2021一级建造师考试题目下载5篇 第1篇
根据《担保法》的有关规定，禁止抵押的有（）
A 土地所有权
B 宅基地使用权
C 荒山承包经营权
D 学校图书馆
E 被扣押的汽车
正确答案：ABDE
87. ABDE【解析】《担保法》第34条第5款规定，抵 押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、 荒丘、荒滩等荒地的土地使用权可以抵押。
建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）（2013）
A.违反执业道德规范
B.造成损失后果
C.具有违约行为.
D.违反建筑企业内部文件
E.违约行为与财产等损失之间有因果关系
答案：B,C,E
解析：
承担赔偿损失责任的构成要件是 ：（1 ) 具有违约行为；（2 ) 造成损失后果 ；（3) 违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4 ) 违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。
【教材】132
可索赔延误和不可索赔延误是按照（ ）划分的。
A.工期延误原因
B.索赔要求和结果
C.延误工作在工程网络计划的线路
D.延误事件之间的关联性
答案：B
解析：
2020教材P333 / 2019教材P329
2.按照索赔要求和结果划分按照承包商可能得到的要求和索赔结果划分，工程延误可以分为可索赔延误和不可索赔延误。
下列属于国际工程招标待摊费组成的有（ ）。
A.检验试验费
B.临时设施工程费
C.现场勘察费
D.现场清理费
E.贷款利息
（2019年真题）工程竣工结算书编制与核对的责任分工是（）。
A.发包人编制，承包人核对
B.监理人编制，发包人核对
C.工程造价咨询机构编制，承包人核对
D.承包人编制，发包人核对
答案：D
解析：
P252-253
承发包双方应在合同条款中约定工程竣工价款结算编制与核对：约定承包人在什么时间提交竣工结算书，发包人或其委托的工程造价咨询企业在什么时间内核对完毕，核对完毕后，什么时间内支付等。
预应力筋张拉的实际伸长值△L（mm），可按下式计算：△L=△L1+△L2，式中△L1表示从初应力至最大张拉力间的实测伸长值，△L2表示（ ）。
A：超张拉伸长值
B：初应力以下的推算伸长值
C：预应力损失伸长值
D：锚具变形伸长值
答案：B
解析：
预应力筋张拉的实际伸长值△LS （mm） ,可按式计算：△Ls=△L1+△L2式中△L1--从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值（mm） ；△L2--初应力以下的推算伸长值（mm） ,可采用相邻预应力筋级的伸长值。
某规则波，波速为1．0m／s，过上跨零点和相邻下跨零点的经时为2s，该规则波的波长是（ ）。
A.1m
B.2m
C.3m
D.4m
通常所说的“四通一平”工程是指（ ）。
A.施工需要的通风、通水、通电、通信和道路平整
B.施工需要的通风、通水、通信、通路和场地平整
C.施工需要的通信、通水、通电、通路和场地平整
D.施工需要的通信、通水、通电、通气和道路平整
答案：C
解析：
2020版教材P84 / 2019版教材P86
施工准备常识性的基础知识点。“四通一平”（通车、通水、通电、通信、平整场地）。
山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择（）。
A.砂类土地段
B.路堑的弃方地段
C.碎砾石地段
D.重黏土地段
答案：D
解析：
（1）雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。
（2）重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工;平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。
2021一级建造师考试题目下载5篇 第2篇
纯铜和纯镍的共同性能是（ ）。
A.强度较高
B.塑性好
C.导热性好
D.导电性好
答案：B
解析：
教材P3
铜及铜合金的特性及应用镍及镍合金的特性及应用纯铜强度不高，硬度较低，塑性好。纯镍是银白色的金属，强度较高，塑性好，导热性差，电阻大。
根据条件回答 30～33 题： 某重型机械企业准备搬迁到市郊新建工厂，决定应用某ASP服务商提供的项目信息门户。
第30题：项目信息门户的英文缩写是（ ）。
A．MIS
B．PIP
C．PMIS
D．PSWS
下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（ ）。
A、将承包的工程转包或违法分包
B、拖欠工程款
