首页 → 设备监理师

21年设备监理师历年真题和解答5节

发布时间：2021-10-16
21年设备监理师历年真题和解答5节

21年设备监理师历年真题和解答5节 第1节

( )组织结构中，项目经理对项目全权负责，有充分的权力调动项目内外部的资源。

A.职能制企业
B.项目制企业
C.矩阵制企业
D.线性职能制企业

答案：B
解析：

检验和试验文件的内容应包括( )。

A.检验方法
B.检测装备
C.检验人员
D.合格判定准则
E.环境要求

答案：A,B,D,E
解析：

以下对项目风险管理的描述中，不正确的是( )。

A．项目的风险管理是一个识别确定和分析度量项目风险，制定、选择和管理风险处理方案的过程

B．项目风险管理的目标是消除风险，以最少的成本，保证安全、可靠地实现项目的总目标

C．项目风险管理的目标与项目的总体目标相一致，是一个明确的、单一的目标

D．项目风险管理的程序可以表述为风险管理计划编制、风险识别、风险分析与量化、风险对策研究和风险监控等五个过程

E．项目风险管理计划的编制过程是规划和设计如何进行项目的风险管理活动的过程

正确答案：BC

在单代号网络计划中，某工作D有四项紧后工作H、L、M和N，此四项紧后工作的总时差分别是2天、3天、6天和1天，工作D与H、L、M和N工作的时间间隔分别是4天、2天、1天和3天，则工作D的总时差是( )天。

A.2
B.3
C.4
D.5

答案：C
解析：

关于双代号工程网络计划说法正确的有( )。

A.总时差最小的工作为关键工作
B.网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差和总时差相等
C.关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在
D.每项工作的自由时差为零，其总时差必为零
E.除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值

答案：A,E
解析：

设备运输的质量监理包括以下几个方面( )。

①按照项目合同以及采购进度计划要求,拟定运输计划,应重点提出大型关键设备的运输安排,包括运输前的准备工作、运输时间、运输方式、运输人员

②做好装箱发运检查,设备在装箱发运时必须经过严格的检查,包括:包装是否符合要求,是否满足防潮,防震、防污染的要求,重心吊装点是否明确,收发货标记是否清楚,随机资料及包装是否符合要求等

③超限设备运输必须考虑专门的运输工具和特殊技术措施,由于超限设备运输具有临时性、一次性和多接口的显著特点,要加强管理和协调,采用先进技术,降低实施费用,做到安全可靠,万无一失

④根据关于承运实力、运输条件、服务、信誉的考察以及运费的谈判,落实到运输单位

⑤检查供货方的运输方式计划和货运文件的准备情况

⑥建立设备到货台账及运输状态报告

⑦运输人员应根据包装标准和合同规定的特殊运输包装条款,在装货点或卸货点监装监卸,判断材料包装是否符合包装合同规定

⑧在装卸、运输、储存过程中,要根据包装标志的示意及要求进行处理,以便于开箱检验、移交及库房管理

⑨设备制造厂的包装车间或货物包装公司,必须按照或国际包装标准及订货合同规定的某些特殊运输包装条款进行包装,并能满足高检机构的检验要求,避免因运输包装不善而造成设备的损坏

A．①②③

B．④⑤⑥

C．①②④⑤⑥⑦

D．②③④⑤⑥⑦⑧⑨

E．①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

正确答案：AB

下列过程指数中，属于一级过程能力即过程能力充分的是( )。

A.0.8
B.1.2
C.1.5
D.1.8

答案：C
解析：

由于用户要求的最终实现是通过( )来完成的，因此设计过程的另一个重要质量标志是对制造要求的符合性。

A．设计过程

B．采购过程

C．制造过程

D．安装调试过程

正确答案：C
解析：制造过程既是最难监控的过程，也是最关键的一个过程。这个过程质量监理不好，轻则将导致设备的某些性能达不到设计的要求，重则将导致设备因质量问题而无法投入使用，使整个设备工程项目停产。

