民共和国招标投标法》及相关法律政策从确定招标采购范围、招标方式、招标组织形式,直至选择中标人并签订合同,对招标人在招标投标全过程每一环节的时间、顺序都有严格、规范的限定,不能随意改变。这体现了招标投标的()。

A.竞争性
B. 程序性
C.规范性
D.技术经济性

答案:B
解析:


下列关于机电产品国际招标中重新招标的说法中,不正确的是( )。



A.经评标,没有实质上满足招标文件商务、技术要求的投标人的,可以重新招标
B.招标人的采购计划发生重大变更的,可以重新招标
C.当次招标被相应主管部门宣布无效的,可以重新招标
D.对于利用国内资金的项目,当投标截止时间到达时,招标人少于3个的,应当重新招标

答案:D
解析:
D项,根据《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》,对于利用国内资金机电产品国际招标项目,当投标截止时间到达时,投标人少于3个的,应当立即停止开标或评标。


关于政府采购项目邀请招标中的投标邀请书,下列表述不正确的是()。

A、采用邀请招标方式采购的,应按规定发布资格预审公告,公布投标人资格条件
B、投标人应按资格预审公告要求提交资格证明文件
C、招标采购单位应从资格评审合格的投标人中通过任意抽取方式选择5家以上的投标人,并向其发出投标邀请书
D、政府采购项目的邀请招标采用了公开选择邀请合格投标人或潜在投标人的方法

答案:C
解析:
C项,政府采购货物和服务项目达到公开招标数额标准.符合法定情形或因特殊需要需采用邀请招标的,采购人应在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门的批准。政府采购工程进行邀请招标的,应由项目审批部门在审批时作出认定。政府采购货物和服务项目邀请招标,采购人应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告。资格预审公告规定的供应商提交资格预审申请文件的时间,自公告发布之日起应当不得少于5个工作日。供应商应当按公告要求提交资格预审申请文件,采购人从评审合格的供应商中通过随机方式选择3家以上的投标人,并向其发出投标邀请书。


根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目必须招标的范围不包括( )。

A、供水、供热项目
B、商品住宅项目
C、防洪、排涝项目
D、体育、旅游项目

答案:C
解析:


下列关于勘察与设计的说法,正确的有()。

A、建设工程的勘察与设计是两类性质相近但又不同的活动
B、从事建设工程勘察、设计活动,应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则
C、勘察与设计是两个独立技术活动阶段
D、细分的勘察与细分的设计往往互为因果
E、可以混合穿插于同一个项目技术活动阶段

答案:A,B,D,E
解析:
从事建设工程勘察、设计活动,应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则,建设工程的勘察与设计是两类性质相近但又不同的活动,勘察应先于设计,但勘察与设计并不因“先勘察、后设计”而构成首尾相接的两个独立技术活动阶段,因为细分的勘察与细分的设计往往互为因果,可以混合穿插于同一个项目技术活动阶段,勘察与设计本身的阶段划分也不同于项目整体层面的阶段构成。


造成工程质量事故的原因中,属于项目决策失误的有()。

A、不按工程建设强制性标准进行勘察
B、可行性研究报告的调查研究深度不够
C、决策程序不当,主观决策
D、监理检查不严格
E、竣工验收不合格

答案:B,C
解析:
造成工程质量事故的原因中,项目决策失误主要表现为:可行性研究报告的调查研究深度不够,存在重大疏漏或错误;决策程序不当,主观决策等盲目决策造成失误。A项是勘察设计缺陷的表现;D项是监理把关不严格的表现;E项属于业主管理不规范的表现。


2021招标师预测试题8章 第7章


根据《安全生产法》的规定,储存()的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持距离。

A、印刷品
B、纺织品
C、烟花爆竹
D、电动工具

答案:C
解析:
《安全生产法》第39条第1款规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。题中,烟花爆竹属于危险物品。


下列有关工程量清单中暂估价和暂列金额的说法,正确的是()。

A、暂估价是投标报价中的竞争性因素报价
B、暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额
C、暂列金额是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额
D、在单价合同中,暂估价是指暂估合同总金额

答案:B
解析:
ABD三项,在工程量清单的其他项目清单中,暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于必然支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。为方便合同管理,需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应只是材料、工程设备暂估单价,以方便投标人组价。由此可知,暂估价不是投标报价中的竞争性因素报价,在单价合同中也不是暂估合同总金额。C项,暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整,以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。


