设备监理师真题下载6辑 第1辑
设备设计过程中,对设计输出的控制必须达到( )要求。
A.必要时编制工程设计统一规定
B.设计各阶段设计评审和验证的安排
C.顾客(业主)对设计工作的特殊要求
D.确保设计文件符合有关标准要求和法规要求
设备监理与建设监理的区别是( )。
A.监理对象不同
B.监理方法不同
C.监理管理体制不同
D.监理手段不同
E.时间和空间跨度不同
时标网络计划,当某工作之后只紧接虚工作时,则该工作的自由时差为( )。
A.紧接的虚工作上的波形线的水平长度
B.该工作波形线的水平长度
C.紧接的虚工作上的波形线路中的最短者的水平长度
D.紧接的虚工作上的波形线中的最长者的水平长度
制定设备监理实施细则的依据包括( )。
A.设备工程项目监理合同
B.设备监理规划
C.设备工程承包合同
D.国家的技术规范和质量标准
E.合格工程审核签证记录
埋地式生活饮用水贮水池周围( )m以内不得有污水管和污染物。
A.3
B.2
C.1
D.4
诉讼时效的中止,只能发生在诉讼时效期间的( )。
在监理实践中经常遇到的沟通障碍有( )。
A.缺乏有效的沟通氛围
B.人员投入不足
C.资金投入不足
D.不善于倾听
E.未选择好沟通对象
设备监理师真题下载6辑 第2辑
价值工程的一般工作程序包括的阶段有( )。
A.准备阶段
B.决策阶段
C.分析阶段
D.创新阶段
E.实施阶段
按照规定,( )可负责乙级设备工程监理单位资格申请的受理。
A.国家质检总局
B.国务院有关管理部门
C.国家发改委
D.省、自治区、直辖市质量技术监督机构
E.中国设备监理协会
在每个设备工程合同签订后,应将合同正本由( )保管。
A.合同执行部门
B.政府领导部门
C.工商行政部门
D.合同管理部门
正确答案:D
D [解析] 合同有正本和副本,签订后的正本合同应由合同管理部门保管,以便日后查阅。
建设工程静态投资包括( )。
A.建筑安装工程费
B.设备工器具购置费
C.工程建设其他费
D.基本预备费
E.土地使用税
编制设备工程进度计划的步骤包括( )。
A.确定设备工程进度总目标
B.确定设备工程目标体系
C.计算工程量
D.确定实施方案和分配资源
E.确定设备工程分标
根据《合同法》规定,下列关于标的物提存的事由,表述不正确的是( )。
A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的
B.债权人下落不明的
C.债权人被宣告死亡,未确定继承人的
D.债权人主张提存的
答案:D
解析:
有下列情形之一,难以履行债务的,债务人可以将标的物提存:①债权人无正当理由拒绝受领;②债权人下落不明;③债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人;④法律规定的其他情形。
依法设立的设备监理单位,应对设备的设计、采购、制造、安装、调试等的质量、进度和投资等实施( )。
A.项目管理
B.监督管理
C.中介服务
D.监督和控制
设备监理师真题下载6辑 第3辑
评标过程中,在招标采购设备合同金额较小、量化评标不实际或者不适宜时,则可以采用 ( )评标。
A.最低投标价法
B.综合评标价法
C.综合打分法
D.设备寿命周期成本评标价法
是找出为创造各种项目可交付成果必须进行的各项具体活动。
A.活动排序
B.编制计划
C.估算时间
D.活动定义
在保证合同的一般保证中,保证人依法享有先诉抗辩权的情形是( )。
A.债务人住所变更,致使债权人要求其履行债务发生重大困难的
B.人民法院受理债务入破产案件,中止执行程序的
C.主合同争议未经审判的
D.债务人无偿转让财产的
答案:C
解析:
在一般保证中,保证人依法享有先诉抗辩权,即保证人在主合同争议未经审判或者仲裁,并就债务人财产强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担责任。但有下列情形之一的,保证人不得行使先诉抗辩权:债务人住所变更,致使债权人要求其履行债务发生重大困难的;人民法院受理债务人破产案件,中止执行程序的;保证人以书面形式放弃先诉抗辩权的。
下列记录表中,属于《设备工程监理规范》推荐使用的B类表的有( )。
A.进度计划审批表
B.设备进场报审表
C.报验申请表
D.见证情况表
E.索赔审核表
下列产品中,属于《产品质量法》限定的产品质量监督抽查的产品范围的有( )。
A.大米
B.锅炉
C.烟花爆竹
D.商品房
E.蔬菜
项目费用管理涉及的子过程包括( )。
A.编制资源计划
B.费用估算
C.费用预算
D.费用核算
E.费用控制
设备监理师真题下载6辑 第4辑
工程师将其权利委托给其助手时,授权委托书的生效时间是( )。
A.工程师向助手签发授权委托书时
B.业主和承包商收到授权委托书副本时
C.工程师向助手签发授权委托书后第14天
D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天
已知某设备工程网络计划中工作K的自由时差为4天,总时差为6天。设备监理工程师在检查进度时发现该工作实际进度拖延了7天。这种情况( )。
理论上对产品缺陷进行分类时,产品缺陷包括( )。
A.设计缺陷
B.制造缺陷
C.包装缺陷
D.指示缺陷
E.使用缺陷
某地下管道工程,业主与施工单位参照FIDC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%利润率5%合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t/min的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更
