21年设备监理师考试题库精选8节 第1节
采用单价法编制施工图预算的主要计算公式为( )。
A.
B.
C.
D.
按照《安全生产法》规定:特别重大事故是指造成( )的事故。
A.30人以上死亡,或者50人以上重伤,或者5000万元以上直接经济损失
B.20人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失
C.30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失
D.20人以上死亡,或者50人以上重伤,或者5000万元以上直接经济损失
答案:C
解析:
根据《安全生产法》规定:安全生产事故类型中特大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故。
按风险后果的承担者分类,风险不包括( )。
A.有项目业主/投资方风险
B.承包商风险
C.设计、咨询、监理风险
D.制造商风险
将设备监理的文件按作用可分为( )。
A.监理记录
B.监理合同
C.监理依据
D.监理大纲
E.监理实施细则
根据我国《合同法》,合同当事人违约呵以部分或者全部免责的条件是( )。
工程担保中最重要的、担保金额最大的一种工程担保是( )。
A.投标担保
B.预付款担保
C.不动产担保
D.履约担保
正确答案:D
解析:业主以设备监理合同授权监理机构对其设备工程项目进行监理,这是设备监理工作的开始。在设备监理合同中监理的工作范围和监理内容是设备监理规划编制的核心依据,监理机构和监理工程师的授权与义务是编制设备监理规划的基本界限,设备监理合同对监理效果的要求则是设备监理规划要达到的基本目标。在设备监理工作的进展过程中,业主经常要根据设备监理合同检查设备监理机构的工作。设备监理规划是业主检查监理工作的尺度,所以编制设备监理规划必须严格依据监理合同。
《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》中规定,申请参加注册设备监理师执业资格考试的人员应具有( )。
A.高级工程师专业技术职务
B.大学以上学历,累计从事设备监理工作15年
C.工程专业硕士以上学位
D.工程师及以上专业技术职务
21年设备监理师考试题库精选8节 第2节
A.总工期为20天
B.关键线路有1条
C.关键线路有2条
D.工作H的总时差为1天
E.工作D的自由时差为3天
A公司投资建设一座核电站,与B监理公司签订了设备安装过程的监理合同,与C公司签订了设备安装总承包合同。与C公司的合同约定,除设备基础可以分包外,其他工程一律不得分包。
项目实施过程中发生如下事件:
事件1:总监理工程师责成总监理工程师代表主持编制了《项目监理质量计划》,总监理工程师审阅签字后报A公司,并在项目监理机构工作例会上宣布《项目监理质量计划》正式发布,要求项目监理机构工作人员认真贯彻执行。
事件2:根据总监理工程师的工作安排,焊接专业监理工程师编制了《焊接专业监理细则》,总监理工程师代表审批了《焊接专业监理细则》。
《焊接专业监理细则》中主要编写了下述四项内容:
①监理项目概况;
②本专业范围及特点;
③焊接作业流程中的监理控制过程;
④监理的控制要点。
事件3:项目监理机构在编制质量控制点文件时,将焊接作业流程中的焊件除锈过程、大型零件施焊前焊口检测过程、焊后热处理过程、焊缝无损检测过程均确定为重点监控过程。
事件4:A公司在检查工作时,发现B监理公司调换了总监理工程师,遂要求B监理公司立即调回原总监理工程师。B监理公司表示原总监理工程师因病不能返回;新任的总监理工程师资格符合监理合同要求。
事件5:因安全注射系统涉及专有技术,C公司未得到授权无法进行安装,因此,向项目监理机构提出分包申请,同时报送了分包单位的资质。 问题:
事件4中,B监理公司是否构成违约,并说明理由。
答案:
解析:
(1)B监理公司构成违约;
(2)理由:B监理公司更换总监理工程师,应事先征得A公司同意,方可调换。
在网络计划工期-费用优化中,关于缩短对象的描述,正确的有( )。
A.应缩短间接费最小的关键工作
B.缩短持续时间的工作为关键工作
C.应缩短间接费用率最大的关键工作
D.缩短后持续时间不少于最短持续时间
E.应缩短直接费用率最小的非关键工作
对风险的控制,实际是对( )的控制。
在设备的设计过程中,根据监理合同的授权,项目监理范围包括( )。
A.设备零部件加工的监理
B.设备的功能方案设计的监理
C.设备技术设计的监理
D.设备制造图设计的监理
E.设备改进方案设计的监理
对于任何一个具体的设备工程项目,尽管需要协调各个目标之间的关系,但往往是以某一目标为主要目标的。这说明设备监理的目标具有( )特点。
A.多目标性
B.层次性
C.优先性
D.可达性
设备监理大纲的编制依据有( )。
A.业主的设备工程项目监理任务的招标文件,其中主要是设备工程项目概况和业主所要达到的监理目标和要求
B.对业主所招标的设备工程项目监理的实际考察资料,有些设备工作是可以实地进行察勘或必须进行实地察勘的,有些设备工作则只需查看文献资料