C、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
D、对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除
答案：A
解析：
P118-119
本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。
建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量检查阶段的主要任务是( )。
A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案
B.展开工程项目的施工作业技术活动
C.对计划实施过程进行各种检查
D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正
答案：C
解析：
2020/2019教材P160
对计划实施过程进行各种检查，包括作业者的自检、互检和专职管理者专检。各类检查也都包含两大方面: 一是检查是否严格执行了计划的行动方案，实际条件是否发生了变化，不执行计划的原因; 二是检查计划执行的结果，即产出的质量是否达到标准的要求，对此进行确认和评价
高桩码头工程施工组织设计编制中，应按工程地质报告所提供的资料，将与施工有关的资料列入，包括土层厚度，层顶标高，重力密度，天然含水量，内摩擦角，黏聚力，压缩系数，（ ）等。分析施工中应注意的事项。
A.标准贯入击数
B.静力触探值
C.土的层底标高
D.土的平均厚度
E.土层名称
答案：A,B,C,E
解析：
高桩码头工程工程地质条件按地质报告，将与施工有关的资料列入，并应列表表示。表中包括土层名称、厚度、层顶和层底标高、重力密度、天然含水量、内摩擦角、黏聚力、压缩系数、标准贯入击数和静力触探值等。
某台分馏塔共分三段，采用由下至上逐段组对安装的方法，其第三段（上段）吊装、找 正的紧前工序是（ ）。
A.第一、二段段间环焊缝组对焊接 B.第二段找正
C.第二、三段段间环焊缝组对焊接 D.紧固地脚螺栓
答案：A
解析：
因为是第三段的吊装，所以第一段和第二段必须完成焊缝组对焊接；注意第二段找正 是焊接前的工作。
在PDCA循环中，P阶段的职能包括（ ）等。
A. 确定质量改进目标，制定改进措施
B. 明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案
C. 采取应急措施，解决质量问题
D. 规范质量行为，组织质量计划的部署和交底
答案：B
解析：
本题主要考查PDCA循环的含义。
B项：由上表可知，明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案属于P阶段的职能，故B项正确。
AC项：属于处置阶段的职能，故AC错误。
D项：属于实施阶段的职能，故D错误。
综上所述，本题正确答案为B。
【背景资料】
某大型防洪工程由政府投资兴建。项目法人委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司依据有关规定确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低技标价法。投标有效期为60天。项目法人对招标代理公司提出以下要求：为避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请方式招标。项目施工招标信息发布后，共有9家投标人报名参加投标。项目法人认为报名单位多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名单位的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发生的事件如下：事件一：A投标人的投标报价为8000万元，为最低报价，经评审推荐为中标候选人。事件二：B投标人的投标报价为8300万元，在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。事件三：C投标人投标保函有效期为70天。事件四：D投标人投标文件的投标涵盖有企业及其法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。事件五：E投标人与其他投标人组成联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。事件六：F投标人的投标报价为8600万元，开标后谈判中提出估价为800万元的技术转让。事件七：G投标人的投标报价最高，故G投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
【问题】