仲裁充分体现了当事人的意思自治,其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的()。

A、灵活性
B、快捷性
C、经济性
D、独立性

答案:A
解析:
本题的考点为仲裁的基本特点。仲裁的基本特点中灵活性是由于仲裁充分体现当事人的意思自治,仲裁中的许多具体程序都是由当事人协商确定和选择的,因此,与诉讼相比仲裁程序更加灵活、更具弹性。


下列各项不属于仲裁协议的表现形式的是()。

A、仲裁条款
B、纠纷发生前达成的书面仲裁协议
C、纠纷发生后达成的书面仲裁协议
D、口头仲裁协议

答案:D
解析:
仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。《仲裁法》第16条第1款规定,仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉的,人民法院不予受理,但仲裁协议无效的除外。没有仲裁协议,一方申请仲裁的,仲裁委员会不予受理。


下列各项不属于常见的采暖系统的是()。

A、热水采暖系统
B、热风采暖系统
C、热源采暖系统
D、分户热计量采暖系统

答案:C
解析:
常见的采暖系统有:①热水采暖系统。包括重力循环热水采暖系统和机械循环热水采暖系统。②蒸汽采暖系统。包括低压蒸汽供暖系统和高压蒸汽供暖系统。③热风采暖系统。④地板辐射采暖系统。⑤分户热计量采暖系统。


施工质量管理成本中,用于施工过程及其产品的质量检查、检验和评估费用的成本是( )。

A、预防成本
B、内部故障成本
C、鉴定成本
D、外部故障成本

答案:C
解析:


相比于分散采购模式,集中采购具有的优势有()。

A、有利于发挥规模采购优势
B、有利于规范采购行为
C、有利于优化供应链管理
D、有利于推进采购标准化和信息化
E、有利于满足采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求

答案:A,B,C,D
解析:
相比于分散采购模式,集中采购具有以下明显优势:①有利于发挥规模采购优势;②有利于规范采购行为;③有利于优化供应链管理;④有利于推进采购标准化和信息化;⑤有利于提高货物和服务质量。E项,集中采购执行统一采购标准,按批次组织采购时间相对固化,有时难以满足部分采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求。


工程施工招标,招标人接收投标人递交的投标文件时,应当( )。



A.查验投标文件的包装、密封和标识并详细记录查验情况
B.详细记录投标文件送达人、送达时间和份数
C.当场拒绝逾期送达和密封不符合要求的投标文件
D.确认投标保证金是否满足招标文件要求
E.不查验投标文件的密封、标识,留待开标时查验

答案:A,B,C
解析:
投标文件接收过程应该注意的几点问题:①招标人应当安排专人,在招标文件指定地点接收投标人递交的投标文件(包括投标保证金),详细记录投标文件送达人、送达时间、份数、包装密封、标识等查验情况,经投标人确认后,出具投标文件和投标保证金的接收凭证;②投标文件密封不符合招标文件要求的,招标人拒绝接受;③在截标时间前,应当允许投标人在投标文件接收场地之外自行更正修补;④在投标截止时间后递交的投标文件,招标人应当拒绝接收。


按照项目实施专业分类的建设工程合同有( )。

A、勘察合同
B、设计合同
C、施工合同
D、总价合同
E、单价合同

答案:A,B,C
解析:


2021招标师预测试题8章 第8章


已获利息倍数反映企业的经营收益支付债务利息的能力,其计算公式为()。

A、利润总额/利息支出
B、(利润总额+利息支出)/利息支出
C、(企业的净利润+企业支付的所得税)/利息支出
D、(企业的净利润+企业支付的利息费用)/利息支出

答案:B
解析:
已获利息倍数是反映企业的经营收益支付债务利息的能力,其计算公式为:已获利息倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出,其中利润总额为:企业的净利润+企业支付的利息费用+企业支付的所得税。通常情况下,已获利息倍数越高,企业长期偿债能力越强。一般认为,该指标为3时较为适当,从长期来看至少应大于1。