C.设备监理规划
D.设备监理细则
E.设备监理合同
21年设备监理师考试题库精选8节 第3节
设备安装调试过程中,业主可以向承包商索赔的原因有( )。
A.不可预见的条件
B.由于设计缺陷导致暂时停工
C.工期延误
D.不可抗力
E.施工缺陷
下列描述无误的是( )。
A.动态进度控制过程是一个PDCA动态过程,即制定计划(Plan)—实施(Do)—检验(Check)—纠正(Act)
B.设备工程监理工作进度计划以监理工作计划中有关进度控制的总体部署为基础来编制
C.设备工程总进度的开竣工日期必须与整个项目总进度的时间要求一致
D.设备监理工程师一旦发现实际进度与目标偏离,业主必须及时采取措施以纠正这种偏差
E.设备工程详细进度计划审核的内容里有进度计划的安排是否满足连续性、均衡性的要求
给水系统中的输配水系统不包括( ),通常是给水系统中投资最大的子系统。
A.输水管渠和管网
B.泵站
C.清水池和水塔
D.配水管渠
在进行“工期固定—资源均衡”优化时,所采取的措施是( )。
A.通过改变非关键工作的开始时间
B.通过改变关键工作的开始时间
C.通过改变非关键工作的完成时间
D.通过改变关键工作的完成时间
逾期支付标的物的,遇价格上涨按( )执行。
A.新价
B.原价
C.二者平均价
D.调整价
在设备采购合同中,因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的,买受人应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。
A.合同成立
B.合同签订
C.合同生效
D.违反约定
答案:D
解析:
设备风险承担:因买受人的原因致使设备不能按照约定的期限交付的,买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。
美国项目管理学会的项目管理知识体系(PMBOK)将项目管理进程按顺序分为( )五个过程组。
A.计划、启动、控制、执行和实施
B.计划、启动、执行、控制和实施
C.启动、计划、执行、控制和收尾
D.启动、计划、执行、交接和收尾
21年设备监理师考试题库精选8节 第4节
下列关于应用生产能力指数法估算建设项目投资的说法中,正确的有( )。
A.生产能力指数取值应考虑拟建项目与已建同类项目的投资来源差异
B.拟建项目与已建同类项目生产能力之比应限制在50倍以内
C.应考虑拟建项目与已建同类项目因建设时间不同而导致的价格水平差异
D.生产能力指数取值应限制在l~2之间
下列关于组织概念的说法,正确的有( )。
A.组织活动的资源配置是通过人来完成的
B.组织活动也需要一定的物质资源
C.组织目标是通过作为单一个体的人独立完成的
D.组织的使命主要是达成组织的目标
E.组织是由人群形成的
某地下管道工程,业主与施工单位参照FIDC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%利润率5%合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t/min的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分顶工程(非关键工作)需进行设计变更
由此造成施工单位的机械设备窝工12天
事件2:施工过程中遇到非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天
就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1:由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。见表1H420046。
现场管理费:40920×15%=6138元
企业管理费:(40920+6138)×8%=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿。
备用排水设施及额外增加排水设施费:15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000。
额外排水工作的劳务费用8650元
合计:40550元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔
延长工期40天,现场管理费增加额索赔
现场管理费:8600×15%=1290万元
相当于每天:1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40=706849.20元 2.问题
业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时,核定施工单位提供的机械台班单价属实,并核定机械台班单价中运转费用分别为:9m3空压机为93元/台班,25t履带吊一车为300元/台班,塔吊为190元/台班,混凝土泵车为140元/台班,最终核定的索赔费用应该是多少?