21年设备监理师历年真题和解答5节 第2节

双代号网络计划中，节点最早时间的含义是以该节点为( )。

A．完成节点的工作的最早完成时间

B．开始节点的工作的最早开始时间

C．完成节点的工作的最迟完成时间

D．开始节点的工作的最迟开始时间

正确答案：B

业主原因造成的费用偏差包括( )。

A．投资规划不当

B．制度不落实

C．手续不健全

D．及时付款

E．协调不佳

正确答案：ACDE

某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理费率15%，企业管理费率8%利润率5%合同工期730天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t/min的备用排水设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更
由此造成施工单位的机械设备窝工12天
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。

现场管理费:40920×15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额:53363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。
备用排水设施及额外增加排水设施费:15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。
额外排水工作的劳务费用8650元
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔
延长工期40天，现场管理费增加额索赔
现场管理费:8600×15%=1290万元
相当于每天:1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40=706849.20元 2.问题

事件3中业主是否应同意40天的工期延长?为什么?

答案：
解析：
事件3的索赔要求分析如下
业主应同意40天工期延长索赔。因地下文物处理是有经验的承包商不可预见的(或
地下文物处理是业主应承担的风险)

当任何工作已准备就绪，在将其包装、覆盖或隐蔽之前，承包商应及时通知( )。

A．工程师

B．监理工程师

C．投标人

D．招标人

正确答案：A
A[解析] 承包商通知工程师后，工程师应立即进行检查、试验、测量或检验，不得无故拖延，或立即通知承包商不需进行上述工作。若承包商未发出此类通知而当工程师要求时，他应打开这部分工程并随后自费恢复原状。

设备监理工程师的责任风险事源于多个方面。其中的行为责任风险来源于下面的 （ ）。

正确答案：AC

根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，雇主应承担由于战争而导致的（ ）损失或损坏的风险。

正确答案：ABC

ISO 9000:2000族标准的理论基础是( )。

A．质量认证

B．全面质量管理

C．质量第一

D．八项质量管理原则

正确答案：D

设备监理规划的编写依据包括( )。

A.没备监理大纲
B.设备监理实施细则
C.设备工程项目的环境
D.设备工程项目的施工组织方案
E.政府管理部门批准的文件

答案：A,C,E
解析：

21年设备监理师历年真题和解答5节 第3节

2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是( )。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满
B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满
C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止
D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

