设备监理师经典例题6篇 第1篇
大型成套设备的招标采购范围较为庞杂,在( )中应明确说明,以便投标人进行合理报价。
A.招标文件
B.投标保函
C.资格预审文件
D.履约保函
矩阵型组织结构通常适用于( )的设备工程监理项目。
A.专业跨度不大
B.管理复杂
C.产品品种较少
D.人员数量较少
判断生产设备所有权归属业主的时间界限的情况有( )。
A.生产设备起运
B.生产设备运至现场
C.承包商向制造商付款
D.业主向承包商付款
E.生产设备经工程师检验认可
某集团拟在某市投资建设一条自动化生产线,预期年生产能力为 300 万吨。该生产线可以分解为动力子系统 A、控制子系统 B 和检测子系统 C 共三个子系统。该生产线各子系统的投资估算见表 4-1。有关专家对这三个子系统的功能进行了评价,评价结论为:A 的功能与 B 的功能一样重要;A 的功能比 C 的功能重要;B 的功能比 C 的功能重要。
经调查,该市有一条同类型的生产线,前年投产,年生产能力 200 万吨,总投资为 5000 万元。设备监理工程师进行设计评审时,列出了该生产系统的各子系统功能评价系数表、价值系数计算表如表 4-2、表 4-3 所示。
表 4-1 投资估算表
表 4-2 功能评价系数表
注:功能重要的得 3 分,功能同样重要各得 2 分,功能次要得 1 分。
表 4-3 价值系数计算表
问题:
欲使整条生产线降低投资额,应首先优化哪个子系统的设计?说明理由。
答案:
解析:
应首先优化 C 系统。因为 C 系统价值系数最小。
在设备的安装调试过程中,应该首先按( )对设备进行安装。
A.试验规程
B.图纸
C.技术条件
D.使用说明
E.操作规程
某工程双方按口头协议委托的施工任务,但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,此时应当认定( )。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式,故发包人不承担责任
答案:C
解析:
属于合同形式欠缺。虽然法律规定工程合同采用书面形式,但当事人未采用书面形式,并且一方已经履行了主要义务,对方接受的,该合同成立。
若某工作尚有总时差为( )时,则不会影响工期。
A.正值
B.负值
C.零
D.零或正值
正确答案:D
解析:确定是否影响工期时,首先要看该工作是否存在总时差,只要总时差大于等于零就不会影响工期。
在八项质量管理原则巾,( )是质量管理的基本点(目标)。
设备监理师经典例题6篇 第2篇
承包商提交履约保证的期限是( )。
A.收到中标函后的28天内
B.签订合同后的28天内
C.收到开工通知后的28天内
D.设备工程合同生效前
A公司在某地投资建设一大型石油化工项目。A公司与C制造厂签订了项目设备的采购合同,委托B监理公司负责该设备制造过程的监理。B监理公司组建了驻C制造厂的项目监理机构。设备制造过程中,发生如下事件:
事件1:B监理公司就驻厂项目监理机构的有关情况通知了A公司,部分内容如下:
(1)总监理工程师由具有10年设备监理工作经验的专业工程师担任;
(2)根据工作需要,总监理工程师代表负责及时调配专业监理工程师;
(3)专业监理工程师按所需专业配置;
(4)项目监理机构实行专业监理工程师集体负责制。
事件2:A公司要求B监理公司将监理控制需要进行的无损检测和材料质量复检试验全部委托D检测试验单位。B监理公司与D检测试验单位签订的委托协议中约定:B监理公司支付检测试验费;D单位检测试验所使用的设备应符合要求,检测试验结果对A公司负责。
事件3:在B监理公司针对本项目制定的《质量计划》中,质量控制工作内容如下:
(1)按确定的方式对设备装配进行见证;
(2)审核工程现场设备安装所用机具是否满足本设备安装的需要;
(3)见证设备的中间验收、设备的出厂检验和试验;
(4)适时检查、了解设备安装中的过程性结果。
事件4:驻厂项目监理机构在审查C制造厂编制的设备制造过程策划文件时发现:《设备制造工艺方案》由车间质量工程师编制,车间主任批准;《制造过程控制计划》中仅制定了车间加工制造活动的控制措施;《工序作业指导书》集中保存在车间办公室。
事件5:A公司项目管理人员到C制造厂进行设备出厂前检查时,发现没有设备装配过程和出厂最终检查与试验过程的见证记录。查问时,驻厂专业监理工程师答复:所有设备零部件制造过程通过监理的严格监视、检测和见证,没有发现问题。所以对装配过程和出厂最终检查和试验过程改为文件见证,通过审查制造厂的过程记录资料,保证所有出厂设备均达到合格标准。
问题:
事件2中,B监理公司与D检测试验单位签订的协议内容是否妥当,并说明理由。B监理公司对D检测试验单位在检测试验活动中使用的设备在管理、维护和使用方面是否应该予以控制,并说明理由。
答案:
解析:
1)不妥当。
理由:依据合同关系,D检测试验单位的检测试验结果应对B监理公司负责。
(2)应该控制。
理由:D检测试验单位所进行的检测试验属于监理控制活动,所以B公司必须对检测试验设备进行控制。