1.项目法人对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。
2.分析A、B、C、D、E、F投标人的投标文件是否有效或有何不妥之处？说明理由。
3.G投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为，项目法人可如何处理？
4.该项目中标人应为哪一家？合同价为多少？
答案：
解析：
【答案要点】
1.不正确。理由：项目招标公告应按有关规定在《中国日报》《中国经济导报》以及《中国水利报》等媒体上发布，不能只在本市日报上发布；依据有关规定，该项目应采用公开招标方式招标，项目法人不能擅自改变。
2.A投标人无不妥之处。理由：经评审后最低报价的应推荐为中标人。B投标人在开标后降价不妥。理由：投标文件在投标文件有效期内不得修改。C投标人无不妥之处。理由：投标人的投标保函有效期应不短于招标文件规定的有效期。D投标人无不妥之处。理由：投标人的投标函（或投标文件）应加盖企业及其法定代表人的印章，但不要求加盖项目负责人的印章。E投标人投标文件无效。理由：根据有关规定，联合体投标，应有联合体共同投标协议书。F投标人无不妥之处。理由：根据有关规定，开标后合同谈判中投标人提出的优惠条件，不作为评标的依据。
3.G投标人的投标文件有效。投标文件在投标文件有效期内不得撤回。G投标人撤回其投标文件，项目法人可没收其投标保函。
4.该项目中标人应为A，合同价为8000万元。
（2019年真题）根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,关于发包人、承包人和分包人关系的说法,正确的是( )
A.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地
B.就分包范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令
C.分包人可直接致函发包人或工程师
D.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系
答案：B
解析：
P276-278
分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。 分包合同价款与总包含同相应部分价款无任何连带关系。
2021一级建造师考试题目下载5篇 第3篇
项目管理咨询公司所提供的服务的工作性质属于工程()服务。
A.顾问
B.技术
C.监督
D.采购
答案：A
解析：
2020/2019教材P10
施工企业委托工程项目管理咨询公司对项目管理的某个方面提供的咨询服务也属于施工方项目管理的范畴。
工程项目管理信息系统中，合同管理子系统的功能包括（ ）。
A.估算概算的计算和分析
B.计算实际成本
C.合同通用条件的编写
D.合同辅助起草
某堤防工程总长为15.30km，其中新建堤防2km，起始桩号为K10+500，终值桩号为K12+500，堤身高度6.5m，按三十年一遇的防洪标准设计，主要建设内容有堤身清表、老堤加高倍厚、新堤身土方填筑、填塘固基等。施工过程中发生如下事件：
事件1：工程开始前，施工单位对土料场进行了充分调查，选择具有代表性的黏性土进行碾压试验，选取三种不同的土料含水量，根据选定的碾压机械确定了含水量等土料填筑压实参数。
事件2：为加快工程进度，施工单位对新建堤防分两个作业段同时进行分层施工，每个工作面长度为1km，与老堤防接坡坡比按1:2控制。
事件3：监理机构根据料场土质情况、本工程设计标准和相关规定，分别提出新堤身土方填筑、老堤加高培厚施工土料填筑压实度、压实度合格率控制标准。
事件4：应项目法人申请，竣工验收主持单位组织了工程竣工验收会议。竣工验收委员会由竣工验收主持单位、项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造商、运行管理等单位的代表以及有关专家组成。
问问题：题1
问题：1根据事件1，说明应该选取哪三种不同的土料含水量进行碾压试验。除给定的碾压参数外，还主要包括哪些？
问题：2指出事件2的不妥之处，并改正。两个作业段同时进行分层施工应注意哪些要点？
问题：3根据事件3，分别指出新堤身土方填筑、老堤加高培厚施工土料填筑压实度、压实度合格率控制标准分别是多少，并说明理由。
问题：4指出事件4的不妥之处，并说明理由。
答案：
解析：
问题1.根据事件1，说明应该选取哪三种不同的土料含水量进行碾压试验。除给定的碾压参数外，还主要包括哪些？
振动碾压还应包括振动频率及行走速率等。
黏 性 料 压 实 含 水 量 可 取 w1 = wp + 2 % ; w2 =wP ; w3=wp － 2 % 三种进行试验。wp为土料塑限。
问题2 指出事件2的不妥之处，并改正。两个作业段同时进行分层施工应注意哪些要点？