由此造成施工单位的机械设备窝工12天
事件2:施工过程中遇到非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天
就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1:由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。
现场管理费:40920×15%=6138元
企业管理费:(40920+6138)×8%=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。
备用排水设施及额外增加排水设施费:15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。
额外排水工作的劳务费用8650元
合计:40550元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔
延长工期40天,现场管理费增加额索赔
现场管理费:8600×15%=1290万元
相当于每天:1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40=706849.20元 2.问题
事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔?核定的索赔费用应是多少
答案:
解析:
事件2的索赔要求分析如下
可索赔额外增加的排水设施费
可索赔额外增加的排水工作劳务费。
核定的索赔费用为:
15900+8650=24550元
是总监理工程师必须掌握的信息。
A.工程的实际进展
B.工作地点的具体状况
C.采用的各种专业标准
D.监理范围
正确答案:D
解析:按照设备监理的信息层次划分,可以将设备工程信息分为总监理工程师掌握的信息、专业监理工程师掌握的信息和一般监理人员掌握的信息。总监理工程师掌握的信息包括监理目标和监理范围、监理合同等,监理工程师掌握的信息包括具体专业的计划和执。行信息、所采用的各种专业标准等,一般监理人员掌握的信息包括工作地点的具体状况、工程的实际进展等。
根据《合同法》规定,违约人承担赔偿损失责任的构成条件有( )。
设备工程信息管理包括信息收集等若干环节。下列不属于设备工程信息管理基本环节的是信息的( )。
设备监理师真题下载6辑 第5辑
根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定,竣工报表应列明的内容包括( )。
A.截止到工程接收证书注明的日期,按合同要求完成的所有工作的价值
B.承包商认为应付的任何其他款项
C.承包商认为根据合同规定将应支付给他的任何款项
D.最终应支付的款项
E.雇主应付给承包商的余额
答案:A,B,C
解析:
在收到工程师接收证书后的84天内,承包商应按照工程师批准的格式,向工程师递交竣工报表,列明以下内容:①截止到工程接收证书注明的日期,按合同要求完成的所有工作的价值;②承包商认为应付的任何其他款项;③承包商认为根据合同规定将应支付给他的任何其他款项。
按工作阶段分类,设备工程项目可分为前期项目、预备项目、新开项目、( )。
采购程序分为正常采购程序和( )。
A.特殊采购程序
B.一般采购程序
C.招标采购程序
D.综合采购程序
开展设备工程监理工作的前提条件是设备工程监理单位接受委托,其含义包括( )。
A.业主口头承诺给设备工程监理单位任务
B.设备制造厂与委托方已签订设备采购合同
C.设备工程监理单位与委托方已签订设备工程监理合同
D.设备工程监理合同明确了监理的范围、内容、权利、义务和责任
E.设备EPC单位与委托方已签订承包合同
我国保险市场上的投保选择方式通常为( )。
A.公开竞争招标
B.邀请招标
C.直接谈判
D.有限招标
A.节点编号不对
B.出现循环回路
C.存在虚箭线
D.含有无箭头的连线
E.箭线交叉
某方案年设计生产能力为6000件,每件产品价格为50元,单件产品变动成本为20元,单件产品销售税金及附加(含增值税)为10元。年固定总成本为64000元。用产量表示的盈亏平衡点为( )件。
A.800
B.1600
C.2133
D.3200
设备监理师真题下载6辑 第6辑
投标邀请书,是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。
设备监理单位的服务对象是( )。
A.项目法人和承建商
B.项目法人
C.承建商
D.政府管理部分
采用FIDIC合同条件的设备工程合同,承包商根据价值工程原理,向业主提出变更建议书时,编制建议书的费用由( )承担。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.业主和承包商共同
空气冷却器迎风面的空气质量流速大于( )时,应在冷却器后面设置挡水板。
A.2kg/(m2.s)
B.2.5kg/(m2.s)
C.3kg/(m2.s)
D.3.5kg/(m2.s)
设备工程投资管理的目的,说法正确的是( )。
A.正确估计和确定整个设备工程形成过程中的投资
B.保证投资控制目标的实现
C.合理利用人力、物力、财力资源,提高投资效益
D.将投资控制在限额之内
E.加强财务管理工作
在质量方面指挥和控制组织的协调的活动称为( )。
某排气系统中SO2的浓度为50g/m3,用水吸收SO2,吸收塔在t=20℃、 P=1atm的工况下工作,若相平衡系数m=38,则水中可能达到的SO2最大浓度为( )kmolSO2/kmol H2O。
A.4.7×10-2
B.4.7×10-3
C. 4.7×10-4
D.4.7×10-2
A.
B.
C.
D.