答案:
解析:
工程师核定的索赔费用
20×60%=2232元
18000-300×12=14400元
12000×60%=7200元
7200-140×12=5520元
2232+14400+7200+5520=29352元
下列各项中,不属于建设项目特点的是( )。
A.一次性
B.固定性
C.系统性
D.投资一次回收
现代设备工程学中的设备寿命周期包括( )。
A.设备形成阶段
B.设备决策阶段
C.设备使用阶段
D.设备报废阶段
E.设备维护阶段
资格预审的目的有( )。
A.防止投标人之间串通
B.确保获得最优报价
C.确保投标人具有履行合同的能力
D.防止投标人骗取中标
E.确保招标具有一定的竞争性
关于排水横支架布置敷设的叙述,符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)的是( )。
A.不得穿越沉降缝、伸缩缝、变形缝
B.可以穿越烟道和风道
C.可以布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备上面
D.可以穿越沉降缝、伸缩缝、变形缝
21年设备监理师考试题库精选8节 第5节
项目控制理论中,( )不是被动控制的优点。
A.控制目标明确
B.消除偏差隐患
C.稳定性好
D.操作性
设备采购合同的目的是转移( )。
A.设备技术权
B.设备检验权
C.设备所有权
D.设备使用权
正确答案:C
解析:设备采购合同的目的是转移设备的所有权,但不转移其知识产权。
固定资产标准是指使用年限超过( )年,单价价值在国家或部门规定的限额以上。
A.1
B.2
C.3
D.4
某设备工程项目,业主委托某设备监理单位进行全过程监理。设计完成后,业主通过招标将设备的采购及安装发包给设备安装单位,合同工期为 15 周。合同规定,设备安装单位每拖延工期1 周,向业主支付违约金 10 万元。设备安装单位根据表 3 -1 编制了时标网络进度计划(如图 3 -1所示),并报送给设备监理单位。
表 3 -1 工作内容
设备监理单位收到进度计划后,提出如下评审意见:
(1)D 工作(设备基础养护)持续时间过长,宜采取措施缩短设备基础养护期,以缩短总工期。
(2)C 工作(辅机制造交货)的最早完成时间可以适当推迟。
在该项目实施过程中,F 工作因设备安装单位的起重设备发生故障,停工 1 周;G 工作开始后,因设计变更原因拖延 1 周。因此设备安装单位向设备监理单位提出顺延合同工期 1 周的请求。 【问题】
设备安装单位提出顺延合同工期的要求是否合理?说明理由。
答案:
解析:
设备安装单位关于顺延合同丁期的要求不合理,因为 F 工作属设备安装单位的责任(起重设备故障)。G 工作拖期属于项目业主设计变更原因,G 工作有 1 周的总时差,拖延 1 周不影响总工期。
某企业向银行借款,甲银行年利率8%,每年计息一次;乙银行年利率7.8%,每季度计息一次。则( )。
A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率
B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率
C.甲乙两银行实际利率相同
D.甲乙两银行的实际利率不可比
一外径为100mm的钢管横穿室温为27℃的大房间,管外壁温度为100℃,表面发射率为0.85。单位管长的辐射散热损失为( )W/m。
A.150
B.160
C.170
D.180
A.
B.
C.
D.