事件2：为加快工程进度，施工单位对新建堤防分两个作业段同时进行分层施工，每个工作面长度为1km，与老堤防接坡坡比按1:2控制。
与老堤防接坡坡比按1:2控制不妥，应缓于1:3。两个作业段同时进行分层施工，层与层之间分段接头应错开一定距离，各分段之间不应形成过大的高差。
问题3.根据事件3，分别指出新堤身土方填筑、老堤加高培厚施工土料填筑压实度、压实度合格率控制标准分别是多少，并说明理由。
事件3：监理机构根据料场土质情况、本工程设计标准和相关规定，分别提出新堤身土方填筑、老堤加高培厚施工土料填筑压实度、压实度合格率控制标准。
新堤身土方填筑、老堤加高培厚施工土料填筑压实度应大于等于92%、压实度合格率均应大于等于85%。本工程堤防按三十年一遇的防洪标准设计，为3级堤防，堤身高度6.5m，采用粘性土填筑。
问题4.指出事件4的不妥之处，并说明理由。
事件4：应项目法人申请，竣工验收主持单位组织了工程竣工验收会议。竣工验收委员会由竣工验收主持单位、项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造商、运行管理等单位的代表以及有关专家组成。
某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。
A.平等原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.自愿原则
答案：B
解析：
2020版教材P125 / 2019版教材P124
诚实信用原则主要包括：（1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；（3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。题干中甲单位伪造复印件是一种欺诈行为，违反了诚实信用原则。
某建设项目建设期是3年，其贷款分年均匀拨付，三年贷款额分别为300万元、400万元、500万元，年利息率为6%，建设期内利息只计息不支付，则该项投资的建设期贷款利息是（ ）万元。
A、59.37
B、36
C、98.91
D、72
答案：C
解析：
2020版教材P190 / 2019版教材P184
各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）x年利率；则第一年利息=300/2x6%=9万元；第二年利息=（300+9+400/2）x6%=30.54；第三年利息=（300+9+400+30.54+500/2）x6%=59.37；故建设期总利息=9+30.54+59.37=98.91万元。
某项目年设计生产能力为年产量 3 万件，单位产品售价 3000 元，总成本为 7800万元，固定成本 3000 万元，总变动成本与产量成正比，则该项目的盈亏平衡点的产量约为( )。
A．15000 B．30000 C．21400 D．20000
根据上面的分析结果，此项目的最敏感因素是（ ）。
A．总投资
B．年经营成本
C．产品价格
D．内部收益率
对钢材进行冷加工强化的目的是（）。
A.提高钢材低温强度
B.提高钢材韧性
C.改善钢材的硬度
D.提高钢材的屈服强度
答案：D
解析：
2020版教材页码P25-28
冷加工强化是将建筑钢材在常温下进行冷拉、冷拔和冷轧，提高其屈服强度，相应降低了塑性和韧性。
电子招标投标在截止投标时间前可解密提取投标文件的是（）。
A.招标投标监督部门
B.招标办公室
C.招标人
D.投标人
答案：D
解析：
教材P245
“在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。”
2021一级建造师考试题目下载5篇 第4篇
关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。2018真题
A、当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B、人民法院受理案件后，当是人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出
C、人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院
D、对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉
答案：A
解析：
本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项B，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。选项C，异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院。选项D，对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉。