是指通过招标等方式选择的专业化项目管理单位,在合同的约定下,负责项目实施的管理,项目竣工验收后移交给使用单位的项目管理模式。
A.监理制模式
B.代建制模式
C.项目管理承包
D.承建者管理模式
设年初有本金100万元,年利率为10%,每三个月计息一次,则下列说法正确的有 ( )。
项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的( )工作。
A.一次性
B.独特性
C.临时性
D.周期性
局部热水供应系统的热源宜采用( )等。
A.燃气
B.工业余热
C.电能
D.太阳能
下列叙述中有关成套设备采购质量控制通用规格书的是( )。
A.设备项目的采购合同应根据设备的重要性类别,包括多个质量多款的要求
B.双方的权利和义务是否明确,合同争端的解决方式,程序及途径是否具有一定的可操作性
C.设备项目的采购合同应根据设备具体规格、精度、性能及专门需求,设备附件的要求,设备用途及加工范围的要求,操作性能、结构合理性要求,安全防护装置要求,设备的可靠性和维修性要求
D.成套设备项目的承包合同,内容涉及面广,规定多而细,承包商要组织设计、制造、安装等方面的很多单位共同完成一项任务
火灾根据可燃物燃烧性质不同,分为A、B、C、D四类和电气火灾,其中,C类火灾是( )。
A.可燃固体火灾
B.可燃液体火灾
C.活泼金属火灾
D.可燃气体火灾
设备监理师经典例题6篇 第3篇
抽样检验方案将检查批判为合格而接受的概率的数值可以用( )等公式计算或查图表得到。
A.超几何分布
B.正态分布
C.二项分布
D.泊松分布
E.指数分布
设备工程其他费用的组成部分不包括( )。
A.税金
B.与未来企业生产经营有关的其他费用
C.土地使用费
D.与设备工程形成过程有关的其他费用
某企业将其超过使用年限的一台设备拆卸后销毁。该行为体现了所有权的( )权能。
在承揽合同中,承揽人的义务有( )。
A.按合同约定提供原材料并接受定作人对材料进行检验
B.协助定作人办理付款担保手续
C.对定作人提供的材料及时检验
D.接受定作人监督检查
E.发现定作人的技术要求不合理应及时通知定作人
实施领导作用原则时一般要采取的措施包括( )。
A.全面考虑所有相关方的需求
B.做好发展规划
C.确保实现组织的各项目标
D.提倡公开和诚恳的交流和沟通
E.创造并坚持一种共同的价值观,形成企业的精神和企业文化
对于集中式给水出厂水来说,在与水接触30min后,游离性余氯不应低于( )mg/L。
A.0.2
B.0.1
C.0.4
D.0.3
安装工程税金是指国家税法规定的应计入安装工程造价内的( )。
A.营业税
B.进口关税
C.消费税
D.城市维护建设税
E.教育费附加
监理工程师在收到承包单位的隐蔽工程检验申请后,首先对质量证明资料进行审查,并在合同规定的时间内到现场检查,此时,( )应随同一起到现场。
A.设计单位代表
B.项目技术负责人
C.建设单位代表
D.承包方专职质检员和相关施工人员
设备监理师经典例题6篇 第4篇
业主和中标人签订合同协议书后,( )应尽快将其他未中标的投标者提交的投标担保予以退还。
设备监理的目标在设备工程项目未开始之前就已确定,这说明设备监理的目标具有 ( )的特点。
A.多目标性
B.层次性
C.优先性
D.计划性
按索赔的目的分类,索赔可分为工期索赔和( )两类。
A.承包商索赔
B.合同规定索赔
C.费用索赔
D.直接和间接损失索赔
FIDIC合同条件规定的工程支付条件有( )。
A.质量合格
B.符合合同条件
C.变更项目必须有工程师变更通知
D.支付金额必须大于应扣除的保留金
E.承包商工作要使工程师满意
建筑工程质量验收时,( )质量验收合格规定,未对观感质量验收作要求。
A.分部工程
B.分项工程
C.子分部工程
D.单位工程
雇主应当于( )规定的时间内,给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。
A.中标函
B.投标书附录
C.资料表
D.通用条件
某地下管道工程,业主与施工单位参照FIDC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%利润率5%合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t/min的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更
由此造成施工单位的机械设备窝工12天
事件2:施工过程中遇到非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天
就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1:由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。