甲公司将其承租的乙公司的一台设备捐赠给了丙企业,并办理了移交手续。后乙公司并人甲公司,则该赠与合同( )。
21年设备监理师考试题库精选8节 第6节
利用控制图分析设备制造过程时,可以判断过程处于非控制状态或异常状态的有( )。
A.连续35个点中,有2个点超出控制界限
B.连续100个点中,不多于2个点超出界限
C.出现7个点以上的链
D.出现7个以上的点连续上升或下降的趋势
E.连续的11个点中至少有10个点出现在同一侧
以下关于监理细则的编制,正确的说法有( )。
A.专业监理工程师编制监理细则,并进行审核.批准
B.专业监理工程组织监理人员编制监理细则,并进行审核.批准
C.总监理工程师组织专业监理工程师编制监理细则,并进行审核.批准
D.专业监理工程组织监理人员编制监理细则,由总监理工程师进行审核.批准
下列关于风险回避对策的说法,正确的是( )。
A.风险回避不能免除风险的潜在损失
B.风险回避实质上是降低承担风险的可能性
C.风险回避并不能回避风险可能产生的不确定性
D.合同中的免责条款属于风险回避的措施
在生产流水线上,采用间隔一定时间或空间抽取试样的方法是( )。
A.分层抽样法
B.随机数骰子法
C.二次抽样法
D.系统抽样法
下列有关仲裁的表述,正确的有( )。
A.是否选择仲裁方式解决争议实行当事人自愿
B.仲裁应当公开进行
C.仲裁机构与地方政府有隶属关系
D.当事人对仲裁的裁决不服,可向人民法院提起诉讼
E.一方当事人不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以依法向人民法院申请执行
答案:A,E
解析:
仲裁不公开进行。当事人协议公开的,可以公开进行,但涉及国家机密的除外。仲裁机构是独立的组织,与行政机关无隶属关系,相互之间也无隶属关系。仲裁依法独立进行,不受行政机关、团体或个人的干涉。裁决后,当事人如就同一争议再申请仲裁或向人民法院起诉的,仲裁委员会或者人民法院不予受理。
包括监理大纲’、监理规划、监理细则、监理通知、监理日志、监理月报及工作总结等。这类文件是设备监理机构展开设备监理工作的依据,也是了解和控制设备工程项目实施情况的手段。
A.文件合同类
B.监理工作文件类
C.设备工程经济及技术资料类
D.竣工验收类文件
某设备工程项目业主与承包商按FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》签订成套设备安装调试合同。业主委托某监理单位对安装调试过程进行监理。承包合同约定工期为10个月,开工前承包商将设备安装调试进度计划报项目监理机构审批,经批准的进度计划(单位:月)如下图所示。
设备安装调试过程中发生如下事件:
事件1:进度计划批准后,业主提出在E工作之后,K、I工作之前增加一个子项目,子项目计划作业时间为3个月。为此,承包商向监理工程师提出延长合同工期1个月。该子项目直接工程费为1 500万元,措施费率为5%,间接费率为12%,利润率为7%,综合计税系数为3.48%。
事件2:因业主现场拆迁滞后,导致A工作推迟2个月开始,承包商提出索赔内容如下:
①延长合同工期1个月;
②A工作延期2个月的窝工费用补偿;
③C工作延期2个月的窝工费用补偿。
事件3:A工作完成后,因业主提供安装图纸延期,致使C工作推迟3个月开工。承包商向监理工程师提出延长合同工期3个月的要求,监理工程师以C工作推迟了3个月未超过其总时差为由拒绝承包商的要求。
事件4:项目具备竣工试验条件后,业主确定了竣工试验的时间并提前21天通知了承包商,同时要求监理工程师做好协助工作。
问题:
事件1中,监理工程师是否应同意承包商提出延长合同工期的要求,并说明理由。计算所增加子项目的工程价款。
答案:
解析:
(1)不同意。
理由:根据题图5-1,E工作最早完成时间为第4个月末,若新增项目此时开工,并不影响K、I工作的计划开始时间,因此不影响总工期。
(2)增加子项目工程款=1 500(1+5%)(1+12%)(1+7%)(1+3.48%)=1 953.16(万元)
21年设备监理师考试题库精选8节 第7节
设备工程资金使用计划通常不采用( )的形式。
A.排列图
B.甘特图
C.香蕉图
D.S曲线