吊装方案除项目经理审批外，还需报什么人审批？在吊装方案实施前还应征求什么人的意见？
正确答案：
还商报监理工程师（业主）审批（2分）。在吊装方案实施前还应征求吊车司机的意见（2分）。
路堑的基本结构包括（ ）。
A.路堑基床底层
B.路堑基床表层
C.路堑排水系统
D.路堑边坡
E.路堑道床
对跨度为9m的现浇钢筋混凝土梁、板，底模及支架拆除时的混凝±强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)为（ ）。
A．25
B．50
C．75
D．100
某公司承接一项地铁车站基坑工程，基坑长40m，宽20m，深11m，周围建筑物较少，地下管线纵横交错，项目部决定采用明挖法施工，围护结构为钻孔灌注桩，水泥土搅拌桩为止水帷幕。基坑开挖前，项目部编制了深基坑专项施工方案。
施工之前，项目部对施工现场进行了详细的踏勘，发现现场存在勘探资料未发现的特殊地层，该地层不适合水泥土搅拌桩施工，项目部决定将围护结构改成地下连续墙。基坑拟开挖断面示意图如下所示：
施工中发生如下事件：
事件一：基坑开挖过程中出现渗漏现象，调查发现是地下连续墙接缝处发生渗漏，为处理此事故施工单位经济损失3万元，影响工期5d。
事件二：基坑开挖过程中，施工单位挖断一条勘探质料未显示的排水管线，造成经济损失5万元，影响工期7d。
问题:
1.项目将钻孔灌注桩围护结构改变成地下连续墙需要履行什么手续？
2.写出图中第一道支撑、第二道支撑、换撑安装和拆除的先后顺序。（用→排序）
3.指出构件A、B的名称，并简述A的作用。
4.基坑开挖过程中监测项目有哪些？
5.针对事件一和事件二施工单位能否索赔工期和费用？并说明理由。
答案：
解析：
1.基坑开挖深度为11m，项目部将围护结构改变成地下连续墙，需要重新组织专家论证，按照专家论证意见修改专项方案后，报企业技术负责人审批，再报项目总监理工程师和建设单位项目负责人签字后确认。
2.安装第一道支撑→安装第二道支撑→安装换撑→拆除第二道支撑→拆除换撑→拆除第一道支撑。
3.A是导墙；B是冠梁；导墙的作用是：控制挖槽精度、挡土、基准作用、承重、存蓄泥浆、防止泥浆漏失和阻止雨水等地面水流入槽内。
4.基坑开挖过程中的监测项目：地表沉降、地下管线沉降、建筑物沉降、倾斜、围护桩顶垂直位移、地下水位、支撑轴力等。
5.事件一经济损失和工期都不能索赔；地下连续墙接缝发生渗漏是施工单位施工技术的问题，是施工单位的责任，由此造成的经济损失3万元和影响工期5d都不能赔。事件二经济损失5万元和工期7d都可以索赔，索赔成立；地质勘探资料是建设单位提供的，由于地质勘探资料没有显示造成施工单位挖断管线是建设单位的责任，经济损失3万元和工期7d都可以索赔。
在进行单因素敏感性分析时，如果主要分析产品价格波动对方案超额净收益的影响，则可选用的分析指标是（ ）。
A. 财务净现值
B. 投资回收期
C. 财务内部收益率
D. 资本金内部收益率
答案：A
解析：
本题考查单因素敏感性分析的相关内容。
在进行单因素敏感分析时，有以下情况分别进行处理：
（1）如果主要分析技术方案状态和参数变化对技术方案投资回收快慢的影响，则可选用静态投资回收期作为分析指标；
（2）如果主要分析产品价格波动对技术方案超额净收益的影响，则可选用财务净现值作为分析指标；
（3）如果主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响，则可选用财务内部收益率指标等。
综上所述，本题正确答案为A项。
下列关于成本和费用的说法，有误的是( )。
A．成本和费用都是企业的耗费
B．成本和费用不是一个概念
C．成本针对一定的成本对象
D．费用针对一定的空 I 司
下面适用于各级公路的基层和底基层的是 （ ）
A.水泥稳定碎石
B.石灰稳定土
C.水泥稳定土
D.石灰粉煤灰土
E.石灰粉煤灰碎石
答案：A,C,E
解析：
水泥稳定土：包括水泥稳定组配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石、各种粒状矿渣等。水泥稳定土可适用于各级公路的基层和底基层。石灰工业废渣稳定土：可分为石灰煤灰类与石灰其他废渣类两大类。石灰工业废渣稳定土可适用于各级公路的基层和底基层。@##
综合管廊电缆排管的连接错误的是（ ）。
A.金属电缆应采用直接对焊
B.金属电缆应采用套管焊接方式
C.硬质塑料管在套接或套接时，插接面上应涂以胶合剂粘牢密封
D.水泥管宜采用套接方式连接
答案：A
解析：
本题考查的是城市管廊施工质量检查与验收。金属电缆排管不得直接对焊，应采用套管焊接的方式。教材P403。
2021一级建造师考试题目下载5篇 第5篇
以下关于台阶法开挖法优点说法错误的是（ ）。