答案：B
解析：

建立故障树时，在确定顶事件之前，应该做的工作是( )。

A.定量计算
B.故障因果关系分析
C.简化系统
D.自上而下逐级建立故障树

答案：B
解析：

建设项目中的设备属于( )商品。

A.标准型
B.普通型
C.契约型
D.特殊型

答案：C
解析：

下列关于总监理工程师的说法错误的是( )。

A．设备监理项目的负责人习惯上称为总监理工程师，相当于一个项目经理

B．总监理工程师相当于一个专职的专业技术人员

C．他的工作与工程师的工作完全不同

D．他是设备监理任务和设备监理机构的负责人

正确答案：B
解析：总监理工程师并不是专职的专业技术人员。

排水管应避免在轴线偏置，当受条件限制时，宜用乙字管或两个（ ）弯头连接。

A．45°

B．60°

C．90°

D．30°

正确答案：A

游泳池和水上游乐池运行过程中每日需补充的水量，应根据（ ）等所损耗的水量确定。

A．池水的表面蒸发

B．池子排污

C．过滤设备冲洗

D．游泳者或游乐者带出池外

正确答案：ABCD

签发工程开工/复工报审表、设备工程竣工报验单是( )的职责。

A．设备监理单位法定代表人

B．总监理工程师

C．总监理工程师代表

D．专业监理工程师

正确答案：B

设备监理实施细则的主要内容中不包括( )。

A.各个专业工程的特点和设备专业监理流程
B.设备监理的检查控制点及目标值
C.国家法规和政策
D.设备监理工作的技术资料与合同档案制度

答案：C
解析：

21年设备监理师历年真题和解答5节 第4节

下列关于代理特征的表述，正确的有（ ）。

正确答案：ABD

设备承揽合同中承揽人的义务有（ ）。

正确答案：BCDE

关于质量手册，下列说法错误的是( )。

A．质量手册是组织质量工作的“基本法”，具有强制性质

B．质量手册的编制应遵循ISO/TR 10013:2001质量手册编制指南的要求

C．质量手册对外属于保密文件

D．对组织内部，质量手册起着确立各项质量活动及其指导方针和原则的重要作用

正确答案：C

活性污泥法净化污水的三要素包括（ ）。

A．微生物

B．有机物

C．无机物

D．溶解氧

正确答案：ABD

在八项质量管理原则中，( )是质量管理的基本点。

A.领导作用
B.全员参与
C.过程方法
D.持续改进
E.以顾客为关注焦点

答案：D,E
解析：

某施工单位承担工业厂房建设和设备安装工程，合同约定工程费用为3000万元，其中直接工程费为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元。工程工期15个月，若工程量变动在士5%以内，仅直接工程费作调整。工程停工时计费与正常相同。施工过程中发生如下事件：
(1)事件一：设备基础基坑开挖时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工
方案，施工中发现该地下含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生开挖的基坑塌方，造成施工单位设备损失10万元，增加支护费用20万元，事故处理80万元，停工0.5个月，处理1个月。
(2)事件二：建设单位提出设备安装设计变更，造成设备基础基坑开挖土方工程量增加4%，需要材料费18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元，增加工期

施工单位与甲方签订的合同中，直接费为多少?间接费为多少?COⅢ

答案：
解析：
直接费一直接工程费+措施费
间接费=规费十企业管理费
建筑安装工程费=直接费+间接费+利润+税金
本题中直接费=2010+210=2220万元
间接费=210+300=510万元

专业设备监理工程师应当( )。

A．自检项目的施工情况

B．监督项目进度情况

C．对费用拨付作出决定

D．对费用拨付提出建议

E．对违反国家法律、法规和标准的被监理企业提出劝告

正确答案：BDE

（ ）为多沟串联系统，此系统有利于生物凝聚，活性污泥沉淀及生物脱氮。

A．多槽氧化沟

B．单槽氧化沟

C．竖轴表曝机氧化沟

D．同心圆向心流氧化沟

正确答案：C

21年设备监理师历年真题和解答5节 第5节

下列关于故障树常用名词术语的表述，错误的是( )。

A.未探明事件是原则上应进一步探明其原因但暂时不必，或暂时不能探明其原因的底事件
B.开关事件是在正常工作条件下必然发生或必然不发生的特殊事件
C.与门表示仅当所输入事件发生时，输出事件才发生
D.相似转移符号是用以指明子树位置

答案：D
解析：

从组成母体的若干分批中抽取一定数量的分批，然后再从每一分批中随机抽取一定数量的样本是( )。

A．系统抽样法

B．分层抽样法

C．二次抽样法

D．单纯随机抽样法

正确答案：C

下列不属于设备工程监理开展监理工作的依据的是( )。

A.设备工程监理合同
B.设备工程合同
C.建设项目前期审批文件
D.有关法律、法规、规章、技术标准

答案：C
解析：

设备质量监理根据监理的范围及性质可以分为共同性依据和有关质量检验与监理的专门技术法规依据,共同性依据包括( )。

A．承包合同和监理合同文件

B．设计文件

C．国家及地方政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件

D．监理实施细则

E．监理大纲

正确答案：ABC

在( )组织结构中，每一个工作部门同样只有唯一的一个上级领导或上级部门，即上下级之间是直线型的领导与被领导的权责关系，一级服从一级，上级工作部门在所管辖的范围内对直接下级具有直接的指挥权，下级部门必须绝对服从。

A．职能型

B．直线职能型

C．项目型

D．矩阵型

正确答案：C

有关招标代理机构的说法错误的是( )。

A．招标代理机构有评标的专业能力

B．招标代理机构必须有营业场所

C．上级主管部门可以指定招标代理机构

D．招标代理机构应拥有“专家库”

正确答案：C

设备监理的对象具有较强的( )。

A．规范性

B．公正性

C．专业性

D．技术性

正确答案：C
解析：因为专业性强需要具有专门技能的监理方把关。

设备监理工程师在处理业主与承包商的冲突时，主要采用的是( )方式。

A．协调

B．商议

C．协商

D．协调与商议结合的原则

正确答案：A

上一篇：2021设备监理师模拟冲刺试题集5章

下一篇：设备监理师考试真题及答案6节

相关文章
热门文章
推荐文章