现场管理费:40920×15%=6138元
企业管理费:(40920+6138)×8%=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。
备用排水设施及额外增加排水设施费:15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。
额外排水工作的劳务费用8650元
合计:40550元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔
延长工期40天,现场管理费增加额索赔
现场管理费:8600×15%=1290万元
相当于每天:1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40=706849.20元 2.问题
指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理?说明理由
答案:
解析:
事件1的索赔要求分析如下
因合同规定业主应按自有机械使用费的60%补偿,故自有机械索赔不合理
因合同规定租赁机械由业主按租赁费补偿,故租赁机械索赔要求不合理
因分项工程窝工没有造成全工地的停工,现场管理费、企业管理费索赔要求不合理。
利润索赔要求不合理,因机械窝工并未造成利润的减少。
如果工程师发出了暂停指示,承包商在遵守该指示或在复工时招致了费用损失和工期延误,承包商无权获得补偿的情形有( )。
A.由于承包商提供的设计存在缺陷造成的暂停
B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暂停
C.由于承包商提供的设备存在缺陷造成的暂停
D.承包商未能在工程暂停时,按合同规定提供相应的安全保护措施
E.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序
设备监理师经典例题6篇 第5篇
根据《行政诉讼法》,下列行政行为中,不属于行政诉讼受案范围的有( )。
A.抽象行政行为
B.行政处罚行为
C.国家外交行为
D.终局行政裁决行为
E.行政处分行为
在设备工程安装调试合同中,如果由采购人负责设备安装调试,则供货人的现场服务内容不应包括( )。
A.派出必要的现场服务人员
B.安装调试前进行技术交底
C.整个安装调试过程,应在供货人现场人员指导下进行
D.采购人依照供货人现场技术服务人员的指导进行工作,在供货人现场技术人员签字确认后出现的问题,可免除责任
设计开发过程是根据可行性研究与决策过程已确定的质量目标和水平,通过设计使设备质量具体化。在设计开发过程中,应注意( )。
A.设计过程最根本的目标就是努力使设计出来的设备能逼近在可行性研究过程中确认的设备质量的目标,因此,最优秀的设计成果应该是能最大限度的满足雇主要求的设备
B.由于雇主要求的最终实现是通过制造过程完成的,因此设计过程的另一个重要质量标志是对制造要求的符合性,具体来说,是从设备结构的工艺性、标准化水平、消耗成本、试制周期和生产效率等几个具体方面体现出来的
C.设计过程最根本的目标就是努力使设计出来的设备能逼近在可行性研究过程中确认的设备质量的目标,因此,是从设备结构的工艺性、标准化水平、消耗成本、试制周期和生产效率等几个方面体现出来的
D.由于雇主要求的最终实现是通过制造过程完成的,因此设计过程的另一个重要质量标准是对制造要求的符合性,具体来说,最优秀的设计成果应该是能最大限度的满足雇主要求
E.设计过程的质量对设备的质量影响很大,可以说,没有好的设计就没有好的设备质量,一个优秀的设计将为设备的质量奠定良好基础
采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同,承包商编制的竣工报表,需要考虑的费用包括( )。
A.承包商根据合同所完成的全部工作价值的估计额
B.承包商认为应支付给他的任何款项(包括索赔款)
C.到工程竣工日期为止,根据合同所完成的全部工作的价值
D.到工程移交日期为止,根据合同所完成的全部工作的价值
E.承包商认为根据合同将应支付给他的任何其他款项的估计额
下列关于设备采购合同主要条款的陈述,错误的是( )。
A.设备交付的方式和期限
B.设备合同验收条款
C.设备款支付结算
D.不包括违约责任
在某设备工程网络计划中,已知工作H的总时差和自由时差分别为4天和2天,设备监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了5天,说明此时工作H的实际进度( )。
A.既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期,但将其紧后工作的最早开始时间推迟5天
C.将其后续工作的最早开始时间推迟5天,并使总工期延长3天
D.将其后续工作的最早开始时间推迟3天,并使总工期延长1天
流程图是指把一个工作过程的步骤完整表示出来的图,流程图中一般使用( )。符号标记决策过程。