A、灵活多变，适用性强，是各种开挖方法中的基本方法
B、有足够的作业空间和较快的施工速度
C、当地层无水、洞跨小于12m时，均可采用该方法
D、适用于软弱围岩，如第四纪沉积地层
答案：C
解析：
2020教材P163 / 2019教材P164
（1）台阶开挖法适用于土质较好的隧道施工，以及软弱围岩、第四纪沉积地层隧道。（2）台阶开挖法将结构断面分成两个以上部分，即分成上下两个工作面或几个工作面，分步开挖。根据地层条件和机械配套情况，台阶法又可分为正台阶法和中隔壁台阶法等。正台阶法能较早使支护闭合，有利于控制其结构变形及由此引起的地面沉降。（3）台阶开挖法优点是具有足够的作业空间和较快的施工速度，灵活多变，适用性强。
闭胸式的泥水加压盾构属于（ ）盾构。
A．手掘式
B．挤压式
C．半机械式
D．机械式
钢梁的主要施工方法有()。
A.膺架法
B.拖拉法
C.悬浇法
D.浮运法
E.悬拼法
道路基层是路面结构中的（ ）。
A、稳定层
B、承重层
C、防水层
D、A+B+C
答案：B
解析：
2020/2019教材P3
（1）基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把面层下传的应力扩散到路基。
对吊车站位处的地基的要求相对较低，行走速度较慢，较大的起重机，有时转移场地时需拆卸、运输、安装，该起重机是（）。
A．桅杆式起重机
B．汽车式起重机
C．履带式起重机
D．轮胎式起重机
答案：C
解析：
本题考查的是起重机械的使用要求。履带式起重机，一般大吨位起重机较多采用，对地基的要求相对较低，但行走速度较慢，转移场地需要用平板拖车运输。较大的起重机，转移场地时需拆卸、运输、安装。
下列关于安全文明施工费的说法，正确的有（ ）。
A：发包人应在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%
B：承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用
C：安全文明施工费可以自主报价
D：发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以直接停工
E：安全文明施工费有三个计算基数
答案：B,E
解析：
本题考查安全文明施工费的相关知识。发包人应在工程开工后的28 天内预付不低于安全文明施工费总额的50%，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7 天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担相应责任。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。安全文明施工费＝计算基数×安全文明施工费费率计算基数（3 个）应为定额基价（定额分部分项工程费＋定额中可以计量的措施项目费）、定额人工费或（定额人工费＋定额机械费）。
蓄电池在使用过程中，出现电解液里有杂质的情况时应进行（）。
A.浮充充电
B.均衡充电
C.大电流放电
D.小电流放电
答案：B
解析：
如果出现放电过量造成终了电压过低、放电超过容量标准的 10% 、经常充电不足造成极板处于不良状态、电解液里有杂质、放电 24h 未及时补充电、市电中断后导致全浮充放出近一半的容量等情况时，都要随时进行均衡充电。
关于装配式建筑的质量管理，下列说法错误的是（ ）。
A.装配式混凝土建筑的验收分为预制构件的质量验收和安装连接质量验收
B.混凝土预制构件出场时的混凝土强度不宜低于设计强度的 60％
C.混凝土预制构件调运，吊索水平夹角不宜小于 60°，不应小于 45°
D.关于危险性较大的装配式建筑施工，相关施工机械在安装前应编制专项安装方案
答案：B
解析：
混凝土预制构件出场时的混凝土强度不宜低于设计强度的75％.
关于装配式混凝土建筑特点的说法，错误的是()。
A.有效缩短施工工期
B.能够提高施工质量
C.绿色环保，清洁生产
D.与现浇式混凝土结构相比，整体性能更强
答案：D
解析：
2020版教材P30 / 2019版教材P31
装配式混凝土建筑的特点( 1 ) 主要构件在工厂或现场预制，采用机械化吊装，可与现场各专业施工同步进行，具有施工速度快、工程建设周期短、利于冬期施工的特点。 (2) 构件预制采用定型模板平面施工作业， 代替现浇结构立体交叉作业，具有生产效率高、产品质量好、安全环保、有效降低成本等特点。 (3) 在预制构件生产环节可采用反打一次成型工艺或立模工艺将保温、装饰、门窗附件等特殊要求的功能高度集成，减少了物料损耗和施工工序。 ( 4 ) 由于对从业人员的技术管理能力和工程实践经验要求较高，装配式建筑的设计施工应做好前期策划 ，具体包括工期进度计划、构件标准化深化设计及资源优化配置方案等。