关于进度数据采集,下列说法正确的是( )。
A.及时检查和审核各单位提交的统计分析和进度管理报表
B.整理和统计收集的数据,不用进行对比
C.将计划数据与进度数据相比较
D.随时了解进度的实施动态
E.监督各单位严格按进度计划实施
引起费用偏差的原因包括( )。
A.工程实施的原因
B.设计原因
C.主观原因
D.客观原因
E.业主原因
设备工程监理服务功能特性/要素包含( )。
( )工作贯穿于合同签订后直到设备、散材制造完工,并具备进行出厂检验条件的全过程。
A.运输
B.采买
C.催交
D.检验
任何设备工程项目都是由设备设计、设备供应、设备安装、设备调试、咨询监理等多个参与方的共同努力才完成的。对于业主和整个设备工程项目来说,这些参与方是业主的合作者,参与完成项目的一部分任务,其中( )通常帮助业主完成设备工程项目的管理任务,其他参与方帮助业主完成建设任务。
A.设备设计单位
B.设备供应单位
C.设备调试
D.设备咨询监理单位
下列关于项目监理机构的说法,正确的是( )。
A.项目监理机构是法人
B.项目监理机构是临时机构
C.项目监理机构向项目经理负责
D.项目监理机构的负责人是总工程师
21年设备监理师考试题库精选8节 第8节
某设备工程项目,业主采用交钥匙合同。为此,业主依法进行了公开招标,并委托某监理公司代为招标。在该工程招标过程中,相继发生了下述事件。
事件一:招标公告发布后,有10家单位参加了资格预审报名。监理人员经过对这10家单位进行资格审查,确定A、B、C、D、E、F等6家单位为投标人。但业主认为B公司拟采用的锅炉本体不是由本地企业生产的,指示监理人员不得向B公司发售招标文件。
事件二:在现场踏勘中,C公司的技术人员对现场进行了补充勘察,并当场向监理人员指出招标文件中地质资料有误。监理人员则口头答复:"如果招标文件中的地质资料确属错误,可按照贵公司勘察数据编制投标文件。"
事件三:投标人D公司在编制投标书时,认为招标文件要求的合同工期过于苛刻,如按此报价,导致报价过高,于是按照其认为较为合理的工期进行了编标报价,并于截标日期前两天将投标书报送招标人。一日后,D公司又提交一份降价补充文件。但招标人的工作人员以"一标一投"为由拒绝接受该降价补充文件。
事件四:开标时,由于交通堵塞,有关领导不能准时到会。招标人临时决定将开标会议推迟至提交投标书截止时间后1小时举行,开标会议由市发改委主任亲自主持。
【问题】
在事件一中,业主的做法是否妥当?为什么?
答案:
解析:
业主的做法不妥。业主不得以任何理由排斥外地区、外部门的投标人的竞争,否则违反公平原则。
如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议,则只能通过( )作为解决争议的最终方式。
A.诉讼
B.和解
C.调解
D.仲裁
以下关于两类错误与两类风险的说法,正确的是( )。
A.第一类错误概率使生产方蒙受损失
B.拒真错误指的是由于抽检原因把不合格批错判为接收的错误
C.使用方风险率反映了把质量差的批错判为接收的可能性大小
D.生产方风险率反映了把质量较好的批错判为不接收的可能性大小
E.受伪错误指的是由于抽检原因把合格批错判为不合格批从而不接收该批的错误
下列属于设备委托监理合同按合同内容的选项有( )。
A.制造与储运监理合同
B.设备工程建设前期监理咨询合同
C.招标监理合同
D.设备改进合同
E.设备技术合同
FIDIC成员作为咨询工程师应承诺“对社会和咨询业的责任”的内容包括( )。
A.只承担能够胜任的任务
B.承担本行业对社会所负有的责任
C.始终维护职业尊严、地位和荣誉
D.寻求符合可持续发展原则的解决方案
E.倡导“根据质量选择咨询服务”的理念
设备监理单位应尽一切努力,使工程( )建成。
下列叙述正确的是( )。
A.民事行为能力和民事义务是一个范畴
B.自然人的权利是国家赋予的
C.任何自然人都有相应的权利和义务
D.自然人,是指基于出生而称为民事法律关系主体的有生命的人
E.民事行为能力,是指民事主体以自己的行为参与民事法律关系,从而取得民事权利和承担民事义务的资格
正确答案:BCDE
BCDE[解析] 民事行为能力和民事义务是不相同的。《民法通则》中有相应的规定。