A.0
B.□
C.→
D.◇
根据合同中某些条款,可以推出承包人有索赔权,这种有经济补偿含义的条款,在合同管理工作中被称为( )。
A.默示条款
B.标准条款
C.附加条款
D.索赔条款
正确答案:A
[解析] 本题是对相关的合同条款的考查。
设备监理师经典例题6篇 第6篇
国际上,强制性的工程保险主要有以下几种:建筑工程一切险(附加第三者责任险)、安装工程一切险(附加第三者责任险)、社会保险(如人身意外险、业主责任险和其他国家法令规定的强制保险)、机动车辆险、10年责任险和5年责任险、专业责任险等等。其中( )是对工程项目在实施期间的所有风险提供全面的保险,即对安装施工期间工程本身、工程设备、施工机械和器具以及其他物质所遭受的损失予以赔偿,也对因施工而给第三者造成的人身伤亡和物质损失承担赔偿责任。
A.建筑工程一切险和社会保险
B.建筑工程一切险和安装工程一切险
C.安装工程一切险和社会保险
D.安装工程一切险和机动车辆险
排列图中的每个直方形都表示一个质量问题或影响因素,其影响程度与各直方形的( )。
A.高度成正比
B.高度成反比
C.宽度成正比
D.宽度成反比
A.甲优于乙
B.乙优于甲
C.甲、乙一样好
D.无法确定两方案优劣
下列说法正确的包括( )。
A.在项目建议书阶段.可行性研究阶段,编制投资估算
B.在项目施工图设计阶段,根据施工图纸编制施工图预算
C.施工图预算是编制初步设计和概算的投资控制目标
D.在设备制造与安装招投标阶段,合同价是以经济合同形式确定的设备制造与安装工程投资
E.在竣工验收阶段,对从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用进行汇总,编制竣工结算
在引进设备合同有关争端解决的条款中,如果选择仲裁方式,则应明确选择 ( )。
某施工单位承担工业厂房建设和设备安装工程,合同约定工程费用为3000万元,其中直接工程费为2010万元,计划利润为150万元,税金120万元,措施费210万元,规费210万元,企业管理费300万元。工程工期15个月,若工程量变动在士5%以内,仅直接工程费作调整。工程停工时计费与正常相同。施工过程中发生如下事件:
(1)事件一:设备基础基坑开挖时,施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工
方案,施工中发现该地下含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据,因而发生开挖的基坑塌方,造成施工单位设备损失10万元,增加支护费用20万元,事故处理80万元,停工0.5个月,处理1个月。
(2)事件二:建设单位提出设备安装设计变更,造成设备基础基坑开挖土方工程量增加4%,需要材料费18万元,人工费10万元,施工机械使用费10万元,增加工期
事件二中,发生了工程量变更,费用应如何处理?
答案:
解析:
材料费18万元,人工费10万元,施工机械使用费10万元甲方给予补偿,即调整增加费用:18+10+10=38万元
某设备监理公司承担了业主委托的某成套设备设计、制造、安装和调试全过程的监理服务。鉴于该工程监理工作难度大,监理公司聘请了一位国内权威专家作为技术顾问。在监理过程中,发生如下事件:
事件1:为确保“监理计划”有针对性和可操作性,总监理工程师授权聘请权威专家主持编写相应的“监理计划”。
事件2:在第一次工作例会上,业主强调监理工作的质量是该成套设备能否成功运行的关键,要求设备监理单位承诺必须确保项目目标的实现。
事件3:由于业主将项目分为三个标段平行发包,监理机构为便于现场协调,要求其中一承包商针对整个成套设备项目编制总进度计划。
事件4:该成套设备项目设计、制造过程中,承包商提出了改变制造工艺的合同变更要求,总监理工程师在权威专家的协助下,利用自身的技术优势,及时批复了承包商提出的合同变更申请。
事件5:在成套设备安装过程中,设备监理工程师发现承包商按业主要求采购的某品牌密封材料复检不合格,要求承包商退货,但承包商以业主指定采购为由,拒绝退货和采取相关措施。双方僵持不下,导致延缓了工程进度。业主认为工程进度延缓是由于设备监理工程师工作不力造成的。
问题:
事件2中,业主要求“设备监理单位承诺必须确保项目目标的实现”是否正确.并说明理由。从业主项目风险管理的角度看,委托监理的行为属于哪种风险管理对策?
答案:
解析:
不正确。
理由:业主委托监理的目的应是将项目实施过程中的各种风险(质量、投资、进度等)事件的发生概率降低到一个可以接受的程度,而不是想将风险事件的损失转移给监理方[或:监理的目
的应是将项目实施过程中的各种风险(质量、投资、进度等)事件的发生概率降低到一个可以接受的程度,而不是承担事件的风险]。业主委托监理的行为属于风险管理对策中的“风险缓解”。
建设面积在( )万平方米以下的住宅小区,属于应实行设计方案竞选的城市建筑项目范围。
A.1.5
B.3
C.5
D.10