在项目生命周期中,项目随着阶段的推进,所面临的风险和不确定性逐渐降低,这反映了项目具有( )特点。

A.特定目标的指向性 B.运行过程的连续性

C.不断完善的周期性 D.资源需求的多样性

答案:C
解析:
项目的属性之一是不断完善的渐进性,指项目的实施过程体现为向实现目标逐渐完善的推进过程,即从项目刚刚提出到完成,项目拟实现的目标、采用的方法手段等,均会呈现从不够具体到具体、从不太完善到日益完善的渐进特点。因此,在项目的初期,对项目的理解和管理均是较为笼统模糊的,而随着项目团队的策划与执行,对项目的理解和管理将会越来越完善,项目产品的特征也会越来越具体清晰。随着对项目的理解不断具体完善,项目所面临的风险和不确定性逐渐降低,项目估价的准确性逐渐增强。


下列工作中,属于项目策划决策阶段融资服务主要工作内容的是( )。

A.进行投资机会研究 B.提出项目融资方案
C.进行投资风险分析 D.进行市场需求分析

答案:B
解析:
在项目周期中,融资服务需要解决的问题贯穿项目策划和项目准备两个阶段中。项目策划阶段的融资服务主要是从投资的角度,通过分析研究提出项目的融资方案,为投资决策服务。项目准备阶段的融资服务主要从项目法人和企业的角度,调整和落实融资方案,为项目筹资和企业投资理财服务。


在招标采购过程采取的下列方式中,属于风险转移的是()。

A、风险自留
B、合同的投标担保
C、后备应急措施
D、风险监测

答案:B
解析:
本题的考点为在招标采购过程中的风险转移。在招标采购过程中,风险转移可以将招标人无法避免的风险,部分转移给投标人或其他方,共同承担风险。在招标采购过程中,风险转移的方式有合同的履约担保、投标担保和保证保险等。


《政府采购法》规定投标人向招标人和招标代理机构表达争议的方式是 ( )


A.质疑

B.诉讼

C.投诉

D.协商

答案:A
解析:
《招标投标法》其实施条例规定投标人向招标人和招标代理机构表达争议的方式是异议,《政府采购法》规定投标人向招标人和招标代理机构表达争议的方式是质疑。《招标投标法》体系中的“异议”和《政府采购法》体系中“质疑”在本质意义上没有区别。


关于质量认证及质量认证证书,下列说法有误的是()。

A、国家质量监督的质量认证均为强制性产品认证
B、产品质量认证制度能够起到警示和惩戒的作用
C、“中国强制认证”简称为“3C”
D、国家质量监督检验检疫总局定期修订并在其网站发布《强制性产品认证目录》

答案:D
解析:
D项,国家质量监督检验检疫总局不定期修订并在其网站发布《强制性产品认证目录》,包括的产品涉及电线电缆等电气产品、机动车辆及安全附件、玩具、无线局域网设备、溶剂涂料等22大类。


根据《政府采购供应商投诉处理办法》的规定,财政部门作出处理决定,应当制作投诉处理决定书,投诉处理决定书应当包括()等内容。

A、作出处理决定的日期
B、被投诉人的答辩及请求
C、委托代理人的姓名、职业、住址、联系方式
D、告知投诉人行政复议申请权
E、处理决定的具体内容及事实根据和法律依据

答案:A,C,D,E
解析:
《政府采购供应商投诉处理办法》规定,财政部门作出处理决定,应当制作投诉处理决定书,并加盖印章,并应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。投诉处理决定书应当包括下列主要内容:①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、住所等;②委托代理人办理的,代理人的姓名、职业、住址、联系方式等;③处理决定的具体内容及事实根据和法律依据;④告知投诉人行政复议申请权和诉讼权利;⑤作出处理决定的日期。


某工程网络计划中,工作F的最早开始时间为第11天,持续时间为5d;工作F有三项紧后工作,他们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天,最迟开始时间分别为第21天、第24天和第27天。工作F的总时差和自由时差分别为()d。

A、5,4
B、5,5
C、4,4
D、11,7

答案:A
解析:
本题的考点为总时差和自由时差的计算。工作的总时差等于该工作完成节点的最迟时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间(以终点为完成节点的工作除外)。工作F的总时差=min{21-11-5,24-11-5,27-11-5)=5d。工作的自由时差等于该工作完成节点的最早时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间(以终点为完成节点的工作除外)。工作F的自由时差=min{20-11-5,22-11-5,23-11-5}=4d。


在项目生命周期的阶段里,项目规划、开发与作出相应决策的阶段属于( )。

A、开始阶段
B、计划阶段
C、执行阶段
D、控制阶段

答案:B
解析: